2022-2023年监理工程师之水利工程目标控制模考模拟试题(全优)

2022-2023年监理工程师之水利工程目标控制模考模拟试题(全优)单选题（共100题）1、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D2、大型工程的单位工程外观质量评定中，参加工程外观质量评定的人员不宜少于（）人。A.3B.5C.7D.10【答案】C3、承包人完成合同工程开工准备后，应向监理机构提交（）。A.单位工程开工申请表B.合同工程开工申请表C.分部工程开工申请表D.工序开工申请表【答案】B4、零星工作项目清单中的计日工项目费用由（）支付，不列入合同总价中。A.措施金额B.其他金额C.暂列金额D.暂估价【答案】C5、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】A6、下列关于质量保证金说法正确的是（）。A.承包没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的保证保证金，无需延长缺陷责任期B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用C.缺陷责任期满14d，发包人将剩余的质量保证金返还承包人D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【答案】D7、（）应组织设计和施工单位进行设计交底。A.项目法人B.承包人C.分包人D.质量监督机构【答案】A8、资金等值变换中，指资金发生在某一特定时间序列终点时的价值的是（）。A.限值B.利率C.终值D.等额年金【答案】C9、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C10、水利工程质量评定的基础单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D11、只有紧前工作完成，紧后工作才能开始的逻辑关系，属于（）。A.结束到开始B.结束到结束C.开始到开始D.开始到结束【答案】A12、工程在正式施工前进行的质量检验属于（）质量检验。A.预先B.交接C.设备确认D.完工验收【答案】A13、监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.30【答案】A14、工程竣工验收主持单位应在（）明确。A.可行性研究报告B.开工报告C.初步设计D.项目建议书【答案】C15、在正常生产情况下，同一批混凝土强度值服从（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.超几何分布【答案】B16、可行性研究投资估算与设计概算的主要不同在于（）。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.设计深度【答案】D17、网络计划工期优化的目的是为了缩短（）。A.要求工期B.合同工期C.计算工期D.计划工期【答案】C18、2019年某工程施工中发生生产安全事故造成3人死亡，45人重伤，6000万的直接经济损失，则该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B19、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D20、某项目建设期3年，建设期内每年初贷款200万元，年利率为10%，若在运营期第3年末到第5年末等额偿还200万元，则在运营期第7年末全部偿还贷款本利和时尚需偿还（）万元。A.489.22B.538.87C.759.98D.618.31【答案】D21、工程竣工验收前，必须经（）对工程质量进行等级核验。A.承包人B.发包人C.监理人D.质量监督机构【答案】D22、发包人应在监理人出具最终结清证书后的（）天内，将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B23、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A24、某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天；工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、24天和第27天。则工作F的总时差和自由时差分别为（）天。A.5；4B.5；5C.4；4D.11；7【答案】A25、水利工程质量缺陷责任期一般从（）开始。A.合同工程完工验收B.工程移交C.单位工程验收D.工程交接【答案】A26、混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有（）的骨料必须进行专门的试验论证，并经监理人批准后，方可使用。A.活性成分B.细砂C.粒径过大D.粒径过小【答案】A27、下列属于投资估算在投资决策过程中的作用的是（）。A.审批项目建议书的依据B.资金筹措的依据C.编制设计概算的依据D.