电力施工合同

电力施工合同（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作总结、策划方案、演讲致辞、报告大全、合同协议、条据书信、党团资料、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Downloadtips:Thisdocumentiscarefullycompiledbythiseditor.Ihopethatafteryoudownloadit,itcanhelpyousolvepracticalproblems.Thedocumentcanbecustomizedandmodifiedafterdownloading,pleaseadjustanduseitaccordingtoactualneeds,thankyou!Inaddition,thisshopprovidesvarioustypesofpracticalsampleessaysforeveryone,suchasworksummary,planningplan,speeches,reports,contractsandagreements,articlesandletters,partyandgroupmaterials,teachingmaterials,essays,othersampleessays,etc.Pleasepayattentiontothedifferentformatsandwritingmethodsofthemodelessay!第1页共56页电力施工合同电力施工合同阅读。电力施工合同篇1甲方：_________________乙方：_________________福建宏盛电力建设有限公司永泰项目经理部工程经招标由乙方中标承建，现为明确甲乙双方责任，促使本工程按期保质保量顺利竣工，经商定，特订立本合同，具体条款如下：_________________第一条：_________________工程概况1.工程名称：_________________2.工程地点：_________________永泰县3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。第2页共56页第二条：_________________双方职责规程规定进行施工。2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责，施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。3.乙方应按《3～110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的`规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。颁规范要求采购工程所需要的辅材。5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_________________)，负责组织本工程项目的实施。6.施工期间，乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作，严防事故发生。若乙方原因造成安全问题，责任由乙方自负。的经济损失及工期拖延，由甲乙双方另行协商解决。第三条：_________________工程质量及验收办法1.工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以第3页共56页施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。若验收不合格，乙方负责;若属甲方责任造成的问题，则返工费用由甲方负责，第四条：_________________工程工期误工期。第五条：_________________付款方式工程施工合同签订后，甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料次性付清余款。第六条：_________________在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复。第七条：_________________解决争议的方式甲乙双方在协议履行中发生纠纷，应协商解决;协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。第八条：_________________其它1、本协议未尽事宜，双方另行协商，并可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。2、本协议自双方签章之日起生效，至保修期满后失效。3、本协议壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。甲方：_________________乙方：_________________第4页共56页代表：_________________代表：______________________年_____月_____日电力施工合同篇2甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)一、工程概况：程内容及设备清单施工，具体安装内容见后附清单。工程地址：X市路X酒店二、合同总价、报价清单及结算方式：1、合同暂定不含税总价：￥元(人民币大写：整)2、现场无质量安全事故、按时完工;3、经甲方签字确认的报价清单(详见附件)。4、结算方式：结算方式根据本协议第六条。三、本工程由乙方负责包工一次性完成，包括设备安装施工、配合厂家调试、现场管理、以及施工质量的管理控制，直至工程全部完成。四、工程期限：程进度要求的50个工作日内完成设备安装工作，达到安装条件后20个工作日内完成安装调试工作。第5页共56页五、付款方式：1、预付款：合同签订后3个工作日内甲方向乙方付工程总价的30%作为预付款;计￥元(人民币大写：整)2、工程竣工及结算：双方约定本工程内的线路敷设及设备安装5个工作日内完成竣工算书之日5日内一次性支付给乙方结算工程价款;六、双方责任义务：(一)甲方责任义务1、甲方负责工程所需主材的采购，按照工程施工节点要求的时间及时到场。(但不包括工程中所需的工具、仪表及工具类易耗品、消损品等。如：万用表、冲击钻、端接工具及砂轮片等)。2、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电、临时仓库等施工便利事宜。3、甲方有权利及义务监督劳务工资发放。4、甲方应及时足额支付工程进度付款。5、工地上同建设单位、监理单位及其他相关单位的协调工作由甲方负责。6、由于乙方仅负责安装设备，配合调试，因此甲方有义务协调厂家相关技术人员进行跟进调试。(二)乙方责任义务1、乙方必须保质保量按期完成本合同的安装及配合调试工作。第6页共56页2、乙方必须处理好同建设方的关系，应遵守有关规章制度。3、乙方必须严格按照施工管理条例施工，严禁任何有损甲方形象的行为。4、各个工序施工完毕，乙方应及时清理现场，做到工完场清;5、乙方应保证施工质量，为系统工程的调试提供保障，直到工程顺利验收合格。6、乙方必须遵守工地的各项管理规定，如有违反建设方管理规定遭到处罚，由乙方自行负责。7、设备安装必须由专业人员负责。8、乙方进场后，若实际工程量和原始清单中相应增加或减少，双方协商解决，原则上根据双方认可的清单量报价进行增减。