2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题

2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题单选题（共60题）1、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资全部到位C.施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求D.已经与施工企业签订了合作协议【答案】C2、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。A.2017年9月21日B.2017年11月21日C.2018年5月2日D.2017年11月2日【答案】D3、关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（）。A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼C.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请D.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议【答案】C4、在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，同时按规定办理（）手续。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】C5、某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是（）。A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动D.若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜班劳动【答案】B6、工伤保险基金可以用于（）。A.劳动能力鉴定B.投资运营C.兴建或者改建办公场所D.发放奖金【答案】A7、关于工程勘察，下面说法错误的是（）。A.工程勘察是工程建设的先行官B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据C.工程勘察成果是编制投标文件的依据D.工程勘察成果是保证施工安全的重要因素和前提条件【答案】C8、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。A.同一工程相邻分段发包的B.合同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】D9、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效B.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】A10、按照相关规定，税务登记内容发生变化的，纳税人应当自办理工商变更登记之日起()内或办理工商注销登记前，向税务机关申报办理变更或者注销税务登记。A.30日B.45日C.60日D.90日【答案】A11、（2014年真题）某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是（）。A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表B.未对未成年工进行定期健康检查C.安排女职工工某从事井下工作D.安排未成年工进行井下工作【答案】A12、根据我国的建设工程质量监督管理体制，负责对国家重大技术改造项目实施监督检查的机构是（）。A.国务院建设行政主管部门B.国务院发展计划部门C.国务院经济贸易主管部门D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门【答案】C13、下列关于债的表述，正确的是（）。A.债权只有通过当事人的约定才能产生B.债权是相对权，债权人只能向特定的人主张自己的权利C.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任【答案】B14、以下不属于建筑业企业资质序列的是（）。A.施工总承包资质B.专业承包资质C.施工劳务资质D.工程总承包资质【答案】D15、场景(七）A.无效B.有效C.可变更、可撤销D.效力待定【答案】B16、（2016年真题）某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是()。A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款【答案】A17、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。A.收到传票之日起7日内B.举证期满前C.首次开庭前D.庭审结束前【答案】C18、张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【答案】A19、关于注册建造师的基本权利，下列说法错误的是()。A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章D.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效【答案】A20、国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织，并且至少每（）组织一次演练。A.一季度B.半年C.一年D.两年【答案】B21、（2020年真题）关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人不得就该纠纷再申请仲裁，只能向人民法院起诉D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决【答案】D22、李某明知行为人张某的代理权已终止还与张某实施民事行为给孙某造成损害的，由（）。A.行为人张某承担责任B.李某承担责任C.孙某自行承担责任D.李某和行为人张某负连带责任【答案】D23、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位【答案】D24、下列投标人的竞争行为中，符合法律规定的是().。A.投标人利用其影响力影响招标人，以谋取竞争优势B.投标人在投标文件中载明投标报价下浮率C.投标人给予招标代理机构的工作人员财物，以谋取交易机会D.投标人以行贿手段谋取中标【答案】B25、关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）A.行政监督部分应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定：重要检验、检测、鉴定。专家评审等，所需时间计算在内B.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以辅助投诉C.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，监督部门应当进行处理【答案】C26、下列关于施工水污染防治的说法正确的是（）。A.在饮用水源保护区内，禁止设置排污口B.在任何保护区内，不得新建排污口C.施工作业需要排水的，由施工单位领取排水许可证D.造成水污染事故的，向建设单位所在地县级以上人民政府报告【答案】A27、投标有效期的起始时间是（）时。A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书【答案】B28、建设工程施工常用的担保种类，不包括（）。A.施工投标保证金B.施工合同履约保证金C.劳务人员工资保证金D.预付款担保【答案】C29、下列关于劳务派遣的表述正确的有()A.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立1年以上的固定期限劳动合同B.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬C.