2022-2023年监理工程师之交通工程目标控制自测模拟预测题库(名校卷)

2022-2023年监理工程师之交通工程目标控制自测模拟预测题库(名校卷)单选题（共100题）1、某公司从银行借款5000万元，年复利率i=10%，试问5年后一次需支付本利和（）万元。A.6052.56B.7320.50C.7551.65D.8052.55【答案】D2、森林采伐方式中，主伐包括()A.抚育伐B.更新伐C.皆伐D.渐伐E.择伐【答案】C3、采空区路基施工期间及完工后，处理区段宜进行水平位移和沉降监测，一般情况下，采空区处理期间及路基正常施工期间，（）内每周监测一次。A.一个月B.三个月C.半年D.一年【答案】C4、隧道爆破应采用（）。A.预裂爆破B.光面爆破C.微差爆破D.定向爆破【答案】B5、某企业于年初向银行借款1000万元，其年名义利率为12%，若按月复利计息，则该年第3季度末价款本利和与年有效利率分别为（）。A.1093.7和12.68%B.1093.7和12.55%C.1092.7和12.68%D.1092.7和12.55%【答案】A6、送风式的进风口宜在洞口（）以外。送排风并用式通风的进风口与出风口应错开（）左右。A.20m，20mB.30m，20mC.20m，30mD.30m，30m【答案】B7、施工现场生产区、生活区、办公区应分开设置，距离集中爆破区应不小于（）A.300mB.800mC.500mD.1000m【答案】C8、某施工单位年度施工产值为2.5亿元，应配置（）名专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】D9、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】A10、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。A.工程中防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环保行政主管部门验收合格，该造纸厂才可投入生产、使用B.工程中防治污染的设施必须经该造纸厂上级主管部门验收合格，才可投产、使用C.工程中防治污染的设施必须经该造纸厂周边居民委员会或村民委员会验收合格，才可投产、使用D.工程中防治污染的设施必须经所在地政府行政主管部门验收合格，才可投产、使用【答案】A11、“对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更“属于费用监理措施中的（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施【答案】D12、施工现场生产区、生活区、办公区应分开设置，距离集中爆破区应不小于（）A.300mB.800mC.500mD.1000m【答案】C13、不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是（）。A.湿黏土B.弱膨胀土C.红黏土D.粉质土【答案】D14、施工试验路段的总结应由（）编写，经监理机构审核批准后报送建设单位。A.监理工程师B.总监理工程师C.施工单位D.检测单位【答案】C15、安全监理细则由（）负责审批，在安全监理实施细则报审表签署审批意见。A.监理工程师B.驻地监理工程师C.总监理工程师D.建设单位【答案】C16、直接经济损失为7500万元的特大桥主体结构垮塌，属于（）质量事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B17、为了实现对进度的有效控制，监理工程师采取的经济措施是（）。A.建议建设单位与施工单位协商，对非施工单位原因造成的应急赶工给予合理的赶工费用B.督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作C.严格控制合同变更，对各方提出的工程变更，监理工程师应严格按照规定程序进行管理D.加强工程延期和索赔管理【答案】A18、下列关于招标控制价的说法中，错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，必须编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法【答案】B19、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A20、强夯工程内容中不包括的是（）。A.场地清理B.排除地表水C.防止地表水下渗D.承载力检测【答案】D21、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），监理机构应审查施工单位提交的合同段开工申请，具备开工条件的，（）应签发开工令。A.建设单位B.总监理工程师C.专业监理工程师D.施工单位【答案】B22、（）是指企业的生产组织领导者必须在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作的原则。它要求把安全工作落实到每一个生产组织管理环节中去。这是解决生产管理中安全与生产同一的一项重要原则。A.安全工作的五同时原则B.