2022-2023年监理工程师之合同管理自我提分评估(附答案)

2022-2023年监理工程师之合同管理自我提分评估(附答案)单选题（共100题）1、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准【答案】A2、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。A.立即执行B.拒绝执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行【答案】C3、9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括（）。A.简明施工合同规范B.简明施工合同文本C.施工合同标准文本D.施工合同标准规范【答案】C4、下列不属于施工合同中监理人职责的是（）。A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力【答案】A5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。A.工程师与承包人共同检验B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验【答案】C6、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【答案】D7、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。A.发包人B.承包人C.甲某D.乙某【答案】B8、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】B9、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】B10、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。A.按合同有关条款执行B.按交易习惯确定C.执行买受人要求D.达成补充协议【答案】D11、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28【答案】A12、“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.保险人【答案】B13、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日【答案】C14、关于招标文件下列说法正确的是（）。A.《标准施工招标文件》只适用于公开招标B.《简明标准施工招标文件》只适用于邀请招标C.《标准设计施工总承包招标文件》只适用于邀请招标D.《标准施工招标文件》既适用于公开招标又适用于邀请招标【答案】D15、关于违约金的说法，正确的是()A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少【答案】B16、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。A.设计单位资质等级B.设计单位的业绩C.拟派设计团队负责人的实力信誉D.拟派设计团队的综合能力【答案】D17、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【答案】B18、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】C19、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担【答案】A20、组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间（）日进行。A.3B.5C.10D.15【答案】D21、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。A.招标人B.投标人C.投标人推选的代表D.招标人委托的公证机构【答案】A22、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30【答案】C23、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意【答案】A24、组织投标人踏勘现场的时间一般应在（）之前进行。A.投标预备会召开15日之前B.投标预备会召开之前C.投标人资格预审之前D.发售招标文件之前【答案】B25、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】A26、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】A27、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】C28、建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A29、某种液态食品，其能量值需满足（），才可声称是低能量食品。A.≤40kJ（9.6kcal）/100mLB.≤60kJ（14.4kcal）/100mLC.≤80kJ（19.1kcal）/100mLD.≤l00kJ（23.9kcal）/100mL【答案】C30、与邀请招标相比，公开招标的特点是()A.竞争程度低B.评标工作量小C.招标时间长D.费用低【答案】C31、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是（）。A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任【答案】C32、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】A33、施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。A.承包人B.发包人C.设计人D.监理人【答案】D34、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】B35、发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。A.7B.14C.28D.56【答案】D36、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少()日前以书面形式通知所有招标文件收受人。A.7B.14C.15D.28【答案】C37、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。A.由供货商承担供货的全部运费B.由采购方承担自行运到目的地所需费用C.由供货商承担货物转运增加的保险费用D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】B38、根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()A.罚金B.利息C.赔偿金D.违约金【答案】D39、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前第14天D.招标公告发布之日前第28天【答案】B40、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B41、设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。A.7天，90天B.7天，30天C.14天，90天D.14天，30天【答案】A42、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容【答案】A43、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。A.15B.20C.21D.28【答案】A44、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【答案】A45、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度増加D.发包人的工程风险加大【答案】A46、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()A.