用工单位根据需要可以将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位D.劳务派遣单位可以以非全日制用工形式招用被派遣劳动者【答案】B30、（2017年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、证件或材料，不包括（）。A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件B.地下使用的防水材料C.用于砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】A31、施工企业认为建设单位经营状况严重恶化，为防范风险暂停了施工，后经查未发现确切证据。施工企业()。A.属于正当行使先履行抗辩权B.属于正当行使不安抗辩权C.可以要求建设单位补偿停工损失D.应承担违约责任【答案】D32、关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的有（）。A.转让安全生产许可证，证件应当被吊销B.有效期满未办理延期，继续施工，应责令停工补办，没收违法所得，并处罚款C.提供虚假材料申请安全生产许可证的，给予警告，3年内不得再次申请D.领取证件后不再具备安全生产条件，暂扣安全生产许可证并限期整改【答案】C33、关于工程建设强制性标准的实施管理，下列说法正确的是（）。A.新强制性国家标准实施后，原强制性国家标准一年后废止B.建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可以直接使用C.工程建设中采用国际标准，而现行强制性标准未作规定的，施工单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案D.在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准【答案】D34、建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个月。

A.1B.2C.3D.4【答案】C35、关于评标的说法，正确的是（）。A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不说明理由的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】D36、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()A.15%B.20%C.25%D.30%【答案】B37、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（）。A.爆破工程B.脚手架工程C.模板工程D.地下暗挖工程【答案】D38、甲同时具有建筑工程专业和机电工程专业的注册建造师资格，其担任项目负责人的某施工项目将电梯安装部分分包，乙是机电工程专业的注册建造师，负责分包工程。对于施工文件的签署，下列说法错误的是（）。A.甲对该工程施工管理文件签章B.电梯安装部分的施工管理文件由乙签章C.电梯安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，应征得签章人同意【答案】D39、甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（）时发生移转。A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记【答案】A40、下列规范性文件中，效力最高的是（）。A.行政法规B.司法解释C.地方性法规D.行政规章【答案】A41、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）A.保存文物比较丰富的城市B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇C.保留着传统格局和历史风貌的村庄D.历史上建设的工程对本地区发展产生较大影响的城市【答案】C42、根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（）。A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的B.患职业病的C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D.高空作业跌落摔伤的【答案】A43、大华建筑公司承包中信科技有限公司的办公楼扩建项目，根据《建筑法》有关建筑工程发承包的有关规定，该公司可以（）。A.把工程转让给华民建筑公司B.把工程分为土建工程和安装工程，分别转让给两家有相应资质的建筑公司C.经中信科技有限公司同意把内墙抹灰工程发包给别的建筑公司D.经中信科技有限公司同意，把主体结构的施工发包给别的建筑公司【答案】C44、（2021年真题第2批）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.D检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】A45、关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是（）。A.建设单位应当具备法人资格B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力C.非营利法人可以成为建设单位D.建设单位应当独立承担民事责任【答案】C46、钢筋混凝土水池满水试验渗水量合格标准不得超过（）L/（m2·d）。A.1B.2C.3D.4【答案】B47、（2017年真题）根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满【答案】B48、关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】C49、关于建造师注册的说法，正确的是（）。A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册B.注册申请需由建造师本人提出C.注册申请向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料D.注册建造师变更执业单位，变更注册后重新起算有效期【答案】C50、民事诉讼的证据不包括（）。A.书证B.物证C.视听资料D.科学试验【答案】D51、根据《建设工程文件归档整理规范》，施工单位在工程施工中形成的文件，应当（）。A.向建设单位移交B.由施工单位档案室独自保存C.向建设工程质量监督机构移交D.向城建档案馆移交【答案】A52、被派遣的劳动者在无工作期间，应由劳务派遣单位按月支付当地（）。A.最低工资标准B.最高工资标准C.平均工资标准D.劳务派遣企业最低工资标准【答案】A53、施工单位的主要负责人、项目负责人构成违法行为时，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人，自（）起算。A.造成重大安全事故之日B.构成违法之日C.刑罚判决之日D.刑罚执行完毕或受处分之日【答案】D54、一高速公路项目进行招标，按照招标投标法律法规的规定，开标后允许（）。A.投标人更改投标书的内容和报价B.投标人再增加优惠条件C.评标委员要求投标人澄清问题D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【答案】C55、以下关于专利权期限的说法中正确的是（）。A.发明权的保护期限为20年B.实用新型的保护期限为15年C.外观设计的保护期限为10年D.专利权的保护期限自公告之日起计算【答案】A56、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文B.工程建设中采用新技术.新工艺.新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制【答案】C57、以下关于保险合同的说法中正确的是（）。A.受益人应当是被保险人B.