中铁建设工程勘察合同二

合同编号：[填写甲方]与[填写乙方]_____________________________________________建设工程勘察合合同（二）______________________________________________________________________【岩土工程设计计、治理、监监测】____年___月__日[填写签约时时间]________________[填写签约地地点]（注：如合同内内容少，可不不附此页。）(注：在本合同同文本中，标标有“★”的为必须具具备且不能擅擅自更改或删删除的语句，如如果确需更改改或删除，应应请示本单位位法律部门同同意后方可更更改或删除；；标有“***”的为法律规规定条款或合合同通常必备备条款；标有有“**”的为合同各各方协商确定定的条款；标标有“*”的为合同选选择性条款。斜体文字仅供在在签订合同时时作为提示之之用，最终版版本的合同文文本应当将斜斜体文字删除除。本合同是通用格格式文本，在在具体合同签签署前必须经经本单位法律律部门审核，以以审核后文本本为准。)合同编号：建设工程勘察合合同（二）甲方（发包人）：：(注：须填写写营业执照登登记的单位全全称)注册地址:(注注：以营业执执照为准)邮编：通讯地址：(注注：以实际办办公地址为准准)邮编：法定代表人：职职务：乙方（承包人）：：(注：须填写写营业执照登登记的单位全全称)注册地址:(注注：以营业执执照为准)邮编：通讯地址：(注注：以实际办办公地址为准准)邮编：法定代表人：职职务：发包人委托承包包人承担_____________________________________工程项目的的岩土工程任任务，根据《中中华人民共和和国合同法》及及国家有关法法规，经发包包人、承包人人协商一致签签订本合同。第一条工程概况况***1.1工程程名称：__________________________________________________1.2工程程地点：___________________________________________________1.3工程程立项批准文文件号、日期期：______________________________1.4岩土土工程任务委委托文号、日日期：_______________________________1.5工程程规模、特征征：____________________________________________1.6岩土土工程任务（内内容）与技术术要求：_________________________________________________________________________________________________1.7承接接方式：_________________________________________________1.8预订订的岩土工程程工作量：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第二条发包人向向承包人提供供的有关资料料文件****序号资料文件名称份数内容要求提交时间

第三条承包人应应向发包人交交付的报告、成成果、文件****序号资料文件名称份数内容要求提交时间

第四条工期****本岩土工程程自________年_______月________日开工至________年________月________日完工，工工期为________天。由于发发包人或承包包人的原因，未未能按期开工工、完工或交交付成果资料料时，按本合合同第八条规规定执行。第五条收费标准准及支付方式式***5.1本岩岩土工程收费费按国家规定定的现行收费费标准______________计取；或以“预算包干”、“中标价加签签证”、“实际完成工工作量结算”等方式计取取收费。国家家规定的收费费标准中没有有规定的收费费项目，由发发包人、承包包人另行议定定。5.2本岩岩土工程费总总额为____________元（大写______________），合同生生效后3天内，发包包人应向承包包人支付预算算工程费总额额的20％，计______________元作为定金金（本合同履履行后，定金金抵作工程费费）。5.3本合合同生效后，发发包人按下表表约定分______________次向承包人人预付（或支支付）工程费费，发包人不不按时向承包包人拨付工程程费，从应拨拨付之日起承承担应拨付工工程费的滞纳纳金，滞纳金金按照应付款款___‰/天支付。拨付工程费时间间（工程进度度）占合同总额百分分比金额人民币（元元）