9、乙方应按工地现场相关规定为施工人员配置安全防护用具并故或因安全生产意识淡薄而造成的人身伤亡事故，由乙方自行承担。七、工程施工、验收1、按本合同约定乙方完成工程施工和安装调试后，协助甲方向安装调试质量提出意见，乙方应当及时免费采取补救措施予以处理，并再次按规定向甲方申请验收。2、工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。第7页共56页3、系统安装、调试合格后，由乙方进行自检，自检合格并向甲方移交所有资料后三个工作日内甲、乙双方共同进行验收;验收合格后，甲方向乙方签发《验收报告单》并盖公章;八、违约责任：1、甲、乙双方均应当按照本合同的约定和《中华人民共和国合同法》履行，不得擅自单方解除合同或者违反合同约定;否则由违约方承担违约责任，并赔偿守约方的经济损失。2、乙方未按本合同约定期限将符合合同约定的安装、调试、验收合格的，应向甲方支付违约金，其支付办法是每延迟一日，违约金为甲方已付合同款项的每日百分之四，并赔偿甲方的经济损失。3、如甲方不能按照合同条款及时供应材料、不能按时足额支付工程进度款项，应向乙方支付违约金，其支付办法是每延迟一日，违约金为甲方应付合同总额的.每日百分之四，由此造成的工程延误由甲方承担责任。4、甲、乙双方如有其他违约行为，造成守约方经济损失的，由违约方赔偿守约方的经济损失。5、因乙方原因在施工中给甲方及建设方造成损失，乙方应照价赔偿。九、合同的生效与终止方验收合格和竣工结算后，所有条款即告自行终止。第8页共56页与义务，结清所有款项后自然失效。甲、乙双方发生纠纷应友好协商解决，协商不成可依法向合同履行地人民法院通过诉讼方式解决。等法律效力。十三、其它未尽事宜双方协商解决。十四、除本合同工程量清单范围内，每增加同等施工项目，产生的补充增加附件，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________地址：_______________________地址：___________________________电话：_______________________电___________________________传真：_______________________传真：___________________________日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日电力施工合同篇3话：第9页共56页甲方：(以下称甲方)乙方：(以下称乙方)理制度，并对分包项目安全管理全面负责。生产法令、法规、规范、标准、规章、制度。三、工程的承包方式为联合承包。四、乙方在入场前，机械操作人员必须有相应的资格证，手续不全，不准进场施工。负责。六、乙方应建立健全安全组织，配备安全管理人员，制定安全管理措施，并监督检查执行情况。七、乙方人员未经允许不得随意进入非乙方施工区域。育及班前安全教育，并有安全教育记录。交底，并监督、检查交底执行情况。十、乙方自备的.挖掘机、炮机、转运用的平板车等设备、设施必须性能良好，符合安全技术标准要求。第10页共56页纳，凡逾期不交的每迟一天加罚5%的滞纳金。十三、事故处理：1、由于乙方责任造成甲方人员以及第三方人员伤害事故或设备事故者，乙方参照国家现行规定给予甲方或第三方一次性经济补偿，其善后具体事宜及家属的接待由乙方负责处理。2、由于乙方责任造成的人员伤害事故及设备事故，一切事宜由乙方负责处理。要求认真贯彻执行，建立健全环保和安全组织，遵守一切规章制度，和停工处理。被上级检查处罚或曝光的，乙方负全部责任。十五、违反上述协议的，发生一切事故、事件，由乙方承担全部经济、法律的责任。一份。终止。十八、协议未尽事宜，凡属国家、郑州市及行业有规定的均按有关规定执行，凡属国家、行业无规定的甲、乙双方可随时协商修订补充。十九、乙方进入施工现场必须严格遵守“安全生产法”的条款执行，正确佩戴和使用劳动防护用品。第11页共56页甲方签字：乙方签字：盖章盖章__年__月__日__年__月__日电力施工合同篇4发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：一、工程地点场队。二、工程性质包工包料。三、工程造价____________________________。四、施工期限自本合同签订之日起，至____年____月____日前全部完工。五、付款方式后，于____年____月____日一次性付清余款(税票由乙方提供)。六、工程内容：架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。七、双方的权利和义务第12页共56页1、甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。2、甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。3、乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。4、乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。八、违约责任1、乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外)，每延长一天罚款____元。的路段，由乙方无条件修复或返工。3、工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向切后果由甲方自行承担。九、其它1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。2、本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。甲方(签章)：乙方(签章)：负责人签名：负责人签名：第13页共56页____年____月____日____年____月____日电力施工合同篇5工程项目名称：委托方：服务方：工程建设项目管理合同建设单位：项目管理单位：情况，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务，并就具体事项达成如下一致协议。第一条词语定义1.1业主：在协议书中约定，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。1.2项目管理单位：在协议中约定的，具有工程建设项目管理相事人资格的合法继承人。1.3项目经理：企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的委托代理人。1.4设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.5监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程第14页共56页监理资质等级证书的单位。1.6代理单位：指受发包人的合法委托，以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作，并具有相应资质等级证书的单位。1.7承包单位：在协议书中约定，被项目发包人接受的具有工程项目施工承包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。1.8造价咨询单位：指业主委托的负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资质等级证书的单位。