确定建设项目总投资的依据【答案】A28、单因素敏感分析过程包括：1确定敏感因素；2确定分析指标；3选择需要分析的不确定性因素；4分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况。正确的排列顺序是（）。A.3241B.1234C.2431D.2341【答案】D29、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D30、下列合同形式中，适用于工程量变化不大的项目的是()。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.固定工程量总价合同D.估算工程量单价合同【答案】C31、（）是影响工程项目质量的决定性环节。A.可行性研究阶段B.设计阶段C.施工阶段D.竣工验收阶段【答案】B32、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。A.不可抗力B.法律条文改变C.发包人方面D.季节性大雨【答案】C33、混凝土预制吊装时混凝土强度应符合设计要求。当设计无规定时，混凝土强度不应低于设计强度标准值的（）%。A.70B.75C.80D.100【答案】A34、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A35、依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SLl76—2007），工程中出现检验不合格的项目时，下列叙述错误的是（）。A.原材料、中间产品一次抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批次原材料或中间产品应定为不合格，不得使用B.单元（工序）工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重作，并经重新检验且合格后方可进行后续工程施工C.混凝土（砂浆）试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测机构对相应工程部位进行检验。如仍不合格，由项目法人组织有关单位进行研究，并提出处理意见D.工程完工后的质量抽检不合格，或其他检验不合格的工程，必须进行返工【答案】D36、某建设项目期初一次投资200万元，每年的净现金流量为44万元，项目寿命期10年，已知（P/A，17%，10）=4.659，（P/A，18%，10）=4.494，则该建设项目的IRR为（）。A.17.69%B.17.31%C.17.51%D.17.49%【答案】A37、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】C38、建筑材料和工程设备的质量由（）承担相应责任。A.监理单位B.采购单位C.施工单位D.建设单位【答案】B39、下列关于碾压工艺试验说法正确的是（）。A.碾压试验时，每碾压两遍测量对应点的沉降量B.碾压试验采用挖坑灌水法进行检查C.取样部位应在压实层上部1/3范围内取样D.每个试验小块取样数量为2个【答案】A40、（）搭接关系是指紧前工作开始一段时间后紧后工作才能开始。A.结束—开始（FTS）B.开始—开始（STS）C.结束—结束（FTF）D.开始—结束（STF）【答案】B41、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C42、下列选项不属于工作历时估算方法的是（）。A.组织者预估B.参数估算C.类比估算D.三点估算【答案】A43、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于（）。A.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差D.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差【答案】B44、在施工进度计划审批中，应仔细分析进度计划与（）的协调性。A.质量控制B.资源计划C.合同工期D.施工方案【答案】B45、在危险源评价的方法中，作业条件危险性评价法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.各阶段【答案】D46、水工隧洞混凝士衬砌段的灌浆，应按先回填灌浆后固结灌浆的顺序进行，回填灌浆应在衬砌混凝土达到（）设计强度后进行，固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束7d后进行。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】B47、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C48、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期【答案】C49、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。A.口头形式B.口头或者书面形式C.书面形式D.口头之后，追加书面形式【答案】C50、闸门安装完成后应在（）情况下进行全行程启闭试验。A.无水B.静水C.