衡量法B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验【答案】A47、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()A.合同责任单一，责任明确B.建设周期长C.可以减少设计变更D.可以减少承包人的索赔【答案】B48、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。A.竣工结算日B.基准日C.开标日D.合同签订日【答案】B49、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()A.合同关系主体为业主和指定分包商B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任D.由工程师负责协调管理【答案】B50、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。A.由抵押人清偿B.由债务人清偿C.由抵押人和债务人共同清偿D.不再清偿【答案】B51、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指()A.监理合同注明的开始至完成的时间B.监理合同约定的监理工作的日历天数C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间【答案】C52、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是()A.甲某的行为属无权代理，该合同无效B.甲某的行为属表见代理，该合同有效C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任【答案】C53、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。A.设计单位资质等级B.设计单位的业绩C.拟派设计团队负责人的实力信誉D.拟派设计团队的综合能力【答案】D54、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C55、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中末发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】C56、委托监理合同法律关系的客体是()。A.监理工程B.监理服务C.监理规划D.监理投标方案【答案】B57、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【答案】B58、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意【答案】B59、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。A.增加了交易成本B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性D.有利于当事人履行合同的规范和顺畅【答案】D60、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字【答案】C61、(2016年真题)为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前14天D.招标公告发布之日前28天【答案】B62、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同【答案】C63、根据《标准施工合同》，关于缺陷责任期说法正确的是（）。A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，发包人负责修复C.缺陷责任期内修复费用由承包人承担D.发包人原因致使工程不能按原定目标使用时，承包人有权要求延长其缺陷责任期【答案】A64、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。A.应事先征得发包人同意，并通知监理人B.应事先征得监理人同意，并通知发包人C.直接与保险人协商一致后，通知发包人D.直接与保险人协商一致后，通过监理人【答案】A65、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（）。A.营养良好B.营养不良C.骨骼发育不良D.智力障碍【答案】B66、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。A.承包人可以单独进行检验B.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行C.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认D.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验【答案】A67、下列关于工程勘察设计招标方式的说法，正确的有（）。A.公开招标邀请的是特定的法人或组织投标B.邀请招标至少邀请6个以上的法人或组织投标C.单项合同估算价90万的勘察合同必须进行招标D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的可以邀请招标【答案】D68、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间【答案】B69、勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（）天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.1B.2C.3D.7【答案】B70、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D71、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任【答案】B72、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C73、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】A74、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。A.暂估价B.暂列金额C.合同价格D.签约合同价【答案】A75、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】A76、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】D77、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求【答案】A78、以下说法符合安全运动条件的是（）。A.遵守自己的步调B.超过负荷身体会崩溃C.注意体重负荷D.以上都是【答案】D79、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.承包商提交结清单日D.结清单生效日【答案】D80、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】B81、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【答案】D82、采用最低评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是（）。（2013年真题改编）A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同【答案】B83、建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人【答案】B84、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【答案】B85、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】D86、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。A.著作权归承包人享有B.建筑物形象使用收益权归发包人享有C.