1.9工程：指业主和管理单位在协议书中约定的承包范围内的工程。1.10项目管理酬金：指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。1.11工程前期：指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。1.12施工准备期：自施工图设计开始起至签发开工令为止的阶段。1.13施工实施期：自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。1.14竣工验收期：承包人按施工合同完成了项目全部任务，提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。1.15造价咨询：指具有造价咨询资质的单位受发包方的委托对工程项目进行造价控制的活动。1.16施工监理：指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。第15页共56页1.17管理期限：协议书中约定的服务期限。1.18开工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。1.19竣工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1.20图纸：指发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括文字配套说明和有关资料）。1.21合同关系：指发包方和承包方通过合同（协议）来约定各自的权利和义务的平等关系。1.22管理关系：指管理单位按业主授予的权力对被管理单位实施的管理。1.23施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体制定的供施工使用的任何其他场所。1.24书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、1.25工程项目总投资：指完成工程项目所发生的价款支出。主要包括土地费、设计费、勘察费、配套增容费、建安工程投资（包括设备）、二次精装修费、工程预备费等。1.26项目建设周期：指从项目的立项至工程竣工验收交付使用止的全部时间。1.27竣工验收：指承包人按合同完成的项目全部任务，经验收合格，由发包人组织验收的活动。第16页共56页1.28竣工结算：指承包方全部完成了协议书中约定的内容，交工之后，向发包方进行的最终工程价款结算的活动。1.29竣工决算：指建设项目竣工后，由建设单位编制竣工决算报表和竣工财务情况说明书的活动。1.30竣工备案：建设单位自工程竣工验收合格之日起15日内依照有关法规向有关建设行政主管部门进行竣工验收备案的活动。1.31联动试车：指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业荷或无负荷联合试运行。1.32违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.33索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是求。1.34不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.35小时或天：本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。1.36审计：由国家规定的审计所或部门免费对工程各项费用的合法性进行审核的活动。第17页共56页1.37项目管理月报：由项目管理单位按月向业主报告工程项目实施情况的报告。1.39指定分包：指由发包方指定单位分包部分工程内容。1.40竣工资料：指在协议中约定或按国家有关规定，承包方应当提供的有关工程的资料（包括书面、电子、影像资料）。1.41重大变更：指业主或由于客观原因改变工程的主要使用功能、建设地点、增减建设规模15%以上，分期或合并建设或提前或推迟3个月以上实施的行为。1.42业主代表：业主派出的授予处理工程项目建设相关事务的全权代表。第二条组成本合同的文件本项目管理合同；附件：项目管理的.工作内容和职责（若分列）；本合同实施过程中经双方协商一致的补充合同文件。第三条工程概况工程名称：工程地点：建筑面积：项目建安总投资（暂）：第四条项目管理服务方式本工程由甲方委托乙方并在甲方领导下实施项目管理，提供全过程建设管理和咨询服务。管理班子从对工程前期、施工阶段、竣工验收及交付使用诸阶段，根据甲方确定的项目功能定位、建设标准、设计方案、投资规模等进行第18页共56页计划、组织、控制和协调等管理和专业咨询服务。第五条项目管理的依据项目管理合同文件；与本工程建设有关的政府部门的批准文件；与本工程有关的其它合同文件；经业主批准的项目管理计划书；与工程有关的工程建设法规、规范、验收标准。第六条乙方管理内容和职责6.1总则乙方在签订合同后一个月括拟达到的项目管理目标、项目概况、项目管理组织机构、项目实施措施以及主要工作的管理流程等。6.2项目建设策划6.2.1按照基本建设程序列出项目建设流程。6.2.2制定项目建设的轮廓计划。6.2.3进行甲、乙双方工作界面及职责的划分。6.2.4计算关键线路和关键节点的工作时间。6.2.5对关键节点工作进行描述和控制措施提出建议。6.3项目建设前期工作及市政配套的管理6.3.1办理立项阶段市政配套征询。6.3.2规划、消防、通讯、环保、环卫、卫生防疫、交通绿化、劳动保护、人防、抗震、监测、工务所、上水、电力等部门审批。第19页共56页6.3.3建筑红线、水准点等手续。6.3.4选择符合资质的专业监测单位进行地下管线监测。6.3.5协助甲方审核监测合同及费用。6.3.6申报地下管线监测保护，办理“绿卡”。6.3.7申领临时用地规划许可证。6.3.8联系与规划部门做好基地红线测放。6.4组织、协调管理6.4.1联系、协调与项目有关的部门和社会配套单位的关系。6.4.2对勘察、设计、施工等招标代理工作进行监督、协调，为招标工作顺利开展提供相关资料。6.4.3协调勘察、设计工作，努力使设计成果符合项目的功能要求和满足甲方使用要求。6.4.4组织或协助主管单位召开本工程扩初设计审批会。6.4.5组织设计优化设计，及时将各方审核意见、专家咨询意见以及甲方使用意见提供给设计单位，对项目设计进行优化。6.5合同管理6.5.1起草或组织起草设计合同、勘察合同。6.5.2组织合同谈判。6.5.3协助甲方对合同条款的最终确认。6.5.4监理合同执行台帐，对合同进行跟踪管理。6.5.5主持合同争议的协调，配合合同争议的仲裁或诉讼。6.6工程投资管理6.6.1协助业主审核支付申请。第20页共56页6.6.2审核各相关合同费用及其支付方式。6.6.3协助业主组织设计单位、造价咨询机构对工程概算进行审核。6.7工程进度管理6.7.1按照甲方对总工期的要求，制定分阶段工程进度计划，督促检查落实各阶段各单位进度实施情况。6.7.2制定项目总进度网络计划，确定控制节点，提出控制计划目标。电力施工合同篇6发包方(甲方)：承包方(乙方)：签订地点：签订时间：________年____月____日依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就XX机场迁建守。