动水D.浇水【答案】A51、入仓混凝土应及时平仓振捣，不应堆积，振捣器垂直插入（），有次序，间距、留振时间合理，无漏振、无超振。A.下层5cmB.下层15cmC.上层5cmD.上层15cm【答案】A52、进度偏差结果为正值，表示工期（），进度偏差结果为负值，表示工期（）。A.提前，拖后B.提前，未拖延C.拖后，提前D.拖后，未拖延【答案】C53、当混凝土的立方体抗压强度试验中，当三个试件测算的值的最大值与最小值的差值均超过中间值的（），则该组试件的试验结果无效。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】B54、在计量型抽样检验中，用以判断单位产品某计量质量特征是否合格的界限值称为（）。A.规格限B.上质量统计量C.下质量统计量D.接收常数【答案】A55、（）在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。A.发包人B.承包人C.分包人D.监理单位【答案】A56、（）是影响工程项目质量的决定性环节A.项目决策阶段B.工程施工阶段C.工程设计阶段D.工程验收阶段【答案】C57、编制施工总进度时，工程施工总工期是除去工程建设全过程中的（）时段，即为工程施工总工期。A.工程筹建期B.工程准备期C.主体工程施工期D.工程完建期【答案】A58、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C59、在危险源评价的方法中，作业条件危险性评价法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.各阶段【答案】D60、在影响施工质量的因素“4M1E”中，是直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现关键的是（）。A.人的因素B.材料因素C.施工设备D.施工方法【答案】D61、下列关于双代号时标网络计划一般规定说法错误的是（）。A.以水平时间坐标为尺度表示工作时间B.当工作有总时差时，用波形表示C.节点中心必须对准相应的时标位置D.宜按最早时间编制【答案】B62、竖井（斜井）开挖工程以施工检查验收段每（）m划分为一个单元工程。A.3～5B.5～15C.15～25D.25～30【答案】B63、水利生产经营单位、部直属单位应当通过“水利安全生产信息上报系统”将上月本单位发生的造成直接经济损失在（）万元以上的水利生产安全事故和较大涉险事故情况逐级上报至水利部。A.30B.50C.90D.100【答案】D64、合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告，项目法人应在收到验收申请报告之日起（）个工作日内决定是否同意进行验收。A.14B.15C.20D.21【答案】C65、下列水利工程中，不属于河道工程的是（）。A.灌溉工程B.堤防工程C.河湖整治工程D.水电站【答案】D66、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认。A.12B.24C.48D.72【答案】C67、关于由承包人违约造成合同解除后结算的说法，错误的是（）。A.涉及解除合同前已发生的费用仍按原合同约定结算B.承包人应合理赔偿发包人因更换承包人所造成的损失C.发包人需要使用的原承包人材料的费用由监理人与合同双方商定或确定D.合同解除后，应由承包人与发包人共同商定或确定实际完成工作的价值【答案】D68、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.总时差最小的工作为关键工作C.关键工作是自由时差最小的工作D.两端为关键节点的工作为关键工作【答案】B69、水利工程施工进度计划编制中工作分解结构的前提是确定（）。A.工程资源分配B.工程逻辑关系C.建设工程范围D.建设各方责任【答案】C70、关于工程隐蔽部位覆盖前检查的说法，错误的是（）。A.监理机构应加强重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的质量控制B.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理机构在约定的期限内检查C.监理机构未按约定的时间进行检查的，承包人不可自行完成覆盖工作D.承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理机构对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验【答案】C71、对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品及其有关方面的质量进行控制，是指的（）。A.事后控制B.事中控制C.事前控制D.全程控制【答案】A72、工期优化是指当网络计划的计算工期超过要求工期时，首选的方法是（）。A.组织关键工作平行作业B.组织关键工作流水作业C.压缩关键工作的持续时间D.组织关键工作搭接作业【答案】C73、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B74、建筑材料和工程设备的质量由（）承担相应责任。