第六条变更及工工程费的调整整**6.1本岩岩土工程进行行中，发包人人对工程内容容与技术要求求提出变更，发发包人应在变变更前__________天向承包人人发出书面变变更通知，否否则承包人有有权拒绝变更更；承包人接接通知后于__________天内，提出出变更方案的的文件资料，发发包人收到该该文件资料之之日起__________天内予以确确认，如不确确认或不提出出修改意见的的，变更文件件资料自送达达之日起第__________天自行生效效，由此延误误的工期顺延延外，因变更更导致承包人人经济支出和和损失，由发发包人承担。6.2变更更后，工程费费按如下方法法（或标准）进进行调整：______________________________________________________________________________________________________________________________________________________第七条发包人、承承包人责任****7.1发包包人责任发包人按本合同同第二条规定定的内容，在在规定的时间间内向承包人人提供资料文文件，并对其其完整性、正正确性及时限限性负责；发发包人提供上上述资料、文文件超过规定定期限15天以内，承承包人按合同同规定交付报报告、成果、文文件的时间顺顺延，规定期期限超过15天以上时，承承包人有权重重新确定交付付报告、成果果、文件的时时间。发包人要求承包包人在合同规规定时间内提提前交付报告告、成果、文文件时，发包包人应按每提提前一天向承承包人支付________________元计算加班班费。发包人应为承包包人现场工作作人员提供必必要的生产、生生活条件；如如不能提供时时，应一次性性付给承包人人临时设施费费_____________元。开工前，发包人人应办理完毕毕开工许可、工工作场地使用用、青苗、树树木赔偿、坟坟地迁移、房房屋构筑物拆拆迁、障碍物物清除等工作作，及解决扰扰民和影响正正常工作进行行的有关问题题，并承担费费用；发包人应向向承包人提供供工作现场地地下已有埋藏藏物（如电力力、电讯电缆缆、各种管道道、人防设施施、洞室等）的的资料及其具具体位置分布布图，若因地地下埋藏物不不清，致使承承包人在现场场工作中发生生人身伤害或或造成经济损损失时，由发发包人承担民民事责任；在有毒、有有害环境中作作业时，发包包人应按有关关规定，提供供相应的防护护措施，并承承担有关的费费用；以书面形式式向承包人提提供水准点和和坐标控制点点；发包人应解解决承包人工工作现场的平平整，道路通通行和用水用用电，并承担担费用。发包人应对工作作现场周围建建筑物、构筑筑物、古树名名木和地下管管道、线路的的保护负责，对对承包人提出出书面具体保保护要求（措措施），并承承担费用。发包人应保护承承包人的投标标书、报告书书、文件、设设计成果、专专利技术、特特殊工艺和合合理化建议，未未经承包人同同意，发包人人不得复制泄泄露或向第三三人转让或用用于本合同外外的项目，如如发生以上情情况，发包人人应负法律责责任，承包人人有权索赔。本合同中有关条条款规定和补补充协议中发发包人应负的的责任。7.2承包包人责任承包人按本合同同第三条规定定的内容、时时间、数量向向发包人交付付报告、成果果、文件，并并对其质量负负责。承包人对报告、成成果、文件出出现的遗漏或或错误负责修修改补充；由由于承包人的的遗漏、错误误造成工程质质量事故，承承包人除负法法律责任和负负责采取补救救措施外，应应减收或免收收直接受损失失部分的岩土土工程费，并并根据受损失失程度向发包包人支付赔偿偿金，赔偿金金额由发包人人、承包人商商定为实际损损失的_________％。承包人不得向第第三人扩散、转转让第二条中中发包人提供供的技术资料料、文件。发发生上述情况况，承包人应应负法律责任任，发包人有有权索赔。遵守国家及当地地有关部门对对工作现场的的有关管理规规定，做好工工作现场保卫卫和环卫工作作，并按发包包人提出的保保护要求（措措施），保护护好工作现场场周围的建、构构筑物，古树树、名木和地地下管线（管管道）、文物物等。本合同有关条款款规定和补充充协议中承包包人应负的责责任。第八条违约责任任***8.1由于于发包人提供供的资料、文文件错误、不不准确，造成成工期延误或或返工时，除除工期顺延外外，发包人应应向承包人支支付停工费或或返工费，造造成质量、安安全事故时，由由发包人承担担法律责任和和经济责任。