2021-2022年监理工程师之水利工程目标控制每日一练试卷B卷含答案

2021-2022年监理工程师之水利工程目标控制每日一练试卷B卷含答案单选题（共85题）1、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样，见证取样资料由（）制备。A.设计单位B.总监理工程师C.施工单位D.专业监理工程师【答案】C2、水轮发电机组，设备安装时应在基础混凝土强度达到设计值的（）%后进行。A.70B.75C.80D.85【答案】A3、合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分类分项工程清单项目的，应按照（）估价原则的规定确定单价，并调整合同价款。A.变更B.总价C.单价D.信息价【答案】A4、某技术方案的设计年产量为8万件，单位产品销售价格为100元/件，单位产品可变成本为20元/件，单位产品营业税金及附加为5元/件，按设计生产能力生产时，年利润为200万元，则该技术方案的盈亏平衡点产销量为（）万件。A.5.33B.5.00C.4.21D.4.00【答案】A5、下列为缩短工期而采取的措施中，属于技术措施的是（）A.增加劳动力和施工机械的数量B.实施强有力的调度C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械【答案】D6、监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.30【答案】A7、工程施工投标文件由（）投标文件和技术标投标文件两部分组成。A.质量标B.安全标C.商务标D.造价标【答案】C8、（）是事故隐患排查治理的责任主体。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.各参建单位【答案】D9、费用比选法用于（）的多个互斥方案间的比较。A.寿命期相同、收益相同B.寿命期相同、收益不同C.寿命期不同、收益相同D.寿命期不同、收益不同【答案】A10、施工开工前发包人的准备工作内容是（）。A.承包人组织机构的检查B.测量基准点移交C.施工机具设备的检查D.征地移民【答案】B11、最常采用的反映数据变异程度的特征值是（）。A.极差B.样本中位数C.标准偏差D.总体算术平均数【答案】C12、袋装水泥应在库房内贮放，库房地面应有防潮措施。库内应保持干燥，防止雨露侵入，袋装水泥的出厂日期不应超过（）个月，散装水泥不应超过（）个月，快硬水泥不应超过（）个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。A.3，6，1B.6，3，3C.3，1，6D.6，1，3【答案】A13、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），承包人采用新技术、新工艺时，应由发包人组织（）及有关专家对现场工艺试验成果进行评审认定。A.监理单位B.设计单位C.质量监督部门D.施工单位【答案】B14、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D15、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的（）。A.自由时差B.时间间隔C.总时差D.时距【答案】C16、下列关于缺陷责任期的规定说法错误的是（）。A.除通用合同条款外，缺陷责任期从工程通过合同工程完工验收后开始计算B.缺陷责任期包括根据合同约定延长的期限C.缺陷责任期最长不超过2年D.由于承包人原因造成的延误发包人有权要求延长缺陷责任期【答案】A17、质量检验要有适宜的检验条件，其中属于监理单位保证检验质量的技术条件的是（）。A.作业面B.保证安全的手段C.试验室D.防震措施【答案】D18、根据《水利水电建设工程验收规程》（S1223-2008），项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否同意验收。A.10B.15C.20D.30【答案】C19、可组织质量检测等单位，依据相关规定编制检测方案的单位是（）。A.监理单位B.施工单位C.竣工验收单位D.项目法人【答案】D20、衡量资金时间价值的绝对尺度是（）。A.利率B.使用成本C.占用成本D.利息【答案】D21、（）应在工程开工前到相应的水利工程质量监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量监督书》。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【答案】B22、进入工地料库的袋装水泥取样检验时，每批应从不少于（）袋中抽取。A.5B.10C.20D.30【答案】C23、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B24、发包人应在监理人出具最终结清证书后的（）天内，将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B25、下列关于计量工作方式说法正确的是（）A.计量工作方式包括承包人在监理人的监督下计量和监理人与承包人联合计量B.承包人在监理的监督下计量的优点是占用监理人员较少，计量不容易失控C.