专利技术使用费不包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】B87、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件【答案】B88、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。A.买卖双方平均B.卖方C.买方D.延迟到场的一方【答案】B89、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【答案】D90、诊断锌缺乏的理想指标是（）。A.血锌B.发锌C.尿锌D.目前没有【答案】D91、在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，()应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。A.责任方B.承包人C.发包人D.监理人【答案】B92、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为【答案】C93、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任【答案】B94、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()A.工程师有权根据施工实际情况控制使用B.承包商有权根据施工实际需要自主使用C.承包商应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包商的索赔【答案】A95、下列关于施工合同标准文本，说法不正确的是()A.专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效B.标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件C.合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书D.合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选【答案】D96、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【答案】D97、某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直接安装了石材。监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材面层，检查龙骨的防腐防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格。则因为拆除石材增加的费用应由()承担。A.建设单位B.承包人C.设计单位D.监理单位【答案】B98、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()A.工期顺延、给予经济补偿B.工期不予顺延、给予经济补偿C.工期顺延、不给经济补偿D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】A99、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。A.争议评审组的评审意见B.发包人的意见C.承包人的意见D.总监理工程师的确定【答案】D100、设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。A.7天，90天B.7天，30天C.14天，90天D.14天，30天【答案】A多选题（共50题）1、下列选项中，属于建筑工程一切险中的除外责任的有()。A.地震B.洪水C.设计错误引起的损失D.自然磨损E.维修保养费用【答案】CD2、下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。A.取消合同中某一项工作转由其他人实施B.改变合同中某一项工作的质量C.改变合同中某一项工作的数量D.改变已批准的施工工艺或顺序E.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸【答案】BD3、按照《合同法》的分类，材料采购合同属于买卖合同，下列关于买卖合同的特点说法正确的有（）。A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的B.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价C.买卖合同是双务.有偿合同D.买卖合同是诺成合同E.买卖合同是实践合同【答案】ABCD4、安装工程一切险是承保安装机器、设备、储油罐、钢结构工程、起重机、吊车以及包含机械工程因素的各种建造工程的险种，保险人对下列原因造成的损失和费用不负责赔偿的有（）。A.电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.冻灾、冰雹D.维修保养或正常检修的费用E.盘点时发现的短缺【答案】ABD5、设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括（）。A.设计B.采购C.改造D.施工E.安装【答案】ABD6、下列对设计人员错误的处理正确的是（）A.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，应免收直接受损失部分的设计费C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金额D.赔偿金额累计总额不超过设计费用E.范本中规定赔偿责任按实际损失的百分率计算，写入相关条款【答案】BC7、承包商可以同时提出工期和费用，但不包括利润索赔的事件包括（）等。A.不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常恶劣的气候条件D.业主或其他承包人的干扰E.发包人提供的材料和工程设备提前交货【答案】AB8、根据《合同法》，合同被确认无效后，当事人承担法律责任的形式有()。A.返还财产B.赔偿损失C.缴纳罚款D.上缴非法所得E.双倍返还定金【答案】AB9、根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（）。A.提出开工申请B.办理临时道路通行审批手续C.编制施工组织设计D.提交工程质量保证措施文件E.负责管理施工控制网点【答案】ACD10、关于招投标过程中的投标人资格审查，下列说法正确的是（）。A.公开招标对投标人的资格审查通常采用资格预审的方式B.资格后审工作应当由资格审查委员会于开标后完成C.资格预审工作应当由评标委员会于发售招标文件前完成D.资格预审和资格后审对投标人资格审查的时间不同E.资格预审和资格后审对投标人资格审查的内容和方法也不相同【答案】AD11、下列关于勘察费支付的说法正确的是（）。A.勘察费用实行发包人签证制度，即验收后由发包人代表对实施的勘察项目.数量.质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一B.发包人要求勘察人进行外出考察的费用包含在合同价格中C.发包人应在收到定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还E.发包人应在勘察人提交费用结算申请后28天内，将应付款项支付给勘察人【答案】AC12、根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()。A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B.监理人是施工合同履行中独立的第三方C.监理人在授权范围内独立开展工作D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权【答案】AC13、（2017年真题）保证合同的担保范围包括（）。A.主债权及利息B.债权人的间接损失C.违约金D.债权人实现债权的费用E.保证合同另有约定的财产损失【答案】ACD14、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有()。A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C.工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响E.被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日【答案】AC15、在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()A.