温州市某计算机机房装饰及智能化工程招标文件

温州市建设工程施工招标招标文件件项目名称：******************计算机机房房装饰及智能能化工程项目编号：*******号招标单位：******************（盖章）法定代表人：（盖盖章）**集团有限责责任公司（盖章）法定代表人：（盖盖章）代理单位：******************（盖章）法定代表人：（盖盖章）目录TOC目录2投标邀请函3一、投标须知前前附表4二、投标须知66（一）总则6（二）招标文件件7（三）投标文件件的编制8（四）投标文件件的提交133（五）开标144（六）评标155（七）合同的授授予20（八）其他事项项21三、合同条款223四、工程建设标标准39五、图纸及其它它资料44六、工程量清单单45七、投标文件格格式51（一）资格后审审申请书部分分格式52（二）商务标部部分格式677（三）其它附件件格式89投标邀请函致致（投标人名名称）：*****************（招标代理理人）受******************（招标人）的的委托就******************计算机机房房装饰及智能能化工程进行行公开招标，欢欢迎贵单位前前来参加投标标。招标编号：*******号招标内容：计算算机机房装饰饰及智能化招标文件发售时间：20088年10月24日至10月30日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）地点：**中心心报名区(**路128号原**图书馆)。另于投标截止时时间段投标人人也可以前往往******************（地点：**大楼C座二楼）购购领招标文件件。投标人必须在22008年11月3日上午：09:00－11:300、下午14:00－16:30和2008年11月4日上午9:00－10:30办理刷卡、投投标保证金收收据事宜。投标文件递交地地点：**中心一楼收收标区。投标文件递交截截止时间：2008年11月4日上午10:30分邀请函原件（经经招标代理公公司盖公章的的）与投标函函部分一起装装订。开标时间：20008年11月4日上午10:30分开标地点：***中心招标人：******************联系人：张先生生招标代理：******************地址：**大厦厦C幢二楼电话：**传真：**联系人：**********************2008年100月23日一、投标须知前前附表项号条款号内容说明与要求11.1工程名称*****************计算机机房房装饰及智能能化工程21.1建设地点温州市城市中心心区府东路C27、C28#地块31.1建设规模*****************计算机机房房装饰及智能能化工程，详详见工程量清清单及施工图图纸41.1承包方式专业承包51.1质量要求合格62.1招标范围*****************计算机机房房装饰及智能能化工程72.2招标工期要求75日历天83.1资金来源自筹94.1投标人资质等级级要求企业要求具备建建筑装修装饰饰工程专业承承包叁级及以上、建建筑智能化工工程专业承包包叁级及以上上资质等级（或或组成联合体体）项目负责人要求求为建筑工程程及机电工程程贰级及以上上建造师要求具备安全生生产许可证104.4资格审查方式资格后审1113.1工程报价方式综合单价报价1215.1投标有效期60日历天（从从投标截止之之日算起）1316.1投标担保金额人民币壹万伍仟仟圆整项号条款号内容说明与要求147.3购领招标文件时间：20088年10月23日至2008年10月30日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）地点：**中心心报名区。另在投标截止时时间段投标人人也可以前往往******************（地点：**大楼C座二楼）购购领招标文件件。155.1踏勘现场自行前往168.1投标人疑问清单单递交时间：20088年10月31日11:00时之前在http:///www..**.coom上提交并以以不记名方式式发传真至招招标代理单位位（用户名：：ZJDL；密码：**）178.1领取招标文件答疑纪要时间：20088年10月31日在http:///www..**.coom上公布，投投标人也可直直接向招标代代理公司索取取（用户名：：ZJDL；密码：**）1817投标人的替代方方案不允许1918.1投标文件份数各一份正本、六六份副本2020.1投标文件提交地地点收件人：******************地点：温州***路128号**中心收标区区2121.1投标文件递交截止时间2008年111月4日上午10:30分2224.1开标开始时间：20008年11月4日上午10:30分地点：温州***路128号**中心开标室室2331.3评标方法与标准准投标须知第311.3条2435履约、支付担保保金额履约担保金额：：合同价的10%支付担保金额：：提供由财政政资金管理部部门出具的资资金证明25联系方式招标人：********************集团有限责责任公司联系人：**联系电话：**代理单位：******************联系人：**联系电话：****传传真：**二、投标须知（一）总则1.工程说明1.1本招标工工程项目说明明详见本须知知前附表第1项~第5项。1.2本招标工工程项目按照照《中华人民民共和国建筑筑法》、《中中华人民共和和国招标投标标法》及国家家法律、法规规、规章等有有关规定，已已办理招标申申请，并经温温州市建设工工程招标投标标监理处备案案，现通过公公开招标方式式择优选定承承包人。1.3本工程的的招标工作由由******************委托******************组织实施，温温州市建设工工程招标投标标监理处负责责监督。2.招标范围及及工期2.1本招标工工程项目的招招投标报价范范围详见本须须知前附表第第6项。2.2本招标工工程项目的工工期要求详见见本须知前附附表第7项。3.资金来源3.1本招标工工程项目资金金来源详见本本须知前附表表第8项，其中部部分资金用于于本工程施工工合同项目的的合格支付。4.合格的投标标人4.1投标人资资质等级要求求详见本须知知前附表第99项。4.2本招标工工程项目采用用本须知前附附表第10项所述的的资格审查方方式确定合格格投标人。4.3由两个以以上的施工企企业组成一个个联合体以一一个投标人身身份共同投标标时，除符合合本须知第4.1、4.2款的要求外外，还应符合合下列要求：：投标人的投标文文件及中标后后签署的协议议书对联合体体各方均具法法律约束力；；联合体各方应签签订共同投标标协议，明确确约定各方拟拟承担的工作作和责任，并并将该共同投投标协议随投投标文件一并并提交招标人人；联合体各方不得得再以自己的的名义单独投投标，也不得得同时参加两两个或两个以以上的联合体体投标，出现现上述情况者者，其投标和和与此有关的的联合体投标标将被拒绝；；联合体中标后，联联合体各方应应当共同与招招标人签订合合同，为履行行合同向招标标人承担连带带责任；联合体的各方应应共同推荐一一名联合体主主办人，由联联合体各方提提交一份授权权书，证明其其主办人资格格，该授权书书作为投标文文件的组成部部分一并提交交招标人；联合体的主办人人应被授权作作为联合体各各方的代表，承承担责任和接接受指令，并并负责整个合合同的全面履履行和接受本本工程款的支支付；联合体各方均需需对投标文件件盖章、签字字；除非另有规定或或说明，本须须知中“投标人”亦指联合体体各方。5.踏勘现场5.1投标人应应按本须知前前附表第155项要求自行行前往工地现现场，对工程程现场及周围围环境进行踏踏勘，以便投投标人获取有有关编制投标标文件和签署署合同所涉及及现场的资料料。