三管三必须原则C.三同时原则D.安全生产动态管理原则【答案】A23、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】A24、由于发包人发生违约情况时，承包人按合同约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.25C.28D.42【答案】C25、每批钢筋进厂检验的检验数量要求应符合的是（）。A.不得大于50tB.不得大于40tC.同一规格D.不得大于30t【答案】C26、对影响经济效果的各种参数的变化作出估计和预测，并对经济效果的变化作出相应的分析和计算，从而判断经济参数变化时经济效果的敏感程度，是指的（）。A.盈利能力分析B.偿债能力分析C.盈亏平衡分析D.敏感性分析【答案】D27、软土地区路基施工中，厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.0【答案】B28、以下关于暂列金额的特点，说法错误的是（）A.发生项目的不确定性B.发生金额的不确定性，可能与实际情况有较大差距C.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先确定D.它们是某些新增的附属工程、零星工程等变更工程，也可能是提供货物、材料、设备或劳务等工作C选项错误，暂列金额中的项目具体由谁承担，事先并不确定，可能由承包人承担，也可能由特殊分包人或其他第三者承担。【答案】C29、一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（）分层回填压实，其处理深度应不小于路床厚度。A.超挖B.振动碾压C.掺粉煤灰拌和D.整平【答案】A30、试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.2B.3C.4D.5【答案】B31、草拟施工总进度计划时，施工总进度计划应按照全工地流水作业方式进行安排，全工地流水作业安排应以（）的工程项目为主导。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长【答案】D32、同一层路基的填料应为一种填料，性质不同的填料不得混合填筑。路堤填筑时应从最保处起分层填筑，而且是水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于（）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】D33、施工单位应在进行荷载试验前至少（）向监理工程师提交一份测试设备、方法、步骤及测试要求的计划，报监理工程师批准。A.7dB.14dC.28dD.35d【答案】B34、下列关于工程费用监理的措施的说法正确的是（）。A.工程费用监理的措施包括组织措施、经济措施、技术措施B.经济措施与技术措施相结合是控制工程费用的有效手段C.及时进行工程计量不属于经济措施D.对主要施工技术方案进行技术经济比较属于组织措施【答案】B35、某工程组织等节奏流水施工，共有6个作业队，每队分5段施工，流水节拍为5天，其中第三、第五作业队分别间歇了2天、3天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.55C.60D.65【答案】B36、高速公路、一级公路路床范围为崩解性岩石或强风化软岩时，应进行换填处理，设计有规定时按设计厚度换填，设计未规定时换填厚度宜为（）。A.0.2~0.5mB.0.3~0.5mC.0.5~0.8mD.0.5~1.0m【答案】B37、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C38、公路工程验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成。大中型项目及技术复杂工程，应邀请有关专家参加。国防公路应邀请（）参加。A.军队代表B.政府部门C.国防单位D.国家安全单位【答案】A39、桥梁基础挖孔灌注桩的挖孔施工，孔口处应设置高出地面不小于（）mm的护圈，并应设置临时排水沟，防止地表水流入孔内。A.100B.200C.300D.600【答案】C40、下列关于时间—费用优化的说法正确的是（）。A.缩短工期，会引起直接费用和间接费用的增加B.延长工期，会引起直接费用和间接费用的减少C.缩短工期，会引起直接费用的增加和间接费用的减少D.缩短工期，会引起直接费用的减少和间接费用的增加【答案】C41、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B42、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的,（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D43、施工进度计划反映了工程从（）开始，直到工程竣工为止的全部施工过程。A.施工准备工作B.购买招标文件C.正式施工D.人员设备进场【答案】A44、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。