2023年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷A卷含答案

2023年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷A卷含答案单选题（共60题）1、用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()倍的工资。A.2B.3C.4D.5【答案】A2、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（）。A.拆除施工组织方案B.堆放、清除废弃物的措施C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D.建设单位的资质证明【答案】D3、建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A.3B.2C.4D.6【答案】A4、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。2016A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【答案】A5、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案盒施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【答案】B6、关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（）。2017真题A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》C.《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》【答案】A7、在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，（）或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A8、下列单位中，()是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目A.建筑施工企业B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】A9、关于专利申请的说法，正确的是（）。（2014）A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日【答案】A10、关于招标文件的说法，正确的是（）。2018真题A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】D11、某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（)。A.丁级B.丙级C.乙级D.甲级【答案】D12、工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。A.一般性标准B.特殊性标准C.建议性标准D.强制性标准【答案】D13、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。2018真题该施工企业与小区居民之间债发生的根据是（）。2018真题A.侵权B.不当得利C.无因管理D.合同【答案】A14、.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《民法典》的规定,该定金数额最多为（）万元。A.30B.45C.60D.90【答案】C15、在一起民事纠纷中，甲称曾经与乙有一份协议，乙未按约履行义务。甲提供该协议作为证据，乙否认这份协议是自己签署的，甲又提供书信一封。经有关部门鉴定，认定书信上的字体与协议上的签字相同。在这一案件中，协议书、书信各为（）证据。A.书证、书证B.书证、物证C.书证、鉴定结论D.物证、书证【答案】B16、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《中华人民共和国合同法》，该合同为（）合同。A.无效B.可变更、可撤销C.有效D.效力待定【答案】A17、施工单位在签订施工合同的时候胁迫建设单位负责人，将工程合同金额上调500万，后建设单位起诉至法院，法院判决撤销该合同，则施工合同（）之时起没有法律约束力。A.当事人发现可撤销B.订立时C.被撤销时D.当事人向法院提出撤销合同请求【答案】B18、无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但是当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（）。A.欠付工程款B.实际施工人的损失C.实际施工人主张的权利D.实际施工人违法承揽工程的罚金【答案】A19、某工程总承包项目，总承包企业仅具有设计甲级资质，说法正确的是（）。A.应当将合同内的施工任务全部分包B.可以将设计任务全部分包C.应当自行完成主体结构施工D.应当具有安全生产许可证【答案】A20、下列合同当事人中，不能行使合同撤销权的是（）。A.订立合同时显失公平的受害方B.以欺诈、胁迫手段使对方在违背真实意思的情况下订立合同的加害方C.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同的受害方D.因重大误解订立合同的当事人【答案】B21、可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的【答案】C22、某施工单位在一起工程款纠纷的民事诉讼中，委托律师李某为其诉讼代理人。施工单位向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为“全权代理”，未列举具体权限。根据有关法律规定，李某在诉讼过程中有权（）。A.进行和解B.变更诉讼请求C.提起上诉D.提出管辖权异议【答案】D23、按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。2016A.降低资质等级B.撤回资质证书C.处以相应罚款D.吊销资质证书【答案】C24、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，（）。A.责令停止施工B.责令限期改正，给予警告C.处以罚款D.责令停业整顿【答案】B25、关于政府对市场主体的守法诚信评价,下列说法正确的有（）。A.政府对市场主体的守法诚信评价是市场主导的B.只根据违法违规行为的刑事处罚记录,对市场主体进行诚信评价的C.不要求对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重D.所侧重的行为包括拖欠工程款和农民工工资、转包、违法分包、挂靠、招标投标弄虚作假、质量安全问题、违反法定基本建设程序等【答案】D26、建立安全生产监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该集体宿舍（）。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.所住员工必须无条件迁出D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用【答案】C27、关于知识产权的说法，正确的是()（2012）A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【答案】A28、关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是（）。（2014）A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行记录信息的公布D.不良行为记录在地方的公布期限应长于全国公布期限【答案】B29、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。