2023年监理工程师《建设工程合同管理》考前模考试卷（六）附详解VIP

PAGEPAGE482023年监理工程师《建设工程合同管理》考前模考试卷（六）附详解一、单选题1.设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由()承担。A、卖方B、买方C、运输方D、买卖双方答案：A解析：-147卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施。2.FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）A、《施工合同条件》B、《简明合同格式》C、《土木工程施工合同条件》D、《生产设备和设计——施工合同条件》答案：D解析：-152《生产设备和设计——施工合同条件》（1999年第1版、2017年第2版)，又称"新黄皮书"适用于"设计—建造"模式，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。3.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，其特点有（）。A、出卖人与买受人订立合同，不以转移财产所有权为目的B、买卖合同是双务、有偿合同C、买卖合同以实物的交付为合同成立的条件D、出卖人转移财产所有权，可不以买受人支付价款为对价答案：B解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。出卖人与买受人订立合同，以转移财产所有权为目的。出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价。买卖合同并不以实物的交付为合同成立的条件。买卖合同是双务、有偿合同。4.关于编写招标投标情况书面报告并向建设行政主管部门备案的说法正确的是（）。A、由评标委员会编写，中标通知书发出后15日内备案B、由招标人编写，中标通知书发出后15日内备案C、由招标代理机构编写，确定中标人15日内备案D、由招标人编写，确定中标人15日内备案答案：D解析：1、确定中标人（1）招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。（2）确定中标人后，招标人在招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。（3）招标人编写招标投标情况书面报告，于确定中标人15日内向建设行政主管部门备案。5.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是（）。A、材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B、到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C、供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D、到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地答案：C解析：对发包人提供的材料和工程设备管理承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。6.预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。A、竣工验收之日B、发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C、签发工程移交证书日D、缺陷责任期止之日答案：B解析：90担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款支付证书说明已完全扣清预付款止。7.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是()。A、物B、财C、行为D、智力成果答案：D解析：本题考查的是合同法律关系的构成。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。8.关于评标，下列说法错误的是()。A、评标过程中，招标委员会书面要求投标人对其投标文件中不明确的内容说明B、评标委员会接受投标人主动提出的澄清C、综合评估法要采用初步评审和详细评审两阶段D、最低投标价法要采用初步评审和详细评审两阶段答案：B解析：57评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。9.在保证合同中，当事人双方未约定保证期间的（）。A、保证合同无效B、视为连带保证C、保证期限为主债务履行期届满之日起6个月D、保证期限为主债务履行期届满答案：C解析：知识点:担保方式。选项B，未约定保证方式的，视为连带保证。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。10.下列各项中，不属于《简明标准施工招标文件》的有（）。A、招标公告B、投标人须知C、评标办法D、发包人要求答案：D解析：49本题考查重点是“简明标准施工招标文件”。《简明标准施工招标文件》共分招标公告(或投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。因此，本题的正确答案为D。11.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。A、买卖合同B、租赁合同C、承揽合同D、融资租赁合同答案：C解析：63订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于承揽合同，招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。12.确定中标人的权利属于（）。A、招标人B、评标委员会C、招标代理机构D、行政监督机构答案：A解析：（一）中标人的确定1、招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。2、中标人确定方法方法一：招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。方法二：招标人授权评标委员会直接确定中标人。3、国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。4、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。5、依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。13.对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。A、按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书B、按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书C、按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔通知书D、按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交最终索赔通知书答案：B解析：（1）承包人提出索赔要求第一，承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，应在引起索赔事件发生后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。第二，承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。第三，对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（2）监理人处理索赔第一，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。第二，监理人应首先争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和（或）延长的工期。第三，监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）发包人完成赔付第一，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。第二，承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。14.(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A、28B、30C、56D、60答案：A解析：（二）施工期运行一般情况承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由承包人进行修复，并按照缺陷原因由责任方承担相应的费用。