A.21B.28C.35D.42【答案】B45、某工作持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天（计算坐标系），对应的持续时间分别是5天，1天；紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第17天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天。该工作的总时差是（）天。A.8B.9C.10D.13【答案】A46、为了实现对进度的有效控制，监理工程师采取的经济措施是（）。A.建议建设单位与施工单位协商，对非施工单位原因造成的应急赶工给予合理的赶工费用B.督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作C.严格控制合同变更，对各方提出的工程变更，监理工程师应严格按照规定程序进行管理D.加强工程延期和索赔管理【答案】A47、环境工程监理的主要任务是对工程的（）进行施工监理，落实项目环境影响评价文件中的要求。A.环保配套设施B.安全卫生设施C.防火设施D.安全生产设施【答案】A48、特别重大安全事故调查批复时限最长为（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D49、沿海地区或冬季撒除冰盐的路面或桥面中可掺入或复配（）。A.引气剂B.高效减水剂C.阻锈剂D.引气高效减水剂【答案】C50、（）是表示其物理力学性能及耐久性的一个综合指标，所以工程实际往往把它作为检测喷射混凝土质量的重要指标。A.抗压强度B.抗拉强度C.疲劳强度D.黏结强度【答案】A51、施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改，整改完成后由（）组织复评。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A52、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。A.编制总体施工组织设计文件B.现场考察、调查地材等价格C.投标价的计算、汇总D.研究招标文件【答案】A53、对于非生产性建设项目而言，公路工程建设项目总投资由（）组成。A.固定资产投资和流动资产投资两部分B.建设投资和建设期利息两部分C.工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分D.工程费用、工程建设其他费用两部分【答案】B54、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C55、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格——投资额——经营成本B.产品价格——经营成本——投资额C.投资额——经营成本——产品价格D.经营成本——投资额——产品价格【答案】B56、某工地平安工地建设考核评价结果为合格，按照百分制计算得分为（）及以上。A.60分B.70分C.75分D.80分【答案】B57、（）主要是实时收集公路道路状况、交通流信息、气象信息及相关设备工作状态，控制与调节交通流，疏导交通，减少交通事故，保证行车安全。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施【答案】A58、坡脚或坡顶边缘高程与路肩边缘高程之差称为（）。A.路基高度B.边坡高度C.路堑高度D.路堤高度【答案】B59、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制（）。A.标底B.招标控制价C.最低投标限价D.企业定额【答案】B60、下列不属于施工过程的组织原则的是（）。A.施工过程的连续性B.施工过程的协调性C.施工过程的独立性D.施工过程的经济性【答案】C61、费用监理工作的原则不包括（）。A.遵法守规的原则B.恪守公正的原则C.坚持质量合格的原则D.坚持费用最低的原则【答案】D62、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.净现值大于0，方案可行D.净年值大于0，方案可行【答案】B63、根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底属于（）。A.计划P（Plan）B.实施D（Do）C.检查C（Check）D.处理A（Action）【答案】B64、软基处理方法中，强夯置换施工说法不正确的是（）。A.强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料B.粒径大于300mm的颗粒含量宜不大于总质量40%C.夯点可采用正方形或等边三角形布置，间距宜为5－7mD.在强夯能级不变的条件下，宜采用重锤、低落距【答案】B65、在石方开挖的过程中，下列说法正确的是（）。A.每挖深1m应进行边坡边线和坡率的复测B.每挖深4m应进行边坡边线和坡率的复测C.每挖深7m应进行边坡边线和坡率的复测D.每挖深10m应进行边坡边线和坡率的复测【答案】B66、以下关于环境纠纷处理的说法正确的是:（）A.