8.2在合合同履行期间间，发包人要要求终止或解解除合同，承承包人未开始始工作的，不不退还发包人人已付的定金金；已进行工工作的，完成成的工作量在在50％以内时，发发包人应支付付承包人工程程费的50％的费用；；完成的工作作量超过50％时，发包包人应支付承承包人工程费费的100％的费用。8.3发包包人不按时支支付工程费（进进度款），承承包人在约定定支付时间10天后，向发发包人发出书书面催款的通通知，发包人人收到通知后后仍不按要求求付款，承包包人有权停工工，工期顺延延，发包人还还应承担滞纳纳金。8.4由于于承包人原因因延误工期或或未按规定时时间交付报告告、成果、文文件，每延误误一天应承担担以工程费千千分之一计算算的违约金。8.5交付付的报告、成成果、文件达达不到合同约约定条件的部部分，发包人人可要求承包包人返工，承承包人按发包包人要求的时时间返工，直直到符合约定定条件，因承承包人原因达达不到约定条条件，由承包包人承担返工工费，返工后后仍不能达到到约定条件，承承包人承担违违约责任，并并根据因此造造成的损失程程度向发包人人支付赔偿金金，赔偿金额额最高不超过过返工项目的的收费。第九条材料设备备供应**9.1发包包人、承包人人应对各自负负责供应的材材料设备负责责，提供产品品合格证明，并并经发包人、承承包人代表共共同验收认可可，如与设计计和规范要求求不符的产品品，应重新采采购符合要求求的产品，并并经发包人、承承包人代表重重新验收认定定，各自承担担发生的费用用。若造成停停、窝工的，原原因是承包人人的，则责任任自负；原因因是发包人的的，则应向承承包人支付停停、窝工费。9.2承包包人需使用代代用材料时，须须经发包人代代表批准方可可使用，增减减的费用由发发包人、承包包人商定。第十条报告、成成果、文件检检查验收***10.1由由发包人负责责组织对承包包人交付的报报告、成果、文文件进行检查查验收。10.2发发包人收到承承包人交付的的报告、成果果、文件后__________天内检查验验收完毕，并并出具检查验验收证明，以以示承包人已已完成任务，逾逾期未检查验验收的，视为为接受承包人人的报告、成成果、文件。10.3隐隐蔽工程工序序质量检查，由由承包人自检检后，书面通通知发包人检检查；发包人人接通知后，当当天组织质检检，经检验合合格，发包人人、承包人签签字后方能进进行下一道工工序；检验不不合格，承包包人在限定时时间内修补后后重新检验，直直至合格；若若发包人接通通知后24小时内仍未未能到现场检检验，承包人人可以顺延工工程工期，发发包人应赔偿偿停、窝工的的损失。10.4工工程完工，承承包人向发包包人提交岩土土治理工程的的原始记录、竣竣工图及报告告、成果、文文件，发包人人应在__________天内组织验验收，如有不不符合规定要要求及存在质质量问题，承承包人应采取取有效补救措措施。10.5工工程未经验收收，发包人提提前使用和擅擅自动用，由由此发生的质质量、安全问问题，由发包包人承担责任任，并以发包包人开始使用用日期为完工工日期。10.6完完工工程经验验收符合合同同要求和质量量标准，自验验收之日起____________天内，承包包人向发包人人移交完毕，如如发包人不能能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。第十一条本合同同未尽事宜，经经发包人与承承包人协商一一致，签订补补充协议，补补充协议与本本合同具有同同等效力。第十二条其它约约定事项：***_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第十三条争议解解决办法****本合同发生争议议，发包人、承承包人应及时时协商解决，协协商或调解不不成时，发包包人、承包人人同意选择以以下第种方式式解决：由_________________仲裁委员会会仲裁；向_（勘察人住住所地）_人民法院起起拆。（注释：关于争争议解决方式式的选择应注注意：如果选选择第1种仲裁方式式，则1、根据《最高高人民法院关关于适用〈中中华人民共和和国仲裁法〉〉若干问题的的解释》第七七条“当事人约定定争议可以向向仲裁机构申申请仲裁也可可以向人民法法院起诉的，仲仲裁协议无效效。但一方向向仲裁机构申申请仲裁，另另一方未在仲仲裁法第二十十条第二款规规定期间内提提出异议的除除外”。因此仲裁裁条款和向法法院起诉条款款不可同时