投标人承承担踏勘现场场所发生的费费用。5.2招标人向向投标人提供供的有关现场场的数据和资资料，是招标标人现有的能能被投标利用用的资料，招招标人对投标标人做出的任任何推论、理理解和结论均均不负责任。5.3经招标人人允许，投标标人可为踏勘勘目的进入招招标人的项目目现场，但投投标人不得因因此使招标人人承担有关的的责任和蒙受受损失。投标标人应承担踏踏勘现场的责责任和风险。6.投标费用6.1投标人应应承担其参加加本招标活动动自身所发生生的费用。（二）招标文件件7.招标文件件的组成7.1招标文文件包括下列列内容：（1）投标须知知前附表（2）投标须知知（3）合同条款款（4）工程建设设标准（5）图纸及其其它资料（6）工程量清清单（7）投标文件件格式7.2除7.11内容外，招招标期间招标标人在规定时时间内发出的的答疑纪要、对对招标文件的的澄清或修改改内容，均为为招标文件的的组成部分，对对招标人和投投标人起约束束作用。7.3投标人将将按本投标须须知前附表第第14项规定的的时间和地点点购领招标文文件。7.4投标人获获取招标文件件后，应仔细细检查招标文文件的所有内内容，如有残残缺等问题应应在获得招标标文件3日内向招标标人提出，否否则，由此引引起的损失由由投标人自己己承担。投标标人同时应认认真审阅招标标文件中所有有的事项、格格式、条款和和规范要求等等，若投标人人的投标文件件没有按招标标文件要求提提交全部资料料，或投标文文件没有对招招标文件做出出实质性响应应，其风险由由投标人自行行承担。8.招标文件的的澄清8.1投标人若若对招标文件件有任何疑问问，应按本投投标须知前附附表第16项的要求向向招标人提出出澄清要求。无无论是招标人人根据需要主主动对招标文文件进行必要要的澄清，或或是根据投标标人的要求对对招标文件做做出澄清，招招标人都将按按投标须知前前附表第17项的规定予予以澄清。9.招标文件的的修改9.1招标文件件发出后，在在规定时间前前，招标人可可对招标文件件进行必要的的澄清或修改改。9.2如发现招招标文件及其其评标办法中中存在含糊不不清、相互矛矛盾、多种含含义以及歧视视性不公正条条款或违法违违规等内容时时，请在招标标答疑时间前前同时向招标标人、招标代代理机构和温温州市建设工工程招标投标标监理处反映映。9.3招标文件件的澄清、修修改、补充等等内容将在温温州市招投标标监理处备案案，并由温州州市建设工程程招投标监理理处在网站上上（http:://wwww.**.ccom）发布信息息向所有投标标人公布。招招标文件的澄澄清、修改、补补充等内容作作为招标文件件的组成部分分，具有约束束作用。9.4招标文件件的澄清、修修改、补充等等内容均以温温州市招投标标监理处网站站（http:://wwww.**.ccom）上公布的的内容为准。当当招标文件、招招标文件的澄澄清、修改、补补充等在同一一内容的表述述上不一致时时，以最后发发出的网站公公告为准。9.5为使投标标人在编制投投标文件时有有充分的时间间对招标文件件的澄清、修修改、补充等等内容进行研研究，招标人人将酌情延长长提交投标文文件的截止时时间，具体时时间将在招标标文件的修改改、补充通知知中予以明确确。（三）投标文件件的编制10.投标文件件的语言及度度量衡单位10.1投标文文件和与投标标有关的所有有文件均应使使用简体中文文。10.2除工程程规范另有规规定外，投标标文件使用的的度量衡单位位，均采用中中华人民共和和国法定计量量单位。11.投标文件件的组成11.1投标文文件由商务标标部分（包括括投标函、商商务标）、技技术标部分、资资格后审申请请书（含有关关证书原件）三三部分组成。11.2商务标标部分投标函主要包括括下列内容：：.1投标邀请函函；.2法定代表人人身份证明书书（附件一）；；.3投标文件签签署授权委托托书（附件二二）；.4联合体协议议书（如联合体体投标则需提提供，参考格格式附件四）；.5投标函（附附件五）；.6招标文件要要求投标人提提交的其他投投标资料。商务标主要包括括下列内容（附附件六）：序号商务标正本内容容商务标副本内容容1工程量清单报价价表工程量清单报价价表2编制说明编制说明3投标总价投标总价4单位工程费汇总总表单位工程费汇总总表5分部分项工程量量清单计价表表分部分项工程量量清单计价表表6措施项目清单计计价表措施项目清单计计价表7其他项目清单计计价表其他项目清单计计价表8零星项目计价表表零星项目计价表表9分部分项工程量量清单综合单单价分析表分部分项工程量量清单综合单单价分析表10措施项目费分析析表措施项目费分析析表11主要材料价格表表主要材料价格表表12劳务分包工程造造价汇总表劳务分包工程造造价汇总表13劳务分包工程造造价明细表劳务分包工程造造价明细表.1根据温州市市建设局[20077]252号文《关于于印发<温州市建筑筑工程劳务作作业管理暂行行办法>的通知》等等有关文件规规定，本工程程实行劳务分分包制度，投投标人应将劳劳务作业依法法分包给具有有相应资质的的劳务分包企企业完成，且且在领取中标标通知书前提提供劳务分包包的计划安排排，并承诺严严格执行建设设局关于劳务务分包的各项项规定。各投标人在投标标报价中应包包括劳务分包包工程造价，并并将劳务分包包工程造价单单独列项，劳劳务分包工程程造价应按温温州市建设局局温建建[20077]252号文件要求求计价。11.3技术标标部分，内容容包括：对本工程的合理理化建议11.3.2施施工组织设计计，具体包括括：详细施工工艺说说明，特别是是针对本工程程的技术难点点及关键部位位施工技术措措施；施工进度计划安安排及保证施施工质量、施施工工期、材材料质量的主主要措施；保证安全生产、文文明施工的主主要措施；选用的主要施工工机具及劳动动力调配计划划；其它应说明的内内容。11.3.3售售后服务承诺诺及相关保证证措施；11.3.4详详细材料设备备清单及其技技术指标描述述。11.4资格后后审申请书（格格式见附件），内内容包括：资格后审申请书书资格后审申请书书附表：.1投标人一般般状况；.2投标项目负负责人一般状状况；.3承诺书；.4施工企业安安全生产条件件及相关管理理人员安全生生产任职资格格审查表；.5驻现场项目目部的工程技技术、管理人人员一览表；；.6项目技术负负责人简历表表。资格后审申请书书相关资料：：.1企业营业执执照有效且主主营范围符合合要求，应提提供营业执照照副本原件及及复印件；.2企业资质为为建筑装修装装饰工程专业业承包叁级及以上、建建筑智能化工工程专业承包包叁级及以上上资质等级（或或组成联合体体），应提供供企业资质证证书副本原件件及复印件；；.3项目负责人人为建筑工程程贰级及以上上建造师及机机电工程贰级级及以上建造造师，应提供供相应专业（包包括建筑工程程及机电工程程）的建造师师注册证书（或建造师临临时执业证书书）原件及复印印件。建造师师的审查结果果公告已发但但还未取得证证书的，可以以凭有关部门门出具的证明明和提供建师师审查结果公公告打印参加加投标。根据据建造师所在在单位，温州州地区的证明明由温州市建建筑工程管理理处或省级及及以上建设行行政主管部门门出具，浙江江省其他地区区的证明由地地市级及以上上建设行政主主管部门出具具，外省的证证明由省级及及以上建设行行政主管部门门出具。证明明内容包括项项目负责人的的名字、注册册单位、建造造师的专业名名称和级别等等；项目负责人必须须为本单位专专职人员，其其注册单位与与投标申请人人应一致；项目负责人如有有已承接但尚尚未开工的和和在建工程的的应在资格后后审申请书中中注明（包括括临近竣工的的工程等），在在建工程是指指正在建设尚尚未通过竣工工验收的建设设项目。若该该项目负责人人负责管理的的施工项目已已临近竣工，则则应提供竣工工验收申请报报告和原发包包人同意其参参加项目投标标的意见等相相关证明材料料；.4具备有效的的安全生产许许可证，应提提供安全生产产许可证证书书副本原件及及复印件；.5申请人企业业主要负责人人“A类证书”，企业主要要负责人包括括企业法定代代表人、企业业经理、企业业技术负责人人以及企业分分管安全生产产的副经理，担担任这四个岗岗位的相关人人员应当提供供“三类人员”A类证书原件件及复印件。