(2015真题)A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C.建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记【答案】A30、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。A.土地主管部门B.建设行政主管部门C.城乡规划主管部门D.授权的镇人民政府【答案】C31、根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是（）。A.承包单位将其承包的工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C.分包单位将部分工程分包给某公司D.分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程【答案】A32、将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为()。A.群防群治制度B.安全生产检查制度C.安全生产责任制度D.安全生产管理制度【答案】C33、劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。A.1B.2C.3D.5【答案】B34、根据《建筑法》，以欺骗手段取得资质证书需要承担的法律责任是（）。A.资质许可由原资质许可机关予以撤回B.吊销资质证书，并处罚款C.给予警告，或处罚款D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质【答案】B35、某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。A.2008年3月16日B.2008年3月31日C.2008年4月7日D.2008年4月11日【答案】C36、投标人应当具备（）的能力。A.编制标底B.组织评标C.承担招标项目D.融资【答案】C37、甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（）。A.有效B.因乙超越经营范围而无效C.因乙超越经营范围而效力待定D.因乙超越经营范围而可撤销【答案】A38、发生法律效力的民事判决，裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。A.终审人民法院B.申请执行人住所地人民法院C.被执行的财产所在地基层人民法院D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院【答案】D39、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益（）。A.请求解除合同B.请求返还财产C.请求确认物权D.请求赔偿损失【答案】D40、下列权利中，属于用益物权的是()。A.房屋租赁权B.建设用地使用权C.土地所有权D.船舶抵押权【答案】B41、在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等()个资质类别。A.10B.12C.13D.60【答案】B42、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()。A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任【答案】D43、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。2017A.诉讼时效的中止B.诉讼时效的中断C.诉讼时效的延长D.改变法定时效期间【答案】B44、下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（）。A.知名法学家B.基层法律服务工作者C.当事人的亲属D.建设行政主管部门推荐的公民【答案】B45、根据《绿色施工导册》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。（2016）A.根据施工规模及现场条件等因素合力确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安棑场地新建绿化【答案】C46、某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保，这种担保方式属于()。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】C47、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用挪作他用，导致工地因安全生产条件不符合国家规定造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪【答案】D48、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。A.15B.16C.17D.21【答案】D49、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（).A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用【答案】B50、建设单位与某施工企业发生合同纠纷，委托律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则律师在诉讼中有权实施的行为是（）。A.提起反诉B.放弃诉讼C.提出管辖权异议D.变更诉讼请求【答案】C51、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）。A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D.原判决违反法定程序的，依法改判【答案】C52、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。(2015真题)A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【答案】B53、某建筑工程已经达到其合理使用年限，业主想继续使用，则()。A.不能继续使用，必须拆除B.可以继续使用C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【答案】D54、某大型项貝由于未进行配套环境保护措施的技术论证,其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是（）。A.可以先批准立项，但建设单位不得开工B.不得批准立项，建设单位不得开工C.不得批准立项，但建设单位可以先开工D.可以先批准立项，建设单位可以先开工【答案】B55、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）。A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任【答案】A56、某工程项目验收合格后投入使用，1年后给排水管道出现破裂，经查是由于设计问题造成的质量缺陷。关于该质量责任的说法，正确的是（）。A.建设单位负责返修并承担费用B.施工单位负责返修并承担费用C.施工单位负责维修，费用通过建设单位向设计单位索赔D.施工单位负责维修，由建设单位承担费用【答案】C57、属于行政责任种类的是()。A.留用察看B.签订履行合同失职罪C.记大过D.重大环境污染事故罪【答案】C58、关于刑事责任,下列说法中正确的是()。A.工程重大安全事故罪是单位犯罪,不会对直接责任人进行刑罚B.重大劳动安全事故罪是只处罚直接负责的主管人员,不对其他责任人员进行刑罚C.串通投标行为属于《招标投标法》和《反不正当竞争法》中规定的经济责任,串通投标行为不构成犯罪D.