防盗门工程合同

施工合同书工程名称：发包方〔简称甲方：承包方〔简称乙方：合同签订日期：合同签订地点：10施工合同书发包方： 〔以下简称甲方〕承包方： 〔以下简称乙方〕方各自的合法权益，保证双方合作关系的顺当进展，结合本工程具体状况，经甲乙双方协商全都，特签订本合同。一、工程概况：31二、工程承包范围入户防盗门1m*2.1m： 樘入户防盗门1.2m*2.1m： 樘出屋顶钢质门1m*2.1m： 樘三、合同单价、结算方式本合同暂估总价为：￥ 元〔大写： 。序号工程内容序号工程内容单位 综合单价暂估数量备注1入户防盗门1m*2.1m入户防盗门1.2m*2.1m1m*2.1m樘2樘3樘4总计以上合同单价含增值税发票、产品制作、包装、运输、安装、门框灌浆材料费，现场安装与总包等施工单位的协作费。结算方式：工程量计算：〔以甲方审定的实际数量计量。工程价款=审核工程量×合同单价30订成册报送甲方审核，经甲方审核认可后，作为该工程价款结算确认依据四、付款方式：工程款支付方法工程形象进度款支付〔须由总包单位供给并经监理单位和甲方确认，其中：合同签订进场施工期间不支付工程款。工程初验合格后支付至合同暂估总价款的 ；工程质量保证金：工程结算总价的 。在交房满两年后的15天内一次性支付。支付时间以小区公开交房最终一天时间开头计算，依据修理准时性及处理率进展支付：假设自交房后两年内，乙方在接到甲方物业治理公司修理通知后准时处理，并〔假设自交房后两年内，乙方在接到甲方物业治理公司修理通知后未能准时处理三次以内，同一修理问题两次以内不能解决的〔以物业治理公司《工程修理效劳卡》为准该质量保证金延期半年后支付。假设自交房后两年内，乙方在接到甲方物业治理公司修理通知后未能准时处理三次以上，同一修理问题两次以上不能解决的〔以物业治理公司《工程修理效劳卡》为准该质量保证金拒绝支付，全数扣除。五、工期：进场时间以甲方书面通知为准，具备安装条件时，甲方应提前天书面通知乙方，乙方在接到甲方书面进场安装通知后天内将产品运到工地。工期：入户防盗门及出屋顶钢质门单元安装工期为 ，总工期为。如因不行抗拒的缘由(自然因素或者是电力部门打算停电)或者甲方缘由影响安装，工期作相应顺延。乙方承诺，假设单元工期延误一天愿承受元/天的违约金，总工期延误一天愿承受元/天的违约金，并累计计算。工程量增加的工期另行协商。六、工程施工质量要求：质量保证措施：成品保护措施，如达不到愿承受条的违约金。〔GB12955-1991Q/WL03-2023GB1740-1979GB50210-2023及现行相关标准、标准要求。各种构件要求焊点平坦、光滑、结实、油漆面色全都，无气泡、流坠、透底。入户门产品及配件质量要求：门框、门扇材质：GB708GB11253门扇前门板为 mm厚的钢板，钢材原材料厂家为 ；门扇后门板为 mm厚的钢板，钢材原材料厂家 ；门框材质为 mm厚的钢板，钢材原材料厂家 ；门扇面板之间的加强筋为： 规格型号为： mm。在锁具和铰链等薄弱部位均有加强钢板加以保护。入户门的橡胶减震条应承受弹性、耐久性、耐老化性能好的防火材料制造。减震条的安装应平直、光滑无毛刺、不脱落。外表质量：漆渣，电镀层色泽均匀，镀层无脱落。喷塑层应均匀，色泽全都，不应有明显的流挂、脱落、露底等。涂层耐湿热级别不低于级；涂层经4.9的冲击力不应有裂纹、皱纹和剥落。≤6mm。面漆为： 。间隙质量：≥8mm；协作活动间隙≤4mm。≤2mm；开启边贴合面间隙≤3mm。≤3mm。门铰链：铰链承受的钢质为 不锈 钢，钢材厚度为4.0mm，防盗门为3副铰链。90º的过程中，门体不产生倾斜，门铰链不应产生大于2mm的位移。49N90º。用一般机械手工工具对铰链实施冲击、錾切破坏时，在15min内，门铰链应无断裂现象。6KN门框与门扇间产生的位移<8mm；门扇面产生的凹变形<5mm。安全性能：盗级别：在一般机械手工工具、便携式电开工具等破坏工具的协作下，按其最薄弱环〔以破坏锁具为主以破坏铰链为主以撬门拴为主以在门扇上开615cm2的洞口为主共四种破坏方式〕能够抵抗非正常开启的净工作时间应 ≥6min，实际为≥ 6min。耐软冲击性，门扇承受30kg沙袋冲击3次的冲击荷载后，防闯入装置不产生断裂和脱落，门扇产生的凹变形<5mm，不应有严峻变形和启闭卡阻现象。100mm范围内应有加强钢板。锁点：门扇上侧1个锁点，下侧1个锁点，开启侧3个锁点。共5个锁点。入户门的拉手应美观、结实、使用便利；拉手样式以样板门为准。门锁：防盗门锁厂家品牌： 开启时间超过180分钟。手柄和锁身可以脱离；〔拴〕伸出长度≥14mm。锁外壳关键部位有防钻保护。≤0.03%。钥匙静拔力<9.8N，2N·m能敏捷转动。产品使用功能：门扇安装拉手一副；门铃、门镜。