前前三个岗位必必须和《建筑筑业企业资质质等级证书》副副本上载明的的情况一致，企企业分管安全全生产副经理理应与提供的的任职文件相相一致；企业业主要负责人人的“A类证书”若能在“温州市建设设工程招标投投标监理处”网站或“浙江省建设设信息港”等网站上查查询到，则可可不需提供原原件，只在资资格后审申请请书中提供复复印件，否则则必须提供原原件及复印件件；.6提供企业分分管安全生产产副经理的任任职文件原件件或复印件。12.投标文件件格式12.1投标文文件包括本须须知第11条中规定定的内容，投投标人提交的的投标文件应应当使用招标标文件所提供供的投标文件件全部格式（表表格可以按同同样格式扩展展），有关证证书、合同及及其它证明材材料如系复印印件，则应加加盖投标人公公章。13.投标报价价13.1本工程程投标报价采采用本须知前前附表第111项所规定的的方式。13.2投标人人的投标报价价，应是完成成本须知第22条和合同条条款上所列招招标工程范围围及工期的全全部，不得以以任何理由予予以重复，作作为投标人计计算单价或总总价的依据。13.3采用工工程量清单报报价，投标人人应按招标人人提供的工程程量清单中列列出的工程项项目和工程量量填报单价和和合价。每一一项目只允许许有一个报价价，任何有选选择的报价将将不予接受。投投标人未填单单价或合价的的工程项目，在在实施后，招招标人将不予予以支付，视视为该项费用用已包括在其其他有价款的的单价或合价价内。13.4本工程程的施工地点点为本须知前前附表第2项所述，除除非合同中另另有规定，投投标人在投标标总价中的价价格均包括完完成该工程项项目的人工费费、材料费、施施工机械使用用费、企业管管理费、利润润、税金、规规费、安全施施工费、风险险费等所有费费用。13.5除非本本招标文件对对工程量清单单编制和报价价另有说明的的，否则，投投标人应按工工程量清单中中的项目和数数量进行报价价。13.6投标单单位应根据有有关要求加强强安全防护、文文明施工工作作。文明施工工、环境保护护、安全施工工、临时设施施费等措施费费用必须充分分保证，其中中按照温建建建[20044]330号《关于实实施浙江省2003版计价依据据规范招投标标计价管理工工作的通知》等等有关文件规规定，文明施施工费、环境境保护费和临临时设施费三三项费用投标标报价时不得得低于弹性区区间费率的下下限。安全施施工费必须单单列计取，费费率不得低于于1.5%，在投标报报价时作为不不可竞争性费费用。13.7投标人人应根据有关关文件要求保保障农民工的的合法权益，依依法为从事施施工第一线的的农民工办理理工伤保险，落落实工作保险险待遇，在工工程项目投标标时应将工伤伤保险费单列列并纳入工程程报价中，按按照温政办［［2007］175号《温州市市人民政府办办公室转发市市劳动保障局局等部门关于于温州市建筑筑施工企业农农民工参加工工伤保险实施施意见的通知知》及温州市市建设局温建建建［2007］369号《转发温温州市建筑施施工企业农民民工参加保险险实施意见的的通知》等有有关文件规定定，工伤保险险费按工程总总造的1.1‰纳入工程报报价，在投标标单独列项，作作为不可竟争争性费用。14.投标货币币14.1本工程程投标报价采采用的币种为为人民币。15.投标有效效期15.1投标有有效期见本须须知前附表第第12项所规定定的期限。在在此期限内，凡凡符合本招标标文件要求的的投标文件均均保持有效。15.2在特殊殊情况下，招招标人在原定定投标有效期期内，可以根根据需要以书书面形式向投投标人提出延延长投标有效效期的要求，对对此要求投标标人须以书面面形式予以答答复。投标人人可以拒绝招招标人的这种种要求，而不不被没收投标标保证金。同同意延长投标标有效期的投投标人既不能能要求也不允允许修改其投投标文件，但但需要相应的的延长投标担担保的有效期期，在延长的的投标有效期期内，本须知知第16条关于于投标担保的的退还与没收收的规定仍然然适用。16.投标担保保16.1投标人人应按招标文文件要求提交交投标担保，投标担保采取投标人直接向温州公共资源交易中心提交投标保证金的方式。投标保证金数额必须按照投标须知前附表第13项中规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标单位银行帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，否则作无效标处理。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金收据复印件。对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。16.2中标人人的投标保证证金在中标后后按本须知第第34.11条规定签订订合同并按本本须知第355.1条规定定提交履约担担保后3日内予以退退还。16.3如投标标人发生下列列情况之一时时，投标保证证金将被没收收：投标人拒绝按本本须知第300条规定修正正标价；中标人未能在规规定期限内提提交履约担保保或签订合同同协议。17.投标人的的替代方案本工程不允许有有替代方案。18.投标文件件的份数和签签署18.1投标人人应按本须知知前附表第119项规定的的份数提交投投标文件。18.2投标文文件的正本和和副本均需打打印或使用不不褪色的蓝、黑黑墨水笔书写写，字迹应清清晰易于辨认认，并应在投投标文件封面面右上角上清楚楚地注明“正本”或“副本”。正本和副副本如有不一一致之处，以以正本为准。18.3投标人人应将投标文文件妥为密封封，商务标部部分（包括投投标函、商务务标）和资格格后审申请书书部分的封面面及相应地方方应加盖单位位公章（不得得以投标专用用章、分公司司章等其他形形式印章代替替，下同）及及单位法定代代表人或其投投标文件签署署的授权委托托代理人签字字或盖章。如如联合体投标标，联合体各各方均需盖章章、签字。18.4技术标标采用暗标形式编写写，以A3文本编制，技技术标封面、封封底、技术标标内容均不得得有投标人印印章，也不得得出现投标人人名字或其他他明显泄露投投标人情况的的文字、图片片。技术标的的封面、封底底纸张由招标标人统一提供供，必须使用用招标人提供供的统一的封封面、封底。技术标正文不得超过40页。18.5除投标标人对错误必必须修改外，全全套投标文件件应无涂改或或行间插字和和增删。如有有修改，修改改处应由投标标人加盖投标标人的公章或或单位法定代代表人或其投投标文件签署署授权委托代代理人签字或或盖章。其中中技术标不得得有涂改或行行间插字和增增删等现象。（四）投标文件件的提交19.投标文件件的密封和标标记19.1投标标文件的密封封：商务标应应妥为密封，贴贴上相应封条条后放入标箱箱；技术标不不需密封，按按一式七份（正正本一份、副副本六份）直直接放入标箱箱。标箱、封封条及标函袋袋上均不得出出现投标人名名字或其他明明显泄露投标标人情况的文文字或符号。19.2投标人人应注明投标标文件的正本本和副本，投投标函部分应应装订在商务务标内，建筑筑企业职工工工资支付保障障承诺书（按按附件五格式式，必须提供供）与商务标标一起密封。19.3标函袋袋统一使用“温州市建设设工程招标投投标监理处”监制的标函函袋。标箱要要求投标人在在开标前一天天统一到招标标代理公司领领取。封条统统一采用本招招标文件所附附的封条，可可直接复印。20.投标文件件的提交20.1投标人人应按本须知知前附表第220项规定的的地点，于投投标截止时间间前提交投标标文件。收件件人在接到投投标文件时，将将在投标文件件或签收表上上注明收件时时间。