（三）合同工程的竣工验收承包人提交竣工验收申请报告；监理人审查竣工验收报告；认为不具备条件，在28天内通知承包人整改；认为具备条件，在28天内提请发包人验收；发包人组织进行工程验收。15.在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定数量，则（）。A、选其中前3名通过资格审查B、8家均通过资格审查C、需重新进行资格审查D、对8家重新进行打分排序答案：B解析：通过详细审查的申请人不少于3个且没有超过规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。通过资格预审的申请人不得存在下列任何一种情形：（新修改）（1）不按审查委员会要求提供澄清或说明（新增）（2）为项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）（3）为招标人不具备独立法人资格的附属机构或为本项目提供招标代理（4）为本项目的监理人、代建人等情形;（5）以及最近三年内有骗取中标或严重边约或重大工程质量问题（6）在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为等。16.根据《标准设计施工总承包合同》，对发包人要求作出反应的文件是（）。A、价格清单B、专用条款C、承包人建议书D、联合体协议答案：C解析：本题考查的是设计施工总承包合同合同文件。“承包人建议书”是对“发包人要求”的响应文件。17.某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。A、5月1日B、5月15日C、5月25日D、5月28日答案：A解析：-117竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。18.根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（）。A、必须具备工程施工类注册执业资格B、必须具备工程设计类注册执业资格C、必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格D、具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质答案：D解析：知识点:标准设计施工总承包招标文件中项目经理的资格要求。19.从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（）承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、争端避免裁决委员会答案：B解析：本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。承包商应从开工日期起，承担工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止，程照管责任应移交给业主。20.建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议书（）A、⑥②①④③⑦⑧⑤B、⑧①⑥②③④⑦⑤C、②③④⑤①⑥⑦⑧D、④②③①⑤⑥⑦⑧答案：B解析：76组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)发包人要求；(7)勘察费用清单；(8)勘察纲要；(9)其他合同文件。21.关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A、移交施工场地是发包人的义务，必须一次移交完成B、建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C、监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D、监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算答案：D22.下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。A、如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行B、应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作C、法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议D、只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量答案：C解析：1、一般要求（1）勘察人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察工作，并应符合发包人要求。（2）各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。（3）除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。（4）基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。（5）发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。23.材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。A、有利于提高经济效益B、有利于自身资质的不断完善C、有利于提高自身的利益和供货质量D、有利于吸引多家投标人参加竞争答案：D解析：63标包的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利于吸引多家投标人参加竞争，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。24.根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A、施工合同的发包人B、施工合同的承包人C、施工合同发包人和承包人D、工程项目的代建方和施工合同的发包人答案：B解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，应当由发包人投保建筑工程一切险。九部委发布的《标准施工招标文件》在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。25.下列关于单位工程竣工验收的说法，不正确的是()。A、单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书B、单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件C、移交后的单位工程由发包人负责照管D、合同约定了单位工程分部移交，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润答案：D解析：-117除了合同约定的单位工程分部移交的情况外，如果发包人在全部工程竣工前，使用己接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润26.《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（）之日起算。A、发售招标文件B、发出中标通知书C、提交投标文件的截止D、评标结束答案：C解析：18本题考核的是投标保证金有效期。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。27.根据《标准施工合同》，下列属于施工合同文件的是()。A、招标文件B、投标函及投标函附录C、委托监理协议书D、投标企业定额标准答案：B解析：93本题考查的是合同文件。合同的组成文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。28.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大时，一般都采用（）。A、即时买卖合同B、非即时买卖合同C、材料采购合同D、自由买卖合同答案：B解析：-142建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同。29.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。A、7B、14C、28D、72答案：B解析：-157承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请接收证书的通知。30.保证法律关系应当参加的主体至少有（）A、保证人、被保证人B、保证人、被保证人、债权人C、被保证人、债权人D、保证人、债权人答案：B解析：一、担保的概念担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定。二、担保方式担保方式有五种：保证、抵押、质押、留置和定金。31.