立即停止施工B.要求签订延期付款协议C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工D.追究违约责任E.立即解除合同【答案】BCD16、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有()。A.指示再进行一次重复的竣工检验B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程C.建议业主解除合同D.颁发接收证书并延长保修期限E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷【答案】ABC17、采购方有权部分或全部拒付货款的情况大致包括（）。A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款B.交付货物的时间晚于合同约定时间C.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款D.交付货物的地点不是合同约定的地点E.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付【答案】AC18、关于工程成套设备采购招标中对投标人要求的说法，正确的有（）。A.投标人须具有与所供应工程成套设备相关的特定专利B.投标生产厂家须具有制造同类型设备的经验和制造能力C.投标人可以是生产厂家，也可以是工程成套设备公司D.一个生产厂家对同一型号的设备仅能委托一个代理商投标E.工程成套设备公司投标须提供生产厂家的正式授权书【答案】CD19、下列可以导致委托代理关系终止的是（）。A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.代理期间届满或代理事务完成D.作为代理人或被代理人的法人终止E.代理人丧失民事行为能力【答案】BCD20、以下（）属于合同交底的内容。A.合同报价的计算依据B.合同订立过程中的特殊问题及合同待定问题C.合同实施计划及责任分配D.合同实施的主要风险E.合同的主要内容【答案】BCD21、下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库E.招标代理机构应当有从事招标代理业务的营业场所和相应资金【答案】C22、如果在接收证书颁发前业主确实使用了工程的任何部分，则（）。A.该使用的部分应视为自开始使用之日起已被业主接收B.承包商应从该开始使用之日起停止对该部分的照管责任，转由业主责任C.承包商应从该部分工程完成之日起停止对该部分的照管责任，转由业主责任D.如承包商提出要求，工程师应为此部分颁发接收证书E.如果因业主接收或使用该部分工程而使承包商招致了费用，承包商应通知业主并有权提出费用及利润索赔【答案】ABD23、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()A.向承包人发出要求提前竣工的通知B.与承包人协商签订提前竣工的协议C.负责修改施工计划D.为承包人提供赶工的必要条件E.减少工程质量检测的试验项目【答案】ABD24、下列关于建设工程设计施工总承包合同中合同价格组成的说法，正确的是()。A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料【答案】AB25、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的有()。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以增加设计变更D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期【答案】AC26、根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款B.设计变更调整的合同价款C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款D.本期应扣回的工程预付款E.承包人的索赔款【答案】ABD27、工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有()。A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.施工作业方法存在重大安全隐患D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护【答案】ABD28、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括()。A.承包商的实际施工进度滞后于进度计划B.本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额C.承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款D.承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款E.承包商代表不能胜任工作【答案】BCD29、根据FIDIC《施工合同条件》中的规定，对每项工作进行估价的做法正确的是（）。A.根据计量出的该项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价B.如合同中无某项内容，应取适用工作的费率或价格C.如合同中规定该项工作为固定费率，则不得调整该项工作规定的费率或价格D.工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%时，可对该项工作规定的费率或价格加以调整E.根据变更和调整的规定指示的工作，合同中没有规定该项工作的费率或价格，也未规定适合的费率或价格时，可对该项工作的费率或价格加以调整【答案】AC30、承包人提交竣工付款申请单应说明（）。A.竣工结算的合同总价B.发包人已支付承包人的工程价款C.应扣留的质量保证金D.应支付的竣工付款金额E.竣工决算的合同单价【答案】ABCD31、有关代理关系的表述中，说法正确的是（）。A.代理人经有关的第三人同意后可以适当变更或扩大代理权限B.代理人是以自己的名义为法律行为的，所设定的权利与义务只能由代理人自己承受C.代理人辞去委托后，给善意第三人造成损失，应由被代理人负赔偿责D.招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担E.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人【答案】BD32、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了有考古价值的文物C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工作业危及人身安全E.发包人未能按时移交后续施工的现场【答案】BC33、（2018年真题）关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（）。A.适用于设计—施工一体化的总承包项目B.适用于依法强制监理的项目C.适用于所有招标项目D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目【答案】A34、建设工程合同相关各方编制的合同实施计划应包括的内容有（）。A.合同文体比选B.合同实施总体安排C.合同分解与管理策划D.合同实施保证体系的建立E.合同索赔结果分析【答案】BCD35、在施工合同履行中，有权凭履约保证索取赔偿的情形包括（）。A.发包人中途毁约B.承包人中途毁约C.承包人任意中断工程，或不按规定施工D.发包人破产、倒闭E.承包人破产、倒闭【答案】BC36、根据英国NEC《工程施工合同》，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是（）。A.项目经理和承包商都可以要求召开早期预警会议B.早期预警会议应由雇主主持C.可以邀请地方行政机关代表参加会议D.项目经理应对会议作出的决定记录在案，会后发给承包商E.承包商未对某事件发出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿【答案】ACD37、承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（）。A.承包人的施工已完成合同范围