环境行政纠纷，可以通过环境行政复议和环境行政诉讼解决B.对于环境行政诉讼时效，环境保护法作了不同于行政诉讼法的规定。当事人对行政复议决定不服的诉讼时效为15天。直接向人民法院起诉的，诉讼时效为15天C.环境行政调解处理不是环境纠纷处理的必经程序，对调解处理决定不服的，不能提起行政诉讼，而应提起以对方当事人为被告的环境民事诉讼D.环境民事诉讼时效为3年，从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算【答案】A67、关于路面透层施工技术要求的说法，错误的是（）。A.气温低于10℃或大风、即将降雨时不得喷洒透层油B.透层油洒布后应自由流淌，应渗入基层一定深度，并在表面形成油膜C.应按设计喷油量一次均匀洒布，当有漏洒时，应人工补洒D.当用乳化沥青做透层时，洒布后应待其充分渗透，且水分蒸发后方可铺筑沥青面层，其时间间隔不宜少于24h【答案】B68、根据交通运输部办公厅发布的《公路水运工程生产安全事故应急预案》规定，公路水运工程生产安全事故按照人员伤亡（含失踪）、涉险人数、直接经济损失、影响范围等因素，分为（）级。A.二B.三C.四D.五【答案】C69、竣工决算是指在建设项目完工后竣工验收阶段，由（）编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本的技术经济文件。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A70、验算桥梁支架及拱架的刚度时，要求结构外露模板，受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的（）。A.1/250B.1/300C.1/400D.1/500【答案】C71、下列价值工程对象选择方法中,以功能重要程度作为选择标准的是（）A.因素分析法B.强制确定法C.重点选择法D.百分比分析法【答案】B72、合同文件的重要组成部分，是一份与技术规范相对应的文件，它是单价合同的产物，指的是（）。A.企业定额B.预算定额C.招标控制价D.工程量清单【答案】D73、施工安全风险评估工作费用应在项目（）中列支。A.管理费B.措施费C.安全生产费用D.规费【答案】C74、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A75、城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A76、对预应力混凝土结构，在混凝土抗压强度达到（）的条件下，其侧模应在预应力钢束张拉前拆除。A.0.4～0.8MPaB.0.1MPaC.2.5MPaD.0.5MPa【答案】C77、下列不属于路基沉陷的原因的是（）A.碾压遍数过多B.路基填料不当C.填筑方法不合理D.压实不足【答案】A78、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.财务净现值大于0,方案可行D.总投资收益率大于等于行业基准投资收益率，方案可行【答案】B79、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C80、对因施工原因而产生的质量缺陷的修补和加固，应先由（）提出修补方案及方法，经监理工程师批准后方可进行。A.施工单位B.发包单位C.业主D.项目经理【答案】A81、所谓“三级”安全教育培训是指（）。A.项目部——施工队——施工班组B.施工队——施工班组——操作岗位C.总工程师一一工程师——技术人员D.公司——项目部——施工班组【答案】D82、因非施工单位的责任和风险等因素造成、施工单位依据合同规则提出延期申请并经监理工程师审查和建设单位批准的工期延长，称为（）。A.工程延误B.工程延期C.工期索赔D.工期顺延【答案】B83、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算，大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C84、季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】B85、下列属于隧道防止洞口段洞顶出现偏压的措施的是（）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.平衡压重填土C.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡D.严格禁止超量装药【答案】B86、高速公路的路基应保持（）的状态，不得处于（）状态。A.干燥；中湿B.中湿；潮湿C.潮湿；干燥D.潮湿；中湿【答案】B87、用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格方可使用。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.15B.30C.45D.60【答案】B88、作为路面结构中的承重层，且具有足够的强度和刚度，指的是（）。A.面层B.基层C.垫层D.