广州医科大学附属肿瘤医院广州医科大学附属肿瘤医院医技影

广州医科大学附属肿瘤医院广州医科大学附属肿瘤医院医技影像楼附属工程(放射性污水处理、道路及排水)设计施工一体化合同城乡建设部 5 二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源 6 。 28 第一部分合同协议书发包人(全称)广州医科大学附属肿瘤医院承包人(全称)路及排水)设计施工一体化事宜经协商一致，订立本合同。 水处理、道路及排水)设计施工一体化 招标答疑文件、设计任务书、设计说明及补充说明等资料。二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源 监理工程师签发施工要求的质量标准：合格。付款货币图审图工作由发包人委托第三方咨询单位完成，并由发包人支付相应的审图费3.1、施工费的确定：工程建安费用采用施工图预(结)算方式，其编制原 (1)工程施工图预算编制范围及工程量计算，依据承包人设计、发包人审 东省建设工程计价通则2010》等办法确定，定额套用《广东省建筑与装饰工程东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据 (3)人工、材料、机械价格及价差调整执行施工实施期广州市造价部门颁 (4)主要材料价格采用施工图预算编制时期《广州地区建设工程常用材料 建设工程材料(设备)厂商价格信息》中的价格执行。若上述文件没有价格的主 (5)本项目基于终审后施工图预算基础上的下浮率为：%(承包人投 理单位、发包人(或其委托的审查单位)审查，监理单位、发包人于10天内审核，双方确定合同价款，作为工程进度款拨付的依据。3.2、前述1项中施工费仅作为合同暂定价格，经终审后的施工图预算单价并按实计量和结算。本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。(本页无正文) 第二部分通用条款按照广州市通用合同标准版执行第三部分专用条款定义与解释敌对行动(无论是否宣战)、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚乱、暴 (1)当地气象部门规定的情形；异常天气：仅指20年一遇的洪水、10级(含， (2)当地地震部门规定的情形；里氏5级(含本数)以上地震。 (3)当地卫生部门规定的情形； (4)专用条款约定的其他情形：异常地质状况：因异常地质状况影响建设工程 语言文字 本合同除使用汉语外，还使用/语言。 法律合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：本合同适用的法律为中、规范 保密事项 招标代理服务费2.1发包人代表 2.2监理人2.3保安责任 (1)发包人负责保安的归口管理(2)委托承包人负责保安管理2.3.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约3.1承包人的主要权利和义务3.2项目经理 项目经理职责：项目第一责任人，负责工程的质量、进度和安全文明生产； 理每月在现场时间不得少于20日 3.3分包 给第三方。 意，承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方,上述情况c10天向监理、发包人报送分包 议)送监理、发包人备案。 4.1项目进度计划 5 4.2采购进度计划施工进度计划4.3.1施工进度计划(以表格或文字表述)承包人延误损害赔偿，工期顺延；未建的单位工程不得计算延误损害赔偿。4.4延误损害赔偿5.1生产工艺技术、建筑设计方案5.1.1承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案 。 (1)按工程考核，工程考核保证值和(或)使用功能说明：/(2)按单项工程考核，各单项工程考核保证值和(或)使用功能说明： 5.1.2发包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案其中，发包人应承担的工程和(或)单项工程试运行考核保证值和(或)使承包人应承担的工程和(或)单项工程试运行考核保证值和(或)使用功能 5.2设计(1)提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数(2)提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数间：按实际需求双方友好协商(1)经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下 料和图纸的份数和提交时间：按发包人要求5.3设计阶段审查本工程的设计审查阶段(名称)：6.1工程物资的提供(1)工程物资的类别、估算数量：详见附件四(1)工程物资的类别、估算数量：按相关约定(2)竣工后试验的生产性材料的类别和(或)清单：按相关约定6.2检验与报告(1)报告提交日期、报告内容和提交份数：按发包人要求6.3进口工程物资的采购、保关和清关 6.4工程物资保管与剩余 7.1发包人的义务进场日期 (1)完成平整施工场地工作； 2临时用水电等提供和节点铺设 (1)协调处理施工场地周围地形关系问题及协调处理承包人做好邻近建筑 物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作； (2)按照合同约定及时发出通知、决定、指示或证书； 约定的其他职责和义务。7.2承包人的义务 料提交临时占地资料的时间：按发包人要求时用水电等资料 完成并保修工程，完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目标和使用功能。 (3)做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、 (4)做好本工程的投资控制管理、成本控制管理的工作，确保工程竣工验 (5)本工程实行全过程限额设计施工，限额投资，在保证设计质量的前提 (6)承包人应遵循适用、经济、美观、安全的原则开展设计，在投资限额 (7)承包人应努力提高概算、预算的准确性，认真分析可能影响造价的各(8)本工程不提供场地建设临时板房及住宿，请施工队自行考虑，否则视为施(9)所有材料品牌需上报业主确定后方可使用(业主提供三个品牌供选择)。 (11)—严格控制成本，结算送审价不得超过中标价10%，否则将由承包方自行 (13)施工过程中用水用电均由承包方负责相关费用。 