2023年监理工程师《建设工程合同管理》考前模考试卷（五）附详解VIP

PAGEPAGE412023年监理工程师《建设工程合同管理》考前模考试卷（五）附详解一、单选题1.根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（）。A、政策汇率调整B、世界金融危机C、突发地震D、气温转变答案：C解析：本题考查的是不可抗力。不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。2.下列关于中标的描述中正确的是()。A、确定中标人的权力归评标委员会B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人D、中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同答案：B解析：49招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。3.按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。A、监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日B、承包人实际开工日至实际竣工日C、监理人开工通知写明的开工日至验收合格日D、承包人实际开工日至验收合格日答案：A解析：包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。4.招标过程中出现()情形时，招标人应当重新招标。A、投标截止时间止，投标人多于3家的B、投标截止时间止，投标人少于5家的C、经评标委员会评审后否决所有投标的D、经评标委员会评审后否决部分投标且投标人大于4家的答案：C解析：49有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标:(1)投标截止时间止，投标人少于3个的;(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。5.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。A、物B、行为C、智力成果D、货币答案：A解析：本题考查重点是“合同法律关系的构成”。合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和动产，流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。因此，本题的正确答案为A。6.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。A、设计人B、监理人C、发包人D、总承包人答案：C解析：97本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。7.关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A、合同法律关系可以没有内容B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭D、只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭答案：C解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。8.预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。A、竣工验收之日B、发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C、签发工程移交证书日D、缺陷责任期止之日答案：B解析：90担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款支付证书说明已完全扣清预付款止。9.建设工程中涉及的代理主要是（）。A、法定代理B、指定代理C、转代理D、委托代理答案：D解析：1本题考查重点是“代理关系”。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。因此，本题的正确答案为D。10.下列不属于保证合同包括的内容的是()。A、被保证的主债权数额B、保证人履行债务的期限C、保证的方式D、保证担保的范围答案：B解析：16本题考查的是担保方式。保证合同应包括的内容有：被保证的主债权种类、数额；债务人履行债务的期限；保证的方式；保证担保的范围；保证的期间；双方认为需要约定的其他事项。11.设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A、发包人，姓名及其授权范围B、发包人，职能分工及监理权限C、总监理工程师，姓名及其授权范围D、总监理工程师，职能分工及监理权限答案：C解析：知识点:设计施工总承包合同管理有关各方的职责。总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。。12.应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用的主体是（）。A、承包人B、监理人C、勘察人D、发包人答案：D解析：97本题考核的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。13.根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：1.重新招标有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3家；（2）经评标委员会评审后否决所有投标。2.不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。（可以采用直接发包）14.(2015年真题)关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A、招标人代表2人，专家6人B、招标人代表2人，专家5人C、招标人代表2人，专家4人D、招标人代表2人，专家3人答案：B解析：2.组建评标委员会（1）评标委员会评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单应当在定标前保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。一般项目，可以采取随机抽取的方式；①技术复杂、②专业性强或者③国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。15.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。A、追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B、工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C、承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D、按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工答案：C解析：本题考查的是施工进度管理。监理人对进度计划提出修改意见以及审查，并不改变承包人责任。16.关于保证人资格的说法正确的是（）。A、公民个人不得作为保证人B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人D、学校在一定条件下可以作为担保人答案：B解析：保证人的资格具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体17.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。