第一条工程概况工程名称：XX机场迁建工程玉达线分支接处至XX新XX10线路安装工程工程地点：阿XX地区____县境内第二条：承包范围和内容承包范围：新建XX民用机场迁建10线路工程技施设计(玉其吾第21页共56页斯塘分)施工图纸内容中，XX10供电线路玉达线分支接处至XX新XX航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的，土地占有及使用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照XXXX公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。第三条承包方式承包方式:本合同承包方式为包工包料。第四条工期条款1、本工程初定应在________年____月____日前工程完成。经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。若乙方在收到甲方通知后7差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。4、因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。第五条合同价格及结算方式元(伍拾壹万元整)，整。第六条质量要求第22页共56页施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。2、乙方必须服从甲方管理管理，严格按照以上约定的标准进行的验收标准。3、若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任;造成严重质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担相关责任。第七条工程师：1、监理单位委派的工程师，姓名;范XX，职务：总监理工程师代表，甲方委托的职权：现场全面管理。2、甲方单位委派的工程师，姓名：姬XX;职务;工程师;职权;工程全过程的管理与协调。3、乙方项目经理，姓名;齐X;职务;项目经理。第八条甲方责任：1、乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底;2、对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。第九条乙方职责：第23页共56页1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。4、应接受甲方的监督和检查，并提供必要的`协助。5、负责施工人员安全、生产技术的培训。6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约金(壹仟元)。第十条安全文明约定1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及地有关安全生产制度;2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作;3、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用;5、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任;6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。第24页共56页第十一条工程设计变更1、设计变更⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延;⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。2、其他变更合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。第十二条保修事项：1、本工程保修期为________年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算;24小时内赶人修理，发生的费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。第十一条付款方式1、甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预第25页共56页付款，工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%、工程验收合格后，支付至合同总价的95%，留期满后向乙方支付5%的质保金。2、支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。第十三条附则1、本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。正、副本均具有同等法自行终止。2、因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿XX人民提起诉讼。3、合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。过任何代理机构进行采购、甲方：乙方：________年____月____日电力施工合同篇7甲方：______________乙方：______________工程有限公司第26页共56页一、工程名称：_____________项目二、工程地点：__________________三、工程内容：_________________线路施工及配电箱安装元)五、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。一的依据。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。承担。第27页共56页八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。九、争议的处理：_________________1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_________________(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________委托代表：_________________委托代表：_________________签订时间：_________________年______月______日签订时间：_________________年______月______日电力施工合同篇8合同编号：124917甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的第28页共56页原则，就甲方的电力工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。3、工期________年____月____日至________年____月____日若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的'，由此造成的由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》G和并参照其它地方标准、质量评定验收标准。其返工费用由乙方承担。3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。第29页共56页4、本工程由_______方设计施工方案。第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。