关于工程协议书模板集合十篇

关于工程协议书模板集合十篇

工程协议书篇1

甲方：

乙方：

因乙方承包甲方工程欠款，经甲乙双方本着公正、公正、公平的原则，达成以下付款协议：

一、甲乙双方共同协议商定工程价款：

双方共同托付第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为()（￥：）。

二、工程款付款方式：

甲方已支付乙方装饰工程，下欠工程款。经双方协商确定甲方于年月日付给乙方工程款，剩余欠招待甲方试营业（拟定月日试营业）一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款，甲方除担当所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，全部权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：乙方：

甲方代表签字：乙方代表签字：

年月日

工程协议书篇2

甲方：

乙方：

经双方协商，就乙方为甲方制作安装工程达成如下协议：

工程概况：

工程地点：

工程内容：

规格：

协议金额：元（大写：元整）。

双方责任：

甲方责任：

供应工程安装位置、施工场地、用水电等事宜，如因现场协调缘由拖延工期由甲方负责；

按协议规定支付预付款及结算余款，因付款拖延影响工期责任由甲方责任；

乙方负责供应工程的设计图纸，甲方签字确认效果图及施工方案，如中途转变设计及施工方案造成的损失由甲方负责；

甲方委派相关人员进展施工现场协调，协作乙方进展现场施工。

（一）乙方责任：

供应工程的设计效果图、施工图及施工方案，经甲方签字确认后严格按施工方案进展制作和安装。

乙方保证工程的制作和安装到达双方协议的质量标准；（注：按图纸施工）

乙方按协议规定的工期交工，因乙方缘由拖延工期造成的损失由乙方负责；

乙方在工程制作和安装过程中因乙方缘由消失的人身伤亡事故，其后果和责任由乙方负责。

工程因人为破坏，不行抗拒因素除外

霓虹灯质量保二年，数码管质量保三年。

付款方式：

双方签订制作安装协议后，甲方分二次向乙方支付工程款，即协议经双方签字生效后，首付50％的工程预付款元；工程构造完工后再付30%元工程完工后经甲方验收合格后一次性付清（除2%质保金）余款元

完工日期：

自双方签订协议后其次天算起为天（即年月日前完工）如遇特别状况，经双方协商同意后，工期可后延。

附则：

1、本协议双方代表签字，双方单位盖章后生效。

2、本协议正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3、本协议在执行过程中，如消失问题由双方协商解决。协商解决不了时可以提请甲方所在地人民法院仲裁。

甲方单位：乙方单位：

甲方代表：乙方代表：

年月日

工程协议书篇3

甲方：__________________电脑有限公司

法定代表人：

住址：

邮编：

联系电话：

乙方：

法定代表人：

住址：

邮编：

联系电话：

本软件工程师培训协议书由上列各方于_______年___月___日在__________市订立。鉴于甲方为____________有限公司（以下简称“____________”）授权培训机构；乙方已经充分了解甲方所供应培训各方面具体状况，现甲乙双方就甲方为乙方进展软件工程师培训事宜，双方经协商全都，达成软件工程师培训协议，协议如下：

第一条甲方的权利与义务

1、甲方有权依据________________的统一要求及本中心的有关对教学、实习、推举就业以及相关的各个环节对乙方进展治理。

2、甲方有权要求乙方遵守甲方的规章制度。若乙方有三次违纪记录，甲方有权要求乙方退学，所收各项费用不予退还。

3、甲方有权依据____的要求及用人企业的需求调整教学安排、治理规定。

4、甲方应准时组织认证考试，乙方考试合格，准时颁发认证证书。

5、在乙方完成两学期课程获得证书后，甲方应予以100％推举工作，原则上应给乙方三次推举时机。

6、甲方应根据____规定的方法、模式实施教学。如有变动应向乙方说明。

7、甲方应仔细处理乙方在教学及治理方面提出的意见和建议。

8、甲方承诺乙方成为注册学员时（以签署本协议并交纳费用为准，下同）即拥有获得相应培训和效劳的权利。

其次条乙方的权利和义务

1、乙方有权获得软件工程师课程的培训。

2、乙方通过相关考核有权获得相应的认证证书。

3、乙方有权对甲方的教学和治理提出意见和建议，甲方应仔细对待。

4、乙方完成两学期课程获得证书后，有权要求甲方根据商定推举工作。

5、乙方同意遵守_____________________________及本中心的有关治理制度。

6、乙方同意足额准时向甲方交纳有关费用。

7、乙方承诺遵守甲方各项治理规章制度，并同意如有三次违纪记录及一次违法行为则自动退学。

8、乙方有权了解学习、实习及安排就业方面的规定。

9、乙方承诺仔细完成各项课堂学习任务，准时仔细完成教师布置的习题，实习课程、工程设计及毕业设计。

10、乙方成认已具体了解甲方培训课程及教学、治理各方面的状况；乙方承诺一旦成为本中心注册学员不得中途退学，否则，所交学费不得要求甲方退还。

11、乙方确认学习期间所完成的工程设计及毕业设计的软件著作权等多项权利均属甲方全部。

第三条其它商定

1、本协议自签订之日起生效，有效期至学员软件工程师认证系列课程两学期完毕、并且甲乙双方已履行完毕各自的义务为止，即_______年___月___日—_______年___月___日。