A.监理单位B.采购单位C.施工单位D.建设单位【答案】B75、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。A.发包人B.监理人C.审计人D.承包人技术负责人【答案】B76、以下不是按统计抽样检验的目的划分的是（）。A.预防性抽样检验B.计数抽样检验C.验收性抽样检验D.监督抽样检验【答案】B77、合同结算基本流程中，工程试运行合格后（）个月内，应进行财务决算。A.3~6B.1~3C.2~6D.4~6【答案】C78、既是承包人组织建设工程实施的重要文件，也是监理人进行进度控制的依据，还是处理有关合同问题重要依据的是（）。A.招标文件B.监理大纲C.合同进度计划D.施工组织设计【答案】C79、在正常生产情况下，同一批混凝土强度值服从（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.超几何分布【答案】B80、发包人因工期要求紧迫，在没有完成设计的情况下必须发包的工程适宜采用的合同形式是（）。A.纯单价合同B.估算工程量单价合同C.单价与总价包干混合式合同D.成本加酬金合同【答案】D81、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（）。A.工序预测B.工序活动C.工序分析D.工序评价【答案】C82、GB/T28000/OHSAS系列标准采用统一要求，它的普遍实施在一定程度上消除了（），将是未来国际市场竞争的必备条件之一。A.通货膨胀B.贸易壁垒C.人口增长D.资源浪费【答案】B83、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样，见证取样资料由（）制备。A.设计单位B.总监理工程师C.施工单位D.专业监理工程师【答案】C84、以下选项中，属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。A.竣工证书B.工程验收鉴定书C.工程完工证书D.保修责任终止证书【答案】B85、进入工地料库的袋装水泥取样检验时，每批应从不少于（）袋中抽取。A.5B.10C.20D.30【答案】C86、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。A.客观估计时间B.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间【答案】A87、做好项目经济评价其目的在于（）。A.确定项目立项的必要性B.确定项目立项的可行性C.推荐最佳投资方案D.最大限度地避免风险，提高投资效益【答案】D88、下列选项中，不属于MSProject主要功能的是（）。A.一致且高效地安排任务和资源B.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目C.跟踪收集与工作有关的所有信D.保障资源分配的合理化【答案】D89、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，招标人设有最高投标限价的，应当在（）时公布最高投标限价的总价。A.进行初步设计B.签订合同C.招标D.施工【答案】C90、塑性混凝土浇筑后（）h开始洒水养护。A.6-18B.3-6C.12-24D.立即【答案】A91、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（）。A.双代号网络计划B.双代号搭接网络计划C.有时限的网络计划D.单代号网络计划【答案】C92、关于标底与最高投标限价（招标控制价），下列说法中正确的是（）。A.招标必须设有标底，可以设有最高投标限价B.标底和招标控制价在开标前保密，在开标时宣布C.招标控制价对招投标双方都具有一定的约束力D.标底可以作为废标的唯一直接依据【答案】C93、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行合同工程完工验收的，在承包人提交合同工程完工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期（工程质量保修期）。A.90B.60C.30D.28【答案】A94、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各省、自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】C95、竣工验收主持单位可以根据竣工验收的需要，委托具有相应资质的工程质量检测机构对工程质量进行检测。所需费用由（）承担。A.竣工验收主持单位B.施工单位C.项目法人D.检测机构【答案】C96、某水利工程包工包料合同金额为3000万元，暂列金额为500万，则预付款金额最低为（）万元。A.250B.750C.500D.1000【答案】A97、不属于巡视检查要点的是（）。A.检查原材料B.检查施工人员C.检查专业工程D.检查外来出入人员【答案】D98、下列选项中，不可用计量型抽样检验进行抽样检验的（）A.时间B.焊点不良数C.长度D.