2、双方款项住来均应出具收据。3、工程结算方式：电路____米4、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装；7、其他收费项目另计。第六条：纠纷处理第30页共56页调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不方应按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方签字：________第31页共56页________年____月____日乙方签字电力施工合同篇9发包方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间：20xx年xx月xx日：按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包项目和内容：二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币xx元。三、建设工期5、根据有关工期定额和使用需要，天。6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。(2)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。(3)未按合同规定拨付款而影响施工。第32页共56页(4)人力不可抗拒的因素而延误工期。(5)非乙方原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与安全管理7、本工程的质量为优良。8、工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;②电力建设工程验收规范。9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的'，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。由乙方承担返工责任。12、乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施相关责任方负责处理并承担费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为元人民币。14、本工程合同签订后日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币万元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款。第33页共56页六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方各执贰份。16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公)证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。电话：电话：电力施工合同篇10第一部分协议书甲方（全称）：乙方（全称）：本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：第34页共56页3、工程内容：4、承包方式：二、合同工期工期：自签订合同之日起60天三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。电力工程施工合同四、合同价款和支付方式：1、合同价款：______。2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款项合计______元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5%为质保金，质保期满后付清。五、其他约定：1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。第二部分通用条款第一章双方一般权利与义务第一条甲方代表甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定第35页共56页第二条乙方代表合同约定的职责。第三条甲方工作1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。期间的畅通。2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。第四条乙方工作1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材第36页共56页料供应和施工。维修。3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工外。4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发进行保护，有关费用由乙方承担，发生被盗或损坏的由甲方负责。7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地款。第二章工程验收第五条隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记录，验收合格，由甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。第37页共56页第六条竣工验收收，乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。第三章设计变更第七条设计变更甲方承担，延误的工期相应顺延。第四章质量保修第八条质量保修用、人为损坏以及不可抗拒的自然灾害等原因造成的损失，由甲方负责并承担费用。第五章争议、违约第38页共56页第九条争议约定的单位、人员调解。二、协商、调解不成的，可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁；双方未达成仲裁协议的，可向工程所在地的人民法院起诉。第十条违约务不符合约定要求的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的第六章其他第十一条安全施工电力工程施工合同护措施，严防事故。乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用，发生重大伤亡事故，部门的要求处理。第十二条工程停建和缓建使合同不能继续履行的，双方可签订协议变更、中止或解除合同，双第39页共56页方互不负违约的责任。1、甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已整个工程所发生的开支，并赔偿乙方有关损失。的设备材料费损失及人工费。第十三条合同的生效与终止一、合同自双方签字盖章之日起生效。生效外，其他条款即告终止；保修期满，有关保修条款终止。第十四条合同份数电力工程施工合同合同一式陆份，具有同等效力，由甲、乙双方各执叁份。