2、假如乙方在学期之间临时中断学习，本协议处于待执行状态，学员参与后续课程学习时，本协议连续生效。学员中途终止学业，则本协议自行终止。

4、本协议的附件及甲方所公布的各项规章制度与正文具有同等效力。

第四条陈述和保证

1、甲方的陈述和保证

甲方向各方陈述和保证如下：

（1）其是一家依法设立并有效存续的电脑公司；

（2）其有权进展本协议规定的行为，并已实行全部必要的公司行为授权签订和履行本协议；

（3）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

2、乙方的陈述和保证

乙方向各方陈述和保证如下：

（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

（2）其有权进展本协议规定的行为，并已实行全部必要的公司行为授权签订和履行本协议；

（3）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第五条违约责任

1、甲方的责任

（1）假如甲方未按本协议履行，则应退还乙方所交费用．

（2）假如甲方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方患病损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

2、乙方的责任

（1）假如乙方违反本协议，则甲方可终止协议，乙方所交费用不予退还．

（2）假如乙方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方患病损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。

第六条保密

一方对因本次软件工程师培训而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第七条补充与变更

本协议可依据各方意见进展书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有一样法律效力。

第八条协议附件

1、本协议附件包括但不限于：

（1）各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议；

（2）各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件；

2、任何一方违反本协议附件的有关规定，应根据本协议的违约责任条款担当法律责任。

第九条不行抗力

1、由于不行抗拒因素导致本协议不能履行，双方可以互免责任。不行抗拒因素包括：自然灾难、意外事故、军事行动、战斗、罢工、动乱、传染病、法规变更等。

2、任何一方因有不行抗力致使全部或局部不能履行本协议或拖延履行本协议，应自不行抗力大事发生之日起三日内，将大事状况以书面形式通知另一方，并自大事发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或局部不能履行或拖延履行的证明。

第十条争议的解决

本协议书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。假如经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条权利的保存

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为实行任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。全部放弃应书面做出。

第十二条后继立法

除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应依据后继立法或法律变更，经协商全都对本协议进展修改或补充，但应实行书面形式。

第十三条通知

1、本协议要求或允许的通知或通讯，不管以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

2、前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的住宅）的法定地址或住宅或指定的通讯地址范围。

3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果担当法律责任。

第十四条协议的解释

本协议各条款的标题仅为便利而设，不影响标题所属条款的意思。

第十五条生效条件

本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。

本协议—式________份，具有一样法律效力。各方当事人各执________份，其他用于履行相关法律手续。

甲方：

法定代表人（或授权代表）：

_______年___月___日

乙方：

法定代表人（或授权代表）：

_______年___月___日

（附乙方身份证复印件）

工程协议书篇4

订立协议双方：

_______省_______县_______（单位），以下简称发包人

____________省______________设计院，以下简称承包人

经双方协商，由发包人托付承包人担当_______工程的可行性讨论，特订立本协议。

第一条发包人在协议签订之日起_______天以内，向承包人供应全部与讨论工程有关的数据和资料，并对资料的精确性负责。

1.供应数据、资料的内容如下：_______（略）。

2.在协议期内，发包人进展与本工程有关的争论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应准时供应给承包人，必要时可汲取承包人参与本工程可行性讨论的人员参与。

其次条承包人应在______年______月_____日以前，向发包人提交本协议工程的可行性报告，并对此担当责任。可行性报告内容应包括：

1.经济评价指标：

（1）投资内部收益率：______________

（2）投资回收期：______________

2.贷款归还力量分析：______________

3.外汇归还力量分析：______________

4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：______________

5.结论：______________

承包人应向发包人提交可行性报告_____________份。

发包人如在协议期间对_______工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包人对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本协议进展修改，或增加任务变更附件，或另订协议。

第三条费用支付条款

1.本工程的可行性讨论费为人民币_______元整。于协议生效之日，发包人应向承包人付给上述金额的20％，所余金额于协议期满时全部付清。

2.发包人中止协议时，无权要求承包人退还定金。

3.承包人不履行本协议规定的责任与义务时，应双倍归还定金。

第四条违约罚金

1.承包人不按协议规定的日期提交可行性讨论报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的5％，作为违约罚金。

2.承包人供应的可行性讨论报告中消失错误，且此等错误纯属承包人造成的，应扣除其所应得费用的10％一30％，视错误性质严峻程度而定。

3.因发包人责任造成的可行性讨论重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。

4.发包人超过协议规定日期付费时，应偿付给承包人逾期违约罚金，以每逾期一天按协议规定费用的5％计算。

第五条本协议自签订之日起生效。协议中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定。修改或补充规定与本协议具有同等效力。