联结层【答案】B89、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C90、严禁使用带有严重病虫的苗木，非检疫对象的病虫危害痕迹不得超过树体的（）。A.5％～10％B.10％～15％C.15％～20％D.20％～25％【答案】A91、某企业于年初向银行借款2000万元，其年利率为12％，若按月复利计息，则该年第3季度未借款本利和为（）万元。A.2111.1B.2112.5C.2187.4D.2237.5【答案】C92、某工程项目直接费1500万元，定额直接费1200万元，设备购置费200万元，措施费为150万元，企业管理费为100万元，规费为80万元，利润率按7.42%计取，税金按9%计取。则该工程的税金为（）万元。A.107.59B.129.85C.165.38D.192.38【答案】D93、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.财务净现值大于0,方案可行D.总投资收益率大于等于行业基准投资收益率，方案可行【答案】B94、某工地平安工地建设考核评价结果为合格，按照百分制计算得分为（）及以上。A.60分B.70分C.75分D.80分【答案】B95、监理抽检工作中，对钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石等原材料，抽检频率按批次应不低于规定施工检验频率的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B96、某企业发行普通股正常市价为20元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1元，筹资费用率为股票市价的12%。则新发行普通股的资金成本率为（）。A.11.36%B.13.33%C.15.56%D.15.68%【答案】D97、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1％，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C98、分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。A.90%B.93%C.95%D.98%【答案】C99、某建筑施工材料采购原价为150元/t，运杂费为30元/t，运输损耗率为0.5％，采购保管费率为2％，则该材料的单价为（）元/t。A.184.52B.183.75C.153.77D.123.01【答案】A100、公路工程验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成。大中型项目及技术复杂工程，应邀请有关专家参加。国防公路应邀请（）参加。A.军队代表B.政府部门C.国防单位D.国家安全单位【答案】A多选题（共50题）1、下列关于安全标志的设置说法正确的有（）。A.安全标志只包括禁止标志、警告标志和提示标志三类B.标志应采用坚固耐用的材料制作C.标志可设在门、窗、架等可移动的物体上D.沿线各交叉口应设置安全标志E.经常检查标志的状态，保持清洁醒目、完整无损【答案】BD2、工程计量常用的表格包括（）。A.工程费用支出单B.工程计量单C.工程计量单附表D.工程计量汇总表E.计量资料审查确认表【答案】BCD3、隧道洞门类型主要有（）。A.端墙式B.翼墙式C.环框式D.遮光式E.明洞式【答案】ABCD4、投标报价的编制原则包括（）。A.投标人的投标报价不得低于工程成本B.投标人必须按招标人提供的工程量清单填报单价C.企业定额、类似工程的成本核算资料D.投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分E.报价方法要科学严谨，简明适用【答案】ABD5、从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发，将路面划分为（）。A.柔性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.高强度路面E.低强度路面【答案】ABC6、对于隧道衬砌喷射混凝土施工要点，下列说法错误的有（）。A.检查喷射拌料是否均匀，人工干拌料不少于五遍，掺有钢纤维拌料不得有团存在B.所拌料应及时喷射，放置时间不应超过60minC.喷射回弹料不得再次使用D.检查喷层厚度，最简单易行的方法是标桩法，采用轮廓仪测定更可靠E.检查涌水点处理措施，因为涌水会冲洗喷射混凝土，成为剥落.削弱附着力的原因【答案】AB7、根据公路工程造价的组成，下列费用属于企业管理费的有（）。A.职工取暖补贴费B.财务费用C.主副食运费补贴D.住房公积金E.工伤保险费【答案】ABC8、关于沥青路面试验路段的说法正确的有（）。A.在工程开工前14d，施工单位应在监理工程师批准的现场并在监理工程师的监督下，铺筑一段长约100－200m（单幅）的试验路段B.热拌热铺沥青混合料路面试验段包括试拌、试铺两个阶段C.沥青混合料压实12h以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验D.