20.2招标人人不接受未按按规定密封的的投标文件（包包括投标文件件的组成部分分）。21..投标文件提提交的截止时时间21.1投标文文件的截止时时间见本须知知前附表第221项规定。21.2招标人人可按本须知知第9条规定以修修改补充通知知的方式，酌酌情延长提交交投标文件的的截止时间。在在此情况下，投投标人的所有有权利和义务务以及投标人人受制约的截截止时间，均均以延长后新新的投标截止止时间为准。22.迟交的投投标文件22.1在投标标截止期之后后送达的投标标文件将被拒拒绝并退还给给投标人。23.投标文件件的补充、修修改和撤回23.1投标人人在提交投标标文件以后，在在规定的投标标截止时间之之前，可以以以书面形式补补充修改或撤撤回提交的投投标文件，并并以书面形式式通知招标人人。补充、修修改的内容为为投标文件的的组成部分。23.2投标人人对投标文件件的补充、修修改，应按本本须知第199条有关规定定密封、标记记和提交，并并在投标文件件密封袋上清清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。23.3在投标标截止时间之之后，投标人人不得补充、修修改投标文件件。（五）开标24.开标24.1招标代代理公司将按按本须知前附附表第22项所规定定的时间和地地点进行开标标，并邀请所所有投标人参参加。24.2按规定定提交合格的的撤回通知的的投标文件不不予开封，并并退还给投标标人；本须知知第25条规定确确定为无效的的投标文件，不不予送交评标标委员会评审审。24.3参加开开标会议的投投标人的法定定代表人或其其委托代理人人应随带本人人身份证（或或户籍证明）原原件，委托代代理人应随带带参加开标会会议的“授权委托书”原件，以证证明其身份，各各投标人参加加会议的人数数不得超过3人。24.4开标程程序：24.4.1开开标由******************主持，温州州市建设工程程招标投标监监理处负责监监督；24.4.2本本工程先开技技术标再开商商务标，开商商务标前由投投标人或其推推选的代表检检查商务标的的密封情况；；24.4.3经经确认商务标标密封无误后后，由有关工工作人员当众众对商务标拆拆封，宣读投投标人名称、投投标价格和投投标文件的其其他主要内容容。24.5招标人人对开标过程程进行记录，并并存档备查。25.投标文件件的有效性25.1开标时时，投标文件件出现下列情情况之一的，应应当作为无效效投标文件：：25.1.1投标文件未未按照本须知知第19条的要求密密封和标记的的；25.1.2投标人未按按照本须知第第16.1条要求提交交投标保证金金的；25.1.3投标人未按按照本须知第第24.3条派代表参参加开标会议议的。（六）评标26.评标委员员会与评标26.1评标委委员会由招标标人依法组建建，负责评标标活动。26.2评标委委员会由招标标人代表，以以及有关技术术、经济等方方面的专家组组成，成员为为五人以上单数数。其中技术术、经济类专专家不得少于于总人数的2/3。27.评标过程程的保密27.1开标后后，直到授予予中标人合同同为止，凡属属于对投标文文件的审查、澄澄清、评价和和比较有关的的资料及中标标候选人的推推荐情况，与与评标有关的的其他任何情情况均严格保保密。27.2在投标标文件的评审审和比较、中中标候选人推推荐以及授予予合同的过程程中，投标人人向招标人和和评标委员会会施加影响的的任何行为，都都将会导致其其投标被拒绝绝。27.3中标人人确定后，招招标人不对未未中标人就评评标过程以及及未能中标原原因作出任何何解释。未中中标人不得向向评标委员会会组成人员或或其他有关人人员索问评标标过程的情况况和材料。28.投标文件件的澄清28.1为有助助于投标文件件的审查、评评价和比较，评评标委员会可可以以书面形形式要求投标标人对投标文文件含义不明明确的内容作作必要的澄清清或说明，投投标人应采用用书面形式进进行澄清或说说明，但不得得超出投标文文件的范围或或改变投标文文件的实质性性内容。根据据本须知第330条规定，凡凡属于评标委委员会在评标标中发现的计计算并进行核核实的修改不不在此列。28.2投标人人应确保其法法定代表人或或投标文件签签署授权委托托代理人及投投标书编制人人员等在评标标期间接受评评标委员会的的询标，拒不不按要求对投投标文件进行行澄清、说明明或者补正的的，评标委员员会可以否决决其投标。29.投标文件件的评审29.1评标时时，评标委员员会将首先评评定每份投标标文件是否实实质上响应了了招标文件的的要求。所谓谓实质上响应应，是指投标标文件应与招招标文件的所所有实质性条条款、条件和和要求相符，无无显著差异或或保留，或者者对合同中约约定的招标人人的权利和投投标人的义务务方面造成重重要的限制，纠纠正这些显著著差异或保留留将会对其他他实质上响应应招标文件要要求的投标文文件的投标人人的竞争地位位产生不公正正的影响。29.2如果投投标文件实质质上不响应招招标文件的要要求，评标委委员会将予以以拒绝，并且且不允许投标标人通过修改改或撤销其不不符合要求的的差异或保留留，使之成为为具有响应性性的投标。29.3开标后后，投标文件件出现下列情情况之一的，应应当作废标处处理：29.3.1本本须知第11条规定的投投标文件有关关内容未按本本须知第18.3款规定加盖盖投标人公章章或未经法定定代表人或其其投标文件签签署授权委托托代理人签字字或盖章的，由由投标文件签签署授权委托托代理人签字字或盖章的，但但未随投标文文件一起提交交有效的“投标文件签签署授权委托托书”原件的；29.3.2投投标人递交两两份或多份内内容不同的投投标文件，或或在一份投标标文件中对同同一招标项目目报价有两个个或多个报价价，且未声明明哪一个有效效；或者投标标人投标函上上的报价与投投标总价不一一致的；29.3.3投投标文件中载载明的工期超超过招标工期期；29.3.4投投标书采用总总价让利或百百分比让利等等让利方式报报价；29.3.5投投标人提交的的资格后审申申请文件的有有关材料及承承诺书如有虚虚假隐瞒或承承诺书中约定定取消投标资资格和中标资资格等情况的的，或投标人人项目负责人人如有已承接接但尚未开工工的和在建工工程的但未在在资格后审申申请文件中注注明的，均作作废标处理；；29.3.6投投标函中的项项目负责人与与资格后审申申请书中的项项目负责人不不一致的；29.3.7未未提交建筑业业企业职工工工资支付保障障承诺书的；；29.3.8投投标人未按招招标文件规定定提交投标邀邀请函原件；；29.3.9组组成联合体投投标的，投标标文件未附联联合体各方共共同投标协议议的；29.3.100本须知第28.2款规定的有有关情况，经经评标委员会会认定作废标标处理的;29.3.111本须知第30.2条规定的投投标文件作废废标处理的情情形；29.3.122本须知第31.3规定的投标标文件作废标标处理的情形形；29.3.113投标文件件内容存在错错漏之处一致致或异常雷同同现象；29.3.114投标文件件由同一单位位或同一人编编制；29.3.115投标文件件中载明的项项目管理班子子系有同一人人担任；29.3.116投标文件件由同一台电电脑编制或同同一附属设备备打印。30.投标报价价计算错误的的修正。30.1投标文文件中出现以以下情况时，由由该标书的法法定代表人或或授权委托代代理人予以签签字确认。如如果投标人拒拒绝签字，则则按投标违约约对待，不仅仅投标无效，而而且没收其投投标保证金。30.1.1如如果数字表示示的金额和用用文字表示的的金额不一致致时，应以文文字表示的金金额为准；30.1.2如如果合价金额额与单价金额额不一致时，以以单价金额为为准，除非评评标委员会认认为单价金额额小数点有明明显错误的除除外。如果合合价金额与总总价金额不一一致时，以合合价金额为准准；30.1.3正正本与副本不不一致的以正正本为准。