2022年一级建造师之一建工程法规高分通关题型题库附解析答案

2022年一级建造师之一建工程法规高分通关题型题库附解析答案单选题（共60题）1、甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同约定，由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，则该合同（）。A.因违法而无效B.因违法而可撤销C.因违法而效力待定D.有效【答案】D2、某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是（）。A.鉴定申请应当在庭审结束前提出B.鉴定报告由造价主管部门出具C.法院对鉴定请求不予支持D.鉴定期间计入审限【答案】C3、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）。(2015真题)A.有效B.可变更或撤销C.无效D.效力待定【答案】C4、注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】B5、担保方式不包括()。A.公开B.保证C.抵押D.留置【答案】A6、根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（）。A.用工单位申请，劳务派遣单位协助B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助C.劳务派遣单位申请，用工单位协助D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助【答案】C7、根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场负责安装和拆卸施工起重机械的单位是()。A.施工单位B.出租单位C.具有相应资质的单位D.检验机构【答案】C8、甲公司于2010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。A.应执行新价格B.应执行原价格C.甲应承担一半价差D.乙应承担大部分价差【答案】B9、报据《建设工程安全生产管理条例》，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。2018真题A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D.责令停业整顿，并处5万以上10万元以下的罚款【答案】D10、承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列()费用，发包人不予赔偿。A.被冲坏已施工的基础工程B.停工期间设备闲置C.清理现场，恢复施工D.被冲坏的现场临时道路恢复【答案】B11、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。A.8B.10C.15D.20【答案】D12、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收D.建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款【答案】A13、关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业B.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出【答案】A14、甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。A.撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销B.撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销C.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使【答案】C15、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。A.经附近居民所在单位的同意B.在居民小区代表监视下施工C.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，公告附近居民D.经居民小区业主委员会同意【答案】C16、发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的，应当()。A.由承包人负主要责任，发包人承担补充责任B.由发包人与承包人一起承担连带责任C.由发包人承担责任D.由发包人承担主要责任，承包人承担次要责任【答案】B17、在建设工程知识产权侵权的民事责任中，确定赔偿损失数额，首选的方法是（）。2018真题A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定【答案】C18、某体育中心工程，建设单位在2017年5月5日领取施工许可证后，于2017年8月1日开工，后因资金链断裂致使工程停工，6个月后才可以开工，则开工时（）。A.建设单位应当向发证机关报告B.应当报发证机关核验施工许可证C.建设单位无需报告发证机关，可以直接开工D.施工许可证已自行作废【答案】A19、甲将名下房子卖给乙，并就房屋买卖订立书面合同，但未进行房屋产权变更登记，关于房屋所有权的说法，正确的是（）。A.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动B.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，但未经登记，不能对抗善意第三人C.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动D.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有【答案】C20、建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形除外（）。A.同一工程相邻分段发包B.经发包方同意的C.因不可抗力必须同时担任的D.因非承包原因致使工程项目停工超过120天【答案】A21、对于现场大气污染的防治，下列说法中错误的是（）。A.重点是防止扬尘污染B.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路C.土方作业阶段，采取措施后，作业区目测扬尘高度小于1.5米D.结构安装装饰阶段，作业区目测扬尘高度小于1米【答案】D22、依据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是()A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】D23、未经行政复议的行政诉讼案件由()人民法院管辖。A.最初作出行政行为的行政机关所在地B.被告所在地人民法院C.原告所在地人民法院D.财产所在地【答案】A24、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽不良行为的是（）。A.无资质承揽工程B.允许他人以自己名义承揽工程C.未取得安全生产许可证承揽工程D.将承包的工程转包或违法分包【答案】D25、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建设工程中，使用机械设备可能产生噪声污染的，（）单位应当提前15日，向工程所在地县级以上（）部门申报。A.建设环保行政主管B.建设建设行政主管C.施工环保行政主管D.施工建设行政主管【答案】C26、根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围【答案】D27、甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是()。A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D.丁施工队只可以起诉丙公司【答案】D28、某项目工程为了赶工期昼夜施工,严重影响相邻小区居民的休息,经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工,并赔偿2万元作为赔偿。