有AB钥匙，其中A钥匙 2把/樘，B钥匙 5把/樘情愿承受违约金10000元/次的惩罚，并无条件担当已施工局部的返工及相关连带责任。甲方保存工程施工过程中对材料抽检的权利，检测费用由乙方支付。可进展下道工序的施工，否则视为未做此道工序，甲方有权要求重做此道工序，同时乙方1000/次的惩罚。七、双方责任：1、甲方的责任与义务：用电的搭接点。工程完工后，准时组织相关人员进展验收。准时按合同支付工程进度款。2、 乙方的责任与义务：确保工期按时完成。并一次性验收合格。遵守主体施工单位现场治理的相关规定，工地现场不允人员居住。用水、用电挂表计量并担当其费用。严格按施工安全标准施工，消灭安全事故一切后果自理。30有保护膜。门扇安装完后，乙方负责对门扇实行纸板包裹保护。乙方必需依据本工程的特点，给出相应具有可操作性的生产及施工质量保证措施，以及成品保护措施。7”字边形式等进展实际复核，否则造成的损失由承包方负责。八、保修：工程质量保修期两年〔24个月〕，保修期自甲方公开交房最终一日起算。保修期内乙方在接到甲方或物管公司效劳需求后24小时内必需派员到现场修理，属于正常使用造成的破损，由乙方担当修理费用。如乙方在接到甲方报修通知后，未准时到现场解决或不能解决修理问题时，甲方有权托付第三方修理，修理费用从承包人保修金中扣除。其它状况造成的损坏，乙方负责修理，费用由责任方担当。甲乙双方在签订合同的同时签订保修协议，与本合同具同等法律效力。九、其它用优待不计；工程产生的检验、试验费用由乙方负责。：乙方对所施工产品的成品保护全权负责，乙方必需实行有效的成品保护措施。其次，乙方在施工过程中对其他单位的成品、半成品等亦必需实行有效的措施进展保护，如外墙涂料、门窗、楼梯踏步等，防止污染、损坏。如假设未实行有效措施进展保护，对其他单位的成品、半成品等造成污染、损坏等所发生的清洗、修复、返工费用等，除全额担当1000/次。十、安全、文明及与其它施工单位的协作卫生。500/处的违约金。进入施工现场必需配戴安全帽，否则情愿承受 100 元/人·次的违约金。明施工必需听从甲方现场的统一安排，假设觉察随地大小便，经调查属乙方责任，乙方愿承受 500 元/次的违约金。事故乙方赔付金额缺乏支付国家赔偿标准一切责任由乙方自负。十一、违约责任违约，甲方有权要求乙方在收到甲方书面通知后三天内无条件退场，退场后再进展前期工程清算，结算款在清算完成二年后支付。十二、合同纠纷的解决方式协商、调解无效时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十三、附则本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。乙双方签字盖章后即刻生效，保修金全部支付后自行失效。甲方(公章)： 乙方(公章)：经办人： 经办人：电 话： 电 话：附件一：甲方：

工程质量保修协议乙方：和效劳意识，满足消费者日益提高的品质需求。甲、乙双方共同协商全都签订工程质量保修协议。乙方在质量保修期内依据有关治理规定及双方商定担当工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容乙方所承包 入户防盗门及出屋顶钢质门 。二、质量保修期1、质量保修期从甲方交房最终一日算起。2、甲、乙双方签订的施工合同商定的保修期限两年〔24〕。三、质量保修效劳条款124属于产品质量问题的，乙方48小时内准时无条件免费更换或修理。不属于产品质量问题，属人为因素损坏的，乙方免工时费、车旅费、上门效劳费，但需收取适当的材料费。其中门8小时内派人现场解决，如未做到愿承受500元/次的违约金。如乙方在接到甲方报修通知后，未准时到现场解决或不能解决修理问题时，甲方有权托付第三方修理，修理费用从承包人保修金中扣除。乙方在修理过程中，需按甲方的相关程序进展，并不得争吵、辱骂、殴打住户，如有发生愿承受2023—5000/次的违约金。保修期内属非人为损坏，属于产品质量问题的。2、因乙方缘由造成的修理，乙方在处理住户报修问题时，应一次性处理合格，如发生2023/次的违约金。3〔乙方同客户书面商定的期限〕经整改后不能满足交房条件〔或住户合理要求〕而引发住户投诉者，乙方除按质量商定标准按期整改合格外，乙方愿承受2023/户的违约金，并担当客户延期交房的赔偿。4并协作甲方、总包单位准时解决在交房过程中的问题，确保用户满足。四、质量保修金的返还相关付款手续。五、其他1〔章后报工程建设部存档。据，也是乙方能否参与甲方后续工程投标的准入条件。2、本工程质量保修协议作为施工合同补充与施工合同具有同等法律效力。3、本协议自双方签字之日起生效，保修金退还后自动失效。甲方〔公章： 乙方〔公章：负责人： 负责人：经办人： 经办人：签订日期： 年 月 日附件二： 工