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A、监理人，14天B、监理人，21天C、发包人，14天D、发包人，21天答案：D解析：-128承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。32.工程设计招标开标时，（）。A、由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序B、由投标单位推选的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序C、由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，按报价高低排定次序D、由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定次序答案：D解析：26在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。33.下列关于保险合同的说法正确的是（）。A、财产保险合同的转让应当在通知保险人后依法转让B、建筑工程一切险为财产保险合同C、安装工程一切险为人身保险合同D、投保人拖欠人身保险的保险费，保险人可以通过诉讼方式要求投保人支付答案：B解析：1、财产保险合同（1）财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。（2）财产保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。（3）在合同的有效期内，保险标的危险程度增加的，被保险人应当及时通知保险人，保险人有权要求增加保险费或者变更保险合同。（4）建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。2、人身保险合同（1）人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。（2）投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况。（3）投保人可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。（4）人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。（5）保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。（财产保险的保险费可以）34.施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。A、费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担B、费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担C、费用增加和(或)工期延误由承包人承担D、费用增加和(或)工期延误由发包人承担答案：C解析：-104因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。35.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．A、缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B、缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C、缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D、缺陷责任期最长不得超过1年答案：A解析：P99缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为1年）36.(2016年真题)制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。A、最大限度减少资金时间价值B、到货时间满足施工进度计划C、采购资金落实到位情况D、保证库存周期最短答案：B解析：（三）材料设备采购批次标包划分特点*项目建设需要大量建筑材料和设备，应综合考虑工程实际需要的时间、市场供应情况、市场价格变动趋势、建设资金到位和周转计划，合理安排分阶段分批次采购招标工作。同类材料设备可以一次招标分期交货，不同材料设备可以分阶段采购。应保证材料设备到货时间满足工程进度的需要，考虑交货批次和时间、运输、仓储能力等因素，并节省占用建设资金、降低仓储保管费用。标包（合同包）的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利于吸引多家投标人参加竞争，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。投标的基本单位是标包，每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标。投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标。37.建设工程设计合同当事人包括（）A、承包人和设计人B、发包人和设计人C、发包人和承包人D、承包人和分包人答案：B解析：84建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。38.（2011年真题）甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，并通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而导致合同无效D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任答案：D解析：【保证合同的变更或转让】保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意，否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。保证人是为债务人的债务做担保。因此：（1）被担保的债务人发生变化，必须取得保证人书面同意，否则保证人不再承担责任。（2）被担保的债务加重的，必须取得保证人书面同意，否则保证人对加重的部分不承担责任。（3）但债权转让导致债权人更换的，无须保证人同意，继续在原保证范围内对新债权人承担责任。39.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A、设计B、施工C、设备采购D、材料采购答案：A解析：知识点:工程设计招标概述。设计招标首先提出设计思路和初步方案，并论证该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。40.下列勘察要求说法错误的是（）A、勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责B、勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置C、勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔D、验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可答案：D解析：83勘探工A收。41.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降答案：C解析：【保险责任范围=要赔的】（1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任=不赔的】（每年都考）（1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。（2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。【彩蛋】压轴卷，考前会在更新哦~软件（3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意外事件，不保。（4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收合格或实际接收的部分）不保。42.(2020年真题)关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A、装饰装修工程的分包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持B、优先受偿的范围包括承包人应获得的利润C、施工合同无效或建筑工程未经竣工验收，承包人不得行使工程价款的优先受偿权D、承包人行使优先受偿权的期限为1年，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算答案：B解析：选项A错误，《司法解释》规定，建设工程合同纠纷中，与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款，分包人不享有优先受偿权。