30.2评标委委员会在详细细评审时，发发现因投标人人原因造成投投标报价及其其综合单价遗遗漏工程内容容、工程数量量、费用或发发生算术错误误、冒算、多多报费用、少少算等，累计计投标报价错错误绝对值总总额（冒算、多多报费用不得得抵消缺漏费费用）占投标标报价3%（含3%）以上者，作为为重大偏差判判定作废标处处理，错误绝绝对值累计占占投标报价33%以内则视视为该项费用用已分配到其其它工程量报报价中，对投投标报价不作作调整。凡招标文件要求求或工程造价价组成应计算算的费用而投投标人未报，且且投标文件中中未阐明充分分理由并提供供足够证据者者，均视为缺缺漏费用。对工程量清单漏漏算的造价计计算原则是：：漏项的工程程量*所有有效投投标人中该项项最高综合单单价后计算规规费、税金和和安全施工费费等；对工程程量变动的造造价计算原则则是：增加或或减少的数量量*该项综合单单价后计算规规费、税金和和安全施工费费等。31.投标文件件的评审、比比较和否决31.1评标委委员会将按照照本须知第229条规定，对对投标文件进进行评估和比比较。31.2评标委委员会依据本本须知前附表表第23项规定的的评标标准和和方法，对投投标文件进行行评审和比较较，向招标人人提交评标报报告，并推荐荐合格的中标标候选人。31.3评标程程序及方法本工程采用综合合评估法，投投标人的综合合得分为其技技术标得分与与商务标得分分之和。评标标分三个阶段段分别进行：：第一阶段为为技术标的评评审，第二阶阶段为商务标标的评审，第第三阶段为投投标人的资格格审查。31.3.1第第一阶段：技技术标的评审审，满分20分。评标委员会将按按下表的评分分标准对各投标文件分分档次进行打打分。投标文文件各项评分分内容由评标标委员会成员员各自打分，各各评标委员会会成员对各投投标人的各项项评分内容打打分的合计中中去掉一个最最高分和一个个最低分后其其余分数的算算术平均值为为投标人的技技术标得分（计计算结果保留留一位小数，第第二位四舍五五入）。如投投标人的技术术标得分合计计小于12分，则为为技术标不合合格的投标人人，其投标文文件作废标处处理，并且技技术标得分大大于等于122分的技术标标中其得分最最低者，为技技术标不合格格的投标人，其其投标文件作作废标处理（若若经评审技术术标得分大于于等于12分的投标标人数量小于于等于5家时，则对对于技术标得得分大于等于于12分的投标标人均为合格格的投标人）。对对于技术标评评审阶段作废废标处理的投投标文件不得得进入后续的的开标及评审审。档次分值内容满分差一般较好好1.对本工程程的合理化建建议31.5-22-2.52.5-32.施工组织设设计方案的完完整性、合理理性31.5-22-2.52.5-33.售后服务务承诺及相关关保证措施40.5-11-22-33-44.详细材料料设备清单及及其技术指标标描述104-77-88-99-1031.3.2第第二阶段：商商务标的评审审。31.3.2..1技术标评审审结束后，招招标人将召开开商务标开标标会议。31.3.2..2出现以下情情况时，则该该投标报价不不再进入有关关最低控制价价、评标基准准价的计算：：31.3.开商商务标前已做做废标、无效效标处理的；；31.3.投标标报价高于最最高限价的；；31.3.未提提供投标函或或投标函中无无有效报价或或投标函中出出现两个及以以上不同报价价且未声明哪哪一个有效的的。31.3.2..3本工程设最最高限价和最最低控制价，投投标人的投标标报价（以投投标函中表示示的金额为准准，下同）高高于最高限价价或低于最低低控制价的均均作废标处理理。31.3.2..3.1本工程最高高限价将由评评标委员会根根据中介机构构编制预算造造价结合工程程实际情况确确定，并在开开标会议上公公布。具体确确定方式如下下：本工程最高限价价为工程标底底造价×（1-K）（K值为造价控控制系数，由由评标委员会会在开商务标标前确定，即即由各评委各各自确定一个个值，去掉一一个最大值和和一个最小值值后的算术平平均值为造价价控制系数K值，计算结结果保留二位位小数，第三三位四舍五入入）。31.3.最低低控制价确定定。若除本条条第31.3..2.2款规定的情情况外投标人人数量≥4家时，则除除本条第31.3..2.2款规定的情情况外各投标标人的投标报报价中去掉一一个最高报价价和一个最低低报价后的算算术平均值下下降5%作为最低控控制价；若除除本条第31.3..2.2款规定的情情况外投标人人数量如≤3家时，则除除本条第31.3..2.2款规定的情情况外各投标标人的投标报报价的算术平平均值下降5%作为最低控控制价。31.3.2..4评标基准价价的计算：除除31.3..2.2款规定的情情况和低于最最低控制价的的情况外，在在投标人的投投标报价中随随机抽取二分分之一家（按按除31.3..2.2款规定的情情况和低于最最低控制价的的投标人数量量的二分之一一，取整数部部分，小数点点后四舍五入入）投标报价价的算术平均均值作为评标标基准价。若若除31.3..2.2款规定的情情况和低于最最低控制价的的情况外的投投标人数量≤3时，则除31.3..2.2款规定的情情况和低于最最低控制价的的情况外的投投标报价的算算术平均值作作为评标基准准价。31.3.2..5各投标人的的投标报价与与评标基准价价对比，计算算商务标评分分值：投标报价等于评评标基准价，得得满分80分；投标报价每高于于评标基准价价1%，扣0.5分；投标报价每低于于评标基准价价1%，扣0.3分。计算商务标报价价评分不足一一个百分点时时，使用直线线插入法计算算（得分保留留二位小数，第第三位四舍五五入）。31.3.2..6评标委员会会根据以上规规定依据法律律及招标文件件有关规定对对投标书进行行详细评审。31.3.3投投标人的资格格审查（投标标人必须满足足下列资格审审查的必要条条件，凡不能能满足要求的的，其投标文文件作废标处处理）：(1)营业执照照副本；(2)企业资质质证书副本；；(3)项目负责责人建造师证证书；(4)安全生产产许可证证书书副本；(5)申请人企企业主要负责责人“A类证书”，；(6)提供企业业分管安全生生产副经理的的任职文件；；(7)没有被建建设行政主管管部门限制参参加投标；(8)利益冲突突：近三年内内直至目前，投投标申请人应应未曾与本项项目的招标代代理机构有任任何的隶属关关系；未曾参参与过本项目目的技术规范范、资格后审审或招标文件件的编制工作作；与将承担担本招标工程程项目监理业业务的单位没没有任何隶属属关系；(9)以上（11）-（6）项内容提提供的具体材材料见本招标标文件中投标标文件的组成成部分，投标标人应按要求求提供材料，否否则其内容将将不予承认，其其投标文件作作废标处理。31.3.4评评委根据以上上规定依据法法律及招标文文件有关规定定对各投标文文件进行详细细评审后，在在资格审查合合格的有效标标中按其综合合得分从高到到低进行排名名（得分相同同时，以报价价低者优先；；报价也相同同时，则以抽抽签决定名次次优先者），并并向招标人推推荐排名第一一、第二的投投标人分别为为第一、第二二中标候选人人。（七）合同的授授予32.合同授予予32.1本招标标工程的施工工合同将授予予按本须知第第31.3条所所确定的中标标人。32.2招标人人应当确定排排名第一的中中标候选人为为中标人。排排名第一的中中标候选人放放弃中标、因因不可抗力提提出不能履行行合同，或者者招标文件规规定应当提交交履约保证金金而在规定期期限内未能提提交的，或者者不能通过项项目负责人和和施工现场专专职安全生产产管理人员的的“三类人员”证书（原件件）审查的，招招标人可以确确定排名第二二的中标候选选人为中标人人，依此类推推。33.中标通知知书33.1中标人人确定后，招招标人将于15日内向温州州市建设工程程招标投标监监理处提交施施工招标情况况书面报告。33.2温州市市建设工程招招标投标监理理处自收到书书面报告之日日起5日内，未通通知招标人在在招标投标活活动中有违法法行为的，招招标人将向中中标人发出中中标通知书。