小区居民与该施工企业之间的关系,说法正确的是()。A.构成了不当得利之债B.构成了无因管理之债C.构成了侵权之债D.没有债的关系【答案】C29、根据《招标投标法》的规定，关于共同承包责任的表述中，不正确的是()。A.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同B.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任C.联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任D.对承包合同的履行，各承包方共同对建设单位承担按份责任【答案】D30、关于评标的说法，正确的是（）。（2016）A.评后委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的。可以否决所有投标。B.招标项目设有标底的。可以以投标报价是否接近标底作为中标条件。C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签宇的，视为不同意评标结果。D.投标文件中有含义不明确的内容的。评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明。【答案】A31、根据《招标投标法》第31条第2款规定，联合体各方的权利和义务分为（）两种。A.上部和下部B.大部和小部C.内部和外部D.以上说法都不正确【答案】C32、下列不属于民事诉讼起诉符合条件的是（）。A.原告与本案有直接利害关系B.有明确的被告C.属于人民法院受理民事诉讼的范围D.有与事件相关的所有证据【答案】D33、争议双方签有仲裁协议，但一方先向人民法院起诉，另一方应于（）向法院提交仲裁协议。A.开庭结束后B.法庭辩论终结前C.举证期限届满前D.首次开庭前【答案】D34、关于法律责任,下列说法中正确的是()。A.只有违法需要承担法律责任,违约不需承担法律责任,而应承担违约责任B.法律责任不以法律义务存在为前提C.法律责任即承担不利的后果D.法律责任包括民事法律责任、刑事法律责任、经济法律责任等【答案】C35、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。2016A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债【答案】C36、张先生购买体育彩票中了奖,获奖金15000元,他应按（）税率计算缴纳个人所得税。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B37、下列进项税额不得从销项税额中抵扣的是（）。A.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进交通运输服务B.自境外单位购进无形资产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额C.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额D.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额【答案】A38、施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的()。A.资质等级B.注册资本规模C.专业技术人员能力D.技术装备水平【答案】A39、由于工程建设的需要,施工企业甲需经过乙公司内部的道路运送建筑材料,甲乙之间订立合同,约定甲向乙支付一定的费用,便可通过乙的道路运送材料,在此合同中,甲拥有的权利是()。A.土地租赁权B.建设用地使用权C.地役权D.相邻权【答案】C40、根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。A.国务院环保部门B.各级地方政府环保部门C.酸雨控制区内的人民政府环保部门D.大气污染排放总量控制区内的人民政府【答案】D41、政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。A.建筑市场有关违法行为B.违反法定基本程序问题C.质量安全问题D.建筑市场有关法律责任【答案】D42、根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。（2012）A.旁站检验B.型式检验C.平行检验D.破损检验【答案】B43、《建筑法》规定，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当（）。A.重新办理施工许可证B.重新办理安全生产许可证C.向发证机关申请施工许可证延期D.报发证机关核验施工许可证【答案】D44、按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，不正确的是（）。A.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，应当在当地和全国公布B.通过与工商、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，统一公布C.国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私【答案】D45、下列组织中，不具有法人资格的组织是()。A.大学B.项目经理部C.公司D.社团【答案】B46、建设工程施工或者农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在24小时内赶赴现场，并在()日内提出处理意见。A.5B.7C.10D.15【答案】B47、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。A.只能采用违约金B.由违约一方选择采用违约金或定金C.由非违约方选择采用违约金或定金D.同时采用违约金和定金【答案】C48、以下关于法人的说法，错误的是（）。A.法人以其部分财产独立承担民事责任B.法人的产生必须经过法定的程序C.法定代表人因执行职务造成他人损害时，由法人承担民事责任D.法人以其主要办事机构所在地为住所【答案】A49、按照《建设工程质量管理条例》规定，工程建设过程有关主体的下列行为中，除（）外都是违法的。A.为降低成本，设计单位对某重要设备指定了生产商B.建设单位装修过程中指令拆除承重墙C.施工单位项目经理暗自修改了水泥混凝土的配合比D.监理工程师采用旁站、巡视、平行检验的方法实施监理【答案】D50、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】A51、关于施工生产安全事故报告及采取相应措施的说法,正确的是()。A.事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门B.道路交通事故自发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报C.发生生产安全事故后,施工单位应当保护事故现场,不得移动事故现场物件D.较大以上事故,应当报告事故所造成的社会影响、政府有关领导和部门现场指挥等有关情况【答案】D52、（）是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现各自享有的权利，并承担各自负有的义务。A.合同履行B.合同清偿C.债务履行D.合同终止【答案】A53、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的全部建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件E.有建设单位签署的工程保修书【答案】A54、关于代理的说法，正确的是（）。A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任【答案】A55、关于不动产物权的说法，正确的是（）。A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效【答案】A56、（2019年真题）关于行政机关实施行政强制执行的说法,正确的是（）。A.执行标的灭失的,中止执行B.