保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付D.财产保险合同属于依法不得转让的合同【答案】C58、某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】A59、关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）。A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】B60、（2021年真题第1批）根据《绿色施工导则》使用效率的说法，正确的是（）。.A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理【答案】C多选题（共30题）1、物权包括所有权、用益物权和担保物权，下列属于用益物权的是()。A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.宅基地使用权D.地役权E.宅基地所有权【答案】ABCD2、在建设工程施工合同中，承担违约责任的种类有（）。A.违约金B.罚款C.赔偿精神损失D.继续履行E.采取补救措施【答案】AD3、《招标投标法实施条例》对于开标的规定，下列表述正确的有（）。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并制作记录C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人少于5个的，不得开标E.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【答案】AC4、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，正确的是（）。A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业承包和劳务分包B.施工总承包、专业承包资质按照工程性质和技术特点划分为若干资质类别，各资质类别再按照各自规定的条件划分为若干等级C.施工总承包资质分为特级、一级、二级三个等级D.施工劳务资质不分类别与等级E.建筑业企业申请资质，应当满足注册资本、专业技术人员、业绩和装备条件【答案】BD5、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位主要负责人的安全生产方面的主要职责()A.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度B.制定安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录E.根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患【答案】ABCD6、根据《安全生产法》，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（）。A.事故隐患B.危险因素C.防范措施D.安全通病E.事故应急措施【答案】BC7、（2016年真题）根据《＜标准施工招标资格预审文件>和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有()。A.投标邀请书B.投标函及其附录C.施工组织设计D.项目管理机构E.法定代表人身份证明【答案】BCD8、根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（）。A.土地所有权B.农村集体宅基地土地使用权C.学校游泳馆产权D.荒地承包经营权E.被扣押的房屋【答案】AB9、建设工程债产生的根据有()。A.合同B.侵权C.公证D.不当得利E.无因管理【答案】ABD10、关于土地所有权，下列表述正确的是()。A.城市市区的土地属于国家所有B.城市郊区的土地属于国家所有C.宅基地属于农民集体所有D.宅基地属于国家所有E.自留地、自留山属于农民集体所有【答案】AC11、经批准可以不进行招标的建设工程项目包括（）。A.采用不可替代的专利或者专有技术的工程B.采购人依法能够自行建设、生产或者提供C.合条件的潜在投标人数量有限的工程D.抢险救灾的工程E.公开招标所需费用占工程建设项目总投资的比例过大的工程【答案】ABD12、下列属于经批准可以采用邀请招标方式发包的项目有(）工程项目。A.有特殊要求的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.受自然环境限制，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的【答案】D13、某职工因工作遭受事故伤害，在工伤医疗的停工留薪期，下述表述正确的是（）。A.原工资福利待遇不变B.薪酬由所在单位支付C.停工留薪期一般不超过6个月D.工伤职工评定伤残等级后，享受伤残待遇E.工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，不能继续享受工伤医疗待遇【答案】ABD14、建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程()A.同时立项B.同时设计C.同时施工D.同时竣工E.同时投入使用【答案】BC15、某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的。关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担D.承包人应当负责返修，费用由承包人承担E.造成发包人损失的，承包人不承担责任【答案】BD16、依法必须招标的项目，其招标（）应当报项目审批、核准部门审批、核准。

A.方式B.范围C.组织形式D.文件及标的E.资格审查【答案】ABC17、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.施工单位资质等级证明B.建筑施工企业安全生产许可证申请表C.拆除施工组织方案D.堆放、清除废弃物的措施E.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明【答案】ACD18、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，正确的是（）。A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业承包和劳务分包B.施工总承包、专业承包资质按照工程性质和技术特点划分为若干资质类别，各资质类别再按照各自规定的条件划分为若干等级C.施工总承包资质分为特级、一级、二级三个等级D.施工劳务资质不分类别与等级E.建筑业企业申请资质，应当满足注册资本、专业技术人员、业绩和装备条件【答案】BD19、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】BD20、下列关于噪声污染防治的说法中，正确的有（）。A.在医院、学校附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间进行作业C.特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明D.建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报E.符合规定进行的夜间作业，必须征得附近公民同意【答案】ABC21、（2017年真题）在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（）。A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言B.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言C.以严重违背公序良俗的方法获取的证据D.无正当理由未出庭作证的证人证言E.无法与原件，原物核对的复印件、复制品【答案】AB22、定金合同从（）之时生效。

A.双方当事人签字B.合同备案C.定金实际交付D.主合同成立【答案】C23、下列情形中，