甲方：______地址：______开户银行：______账号：______法人代表：______委托代理：______电话：______签订日期：______第40页共56页乙方：______地址：______开户银行：______账号：______法人代表：______委托代理人：______电话：______签订日期：______电力施工合同篇11发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)同意签订合同如下：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：承包形式：(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)第二条工程总价合同总价为(B)：元整含税(大写壹佰万元整)。第三条付款方式第41页共56页双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40%40,0000元整,(大写肆拾万元整);设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)50,0000元整(大写伍拾万元整)工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写拾整)双方盖章后合同开始生效。第四条合同范围合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。第五条甲方职责在乙方提供的图纸上审核确定并签字。保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢第42页共56页安装、外线工程等)。第六条乙方职责向供电局申请用电手续至业主送电完成;变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;协助甲方向供电局申请10外线施工的手续;自柜体到厂日起履行保固条款;开具本合同价上的工程发票。第七条技术规范按甲方提供经供电部门审核的`图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条工程日期本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;第九条解约乙方;第43页共56页乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，之损失。第十条保固条款引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。甲签字：__乙签字：__甲盖章：__乙盖章：____年__月__日__年__月__日电力施工合同篇12出租方（以下简称甲方）：_______________承租方（以下简称乙方）：_______________按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的`权利和义务，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。乙方于租赁期间的使用技术和操作指导。二、租用设备及明细清单如下序号：_______________名称：_______________第44页共56页规格：_______________单位：_______________数量：_______________备注：_______________1．电缆输送机_____套，含__________。2．牵引机_____套，含______________。3．直滑车_____个。4．环型滑车_____个。5．转弯滑车_____个。6．电缆托架_____套，含_______________。7．总控箱____个，含_______________。三、租用计划时间_____年_____月_____日～_____年_____月前_____日内，重新签合同。四、租用费用：总计金额：￥_____元（人民币：___万元正）。五、权利与义务备运行良好。在租用的使用过程中，乙方务必爱护机具设备，妥善保管，小心使用，切勿野蛮操作，不可私自折卸，如有严重损坏机具设需要，乙方必须按甲方要求无条件返还所租设备。六、结算方式：在租赁期满后，乙方一次性付清协议确定的租赁第45页共56页费用。如需续租，费用由双方协商另计。七、未尽事宜，双方协商解决。八、本合同一式肆份，承租方、出租方各持贰份，本合同由双方代表签字盖章后即可生效。承租方：__________________出租方：____________________经办人：__________________经办人：____________________电电单位地址：________________单位地址：___________________________年_______月______日_______年_______月______日电力施工合同篇13甲方（发包方）：委托代理人：乙方（承包方）：委托代理人：有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。一、工程概况：工程名称：工程地点：二、工程范围：三、材质要求：第46页共56页四、技术要求：五、工程说明：六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。七、工程质量及要求1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。2、材料供应（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。（3）乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。八、工程工期1、准备工期：______个日历天。2、安装工期：_____个日历天。3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3因天气不可抗拒因素工期相应顺延。九、工程价款与支付方式1、工程总价：_____元整。大写_______。第47页共56页2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。十、工程验收验收为准，但违法违规通过验收的'除外。2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程方相应损失。十一、工程质保期1、工程质保期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。质外）。2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。十二、双方责任1、甲方（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。第48页共56页（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。（3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。2、乙方（1）合同签订后3日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。并清理好场地。（6）按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。（7）工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。（8）协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。十三、违约责任1、因乙方的原因，工程延期交工