重量【答案】B99、某工程网络计划中，工作M的持续时间为3天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第20天、第18天和第16天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。A.11B.13C.15D.17【答案】B100、基础面混凝土浇筑时，基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层（）的水泥砂浆。A.1～4cmB.2～4cmC.1～3cmD.2～3cm【答案】D多选题（共50题）1、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC2、关于马克思主义法的基本观点，下列哪一项是错误的？（）A.在阶级对立的社会，法所体现的国家意志实际上是统治阶级的意志B.生产力的不断发展最终导致包括法律在内的整个社会的发展变化,因此法律的变化总是与生产力的发展亦步亦趋C.法的本质表现为法的正式性，即法是同国家制定或认可的并由国家强制力保证实施的正式的官方确定的行为规范D.法的内容受社会存在这个因素的制约，其最终也是由一定的社会物质生活条件所决定的【答案】B3、固定资产折旧一般采用直线法，包括（）。A.年限平均法B.双倍余额递减法C.年数总和法D.工作量法E.年金法【答案】AD4、工程项目质量的形成是一个系统的过程，其中包括的阶段有（）。A.可行性研究B.工程设计C.工程施工D.竣工验收E.生产运营【答案】ABCD5、根据1967年《外空条约》和1972年《责任公约》的规定，下列说法正确的是哪项？（）A.发射国如发射失败则对其发射的空间实体对地面造成的损害不承担绝对责任B.发射国对其发射的空间实体对发射国国民造成的损害，也适用该责任公约C.发射国对其发射的空间实体在地球表面之外的地方对另一国或第三国的空间实体的损害，由发生过失的实体发射国单独或共同承担损害赔偿的过失责任D.发射国对本国非政府部门发射的实体造成的损害不应承担任何责任【答案】C6、质量检验活动包括（）。A.明确并掌握对检验对象的质量要求B.测试C.分析D.比较E.计算【答案】ABD7、监理单位在进行质量检验评价时，当遇到目前尚无确定、需要自动的技术标准时，下列说法正确的是（）。A.施工单位应向监理单位主动提出施工规范和检查验收标准作为实施标准B.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可委托有关单位进行审查C.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可向有关单位或部门咨询后再审查D.新型水轮发电机组安装工程质量检验常见于此情况E.施工单位应向质量监督管理部门提出施工规范和检查验收标准并经审查合格【答案】BCD8、下列哪一个选项的表述不能成立？（）A.《立法法》第48条规定，提出法律案应当同时提出法律草案文本及其说明B.依照法律规定，全国人大代表30人以上或1个代表团可以提出法律议案C.法律草案要经过全国人大的全体代表或全国人大常委会全体组成人员的过半数通过D.《立法法》规定列人常务委员会会议议程的法律案，一般应当经两次常务委员会会议审议后再交付表决【答案】D9、赵某在火车站附近开车横冲直撞，导致多人受伤，后被警察制服，依法追究其刑事责任。在案件审理过程中，法院发现赵某符合强制医疗条件，下列说法正确的是：A.按照不告不理的原理，法院应当建议检察院向其补充强制医疗申请B.在决定强制医疗前，法院可以采取临时的保护性约束措施C.法院应当组成合议庭开庭审理，但被申请人、被告人的法定代理人请求不开庭审理，并经法院审查同意的除外D.如果是二审法院审理案件中发现赵某符合强制医疗条件的，则应当发回重审【答案】C10、下列说法中，哪一项不符合西方自然法理论关于法的概念的观点？（）A.在定义法的概念时，道德因素被包括在内B.以内容的正确性作为法的概念的一个必要的定义要素C.“法是什么”仅仅依赖于“什么已经被制定”和(或）“什么具有社会实效"D.法的概念中不排除社会实效性要素和权威性制定要素【答案】C11、下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是（）。A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用【答案】BD12、设备安装前，应按照规范对设备基础的（）进行复检验收。A.混凝土强度B.位置C.平整度D.几何尺寸E.混凝土配比【答案】BD13、项目法人主要负责人应履行的安全管理职责有（）。A.复核安全生产费用使用计划，监督落实安全生产措施B.参与审查重大安全技术措施C.组织健全项目安全生产责任制D.组织开展项目安全检查E.负责落实安全生产费用，监督施工单位按规定使用【答案】CD14、水利工程质量监督的依据包括（）。A.质量保修书B.国家有关的法律、法规C.水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准D.相关合同文件E.经批准的设计文件等【答案】BC15、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。A.