34.合同协议议书的签订34.1招标人人与中标人将将于中标通知知书发出之日日起30日内，按照照招标文件和和中标人的投投标文件订立立书面工程施施工合同，招招标人和中标标人不得再行行订立背离合合同实质性内内容的其他协协议。34.2中标人人如不按本投投标须知第334.1条的的规定与招标标人订立合同同，则招标人人将废除授标标，投标担保保不予退还，给给招标人造成成的损失超过过投标担保数数额的，还应应当对超过部部分予以赔偿偿，同时依法法承担相应的的法律责任。34.3中标人人应当按照合合同约定履行行义务，完成成中标项目施施工，不得将将中标项目施施工转让（转转包）给他人人。35.工程担保保35.1合同协协议书签署后后7天内，中标标人应按本须须知前附表第第24项规定的的金额向招标标人提交履约约担保。35.2若中标标人不能按本本须知第355.1款的规规定执行，招招标人将有充充分的理由解解除合同，并并没收其投标标保证金，给给招标人造成成的损失超过过投标担保数数额的，还应应当对超过部部分予以赔偿偿。35.3招标人人要求中标人人提交履约担担保的同时，也也可将向中标标人按本须知知前附表第224项规定的的金额向中标标人提供同等等数额的工程程款支付担保保。（八）其他事项项36.招标文件件的备案36.1本招标标文件已经市市招标投标监监理处备案，未未尽事宜将另另发补充文件件或按有关法法律、法规、规规章、政策性性文件规定办办理。37.根据温州州市建设局温温建建[20066]63号文等相关关文件规定，承承发包双方应应积极贯彻落落实相关文件件要求，配合合市招投标监监理处对有关关单位履行招招投标承诺情情况的监管工工作和及时、全全面掌握工程程进展情况及及合同履行情情况。38.“三类人人员”证书审查在建设单位发放放“中标通知书”前，温州市市建设工程招招标投标监理理处将按照温温州市建设局局温建建（2005）329号《转发省省建设厅关于于在建设工程程招标投标管管理和颁发施施工许可证时时对施工企业业安全生产条条件及相关管管理人员安全全生产任职资资格进行审查查的通知》的的要求，对企企业的《安全全生产许可证证》和企业负负责人的“三类人员”证书、施工工企业投标书书中确定的项项目负责人和和施工现场专专职安全生产产管理人员的的“三类人员”证书（原件件）进行审查查。凡不能提提供以上相关关证书（包括括相关证书被被暂扣期间），施施工企业不具具备中标资格格，建设单位位不得发放“中标通知书”。在招标人对投标标人的资格审审查方式采用用资格后审时时，报名参加加投标的施工工企业应按照照要求提供企企业的《安全全生产许可证证》（原件）和和企业主要负负责人的“三类人员”A类证书进行行审查。凡不不能提供相关关证书的，为为不合格的投投标人。39.根据温劳劳社法监[20088]130号和温政发[20088]53号文件精神神，承包方应应积极贯彻落落实相关文件件要求履行市市区建筑业企企业职工工资资支付保障金金管理制度，在在投标文件中中提交建筑业业企业职业工工资支付保障障承诺书。三、合同条款使用建设部、国国家工商行政政管理局1999年12月24日印发的《建设工工程施工合同同（示范文本本）》（建建建[19999]313号）通用条款（略）词语定义及合同同文件1、词语定义2、合同文件及及解释顺序3、语言文字和和适用法律、标标准及规范4、图纸双方一般权利和和义务5、工程师6、工程师的委委派和指令7、项目负责人人8、发包人工作作9、承包人工作作施工组织设计和和工期10、进度计划划11、开工及延延期开工12、暂停施工工13、工期延误误14、工程竣工工质量与检验15、工程质量量16、检查和返返工17、隐蔽工程程和中间验收收18、重新检验验19、工程试车车安全施工20、安全施工工与检查21、安全防护护22、事故处理理合同价款与支付付23、合同价款款及调整24、工程预付付款25、工程量的的确认26、工程款（进进度款）支付付材料设备供应27、发包人供供应材料设备备28、承包人采采购材料设备备工程变更30、其他变更更31、确定变更更价款竣工验收与结算算32、竣工验收收33、竣工结算算34、质量保修修违约、索赔与争争议35、违约36、索赔37、争议十一、其他38、工程分包包39、不可抗力力40、保险41、担保42、专利技术术及特殊工艺艺43、文物和地地下障碍物44、合同解除除45、合同生效效与终止46、合同份数数47、补充条款款专用条款目录一、词语定义及及合同文件2、合同文件及及解释顺序3、语言文字和和适用法律、标标准及规范4、图纸二、双方一般权权利和义务5、工程师7、项目负责人人8、发包人工作作9、承包人工作作三、施工组织设设施和工期10、进度计划划13、工期延误误四、质量与验收收17、隐蔽工程程和中间验收收19、工程试车车五、安全施工六、合同价款与与支付23、合同价款款及调整24、工程预付付款25、工程量确确认26、工程款（进进度款）支付付七、材料设备供供应27、发包人供供应材料设备备28、承包人采采购材料设备备八、工程变更九、竣工验收与与结算32、竣工验收收十、违约、索赔赔和争议35、违约37、争议十一、其他38、工程分包包39、不可抗力力40、保险41、担保46、合同份数数47、补充条款款附件1承包包人承揽工程程项目一览表表附件2发包包人供应材料料设备一览表表专用条款一、词语定义及及合同文件2.合同文件及及解释顺序合同文件组成及及解释顺序：：1、协议书；2、中标通知知书；3、投标书及及其附件；4、专用条款款；5、招标文件件及其相关纪纪要（含工程程量清单）6、通用条款款；；7、标准、规规范及有关技技术文件；8、施工图纸纸；9、标底及本本市现行确定定及调整工程程造价的有关关规定。3.语言文字和和适用法律、标标准及规范3.1本合合同除使用汉汉语外，还使使用/语言文字。3.2适用用法律和法规规需要明示的法律律、行政法规规：使用现行行已公布的法法律和法规3.3适用用标准、规范范适用标准、规范范的名称：《智能建筑设计计标准》GB/TT503114－2000《民用建筑电气气设计规范》JGGJ/T116-92《家居布线标准准》EIA/TTIA-5770-A《建筑与建筑群群综合布线工工程设计规范范》GB/T503111－2000《建筑与建筑群群综合布线系系统工程验收收规范》GB/TT503112－2000《商用建筑布线线系统管道及及空间位置标标准》EIIA/TIAA-569《商用建筑线缆缆标准》EIA//TIA-5568《火灾自动报警警系统设计规规范》GBB501116－98《高层民用建筑筑设计防火规规范》GBB500455-95《建筑设计防火火规范》GBJ166-37《民用闭路监视视电视系统工工程技术规范范》GB501198-944《安全防范工程程程序与要求求》GA/T775-94《中华人民共和和国公共安全全行业标准》GA338-92《防盗报警控制制器通用技术术条件》GB122663-990《入侵探测器通通用技术条件件》GB104408.1--98《工业企业通信信接地设计规规范》GBBJ79-885《电子计算机房房设计规范》GB550174--93《有线电视系统统工程技术规规范》GBB502000-94《建筑物防雷设设计规范》GGB500557-94《以太网1000BASE--T标准》IEEEE802.33《低压配电设计计规范》GB500054-995《有线电视广播播技术规范》GY//T106--92《工业电视系统统工程设计规规范》GBBJ115--87《电视接收机确确保与电缆分分配系统兼容容的技术要求求》GB122323-990《CATV行业业标准》GGY/T1221-95《30MHZ--1GHz声音和电视视信号的电缆缆分配系统》GBB6510--86《计算机软件开开发规范》GB85666-88《防盗报警控制制器通用技术术条件》GB112663--90《商用建筑物电电信布线标准准》EIA//TIA-5568《中国电气装置置安装工程施施工及验收规规范》GGBJ2322-90.992《以太网10BBASE-TT标准》IEEEE8022.3《综合业务数字字网基本数据据速率接口标标准》CCCITTISDN《建筑装饰工程程施工及验收收规范》JGJJ73－91《测量规范》GBJJ500266-93《建筑工程监理理规范》GB503319-20001；《施工现场临时时用电安全技技术规范》JFJ446-88；《建设工程文件件归档整理规规范》GB/T550328--2001；国家、地方、行行业现行的建建设工程其他他规范和标准准；国家、地方、行行业现行的有有关材料、设设备和规范和和标准；人民银行机房建建筑的有关要要求、标准。