7.4质量与检验7.4.1质检部位与参检方第三方检查的部位、标准及表格形式：按现行的验收规定、规范执行 承包人自检的部位、标准及表格形式：按现行的验收规定、规范执行 7.5隐蔽工程和中间验收部位7.6职业健康、安全、环境保护业健康、安全、环境保护管理 (2)提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：按发包 8.1竣工试验的义务务(4)竣工试验方案 9.1工程接收9.1.1按单项工程和(或)按工程接收(1)由承包人负责指导发包人进行单项工程和(或)工程竣工后试验，并 单项工程和(或)工程竣工后试验开始日期的约定：/(3)试运行考核周期：/小时(或天、周、月、年)(1)未能通过试运行考核的赔偿1)承包人提供生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿 (a)各单项工程的赔偿金额(或赔偿公式)分别为： (b)工程的赔偿金额(或赔偿公式)：2)发包人提供生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿承包人应承担相关责任的赔偿金额(或赔偿公式)分别为考核验收证书(1)按工程颁发竣工后试验及考核验收证书。(2)按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书。缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格中对应单位工程结算款整的竣工资料 完整竣工资料的格式、份数和提交时间：承包人必须在工程竣工验收后90 天内，按广州市建设工程档案整理和移交办法提交一式四套完整的工程档案原件，经监理单位方确认合格后，移交发包人。标准本本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)、《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2013)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。围定 (2)合同外新增项目综合单价的主材价格确定方式： (2.1)终审后的施工图预算工程量清单中已有适用且合理的材料单价，则 (2.2)若终审后的施工图预算工程量清单中没有适用的材料单价，沿用编 设工程常用材料综合价格》没有的则按《广州地区建设工程材料(设备)厂商价 发包人与承包人双方协商确定。主要材料(指钢筋、水泥、商品砼等)实际施 时 预算书时的价格执行，不作调整；超出±10%的部分作价差调整。具体调整公式 如下：主材价差=(实际使用的主材价格－终审后的施工图预算类似项目综合单 (3)综合单价确定方式： (3.1)终审后的施工图预算中已有适用的综合单价项目，则按终审后的施工图 B (4)调整措施项目费的方法化的措施项目的工程量乘以本条第(4)款规定的单价或合价调整。 (2)承包人指定的开户银行及银行账户：在以下方式中选择(2)，作为双方对履约保函的约定。(1)承包人不提交履约保函。(2)提交履约保函的格式、金额和时间： (2.1)履约保函格式的约定：合同附件三 (2.2)担保金额：施工费中标价的10%，合同签订后十天内提交。 (2.3)履约银行保函的担保期限：从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。 在以下方式中选择(1)，作为双方对支付保函的约定。(1)发包人不提交支付保函。(2)提交支付保函的格式和提交时间：(1)承包人不提交预付款保函。(2)提交预付款保函的格式、金额和时间：(1)设计款：承包人自施工图审查通过取得审图意见，并向业主移交8套施工图(含电子版)后，全额支付设计款项。(2)施工款：进度款以工程形象进度为节点支付： (3.2)工程形象进度达到60%时，发包人向承包人支付工程部分造价20%作 (3.3)工程形象进度达到90%时，发包人向承包人支付工程部分造价30%作天内付至结算价的95%，余款5%作为质(3)其他进度款有： (4.1)设计费：合同外新增设计项目费用的支付由发包人与承包人另行议 付 无 保 用，由承包人承担。(1)提交广州仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进 (2)向项目所在地人民法院提起诉讼。 工1、由甲公司代表联合体各方与发包人签订广州医科大学附属肿瘤医院医技影像楼附属工程(放射性污水处理、道路及排水)设计施工一体化工程设计施工一体化合同，本工程合同签订后由甲公司向发包人交纳履约保函。 1、甲公司为本项目施工总承包方，合同价款为元，作为 体按合同及招标文件要求。 2、乙公司负责工程设计，合同价款为元。主要负责本工 三、联合体各方共同承担本项目合同条款规定的一切义务和责任，按照合同及招标文件的划分，承担各自所负的责任和风险，并向发包人承担连带责任。四、各方在工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。五、本联合体工作协议是本项目合同的附件，对联合体各方具有合同约束本协议书自签署之日起生效，至合同履行完毕后自动失效。本协议书一式柒份，发包人执一份、联合体成员各执二份。甲公司(主办方)：法定代表人2017年月日乙公司(成员单位)：设计院2017年月日广州医科大学附属肿瘤医院医院医技影像楼附属工程(放射性污水处理、道路及排水)设计施工一体化工程设计施工一体化在合理使用期限内正常使用，筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：2.2.1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2.2.2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程程、设备安装工程为2年； 包人可自行或委托第三方保修。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主修费用6.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申6.3本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满年月日年月日廉政合同 有效使用和投资效益，合同双方当事人就加