工程合同文件B.设计文件C.设备供应单位提供的设备安装说明书D.工程材料试验的技术标准E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC16、GB-T19000族核心标准的构成有（）。A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语B.GB-T19001质量管理体系——要求C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法D.GB-T19011—质量管理体系审核指南E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD17、设计概算审查的方法主要有（）。A.对比分析法B.查询核实法C.联合会审法D.顺序检查E.系统分析法【答案】ABC18、对某水工建筑单位工程外观质量进行评定，下列项目中，评为三级的有（）。A.A项目合格率82%B.B项目合格率77%C.C项目合格率92%D.D项目合格率69%E.E项目合格率88%【答案】AB19、水利PPP项目实施程序主要包括（）等。A.项目论证B.项目储备C.社会资本方选择D.设备采购E.项目执行【答案】ABC20、中国甲公司以CIF价向德国乙公司出口一批货物，双方选择适用2010年《国际贸易术语解释通则》，甲公司向中国人民保险公司投保了一切险,并规定以信用证方式支付。甲公司在规定的期限内在指定的中国某港口装船，船公司签发了提单，甲公司取得单据后办理了议付。次日甲公司接到德国乙公司来电，称装货的海轮在海上失火，货物全部烧毁，要求甲公司出面向中国人民保险公司提出索赔，否则要求甲公司退还全部货款。依国际惯例及中国《海商法》，下列选项哪些是正确的？（)A.乙公司应向中国甲公司提出索赔B.乙公司应向保险公司提出索賠C.乙公司应向船公司提出索赔D.乙公司承担货物自装运港装上船开始起的切风险【答案】BD21、下列关于自首、立功的说法，错误的一项是：A.单位集体决定或者单位负责人决定而自动投案，如实交代犯罪事实的，或者单位直接负责的主管人员自动投案，如实交代犯罪事实的，认定为单位犯罪的自首B.甲向国家工作人员李某行贿后，主动投案，向检察机关交代了自己的行贿事实与李某受贿的事实，甲的行为同时成立自首与立功，应认定其中最有利于甲的情节C.乙因受贿被羁押，羁押期间，主动交代因受贿而滥用职权的事实，对乙可以认定为自首D.丙是海关的缉毒警察，因受贿被羁押。羁押期间，丙将自己查办犯罪职务活动中掌握的他人犯罪线索予以检举揭发的，不认定为立功【答案】C22、下列关于项目债务资金的说法，正确的有（）。A.资金在使用上具有时间性限制，到期必须偿还B.资金成本一般比权益资金高，但不会分散投资者对企业的控制权C.银行资金的发放和使用遵循效益性、安全性和流动性的原则D.银团贷款主要适用于资金需求量大、偿债能力较强的建设项目E.外国政府贷款一般都限定用途【答案】ACD23、质量检验按检验数量通常分为（）。A.全数检验B.部分检验C.抽样检验D.随机检验E.免检【答案】AC24、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD25、下列关于犯罪记录封存，说法错误的选项是：A.检察院对未成年犯罪嫌疑人作出附条件不起诉后，不得对相关记录予以封存B.犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。对查询申请，由检察院或者法院作出是否同意的决定C.犯罪记录被封存后，未成年犯罪嫌疑人犯新罪，且新罪与封存记录之罪数罪并罚后被决定执行5年有期徒刑以上刑罚的，应当解除对犯罪记录解除封存D.对于审判的时候不满18周岁的人，被判处5年有期徒刑以下刑罚及免除刑事处罚的，应当适用犯罪记录封存制度【答案】D26、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.施工总布置、分区规划是否合理B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.施工资源配置是否满足合同要求D.质量控制点的设置是否正确E.安全技术措施是否切实可行【答案】ACD27、堤防工程按（）划分单位工程。A.招标标段B.工程结构C.加固内容D.工程量E.长度【答案】AB28、根据《水利建设项目经济评价规范》（SL72--2013），水利建设项目的财务评价应包括（）A.盈利能力分析B.财务生存能力分析C.经济费用效益分析D.偿债能力分析E.地区人均纯收入分析【答案】ABD29、下列关于各种合同形式特点及适用的说法中，正确的有（）。A.总价合同主要由承包人承担风险，报价总体水平比较高B.如果项目的设计深度不够，风险也难以估计，则可以采用成本加酬金合同的形式C.成本加酬金合同发包人对工程总价不能实施实际的控制D.总价合同在评标时易于确定报价最低单位E.在工程总成本一开始估计不准、可能变化较大的情况下，可采用成本加固定百分比酬金合同【答案】ABCD30、下列关于盗窃罪的认定，说法正确的一项是：A.甲唆使一10岁的小男孩到金店盗窃，小男孩将一串金项链（价值3万）带出店外，尚未交到甲的手上时，被店员发现并抓获。由于甲尚未取得项链，因此应成立盗窃罪的未遂B.