发包人提供标准准、规范的时时间：承包人人自行解决国内没有相应标标准、规范时时的约定：按按设计要求或或双方另行协协商确定4.图纸4.1发包包人向承包人人提供图纸日日期和套数：：签定合同后3天内提供全全套施工图陆陆份发包人对图纸的的保密要求：：承包人未经经发包人同意意，不得将业业务需求、技技术规范、管管理要求等信信息向任何第第三方泄露。在在工程完工后后，承包人需需将方案、图图纸等技术资资料全部移交交发包人，若若因承包人原原因资料泄露露对发包人造造成损失的，承承包人应承担担相应经济赔赔偿及其它法律责任任。使用国外图纸的的要求及费用用承担：无二、双方一般权权利和义务5.工程师5.2监理理单位委派的的工程师姓名：____________________________________职务：总监工工程师发包人委托的职职权：全过程程负责工程质质量、进度、投投资三控制及及合同管理、信信息管理，执执行《建设工工程监理规范范（GB503319-19992200）》规定的的总监工程师师应履行的职职责。需要取得发包人人批准才能行行使的职权：：工程开工、工工期延期、暂暂停施工、恢恢复施工、设设计变更及合合同价款调整整、追加合同同价款、技术术联系单、索索赔处理等以以及有关现场场签证;以及总监派派现场代表。5.3发包包人派驻的工工程师姓名：____________________________________职务：甲方驻驻现场代表职权：现场全过过程协调、监监督、鉴证及及技术服务5.6不实实行监理的，工工程师的职权权：不适用7.项目负责人人姓名：____________________________________职务：_______________________________________________8.发包人工作作8.1发包包人应按约定定的时间和要要求完成以下下工作：（1）施工场地地具备施工条条件的要求及及完成的时间间：已经完成成，具备现场场施工条件。（2）将施工所所需的水、电电、电讯线路路接至施工场场地的时间、地地点和供应要要求：所需供供电、供水、电电讯线路已通通（3）施工场地地与公共道路路通道开通的的时间和要求求：已开通（4）工程地质质和地下管线线资料的提供供时间：/（5）由发包人人办理的施工工所需证件、批批件的名称和和完成时间：：委托承包人人办理，费用用由发包人承承担，其审批批手续的报批批时间必须以以不影响整个个施工为限。（6）水准点与与座标控制点点交验要求：：/（7）图纸会审审和设计交底底时间：根据据承包方进度度另行通知。（8）协调处理理施工场地周周围地下管线线和邻近建筑筑物、构筑物物（含文物保保护建筑）、古古树名木的保保护工作：//（9）双方约定定发包人应做做的其他工作作：根据实际际情况双方协协商8.2发包包人委托承包包人办理的工工作：根据要要求完成工程程有关的其他他工作9.承包人工作作9.1承包包人应按约定定的时间和要要求完成以下下工作：（1）需由设计计资质等级和和业务范围允允许的承包人人完成的设计计文件提交时时间：不适用用（2）应提供计计划、报表的的名称及完成成时间：开工工前7个工作日内内提供施工总总进度计划，每每月10日前提供月月进度计划及及相应统计报报表和工程事事故报告等。均均为一式两份份。（3）承担施工工安全保卫工工作及非夜间间施工照明的的责任和要求求：按工程需需要提供施工工安全保卫工工作和维修非非夜间施工使使用的照明、看看守、围栏和和警卫等，如如承包人未履履行上述义务务造成工程、财财产和人身伤伤害，由承包包人承担责任任及所发生的的费用。（4）向发包人人提供的办公公和生活房屋屋及设施的要要求：/（5）需承包人人办理的有关关施工场地交交通、环卫和和施工噪声管管理等手续：：必须遵守本本市有关部门门对施工现场场交通和施工工噪音等管理理规定，经发发包人同意后后办理有关手手续，发包人人承担由此发发生的费用，并并由承包人在在投标报价中中考虑。但因因承包人原因因造成的罚款款除外。（6）已完工程程成品保护的的特殊要求及及费用承担：：按有关规定定执行，如竣竣工验收后需需承包人看管管的，费用由由发包人承担担，发包人分分包项目由承承包人保护时时，承包人应应按要求进行行保护，费用用由发包人承承担，承包人人施工项目，由由承包人自行行承担，保护护期内发生损损坏，承包人人予以修复。（7）施工场周周围地下管线线和邻近建筑筑物、构筑物物（含文物保保护建筑）、古古树名木的保保护要求及费费用承担：按按市有关规定定执行，如实实际发生，费费用由发包人人承担，对于于属承包人施施工期间的过过错造成的损损失，由承包包人承担。（8）施工场地地清洁卫生的的要求：保证证施工现场清清洁符合有关关规定，承担担因违反有关关规定造成的的损失和罚款款。若承包人人不按合同约约定完成上述述工作时，造造成工期延误误，应承担由由此造成的经经济损失，并并且工期不予顺顺延。（9）双方约定定承包人应做做的其他工作作：有关部门门的报验及其其他相关程序序的审批，均均由承包单位位承担办理并并根据发包人人的要求按时时通过审批，若若因承包人原原因造成审批批不能按时通通过的，工期期不顺延，给给发包人造成成损失的，应应承担相关赔赔偿责任。其其余事项双方方协商解决。三、施工组织设设计和工期10.进度计划划10.1承承包人提供施施工组织设计计（施工方案案）和进度计计划的时间：：合同签订后后七天内提供供工程师确认的时时间：提供后后八天内，审审核、批复和和回函10.2群群体工程中有有关进度计划划的要求：不不适用13.工期延误误13.1双双方约定工期期顺延的其他他情况：按通通用条款第13条执行四、质量与验收收17.隐蔽工程程和中间验收收17.1双双方约定中间间验收部位：：各项隐蔽工工程19.工程试车车19.5试试车费用的承承担：不适用用五、安全施工按通用条款五--20、21、22条款执行六、合同价款与与支付23.合同价款款及调整23.2本本合同价款采采用固定总价价方式确定。（1）采用固定定价格合同，合合同价款中包包括的风险范范围：详见招招标文件风险费用的计算算方法：计入入投标总价风险范围以外合合同价款调整整方法：按招招标文件规定定执行（2）采用可调调价格合同，合合同价款调整整方法：不适适用（3）采用成本本加酬金合同同，有关成本本和酬金的约约定：不适用用23.3双方约约定合同价款款的其他调整整因素：除招招标文件规定定允许调整的的内容外，其其余均不予调调整。调整方法：按招招标文件规定定执行23.4其他由于分部分项工工程量清单项项目或工程数数量的调整，引引起措施项目目费用的损失失，由投标人人风险包干，不不得调整。23.5合同价价格调整程序序承包人应在合同同约定的工程程价款调整事事项发生后的的14天（或合同同约定期限）内内，并结合工工程价款结算算支付办法，向向招标人提出出合同价款调调整报告，报报告应说明价价款调整的理理由，工程量量及单价计算算的依据，调调整合同价款款的金额等。逾逾期未提出合合同价款调整整报告的，则则视为该事项项不涉及合同同价款调整。