A、7B、14C、24D、28答案：B解析：-157如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到了上述前四个条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工，且被视为已颁发了接收证书。18.下列对于联合体资格预审的描述中，错误的是()。A、申请人需提供联合体协议书B、申请人需明确联合体牵头人C、申请人仅需提供联合体牵头人的相关资料D、联合体不得再以自己名义单独，也不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审答案：C解析：52对于联合体的要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最低要求。19.设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由（）提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。A、监理人B、技术负责人C、承包人D、勘察人答案：C解析：设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由承包人提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。20.（2014年真题）下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。A、自然人B、项目经理部C、设计事务所D、监理事务所答案：B解析：项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。21.以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）。A、只有中标人的方案才能得到补偿B、招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费C、具体补偿标准双方协商D、投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费答案：D解析：知识点:方案的补偿。选项A，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的。选项B，招标人将于评标结束后中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。选项C，具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿。22.承包人未能按照合同计划完成工作时，监理人要求采取措施加快进度，此时承包人()。A、可以拒绝执行B、应当执行，但可获得费用补偿C、应当执行，但可获得费用和利润的补偿D、应当执行，不能获得补偿答案：D解析：102本题考查的是施工进度管理。承包人未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。23.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期应从（）起算A、发布招标公告日B、开始资格预审日C、发售招标文件日D、投标截止日答案：D解析：投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作；投标人在有效期内（即开标后）不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。投标有效期起点=开标时间=投标截止日期=投标保证金有效期起点24.抵押与质押的区别主要在于（）。A、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权答案：C解析：16质押转移占有，抵押不转移占有。25.最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）。A、可以直接转人最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可B、经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围C、应当直接转入最高额抵押担保的债权范围D、不得转入最高额抵押担保的债权范围答案：B解析：16本题考核的是最高额抵押权。最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。26.(2018年真题)关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、招标文件的主要内容中不包括投标保证金B、投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C、投标保证金有效期应当长于投标有效期D、投标保证金不得超过招标项目估算价的10%答案：B解析：27.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A、5B、10C、15D、30答案：A解析：49招标人应当按照资格预审公告规定的时间、地点发售资格预审文件。给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日28.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A、发生后的28天内B、全部消除后C、影响结束后的14天内D、影响结束后的28天内答案：D解析：本题考查的是索赔程序。对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔连续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。29.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应（）。A、要求甲公司支付电视机货款B、要求该采购员支付电视机货款C、中止合同并要求甲公司退货D、换货后要求甲公司支付电视机货款答案：A解析：本题考查的是代理关系。采购员的代理行为属于委托代理，代理产生的后果由委托人承担。30.关于保证人资格的说法，正确的是（）。A、企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B、企业法人的分支机构一律不得作为保证人C、医院可以作为保证人D、学校不得作为保证人答案：D解析：本题考查的是保证人的资格。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能作为保证人。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人；企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。31.债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。A、质押B、留置C、抵押D、保证答案：A解析：知识点:担保方式。留置权以债权人合法占有对方财产为前提。留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。32.（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）．A、结合行业特点，编制本行业的“通用合同条款”B、“专用合同条款"对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触C、对“通用合同条款"和“专用合同条款"应不加修改地引用D、对“通用合同条款"的修改，须征得行业主管部门的同意答案：B解析：P89各行业编制的标准施工招标文件中的"专用合同条款"可结合施工项目的具体特点，对标准的"通用合同条款"进行补充、细化。