采用监理人与承包人联合计量的方法时，需要由监理与承包人分别委派专人组成联合计量小组共同计量，双方签字认可后作为计量的依据D.采用监理人与承包人联合计量的方法增加了计量结果的确认时间，但是不可以保证计量的质量【答案】A26、承包人完成合同工程开工准备后，应向监理机构提交（）。A.单位工程开工申请表B.合同工程开工申请表C.分部工程开工申请表D.工序开工申请表【答案】B27、项目法人应当自法人验收通过之日起（），制作法人验收鉴定书，发送参加验收单位并报送法人验收监督管理机关备案。A.20天内B.20个工作日内C.30天内D.30个工作日内【答案】D28、实施监理工作开工条件的控制不包括（）。A.签发开工通知B.分项工程开工C.单元工程开工D.混凝土工程开仓【答案】B29、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A30、下列关于闸门安装说法不正确的是（）A.钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费包含在闸门安装费用中B.闸门安装按闸门尺寸以m3为单位进行计算C.启闭机以台为单位进行计量D.基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用包含在启闭机安装费用中【答案】B31、平行检测中混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）%A.1B.3C.5D.7【答案】B32、水利工程施工进度计划中基于历史数据和项目参数，使用某种算法或历史数据与其他变量之间的统计关系，来计算项目所需的资源数量的方法称为（）。A.类比估算B.参数估算C.经验估算D.系统估算【答案】B33、下列各项中，属于枢纽工程机电设备及安装工程的是（）。A.泵站设备及安装工程B.水闸设备及安装工程C.供变电设备及安装工程D.发电设备及安装工程【答案】D34、监理机构有权要求更换承包人提供的不合格材料或工程设备，要求承包人立即进行更换，监理机构更换后再次检查和检验，由此增加的费用和工期延误由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货方【答案】B35、下列关于双代号时标网络计划一般规定说法错误的是（）。A.以水平时间坐标为尺度表示工作时间B.当工作有总时差时，用波形表示C.节点中心必须对准相应的时标位置D.宜按最早时间编制【答案】B36、工程竣工验收前，必须经（）对工程质量进行等级核验。A.承包人B.发包人C.监理人D.质量监督机构【答案】D37、固定卷扬式启闭机，当吊点在下限时，钢丝绳留在卷筒上的缠绕数应不小于（）圈。A.1B.2C.3D.4【答案】D38、借助于试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定属于（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】C39、重大风险由（）监督检查。A.主管部门B.项目法人C.监理单位D.施工单位【答案】A40、在项目划分时，具有独立施工条件或独立使用功能的建筑物为一个（）。A.分部工程B.分项工程C.单位工程D.单元工程【答案】C41、监理机构按照合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理，称之为（）。A.跟踪检验B.旁站检查C.巡视检验D.见证检验【答案】B42、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C43、参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格，评定组人数应不少于（）人。A.3B.5C.7D.10【答案】B44、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A45、质量事故处理时应有一定依据，下列依据中具有权威性的是（）。A.质量事故的实况资料B.工程承包合同C.有关的技术文件D.相关的建设法规【答案】D46、对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品及其有关方面的质量进行控制，是指的（）。A.事后控制B.事中控制C.事前控制D.全程控制【答案】A47、基准收益率是财务评价的一个重要参数，是投资资金应当获得的（）标准的收益水平。A.最低B.最高C.平均D.普通【答案】A48、从价值工程的特点分析，价值工程的核心是（）。A.最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.对产品进行功能分析C.提高产品的技术经济效益D.量化功能【答案】B49、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C50、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B51、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B52、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，发生质量事故后，（）必须将事故的简要情况A.