乙见张某拿一新款的苹果7S，便起占有之念。于是向张某借打电话，边打边借口“信号不好”而向门外移动，趁张某不注意溜走。乙成立诈骗罪。C.丙在火车上趁身边的乘客熟睡，在下车之际将该乘客放置在行李架上的皮箱一并拿走，丙的行为属于“扒窃”D.丁潜入他人家中盗窃，但分文未得。虽然刑法规定了“入户盗窃”这一行为类型，丁依然只成立盗窃罪的未遂【答案】D31、关于碾压施工质量及压实度的检验，以下说法正确的有（）。A.碾压机械行走方向应垂直子填筑面轴线B.分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于1mC.拖拉机带碾磙或振动碾压实作业，宜采用进退错距法D.机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜，平碾为2km/hE.机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实【答案】CD32、依据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），当事人因现场签证费用发生争议，鉴定人应做到（）。A.现场签证只有总价款而无明细表述的，按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程总价适当上浮动计算B.现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算C.现场签证明确了人、机、材数量及其价袼的，按签证的数量和价格计算D.现杨签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上下浮动计算E.现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照市场平均价格计算【答案】BC33、根据我国现行宪法和法律,下列哪些人可以具有中国国籍？（）A.赵某，出生于祖国内地，父亲为美国公民，母亲为中国公民B.钱某，出生于法国，父亲为中国公民，母亲为日本公民C.孙某，出生于柏林，父母双方均为中国公民，1980年移民德国，定居柏林（德国采用出生地主义的国籍原则）D.李某，出生于中国，父亲为无国籍人，母亲也国籍不明【答案】ABD34、下列属于随机抽样基本方法的有（）A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.两级随机抽样E.配额随机抽样【答案】ABCD35、某项目，建设期为2年，现金来源部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，第一年贷款额1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有（）。A.第一年的利息为30万元B.第二年的利息为60万元C.第二年的利息为81.2万元D.第二年的利息为82.4万元E.两年的总利息为112.4万元【答案】AC36、属于发包人质量责任的有（）。A.发包人应根据国家和水利部有关规定依法设立，主动接受水利工程质量监督机构对其质量管理体系的监督检查B.发包人应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行合同管理C.设计交底会议必须由发包人主持D.发包人必须向有关的勘察、设计、施工、监理及第三方检测等单位提供与建设工程有关的原始资料E.实行监理的建设工程，发包人应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】ABD37、金属结构设备运抵工地后，参与开箱检查和验收的单位有（）。A.监理单位B.安装单位C.运输单位D.项目法人E.设备厂代表【答案】ABD38、项目法人编制的保证安全生产的措施方案应包括（）。A.安全生产管理人员培训B.安全生产管理机构及相关负责人C.安全管理考核制度D.安全生产的有关规章制度制定情况E.工程度汛方案、措施【答案】BD39、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD40、关于工程网络计划工期优化的说法，正确的有（）A.应压缩非关键线路上自由时差大的工作B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作C.应考虑压缩关键线路上有充足备用资源的工作D.应考虑质量、安全和资源等因素选择压缩对象E.应改变各项工作的逻辑关系【答案】CD41、徐某涉嫌生产销售有毒有害食品，工商行政管理机关查处其违法行为时收集的如下证据，在追究甲某刑事责任时，经检察院审查，可直接使用的是哪项：A.证人甲的证言B.鉴定人乙依法出具的鉴定意见C.徐某承认自己生产销售有毒有害食品的违法事实D.执法人员丙对执法程序合法性的书面说明【答案】B42、下列关于期间说法正确的选项是：A.甲因盗窃罪被判有期徒刑三年，2016年5月1日刑期届满，因4月30日至5月2日为五一假期，执行机关应于5月3日依法释放甲B.乙于2016年3月1日收到一审法院判决，因不服判决，于3月11日17时通过邮局向二审法院提起诉讼，装有上诉状的挂号信上邮戳时间是3