除"通用合同条款"明确"专用合同条款"可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与"通用合同条款"的规定相抵触，否则抵触内容无效。33.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A、协调处理施工现场周围地下管线保护工作B、按工程需要提供非夜间施工使用的照明C、办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D、组织设计交底答案：B解析：本题考查的是发包人和承包人的工作。选项ACD均为发包人义务。34.暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。A、发包人B、承包人C、监理人D、设计人答案：B解析：102本题考查的是施工进度管理。暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。35.下列关于建设工程设计合同资质说法不正确的是()。A、工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质B、工程设计综合资质只设甲级C、取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D、取得工程设计专业资质的企业，可以承接设计施工一体化业务答案：D解析：30取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外)。36.设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A、价格清单B、工程量清单C、合同协议书D、承包人建议书答案：A解析：-123设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。37.履行施工合同时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在（）。A、所有合同文件之后B、中标通知书之前C、投标书之后D、图纸之后答案：B解析：本题考查的是对双方有约束力的合同文件。订立合同时已形成的文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件一经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。38.材料采购合同属于()。A、实践性合同B、无偿合同C、诺成合同D、单务合同答案：C解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。买卖合同是双务、有偿合同，是诺成合同。39.《标准施工招标文件》的组成（）。A、共包含封面格式和三卷八章的内容B、共包含封面格式和四卷八章的内容C、共包含封面格式和三卷九章的内容D、共包含封面格式和四卷九章的内容答案：B解析：49本题考查重点是“标准施工招标文件”。《标准施工招标文件》共包含封面格式和四卷八章的内容。因此，本题的正确答案为B。40.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款450万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。A、全部消灭B、还有50万元C、还有100万元D、还有130万元答案：D解析：本题考查的是担保方式。抵押物折价或变卖后，价款超过债权部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。500＋20＋50＋10－450＝130万元。41.根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。A、发包人B、承包人C、监理人D、分包人答案：A解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，应当由发包人投保建筑工程一切险。42.采用设计施工总承包，工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()的日期。A、承包人第一次提交竣工验收报告B、承包人修改后再次提交竣工验收报告C、最终验收合格D、办理竣工验收手续答案：B解析：-117重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人重新提交竣工验收报告的日期。43.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A、只对甲投标人有效B、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C、应发送给全体投标人，并说明问题来源D、应发送给全体投标人，但不说明问题来源答案：D解析：知识点:接受投标书阶段的工作。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不应涉及问题的来源。44.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。A、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权答案：C解析：本题考查的是合同法律关系的构成。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。选项AB属于物，选项D属于智力成果。45.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（）的价格。A、基准日B、基准日3日前C、基准日7日前D、上一年度同期基准日答案：A解析：95本题考核的是基准日期。承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格。46.买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。A、30万元B、25万元C、20万元D、55万元答案：C解析：4、定金数额（1）由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%；（2）超出部分不属于定金。47.根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。A、保证法律关系只有两方参加B、对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C、如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D、债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务答案：C解析：16保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。这是对债权人权利的有效保护。48.发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包人。A、7B、14C、21D、28答案：B解析：-117发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14d内，将应支付款支付给承包人。49.下列关于标底的说法，错误的是()。A、标底说明属于招标文件投标人须知中的内容B、招标人可自行决定是否编制标底C、如有标底，一个项目只能有一个标底D、若设有标底，应当在开标前公布答案：D解析：49标底是招标人的绝密资料，在开标前不能向任何无关人员泄露。50.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。A、按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B、按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C、按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D、按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解答案：A解析：-131本题考查的是工程款支付管理。