施工单位B.项目法人C.项目管理机构D.水行政管理单位【答案】B53、见证取样资料由（）进行制备。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理机构【答案】A54、质量管理体系在运行过程中的可能出现的状态不包含（）。A.正常运行B.可能异常C.出现异常D.持续改进【答案】D55、某项目建设期2年，第一年的建筑安装工程费、设备及工器具购置费分别为1000万元、600万元，价格上涨率为5%；第二年的建筑安装工程费、设备及工器具购置费分别为1200万元、700万元，价格上涨率为6%。则该项目的价差预备费为（）万元。A.234.84B.314.84C.2134.84D.3814.84【答案】B56、根据事故处理流程，较大质量事故，经（）审定后实施。A.水利部B.项目法人C.施工单位D.上级主管部门【答案】D57、编制水利工程后评价报告的单位是（）。A.水利部B.评价机构C.监理人D.项目法人【答案】B58、根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208），监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三人【答案】A59、某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干年内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（）。A.(P/A，i，n)B.(A/P,i,n)C.(F/A,i,n)D.(A/F,i,n)【答案】B60、填筑作业应按水平层次铺填，不得顺坡填筑，分段作业面的最小长度，机械作业不应小于（）m。A.30B.50C.100D.200【答案】C61、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C62、监理人收到承包人书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内作出变更指示。A.7B.14C.20D.28【答案】B63、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A64、单因素敏感分析过程包括：1确定敏感因素；2确定分析指标；3选择需要分析的不确定性因素；4分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况。正确的排列顺序是（）。A.3241B.1234C.2431D.2341【答案】D65、工程产品在规定的使用条件下，能正常发挥规定功能的工作总时间，是指工程产品的（）。A.时间性B.适应性C.可信性D.经济性【答案】A66、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（）。A.总体B.样本C.部分D.检验批【答案】B67、下列文件中，属于承包人发出的是（）A.变更意向书B.变更方案C.变更指令D.撤销变更意向书【答案】B68、可行性研究投资估算与设计概算的主要不同在于（）。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.设计深度【答案】D69、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（）。A.工序预测B.工序活动C.工序分析D.工序评价【答案】C70、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（）。A.自由时差B.时距C.总时差D.虚工作【答案】A71、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A72、细骨料的质量要求中，其细度模数，应在（）范围内。A.1.4～2.0B.1.4～3.0C.2.4～4.0D.2.4～3.0【答案】D73、承包人按批准的技术方案组织施工，实施期间如需变更，则（）。A.重新报批B.内部审核C.专家论证D.平行检验【答案】A74、按照计划的形成与完善过程，自上而下编制的进度计划是（）。A.详细进度计划B.滚动进度计划C.控制进度计划D.概念性进度计划【答案】D75、除险加固工程可以按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.部位D.功能【答案】C76、水工结构非预应力混凝土中，不得使用（）钢筋。A.冷拉B.受拉C.受压D.冷轧【答案】A77、下列方案经济评价指标中，属于动态评价指标的是（）A.资产负债率B.利息备付率C.内部收益率D.投资收益率【答案】C78、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B79、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认。A.12B.24C.48D.72【答案】C80、根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2017），下列费用中，不包含在土方明挖工程单价中，需另行支付的是（）A.植被清理费B.