选项B正确，除逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等之外且工程质量合格的，就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。优先受偿权必须以工程质量合格为前提条件，而无论工程是否竣工或合同是否有效。因此C错误。选项D错误，承包人行使建设主程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。43.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A、监理单位B、分公司C、建设单位D、施工企业答案：D解析：知识点:合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由法人承担。44.在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。A、监理人B、承包人C、发包人D、分包人答案：C解析：95本题考查的是订立合同时需要明确的内容。气候条件对施工的影响是合同管理中一个比较复杂的问题，异常恶劣的气候条件属于发包人的责任，不利气候条件对施工的影响则属于承包人应承担的风险。45.根据住房和城乡建设部2018年修改后的《建设工程勘察设计资质管理规定》，工程勘察资质分类，不包括（）A、工程勘察综合资质B、工程勘察专业资质C、工程勘察行业资质D、工程勘察劳务资质答案：C解析：30根据住房和城乡建设部2018年修改后的《建设工程勘察设计资质管理规定》，工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质和工程勘察劳务资质。46.（2019年真题）施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。A、表现代理B、法定代理C、指定代理D、委托代理答案：D解析：本题考查的是代理关系。项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人均为委托代理。47.通过资格预审详细审查的申请人数量不足（）的，招标人应重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A、2个B、3个C、5个D、有限数量制中规定的数量答案：B解析：本题考查的是资格审查人数的要求。不足3个的，需要重新组织资格审查，或者直接招标。48.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A、1B、14C、28D、56答案：C解析：本题考查的是承包人的违约责任。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。49.发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。A、7B、14C、28D、30答案：C解析：83合同工作完成后，勘察人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察费用结算申请，并提供相关证明材料。发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。50.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。A、发包人B、监理人C、承包人D、监理人和承包人答案：C解析：P99-102不论由于何种原因引起的暂停施工，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。多选题1.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时做法不正确的是（）。A、应酌情与合同当事人协商，尽量达成一致B、不能达成一致时，应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据C、总监理工程师提出的方案或发出的指示具有最终效力，不可改变D、总监理工程师基于协调处理合同履行需要，可以变更合同约定的承包人义务E、合同当事人任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决答案：ABCD解析：监理人的合同管理行为规则：1、居于施工合同管理的核心地位，因此通知、指示/令一般由监理人向承包人发出2、但监理人不是施工合同当事人，无权发出涉及合同权利义务变更免除的通知、指示/令3、监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项4、监理人必须首先与合同当事人协商，不能达成一致时，才审慎“确定”（决定×）5、监理人发出的指示视为已得到发包人的批准，导致的损失由发包人承担赔偿责任2.下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（）。A、可以确定合同工程内容，工程量及合同终止时间B、可以通过分段施工缩短施工工期C、可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险D、可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足E、可以较深入介入和控制工程施工和管理答案：BDE解析：【对承包商的优点】采用这种合同，承包商利润有保证，价格变化或工程量变化的风险基本都由业主承担。但承包商往往缺乏降低成本的激励，还可能通过提高工程成本而增加自身利润，不利于业主的投资控制。【对业主的优点】该合同计价方式可以简化招标、节省时间，不需等到设计图纸完成后才开始招标和施工，实现设计和施工工作的搭接。有利于缩短工期。3.(2019年真题)关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（）。A、承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价B、长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准C、承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价D、基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款E、基准日期即为投标截止日答案：ABD解析：（五）物价浮动的合同价格调整1.基准日期：用来划分该日后由于政策法规的变化和市场物价浮动对合价价格影响的责任。以投标截止日期前第28天定义为基准日，作为划分合同风险的时间点。（补充）承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研，进入编制投标文件阶段，因此通用条款在两个方面做出了规定：（1）承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格；（2）基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款。2.调价条款合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定。（1）简明施工合同的调价规定适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款，承包人在投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款。（2）标准施工合同的调价规定工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。4.承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并对所有施工作业和施工方法的()负责。A、完备性B、安全性C、可靠性D、准确性E、及时性答案：ABC解析：98本题考查的是承包人的义务。承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性、安全性、可靠性负责。5.下列关于施工合同中明确保险责任的说法，正确的有()。A、当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保B、保险单必须与专用合同条款约定的条件一致C、承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款D、承包人负责投保时要承担办理保险的费用E、施工合同各方要以各自的名义投保答案：BD解析：96本题考查的是明确保险责任。如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致。承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保"建筑工程一切险""安装工程一切险"和"第三者责任保险"并承担办理保险的费用。无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保。6.工程设计招标，可以包括以下（）的一个或多个阶段。