23.6对于今今后的办理竣竣工结算时，对对于某些项目目结算方法有有争议的，应应参照本招标标文件的有关关规定条款的的原则办理。23.7工程新新增项目（包包括暂定综合合价项目）的的计价规定按招标文件的规规定执行。24.工程预付付款发包人向承包人人预付工程款款的时间和金金额或占合同同价款总额的的比例：100%扣回工程款的时时间、比例：：工程款开始始支付时预付付款开始逐月月扣回25.工程量确确认25.1承承包人向工程程师提交已完完工程量报告告的时间：从从开工之日起起每月25日前提交一一次26.工程款款（进度款）支支付双方约定的工程程款（进度款款）支付的方方式和时间：：每月经过工工程量核对无无误，并经总总包单位、监监理单位、建建设单位确认认后十四个工工作日内建设设单位向总包包单位支付当当月已完成工工程量70%的工程款，总总包单位按约约定向承包人人支付；工程程竣工验收合合格后支付到到合同总价的的75%，其余款项项待办理结算算、经审计机机构审核后出出具审计报告告报经上级部部门同意、移移交工程资料料并按规定递递交工程质量量保修金后七七天内一次性性付至结算价价的92%，余款8%为工程质量量保修金，由由建设单位直直接扣除，工工程保修期为为竣工验收合合格后二年。七、材料设备供供应27.发包人供供应材料设备备27.4发发包人供应的的材料设备与与一览表不符符时，双方约约定发包人承承担责任如下下：（1）材料设备备单位与一览览表不符：以以发包人提供供的单价为准准（2）材料设备备的品种、规规格、型号、质质量等级与一一览表不符：：按通用条款款和招标文件件规定执行（3）承包人可可代为调剂串串换的材料：：按通用条款款和招标文件件规定执行（4）到货地点点与一览表不不符：按通用用条款和招标标文件规定执执行（5）供应数量量与一览表不不符：按通用用条款和招标标文件规定执执行（6）到货时间间与一览表不不符：按通用用条款和招标标文件规定执执行27.6发发包人供应材材料设备的结结算方法：按按通用条款和和招标文件规规定执行28.承包人采采购材料设备备28.1承承包人采购材材料设备的约约定：按通用用条款和招标标文件规定执执行八、工程变更设计变更按招标标文件规定执执行九、竣工验收与与结算32.竣工验收收32.1承承包人提供竣竣工图的约定定：工程竣工工后15天内提供叁叁套完整竣工工资料及竣工工图给发包人人32.6中中间交工工程程的范围和竣竣工时间：不不适用十、违约、索赔赔和争议35.违约35.1本本合同中关于于发包人违约约的具体责任任如下：本合同通用条款款第24条约定发包包人违约应承承担的违约责责任：无本合同通用条款款第26.4条约定发包包人违约应承承担的违约责责任：无本合同通用条款款第33.3条约定发包包人违约应承承担的违约责责任：无双方约定的发包包人其他违约约责任：无35.2本本合同中关于于承包人违约约的具体责任任如下：（1）本合同通通用条款第14.2条约定承包包人违约应承承担的违约责责任：因承包包人原因不能能按协议书中中约定的竣工工日期或工程程师同意顺延延的工期按时时竣工的责任任：每延期1天，罚人民民币1000元，尾数不不足1天的按1天计算，延延期赔偿费的的最高限额为为合同价款的的5%，一旦达到到最高限额，发发包人可考虑虑终止合同，也也可要求承包包人继续履行行合同，但承承包人应赔偿偿发包人因此此而导致的全全部经济损失失。（2）本合同通通用条款第15.1条约定承包包人违约应承承担的违约责责任：如达不不到约定条件件的部分，发发包人一经发发现，可要求求承包人返工工，直至达到到合同约定条条件，并由承承包人承担返返工费用，工工期不顺延；；若返工后仍仍达不到约定定条件，承包包人承担违约约责任并且按按总造价的1.5%支付违约金金，承包人仍仍需继续返工工直至合格，并并承担返工贻贻误工期造成成的发包人的的经济损失。（3）双方约定定的承包人其其他违约责任任：本工程的的合同履约担担保为合同价价的10%，其中项目目负责人履约约担保占20%，项目负责责人实行一贯贯制，不得中中途调换，否否则发包人有有权扣除其项项目负责人履履约担保金；；施工项目班班子技术管理理人员履约担担保占15%，施工项目目班子技术管管理人员有事事不能到岗时时的，应事先先以书面的形形式报监理机机构或发包人人，经总监或或现场业主代代表书面认可可，施工项目目班子技术管管理人员不得得在中途、随随意调换，如如因特殊情况况，必须经发发包人书面同意后方方可调换，否否则发包人有有权扣除其项项目班子技术术管理人员履履约担保金；；工程安全占占15%，若发生重重大安全事故故，发包人一一次性扣回其其安全履约担担保金，并由由承包人承担担由此造成发发包人的经济济损失；文明明施工履约担担保10%，若发生违违约，发包人人一次性扣回回本工程的文文明措施费，并并由承包人承承担由此造成成的经济损失失；工期履约约担保占20%，若违约则则一次性扣回回其履约担保保金，并执行行本合同专用用条款35.2（1）的规定；；质量履约担担保占承包商商履约担保分分别为20%，若违约，则则一次性扣回回其履约担保保金，并执行行本合同专用用条款35.2（2）的规定。中中标单位自中中标后的一个个星期内向招招标人提交履履约担保。（4）若承包人人的违约金额额超过履约担担保的最高金金额，发包人人将从工程款款中扣除相应应罚款款项。37.争议37.1双双方约定，在在履行合同过过程中产生争争议时，由双双发当事人协协商解决，协协商不成的，按按下列第（1）种方式解决决：（1）请温州仲仲裁委员会仲仲裁；（2）向人民法法院提起诉讼讼。十一、其他38.工程分包包38.1本本工程发包人人同意承包人人分包的工程程：不适用分包施工单位为为：__________________________________________________________________________________39.不可抗力力39.1双双方关于不可可抗力的约定定：由县级以以上有关部门门正式发布和和认定的地震震、洪水、台台风、暴雨、大大雪等自然灾灾害40.保险40.6本本工程双方约约定投保内容容如下：（1）发包人投投保内容：无无发包人委托承包包人办理的保保险事项：无无（2）承包人投投保内容：从从事危险作业业职工的意外外伤害险、本本方人员的生生命财产险以以及施工机械械设备的财产产险及第三方方人员的生命命险。41.担保41.3本本工程双方综综合担保事项项如下：（1）发包人向向承包人提供供支付担保，担担保方式为在在10%银行保函作为为本合同附件件。（2）承包人向向发包人提供供履约担保，担担保方式为在在10%银行保函作为为本合同附件件。（3）双方约定定的其他担保保事项：依照照温建建[20033]373号文《温州州市建设工程程担保实施办办法（试行）》和和温建建[20055]146号文件，承承包人向发包包人提供履约约担保，履约约担保采用保保证的形式（银银行保函），承承包人的履约约担保金额为为工程承发包包合同总价的的10%，工程担保保的保证人应应当是在中华华人民共和国国境内注册的的银行，担保保人对其出具具的保函或担担保书应当承承担连带责任任。46.合同份数数46.1双方约约定合同副本本份数：正本本贰份、副本本捌份。47.补充条款款1、承包人在施施工期间，应应严格执行本本市有关建设设工程安全、文文明施工和其其它法规等的的规定，由于于管理不善，引引起政府有关关部门罚款或或责令停工整整改等，其发发生的费用或或导致的损失失应由承包人人自行承担，且且发包人保留留因此而缓付付工程进度款款的权利。2、本工程的质质量约定为合合格，若违约约则执行本合合同专用条款款35.2的规定。要要求配合总包包单位争创钱钱江杯，如本本工程创瓯江江杯或钱江杯杯，则按市建建设局温建建建（2001）11号文件精神神予以奖励，奖奖励金列入工工程结算中，该该奖励金已包包括对总包所所有分包单位位的奖励，奖奖励参照工程程造价占总造造价的比例进进行分配，具具体在签订合合同时明确。