场地平整费C.施工超挖费D.测量放样费【答案】B81、工程项目在施工过程中，由于工序交接多，中间产品多，隐蔽工程多，若不及时检查并发现其存在的质量问题，很容易产生第二类判断错误。这体现了质量具有（）。A.影响因素多B.波动性大C.隐蔽性D.复杂性【答案】C82、某建设项目，建设期为3年，向银行贷款2000万元，第一年贷款400万元，第二年贷款1000万元，第三年贷款600万元，年利率为10%，则建设期的贷款利息为（）万元。A.293.2B.340C.393.2D.442【答案】A83、在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。A.总时差B.最迟开始时间C.自由时差D.最迟完成时间【答案】C84、项目的经济评价是项目（）的核心内容。A.设计阶段B.招标阶段C.决策阶段D.竣工阶段【答案】C85、单位工程验收成果性文件时单位工程验收鉴定书，自验收鉴定书通过之日（）工作日内，由项目法人发送有关单位并报法人验收监督管理机关备案。A.10B.20C.30D.50【答案】C多选题（共38题）1、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。A.具有相应规模的农民工B.具有相应资格的专业技工和合格的普工C.具有相应施工经验的技术人员D.具有相应资质的检验检测人员E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC2、设备安装过程的检查，包括（）。A.设备基础B.设备就位C.设备调平找正D.设备验收E.多次灌浆【答案】ABC3、下列关于项目财务内部收益的说法，错误的有（）。A.内部收益不是初始投资在整个计算期内的盈利率B.计算内部收益率需要事先确定基准收益率C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率D.内部收益率的评价准则是IRR≥0时方案可行E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率【答案】BD4、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.参与质量事故的分析处理E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABCD5、下列关于地基及基础工程计量与支付的说法正确的是（）。A.承包人按合同要求完成振冲试验所需费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价中，不另行支付B.承包人按合同要求完成振冲桩体密实度和承载力检验等工作所需的费用支付C.承包人按合同要求完成灌注桩成孔成桩试验、成桩承载力检验包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付D.承包人按合同要求完成理设孔口装置、造孔、清孔、护壁等工作所需的包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中费用，不另行支付E.承包人按合同要求完成的混凝土拌合、运输和灌注等工作所需的费用应另行支付【答案】ACD6、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD7、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD8、我国宪法规定的公民的人身自由权包括哪些？（）A.公民的人身自由不受侵犯B.公民的人格尊严不受侵犯C.公民的住宅不受侵犯D.公民的通信自由和通信秘密受法律保护【答案】ABCD9、承包人质量责任包括（）。A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC10、下列关于缺陷责任期监理机构工作任务的说法中，正确的有（）。A.监理机构应监督承包人按计划完成尾工项目，协助发包人验收尾工项目B.监理机构应监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复C.监理机构可以指定其他单位进行施工质量缺陷的修复工作D.监理机构在缺陷责任期应保持项目施工阶段的人员和设施规模E.监理机构在缺陷责任期应按合同约定办理付款签证【答案】AB11、管子在《管子?法法》中说、“法立令行，则民之用者众矣。法不立令不行，则民之用者寡矣。”对这句话反映的法律特征，下列哪一个选项是正确的？（）A.法律的强制性B.法律的共同性C.法律的安定性D.法律的社会性【答案】C12、下列关于各种合同形式特点及适用的说法中，正确的有（）。A.总价合同主要由承包人承担风险，报价总体水平比较高B.如果项目的设计深度不够，风险也难以估计，则可以采用成本加酬金合同的形式C.成本加酬金合同发包人对工程总价不能实施实际的控制D.总价合同在评标时易于确定报价最低单位E.在工程总成本一开始估计不准、可能变化较大的情况下，可采用成本加固定百分比酬金合同【答案】ABCD13、安全生产目标主要内容包括（）。A.安全生产教育培训目标B.重大危险源监控目标C.应急管理目标D.生产安全事故控制目标E.安全生产支出目标【答案】ABCD14、下列关于闸门安装说法正确的是（）A.钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费包含在闸门安装费用中B.闸门安装按闸门尺寸以m3为单位进行计算C.启闭机以台为单位进行计量D.基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用包含在启闭机安装费用中E.门楣二次埋件、附件安装、涂装、调试校正等工作所需费用包含在门楣安装费用中【答案】ACD15、国家规定，在中华人民共和国境内从事（）等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准。A.新建B.拆迁C.加固D.扩建E.改建【答案】AD16、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.参与质量事故的分析处理E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABCD17、全面质量管理的基本观点中，用户至上的观点，包括（）。A.使用工程的单位和个人B.监理人是用户C.质量监督机构是用户D.设计单位也是用户E.下道工序是上道工序的用户【答案】A18、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD19、下列哪一或哪些选项认为法律必须建立在道德基础上，两者不可分离，强调“法的正义性”和“合目的性”优先，法律的权威和效力来自于法律之外；人们在现实生活中对那些“不法的法律"、“恶法”有温和抵抗的权利，至少人们能够根据自己的理性判断来选择自己的行为,可以不按照恶法去从事那些反人类、反人道的“非法”行为？（）A.自然法学B.实证主义法学C.马克思主义法学D.社会法学【答案】A20、水利工程基本建设项目竣工决算审计的目的是监督和评价其竣工决算的（）。A.安全性B.可靠性C.真实性D.合规性E.完整性【答案】CD21、质量检验按检验数量通常分为（）。A.全数检验B.部分检验C.抽样检验D.随机检验E.免检【答案】AC22、甲地通过民族自决成立新的国家甲国，乙国的下列哪些行为可以视为明示承认？()A.乙国通过发表声明，表示承认甲国B.乙国和甲国締结和平友好条约C.乙国向甲国政府发照会，表示承认甲国D.甲国和乙国代表均参加了一个国际会议【答案】AC23、建立、完善质量管理体系一般要经历的阶段包括（）。A.质量管理体系的策划与设计B.质量管理体系文件的编制C.质量管理体系的试运行D.质量管理体系的验收E.质量管理体系的审核与评审【答案】ABC24、下列关于变更项目结算的说法中，正确的是（）。A.过程中的临时单价可以作为结算单价的B.工程变更项目的结算与工程量清单项目的结算类似C.变更项目的单价必须经合同双方签字认可后才可以进入结算D.主要变更项目的结算必须附支持性材料E.对变更项目的结算文件可单独裝订成册【答案】BC25、下列哪些选项属于水利工程质量监督机构监督的主要内容？（）A.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核B.在工程竣工验收后，对工程质量进行等级核定C.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查D.监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况E.检查承包人、发包人、监理单位对工程质量检验和质量评定情况【答案】ACD26、成功的组织需持续关注改进，改进的途径可以有（）。A.阶段式改进B.转折式改进C.日常渐进D.突破性改进E.多渠道渐进【答案】CD27、下列说法中，哪一项不符合西方自然法理论关于法的概念的观点？（）A.在定义法的概念时，道德因素被包括在内B.以内容的正确性作为法的概念的一个必要的定义要素C.“法是什么”仅仅依赖于“什么已经被制定”和(或）“什么具有社会实效"D.法的概念中不排除社会实效性要素和权威性制定要素【答案】C28、甲乙两国締结某条约并约定甲乙两国文字的文本同样为作准文本，以第三种文字的文本作为参考文本。条约生效后，两国发现三个文本的某些用语有分歧。根据《维也纳条约法公约》，下列关于该条约的说法哪些是正确的？（）A.甲乙两国应接受各自语言文本的拘束B.因乙国文本解释对甲国更有利，则甲国可以仅依乙国文本进行解释适用C.締约国不得从对方文字约文的不同解释中获得利益D.由于三种文本用语分歧,该条约无效【答案】AC29、下列关于附带民事诉讼说法正确的选项是：A.被害人或其法定代理人、近亲属仅对部分共同侵害人提起附带民事诉讼的，法院应告知其应当对其他共同侵害人一并起诉，否则，不予受理B.经公安机关、检察院调解，当事人已经达成协议并全部履行，不论以何种理由提起附带民事诉讼的，法院均不予受理C.附带民事部分不论是与刑事部分一并审判，还是另行审判，上诉期限都按刑事诉讼法规定的期限确定D.如果刑事部分作出撤销案件、撤回起诉、不起诉或终止审理的处理，附带民事诉讼不能继续审理【答案】C30、施工过程中的质量控制主要是（）。A.工序B.材料C.机械D.工艺E.中间产品【答案】A31、下列关于司法的表述，哪些选项是正确的？（）A.司法是由特定的国家机关及其公职人员，按照法定职权实施法律的专门活动，具有国家权威性。在我国，人民法院和人民检察院是代表国家行使司法权的专门机关，其他任何国