A、方案设计B、初步设计C、可行性研究设计D、施工图设计E、竣工图设计答案：ABD解析：本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。还包括扩大初步设计，但没有可行性研究设计及竣工图设计阶段。7.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。A、监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任B、监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任C、监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担D、监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务E、监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任答案：AC解析：P91-92监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和（或）工期延误，由发包人承担赔偿责任。8.根据《招标投标法》，下列工作应当在招标开始前完成的是（）。A、编制资格预审申请文件B、组建评标委员会C、完成资格预审评审D、选择招标代理机构E、招标备案答案：ADE解析：9.标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。A、施工合同协议书B、工程量清单C、中标通知书D、投标文件E、发包人要求答案：AC解析：标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：10.材料设备采购的方式包括（）。A、询价B、直接订购C、竞争性谈判D、无底价竞争E、招标投标答案：ABE解析：本题考查的是材料设备采购招标特点。建设工程材料和设备的采购主要包括询价选择供货商、直接向供货商订购和招标选择供货商三种方式。11.(2018年真题)关于投标人资格审查的说法，正确的有（）A、本阶段的监理人不能参加施工投标B、由招标人进行资格审查C、不按审查委员会要求提供澄清或说明不是否决投标资格的理由D、类似项目业绩应当是资格审查的内容E、资格审查一般采用合格制答案：AD解析：【资格预审申请文件的澄清】（与投标文件的澄清相同）（1）审查委员会可以用书面形式要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。（2）申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。（3）申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。（4）招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。【提交审查报告】资格审查委员会完成审查后，确定通过资格预审的申请人名单，并向招标人提交书面审查报告，并向招标人提交书面审查报告。【重新进行资格预审或招标】通过资格预审详细审查的申请人数量不足3个的，招标人根据实际情况重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。12.材料设备采购的方式包括（）。A、询价B、直接订购C、竞争性谈判D、无底价竞争E、招标投标答案：ABE解析：知识点:材料设备采购招标特点。建设工程材料和设备的采购主要包括询价选择供货商、直接向供货商订购和招标选择供货商三种方式。13.建设工程项目材料采购招标过程中采用最低评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有（）等。A、材料性能和生产能力B、运营费用C、零配件和售后服务D、企业信誉E、付款条件答案：ACE解析：详细评审（1）评标委员会按招标文件规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制标价比较表。14.建设工程勘察合同中，属于勘察人一般义务的是（）A、依法纳税B、完成全部勘察工作C、发出开始勘察通知D、保证勘察作业规范、安全和环保E、避免勘探对公众与他人的利益造成损害答案：ABDE解析：78勘察人的一般义务：遵守法律；依法纳税；完成全部勘察工作；保证勘察作业规范、安全和环保；避免勘探对公众与他人的利益造成损害；其他义务15.建设工程材料设备采购合同中，属于材料采购范围的有()。A、发电机B、发动机C、水管D、电线E、塔吊答案：CD解析：-142本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。材料采购合同采购的是建筑材料，是指用于建筑和土木工程领域的各种材料的总称，如钢、木材、玻璃、水泥、涂料等，也包括用于建筑设备的材料，如电线、水管等。设备采购合同采购的设备，既可能是安装于工程中的设备，如安装在电力工程中的发电机、发动机等，也包括在施工过程中使用的设备，如塔吊等。16.招标准备阶段招标人的主要工作包括（）。A、向建设行政主管部门办理申请招标手续B、选择招标方式C、发布招标公告或投标邀请书D、编制招标有关文件E、资格预审答案：ABC解析：49本题考查重点是“施工招标程序”。施工招标准备工作包括成立招标机构及备案、确定招标方式和发布招标公告(或投标邀请书)。这些准备工作应相互协调，有序实施。因此，本题的正确答案为ABC。17.关于施工招标资格预审文件中的申请人须知的说法正确的是（）。A、应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知前附表”B、应根据项目的具体特点和实际需要引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”C、申请人须知前附表针对招标工程用于进一步明确正文中的未尽事宜D、申请人须知前附表无需考虑招标项目的具体特点和实际需要E、申请人须知包括前附表和正文答案：CE解析：2、标准资格预审文件的强制性要求（1）应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”(申请人须知前附表除外）、“资格审查办法”（资格审查办法前附表除外）。（2）申请人须知前附表内招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，用于进一步明确正文中的未尽事宜。（3）资格审查办法前附表由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写。标准文件强制性要求18.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（）。A、施工投标保证B、施工合同履约保证C、施工合同支付保证D、工程预付款保证E、施工合同工程垫支保证答案：ABD解析：19.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（）等。A、选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B、竞争的激烈程度相对较差C、招标时间长D、招标费用高E、评标工作量较大答案：AB解析：本题考查的是招标方式。邀请招标选择范围较小，投标竞争的激烈程度相对较差，可能排斥了有竞争实力的投标人。20.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应投保而发包人不投保的保险有（）。A、职业责任险B、现场人员工伤保险C、第三者责任险D、设计和工程保险E、现场人员意外伤害保险答案：ACD解析：知识点:保险责任。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。。21.在9部委联合颁发的56号令中明确要求，行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的()。A、申请人须知B、申请人须知前附表C、资格审查办法D、资格审查办法前附表E、资格预审公告答案：AC解析：40施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”(申请人须知前附表除外)、“资格审查办法”(资格审查办法前附表除外)。22.下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是（）。A、设计方案最优B、削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C、可以减少设计变更D、减少承包人的索赔E、建设周期长答案：AE解析：本题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。23.在勘察设计评标中，以下（）属于详细评审的因素。A、响应性评审B、资信业绩C、勘察纲要或设计方案D、投标报价E、资格评审答案：BCD解析：本题考查的是勘察设计评标的程序。选AE属于初步评审的因素。24.设计施工总承包合同模式下，关于分包工程的说法错误的有()。A、承包人不得将承包的全部工程转包给