试验段铺筑应由有关各方共同参加，及时商定有关事项，明确试验结论E.经监理工程师批准的试验路应成为参考对象，正式工程应按参考对象的方法进行施工。【答案】ABCD9、平安工地建设管理主要包括（）。A.工程开工前的安全生产条件审核B.施工前的安全生产条件核查C.施工过程中的平安工地建设、考核评价D.交工期间的安全考核E.缺陷责任期的安全考核【答案】ABC10、对于沥青路面施工阶段质量控制，热拌沥青混合料面层黏层施工质量控制要点，以下说法正确的有（）。A.高速公路路面工程中在中面层与下面层之间，应浇洒黏层B.黏层的沥青材料采用重交通沥青C.黏层沥青的规格和质量应符合规范的要求D.重交通沥青和改性沥青分别满足相应的技术规范要求E.黏层沥青可采用人工撒布，撒布量应符合规范要求【答案】ACD11、关于桥梁支座安装，说法正确的有（）。A.支座安装时，应分别在垫石和支座上标出纵横向的中心十字线，就位后两者的中心应对准B.调整支座的顶面高程时，应采用钢垫片，支垫处在安装完成后留下的空隙应采用环氧树脂砂浆填实C.安装双向活动或单向活动支座时，应保证支座滑板的主要滑移方向符合设计要求D.支座安装完成，其顺桥向的中心线应与梁顺桥向的中心线水平投影垂直E.在安装活动支座顶板时宜考虑安装温度与设计要求不符时对位移的影响【答案】ABC12、施工环境保护监理计划应明确环境保护监理工作范围、内容、方式和目标，其中应包含的内容包括（）。A.工程项目概况B.实行环境保护监理的依据C.环境保护监理的实施过程D.工作内容、工作目标和工作方式E.监理单位组织机构、人员安排、岗位职责【答案】ABD13、下列关于基层原材料的说法中，正确的是（）。A.水泥的强度等级为32.5或42.5级，且满足要求的普通硅酸盐水泥等。B.高速公路和一级公路用石灰应宜采用磨细消石灰粉C.水泥稳定煤矸石可以用于高速公路和一级公路D.高速公路和一级公路极重、特重交通荷载等级基层的4.75mm以上粗集料应采用单一粒径的规格料E.高速公路和一级公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于15%【答案】AD14、关于回避制度，正确的是：A.申请人对人民法院决定不服，可以向该法院申请复议一次B.人民法院应在申请提出的3日内作出决定C.复议期间，被申请回避的人员，应当暂停参与本案的工作D.审判人员和书记员的回避应当由院长决定【答案】AB15、钢桥构件出厂时，应提交的资料有（）。A.焊缝全部修补记录B.产品合格证C.钢材和其他材料质量证明书或试验报告D.产品试板的试验报告E.工厂试拼装记录【答案】BCD16、下列关于桥梁工程的基本组成及分类描述正确的有（）。A.桥梁一般由上部构造.下部结构.支座和附属构造物组成B.桥梁按承重构件受力体系划分为梁式桥.拱式桥.刚架桥.吊桥.组合体系桥C.护坡属于桥梁的下部构造D.多孔跨径总长为1000m为大桥E.组合体系桥实质是利用梁.拱.吊.钢架的不同组合【答案】ABD17、从力学特性出发，将路面划分为（）。A.柔性路面B.刚性路面C.水泥混凝土路面D.半刚性路面E.沥青路面【答案】ABD18、符合高路堤与陡坡路堤施工质量要求的有（）。A.高路堤路段应优先安排施工，宜预留2个雨季或6个月以上的沉降期B.高路堤宜采用强度髙.水稳性好的材料C.高路堤施工中应按设计要求预留高度与宽度，并进行动态监控D.高路堤填筑过程中应进行沉降和稳定性观测E.高路堤宜每填筑3m冲击补压一次，或每填筑4～6m强夯补压一次【答案】BCD19、危险源的辨识应坚持的原则有（）。A.横向到边B.纵向到底C.内部核查D.外部监测E.不留死角【答案】AB20、下列关于工程费用的工作原则，说法正确的有（）。A.费用监理是一项法律性、政策性、经济性和技术性很强的工作B.监理人员在进行工程费用监理时必须以实际情况为依据C.在工程施工及承包合同履行过程中，监理人员处于主导地位D.监理人员对工程费用的签认，直接涉及发包人和承包人的利益，要使工程费用既合理又准确，只有监理人员保持公正才有可能E.保持公正立场，是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求【答案】ACD21、法院制作的生效法律文书的执行，一般应当由当事人依法提出申请，但有些情况下法院也可依职权进行。下列哪些生效法律文书可以由审判庭直接移送执行机构执行？()A.具有给付赡养费、扶养费、抚育费内容的法律文书B.具有强制执行内容的民事制裁决定书C.刑事附带民事判决、裁定、调解书D.以撤销或变更已执行完毕的法律文书为内容的新判决书【答案】ABCD22、桥梁附属设施包括（）。A.伸缩缝B.支座系统C.桥面铺装D.桥跨结构E.防撞栏杆【答案】AC23、下列有关摊铺机施工在实验路段的说法正确的是（）。A.在水泥混凝土路面摊铺开工之前，承包人应在严密的组织下，按照批准的施工方案，在监理工程师选定的现场上，铺筑面积不小于400m2的试验路段，承包人应提供并使用要在正常生产工作中采用的全部设备B.在水泥混凝土路面摊铺开工之前，承包人应在严密的组织下，按照批准的施工方案，在监理工程师选定的现场上，铺筑面积不小于450m的试验路段，承包人应提供并使用要在正常生产工作中采用的全部设备C.铺筑试验路段的目的是证明在正常生产的情况下，工程质量能达到要求D.