1)勘察设计费。按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。多选题1.缺陷责任期内最终结清的程序包括（）。A、承包人提交最终结清申请单B、签发最终结清证书C、竣工验收D、结清单生效E、最终支付答案：ABDE解析：-118本题考核的是缺陷责任期内最终结清的程序。缺陷责任期内最终结清的程序：承包人提交最终结清申请单→签发最终结清证书→最终支付→结清单生效。2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的（）。A、民事权利能力B、民事行为能力C、刑事权利能力D、刑事行为能力E、自主行为能力答案：AB解析：自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。因此，本题的正确答案为AB。3.根据《标准设备采购合同》的规定，如专用条款无特别约定，则以下有关设备监造的说法，正确的是（）。A、设备生产应当由买方进行监造B、买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担C、买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，买方可以解除合同D、如买方人员对设备生产进行了监造，则不必再对设备进行发货前检验E、交货前检验的有关费用由卖方承担答案：BE解析：知识点:设备采购合同监造及交货前检验。选项A，双方可以约定监造，不是应当监造。选项C，买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。选项D，监造不能免除交货前检验。。4.施工阶段发包人违约的情况包括（）。A、发包人原因造成停工的持续时间超过28dB、发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误C、发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同D、监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工E、发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款答案：BCDE解析：-114本题考核的是施工阶段发包人违约的情况。施工阶段发包人违约的情况包括：(1)发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；(2)发包人原因造成停工的持续时间超过56d以上；(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；(5)发包人不履行合同约定的其他义务。5.下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。A、取消合同中某一项工作转由其他人实施B、改变合同中某一项工作的施工时间C、改变合同中某一项工作的数量D、改变已批准的施工工艺或顺序E、改变合同工程的基线.标高.位置或尺寸答案：BDE解析：（一）变更的范围和内容标准施工合同通用条款规定的变更范围包括：1、取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；2、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（数量×）3、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；4、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；5、为完成工程需要追加的额外工作6.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人提交的履约担保的期限可以至（）。A、颁发工程接收证书B、颁发工程缺陷责任证书C、颁发结清单D、竣工后试验通过E、保修期结束答案：AD解析：知识点:施工总承包合同履约担保的期限。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前（或竣工后试验通过前）一直有效。。7.保证合同应包括的内容有（）。A、被保证的主债权种类、数额B、债务人履行债务的期限C、保证的方式D、保证担保的范围E、一方强烈认为需要增加的其他事项答案：ABCD解析：16本题考核的是保证合同的内容。保证合同应包括以下内容：(1)被保证的主债权种类、数额；(2)债务人履行债务的期限；(3)保证的方式；(4)保证担保的范围；(5)保证的期间；(6)双方认为需要约定的其他事项。8.下列工作中，在组织现场踏勘前进行的工作为()。A、发布招标公告B、编制发放资格预审文件C、确定合格投标申请人D、召开投标预备会E、接受投标文件答案：ABC解析：49招标工作程序包括：确定招标方式；向建设主管部门申请招标；发布招标公告或投标邀请书、编制发放资格预审文件；确定合格投标申请人；发售招标文件；组织现场踏勘；召开投标预备会；接受投标文件；开标；评标；编写投标情况报告及备案；发中标通知书；与中标人签订施工合同。9.设计施工总承包合同，不能索赔工期的情况有（）。A、为他人提供方便B、发包人要求提前交货C、缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复D、发包人违约解除合同E、不可预见的物质条件答案：ABCD解析：知识点:索赔管理。不能索赔工期的只有四项。。10.工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A、招标人不同B、投标保函的类别不同C、对投标书的编制要求不同D、开标形式不同E、评标原则不同答案：CDE解析：知识点:工程设计招标概述。工程设计招标与其他招标的不同主要表现在以下几个方法：招标文件内容不同；对投标书编制要求不同；开标形式不同；评标原则不同。27。11.关于风险CM模式的说法，正确的有（）。A、CM合同属于管理承包合同B、CM合同采用成本加酬金的计价方式C、CM承包商不赚取总包、分包合同的差价D、CM承包商属于专业咨询机构E、CM承包商在工程设计阶段参与合同管理答案：ABC解析：本题考查的是CM合同模式。选项D，CM合同类型属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构；选项E，工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织、管理工作12.根据《标准设计施工总承包合同》，可给予承包人费用和工期补偿的有（）。A、缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复B、发包人违约解除合同C、隐蔽工程的重新检查证明质量合格D、发包人原因的工期延误E、基准资料错误答案：CDE解析：-133。设计施工总承包合同通用条款中，可以给承包人补偿的条款(表7-1)：选项AB，可给予费用补偿，但不用延长工期。选项C，由于隐蔽工程的重新检查证明质量合格，则费用补偿，工期顺延；如检验质量不合格，则费用不予补偿，不能延长工期。13.在资格审查中，（）属于详细审查的因素。A、申请文件的格式B、联合体是否具有共同投标协议C、申请函的签字盖章D、投标人的安全生产许可证是否有效E、投标人的资质等级是否满足资格审查公告的要求答案：DE解析：本题考查的是资格审查程序中的初步审查和详细审查。选项ABC均属于初步审查的内容。14.大型工程设备采购招标的特点主要包括（）。A、采购标的属于加工承揽B、对生产厂家有较高的资质和能力条件的要求C、作为制造商代理的设备供货贸易公司不能投标D、采购标的包括设备和伴随服务E、中标人的责任不包括安装（或安装指导）.保修.