刑事责任是法律责任中最强烈的一种,其承担方式主要是刑罚,也包括一些非刑罚的处罚方法【答案】D59、以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于()。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.施工组织方案【答案】B60、下列合同中，属于实践合同的是（）。A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同【答案】A多选题（共30题）1、下列房产中,免纳房产税的有()。A.国家机关、人民团体、军队自用的房产B.宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产C.个人所有非营业用的房产D.由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产E.纳税确有困难的企业在城市的房产【答案】ABCD2、根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】ABCD3、关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的有（）。A.失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C.生育保险费，由职工自行缴纳D.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳E.工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳【答案】BD4、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（）（2013）A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议【答案】AD5、与工程建设相关的下列规范性文件中，（）属于行政法规。A.《城市房地产管理法》B.《天津市建筑市场管理条例》C.国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》D.《城市房地产开发经营管理条例》E.《建设工程安全生产管理条例》【答案】D6、下列哪些人员属于建筑施工企业的特种作业人员（）。A.起重机械安装拆卸工B.架子工C.起重机械司机D.钢筋工E.高处作业吊篮安装拆卸工【答案】ABC7、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（）有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。A.建筑材料供应商B.勘察设计单位C.施工企业D.建设单位E.设备供应商【答案】AC8、《民法典》规定，有（）情形之一的，合同的权利义务终止。A.债务已经按照约定履行B.债务履行期限延长C.债务相互抵消D.债务人依法将标的物提存E.债权债务同归于一人【答案】ACD9、关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。2017真题A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工C.未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款D.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收E.未经监理工程师，建筑构配件不得在工程上使用【答案】ABD10、下列文件和资料中,属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）。A.建设用地规划许可证B.可行性研究报告C.建设工程规划许可证D.施工企业资质等级证书及营业执照副本E.工程勘察设计文件【答案】CD11、根据《民法典》的规定，法人应当具备的条件包括()。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.能够独立承担民事责任D.有自己的名称、组织机构和场所E.注册资本不低于10万元人民币【答案】ABCD12、下列有关保证合同的说法，正确的是（）。A.保证合同可以是单个的，也可以是最高额保证B.保证的方式不属于保证合同的内容C.没有约定保证方式的，视为一般保证D.一般保证中，没有约定保证期间的，保证期间为1年【答案】AC13、根据2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定，下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括（）。A.律师B.当事人的近亲属C.有关社会团体被推荐的公民D.邻居E.当事人所在单位【答案】ABC14、下列关于现场带班制度，说法正确的是（）。A.企业负责人现场带班时，应在企业和工程项目上存档备查B.工程项目出现隐患时，企业负责人应现场带班检查C.项目负责人每月带班生产时间不少于其工作日的80%D.集团负责人因故不能到现场的，应书面委托工程所在地分公司负责人进行现场带班E.项目负责人需离开施工现场的，应当向建设单位请假，批准后方可离开【答案】A15、甲、乙双方在合同中约定了“如合同发生争议，将争议提交Q市仲裁委员会仲裁”。后合同在履行中发生争议，以下叙述正确的是（）。A.如一方当事人向人民法院提起起诉，人民法院不予受理B.Q市仲裁委员会应当对合同争议进行仲裁C.当事人仍可将争议向人民法院提起起诉D.合同当事人均应受仲裁协议的约束E.当事人仍可向其他仲裁委员会申请仲裁【答案】ABD16、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）。A.应当制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制C.确保安全生产费用的有效使用D.保证安全生产条件所需资金的投入E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BC17、根据《工伤保险条例》,工伤职工有()的情形,停止享受工伤保险待遇。A.丧失享受待遇条件的B.离开任职单位的C.拒不接受劳动能力鉴定的D.拒绝治疗的E.工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的【答案】ACD18、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除施工合同的有（）。A.承包人已完工程不合格且拒不修复B.承包人未在合同约定的期限内完成施工任务C.承包人擅自将承包范围内的全部劳务作业进行分包D.承包人拒绝与发包人指定的分包商签订分包合同E.因工程款变更协商不成，承包人将施工人员及设备全部撤离【答案】A19、下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是()。A.工程监理业务可以依法转让B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款【答案】BCD20、根据《民法典》，下列文件中，不属于要约邀请的有（）。A.投标文件B.中标通知书C.符合要约规定的售楼广告D.拍卖公告E.招标公告【答案】ABC21、下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险B.提前竣工的，保险责任自行终止C.因延长工期的，保险责任自行延长D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续E.未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证【答案】ABD22、关于电子招标投标的说法，正确的有（）。2016A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【答案】ABD23、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是