承包人应根据试验路段结果提出对机械设备或操作进行合理的改进E.竣工的试验路段如经监理工程师认可验收，可作为竣工项目支付；如不予验收，则应由承包人把所有不合格的路段清除出去，重做试验，费用由承包人承担【答案】ACD24、下列关于无机结合料稳定材料取芯龄期正确的有（）。A.用于基层的水泥稳定中、粗粒材料，龄期7dB.用于基层的水泥、粉煤灰稳定的中、粗粒材料，龄期10dC.用于基层的水泥、粉煤灰稳定的中、粗粒材料，龄期15dD.用于基层的石灰粉煤灰稳定材料，龄期10dE.用于基层的石灰粉煤灰稳定材料，龄期15d【答案】AB25、关于水下灌注混凝土桩的说法正确的是（）。A.水下混凝土宜采用钢导管灌注，导管的内径宜为200～350mmB.导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验，严禁采用压气试压C.进行水密试验的水压应不小于孔内水深1.5倍的压力D.首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要E.在灌注过程中，应保持孔内的水头高度；导管的埋置深度宜控制在2～6m【答案】ABD26、隧道发生冰冻的原因包括（）。A.寒冷气温的作用B.季节冻结圈的形成C.围岩的岩性对冻胀的影响D.隧道设计和施工的影响E.防排水设施的不足【答案】ABCD27、关于工程网络计划工期优化的说法，正确的有（）。A.应仅分析调整各项工作之间的逻辑关系B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作C.应将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值D.应考虑质量、安全和资源等因素选择压缩对象E.应压缩任一条关键线路【答案】CD28、被告朱某在庭审过程中发现书记员与原告代理律师显得很熟悉，事后查明二人乃大学同寝室的同学。第二次开庭时，朱某申请该书记员回避，对此法院则应当如何处理？()A.本案应中止审理B.本案可延期审理C.朱某之申请已逾法定期限，庭审照常进行D.审判长有权决定该书记员是否回避【答案】BD29、施工辅助费包括（）。A.生活用家具购置费B.检验试验费C.工程定位复测D.工程点交E.场地清理【答案】BCD30、下列选项属于安全监理实施细则编制内容的有（）。A.安全监理人员安排及分工B.现场安全监理检查的控制要点C.安全监理工作方法和措施D.安全监理工作制度建设E.监理程序及表格和资料目录【答案】ABC31、网络计划技术包含的方法有（）。A.关键线路法B.计划评审方法C.流水作业网络计划D.搭接网络计划E.顺序作业网络计划【答案】ABCD32、关于桥涵工程环境保护监理要点，说法正确的有（）。A.在桥涵工程开工前，应审批施工方案中的环保措施B.根据工程情况，确定本阶段环保监理的巡视旁站计划，对建设单位环保措施的执行效果进行检查C.基坑开挖的弃土堆放地点应事先经监理工程师同意D.对发生泄漏或任意排放的，应当场责令施工单位改正，并旁站监督整改过程E.需要围堰施工的，应事先取得当地水利部门的许可，手续完备并经审查后才能施工【答案】ACD33、冬期施工应符合的规定有（）。A.冻结前应完成表层处理，挖好台阶，并应采取保温措施防止冻结。B.填筑前应将基底范围内的积雪和冰块清除干净C.冬期填筑路堤，一般采用厚层、快填、快压、连续作业的施工方法D.当天填土应当3天完成碾压E.基底处理后应立即采取保温措施防止冻结【答案】AB34、关于水泥混凝土摊铺机布料施工的说法，正确的是（）。A.滑模摊铺机前的布料，应采用机械完成，布料高度应均匀一致B.布料机与滑模摊铺机之间的施工距离宜为10-15mC.当坍落度在10-30mm时，布料松铺系数宜在1.08-1.15D.应保证滑模摊铺机前的料位高度位于螺旋布料器叶片最高点以下，最高料位不得高于松方控制板上缘E.卸料、布料速度应与摊铺速度协调一致，不得局部或全断面缺料【答案】ACD35、钢桥构件出厂时，监理工程师应检查的资料有（）。A.焊缝全部修补记录B.产品合格证C.钢材和其他材料质量证明书或试验报告D.产品试板的试验报告E.工厂试拼装记录【答案】BCD36、施工辅助费包括（）。A.生产工具用具使用费B.检验试验费C.固定资产使用费D.工程排污费E.高填方和软基沉降监测等施工监控费【答案】AB37、下列关于专业监理工程师岗位职责的说法错误的有（）。A.在建设单位领导下，参与本监理机构的施工安全监理工作B.参与编制施工安全监理计划或安全监理实施细则C.审查施工组织设计中相关专业的安全技术措施、（专项）施工方案及主要工艺、应急预案D.负责本专业专项施工方案实施情况的定期巡视检查，发现事故隐患及时要求整改，情况严重的应及时报告建设单位签发停工令E.参与监理机构、建设单位组织的与本专业相关的施工安全检查活动【答案】AD38、建设项目的环境影响报告书应当包括（）。A.建设项目概况B.建设项目周围环境现状C.建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估D.对建设项目实施环境监测的建议E.建设项目对环境影响的经济效益分析【答案】ABCD39、下列属于植物防护的是（）。A.坡面植物防护B.三维植物网防护C.水泥混凝土骨架防护