人员培训答案：ABD解析：（一）设备招标及报价注意事项1、投标人可以是生产厂家或工程/贸易公司（1）如工程公司或贸易公司为投标人，必须提供生产厂家同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书；（2）一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标。2、对生产厂家应有较高的资质和能力条件的要求由于产品设计和制造的难度及复杂性，生产厂家须具有相应的制造能力，尤其是制作同类型产品的经验，以确保标的物能够保质保量、按期交货。3、编写工作范围时（1）应注意写明具体采购货物的形式、规格和性能要求、结构要求、结合部位要求、附属设备以及土建工程的限制条件；（2）还应注意说明供应的主辅机设备、连接部件等与土建工程和其他工程项目的分界面，必要时用图纸细分明确。4、买卖双方权利和义务关系涉及的内容多、期限较长合同的责任包括产品设计、原材料供应、生产加工、包装运输、到货开箱检验、安装或安装指导、设备调试、启动及试运行、质量保修以及保修期满后的服务等内容，应针对不同阶段设定明确要求。5、报价分析包括设备和伴随服务费用（1）不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用；（2）也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用；（3）还要考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用。6、应明确是否允许提供替代方案招标文件应明确规定，是否允许投标人提供可供选择的替代方案，以及可接受的替代方案的范围和要求，以便投标者做出响应。15.关于《简明标准施工招标文件》的适用范围包括（）。A、必须是非政府投资项目B、必须是依法必须进行招标的工程建设项目C、工期不超过12个月，技术相对简单D、设计和施工是由同一承包人承担的小型项目E、设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目答案：CE解析：16.事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起()的客观现象。A、合同法律关系产生B、合同法律关系变更C、合同法律关系消灭D、合同法律关系转移E、合同法律关系冻结答案：ABC解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。17.与施工招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标主要具有特征说法正确的是（）A、在招标工作性质上，与材料设备采购招标相比，勘察设计招标是专业服务性质的招标B、与施工和材料设备投标报价相比，设计投标报价占项目总投资额的比例不大C、在招标阶段划分上，与施工和材料设备招标不同，工程建设项目的设计不可以分期进行招标D、在投标书编制要求上，设计投标不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价E、在开标形式上，设计招标不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。答案：ABDE解析：26在招标阶段划分上，与施工和材料设备招标不同，工程建设项目的设计可以按设计工作深度的不同，分期进行招标，例如对建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计分阶段招标，逐步细化落实设计成果，并强调设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求。18.（2019年真题）能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的情形有（）。A、当事人订立合法合同B、法律对合同形成做出规定C、合同一方当事人违约D、行政机关做出罚款E、人民法院对合同纠纷做出判决答案：ACE解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。19.根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有()。A、收集地下管线资料B、建立专门的质量检查体系C、测施工控制网D、组织施工图纸会审E、提交工程开工报审表答案：BCE解析：98本题考查的是承包人的义务。(一)现场查勘。(二)编制施工实施计划：1.施工组织设计；2.质量管理体系；3.环境保护措施计划。(三)施工现场内的交通道路和临时工程。(四)施工控制网。(五)提出开工申请。选项AD属于发包人的义务。20.下列选项中，属于详细审查主要内容的有()。A、资质等级B、财务状况C、提供资料的有效性D、提供资料的完整性E、类似项目的业绩答案：ABE解析：54详细审查因素主要包括申请人的营业执照、安全生产许可证、资质、财务、业绩、信誉、项目经理资格以及其他要求等方面的内容。审查标准主要是核对审查因素是否有效，或者是否与资格预审文件列明的对申请人的要求相一致。如申请人的资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉和项目经理资格应当与招标文件中的规定相一致。21.在下列（）情况下，工程师可以暂停施工。A、地方法规要求在某一时间段内不允许施工B、同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰C、施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全D、发包人订购的设备已运抵施工现场E、施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护答案：ABCE解析：（1）承包人责任的暂停施工1）承包人违约引起的暂停施工；2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；3）承包人擅自暂停施工；4）承包人其他原因引起的暂停施工；5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。（2）发包人责任的暂停施工1）发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂，包括自身未能尽到管理责任，如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等；也可能源于第三者责任原因，如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。2）不可抗力。不可抗力的停工损失属于发包人应承担的风险，如施工期间发生地震、泥石流等自然灾害导致暂停施工。3）协调管理原因。同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人从整体协调考虑，指示某一承包人暂停施工。4）行政管理部门的指令。某些特殊情况下可能执行政府行政管理部门的指示，暂停一段时间的施工。如奥运会和世博会期间，为了环境保护的需要，某些在建工程按照政府文件要求暂停施工。22.施工招标文件的组成内容包括（）。A、招标公告或投标邀请书B、招标人须知C、评标办法D、合同条款及格式E、技术标准及要求答案：ACDE解析：49施工招标文件包括：(1)招标公告或投标邀请书；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)工程量清单；(6)图纸；(7)技术标准及要求；(8)投标文件格式；(9)投标人须知前附表规定的其他材料23.根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。A、风险和保险B、早期警告C、测试和缺陷D、争端解决E、补偿事件答案：BE解析：知识点:ECC合同中的合作伙伴管理理念。早期警告和补偿事件，是ECC合同中体现合作伙伴管理理论的条款。。24.下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。A、