执行可能造成难以弥补损失的,终结执行C.一律不得在夜间或法定节假日实施行政执行D.执行完毕后,据以执行的行政决定被撤销的,应当恢复原状或者退还财物【答案】D57、关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设B.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用C.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备D.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统【答案】A58、甲公司为增值税一般纳税人，2017年11月购进的货物用于下列项目所涉及的进项税额，准予从销项税额中抵扣的是()。A.用于应税项目生产而购进的动力燃料B.为本公司职工健身使用而购进的健身器材C.为对外提供污水处理劳务而购进的专用污水处理设备D.用于交际应酬而购进的酒类产品【答案】A59、合同关于履行费用的负担约定不明确的，由（）负责合同履行费用。A.履行义务一方B.接受履行的一方C.双方平均分摊D.双方按法定比例【答案】A60、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门【答案】A多选题（共30题）1、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）。（2013）A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】AD2、根据《安全生产许可证条例》，国家对()实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.烟花爆竹生产企业E.监理企业【答案】ABCD3、民事诉讼的基本特征包括()。A.自愿性B.公正性C.公权性D.强制性E.程序性【答案】CD4、下列关于缺陷责任期与质量保证金的说法，正确的有（）。A.在工程项目竣工前，已缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.缺陷责任期从提交竣工结算报告之日起计D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告后，工程自动进入缺陷责任期E.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实【答案】AB5、关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（）。A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款与定金条款E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减【答案】ABC6、下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有（）。A.发包人欠付工程价款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人的机械租赁费用E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】BCD7、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()。（2012）A.安全防护设施搭设计划B.专项安全施工组织设计方案C.书面委托监理合同D.安全施工组织计划E.安全措施费用计划【答案】AB8、发、承包双方需要在质量保修书中明确的是（）。A.保修范围B.保修人员C.保修金的预留和返还D.保修期限E.保修责任【答案】AD9、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有（）。A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【答案】AB10、施工单位项目负责人的安全生产责任主要包括（）。A.组织制定安全施工措施B.消除安全事故隐患C.及时、如实上报安全事故D.编制安全生产规章制度和操作规程E.确保安全生产费用的投入【答案】ABC11、用人单位应当向劳动者按月支付2倍工资的情况包括（）。A.自用工之日超过1个月不满1年，未与劳动者订立书面劳动合同B.符合法定条件时，拒绝与劳动者订立无固定期限合同C.拖欠劳动者工作报酬D.法定节假日安排劳动者加班E.违法与劳动者解除或终止劳动合同【答案】AB12、下列情形能够引发合同之债的有（）（2013）A.建设单位拖欠工程进度款B.施工中偷工减料造成的损失C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D.噪声污染使周边居民无法正常休息E.建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】A13、建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（）。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证【答案】ABCD14、根据我国《民法典》的规定，下列属于要约邀请的有（）。A.寄送的价目表B.招股说明书C.招标公告D.拍卖公告E.投标文件【答案】ABCD15、所谓噪声敏感建筑物，是指()、住宅等需要保持安静的建筑物。A.医院B.学校C.体育馆D.机关E.科研单位【答案】ABD16、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（）。A.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤B.向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准的C.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏D.建材供应商供应的建筑材料不合格E.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火【答案】ABC17、关于建设工程质量保修期限和保修责任，以下说法正确的是（）。A.因建设单位使用不当造成质量问题的，施工单位仍需要承担保修责任B.发包人与承包人约定，供热与供冷系统的保修期限为2年C.建设工程保修期的起始日是竣工合格之日D.发包人与承包人约定的保修期限不应少于法定最低保修期限E.对于重新组织竣工验收的工程，其保修期从第一次竣工验收日期开始计算【答案】BCD18、（2019年真题）在正常使用条件下,关于建设工程质量法定最低保修期限的说法,正确的有()。A.屋面防水工程为5年B.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期C.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.装修工程为5年E.给排水管道为2年【答案】ABC19、下列关于生产安全事故的分类包括()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故E.特别严重事故【答案】ABCD20、施工单位签订的如下协议中，属于《中华人民共和国合同法》调整的有（）。A.与设备租赁站订立的设备租赁协议B.与其项目经理订立的安全目标责任协议C.与其职工订立的计划生育目标协议D.与其职工订立的劳动协议E.与银行订立的借款协议【答案】A21、依据《建设工程质量管理条例》，工程监理企业不得与（）有隶属关系或其他利害关系。A.被监理工程的施工承包单位B.建筑材料供应单位C.设备供应单位D.建设单位E.建筑构配件供应单位【答案】ABC22、根据《民法典》的规定，下列合同中，属于效力待定合同的有（）。A.甲、乙恶意串通订立的损害第三人丙利益的合同B.某公司法定代表人超越公司规章权限与善意第三人订立的买卖合同C.代理人甲超越代理权限与第三人丙订立的买卖合同D.限制民事行为能力人甲与他人订立的买卖合同E.施工单位用欺诈手段获取中标签订的合同【答案】CD23、某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金