第六条本协议正本一式2份，双方各执一份。协议副本一式_______份，送_______各一份备案。

发包人：（盖章）___________________

地址：_____________________________

负责人：（签名）___________________

联系人：（签名）___________________

开户银行：_________________________

帐号：_____________________________

电话号码：_________________________

承包人：（盖章）___________________

地址：_____________________________

负责人：（签名）___________________

联系人：（签名）___________________

开户银行：_________________________

帐号：_____________________________

电话号码：_________________________

___________年_______月_______日订立

工程协议书篇5

依据双方合作意向，乙方向甲方供应电脑及网络安全工程师租赁效劳，处理甲方计算机及网络系统运行的安全问题。

一、甲方的权利和义务

1．享受全面周到的“网管及计算机修理”效劳。

2．享受网络工程师分散或集中效劳的效劳形式。

3．享受乙方网管工程师，每两周一次的全面检修保养。

4．全面检修保养：

逐一检查单台电脑及效劳器操作系统是否正常运行；

互联网与局域网是否畅通无阻，以及其他网络设备是否正常连接、工作；

如发觉问题，在不影响甲方正常工作的前提下，在最短的时间内排解故障。

5．享受24小时的“网管及计算机修理”的免费询问效劳，：_________。

6．享受合同期内免费供应最少_________小时的电脑学问培训。

7．在乙方实施效劳过程中，甲方应积极帮助乙方工作，避开效劳中断。

8．为保证问题在救援过程中能够快速、准时、精确，在乙方工程师动身前往现场前，甲方有义务精确描述现场状况，并答复乙方工程师所提问题。

9．消失不行抗因素阻碍合作业务顺当进展时，双方应以相互理解的态度探讨如何解决问题。

二、乙方的权利和义务

1．此协议生效后，乙方应保证甲方所投保效劳的_________台效劳器、_________台交换机、_________路由器、_________台电脑及其他共享网络设备的正常运行。帮助电脑附属设备的连接与运行。并在甲方网络或单机电脑消失故障并报警后，在国家规定的工作时间内，不超过_________小时马上上门，修理的标准到达正常使用。

2．免费电话询问，_________小时供应紧急上门效劳的次数不超过_________次／年，以紧急救援完毕后乙方签字确认为准。

三、乙方效劳内容

1．硬件效劳：

乙方保证甲方所投年保的电脑主机（主板、硬盘、光驱、板卡等）、显示器，外设（打印机、扫描仪）、网络设备的维护、修理，保证硬件设备正常运转。

注：如发觉硬件损坏，乙方负责硬件修理，对无法修理的硬件，由乙方提出配件的规格、型号和报价，可以由甲方自行选购，也可以由乙方代为您选购（以不高于市场价格为准）。

2．网络治理与软件安全效劳

a．为每台电脑、外设等建立资料档案及系统驱动档案；

b．硬件修理、维护；

c．软件安装、调试；

d．病毒防护及网络安全；

e．网络规划、设计、安装、维护；

f．信息数据恢复、备份；

g．技术询问，免费电脑培训；

h．数据整理；

i．密码治理；

j．定期系统优化；

k．系统美化、系统速度优化、系统高级优化、灾难抢救恢复；

3．对于上述内容中为未涉及的业务内容，双方协商后重新议定。

四、报价标准

10台或以下：_________元／月

11～20台：_________元／月

21～30台：_________元／月

31～40台：_________元／月

41～50台：_________元／月

50台以上：面议

工程协议书篇6

一、索赔成立

1、与合同对比，大事已造成了承包人工程工程本钱的额外支出或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的缘由，按合同商定不属于承包人的行为责任或风险责任。

二、工程索赔的依据

根据现行法律法规、合同文件及工程惯例,《合同法》第284条规定：“因发包人的缘由致使工程中途停建、缓建的，发包人应当实行措施弥补或者削减损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件根据甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价标准以及相关施工标准。

三、索赔事项概述

由我单位承建的，于20xx年12月27日进行开工典礼，于20xx年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起，由于建立方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20xx年4月26日开头复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进展开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日，延期时间为54天。

依据甲方供应的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发觉1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质状况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。

依据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人缘由导致工期延期外借土方不到场状况，对工期进展索赔54天。

通用条款中2.4.3项发包人向承包人供应地质勘察资料等相关根底资料，并对所供应资料的真实性、精确性和完整性负责；通用条款中3.4项因根底资料存

在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人担当责任。

四、索赔工程

索赔大事性质分以下几种：

1、工期延长索赔，

2、工程变更索赔，

3、工程中断索赔，

4、工期终止索赔，

5、工程加速索赔，

6、意外风险和不行预见因素索赔，

7、其他缘由索赔。

结合实际状况本工程主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几局部组成：

1、人工费：

由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。

2、施工机械费：

因索赔大事发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备根据实际租金计算。

3、治理费：

因索赔大事发生，额外增加的现场治理和公司治理费，根据合同商定的单位时间内现场治理率乘以延长工期计算。

4、利息：

主要为履约保证金拖期付款利息。根据按中国人民银行规定的同期利率计算。

5、措施费：

包含环境爱护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。根据合同商定的单位时间内现场治理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含本钱、治理费和利润的索赔。

五、索赔计算

一、工程延期索赔

1、人工费：

工日：17×54工日=918工日

人员窝工根据定额单价乘以0.75,

52.23元×0.75×918=35960元

工资上涨费不予考虑。

2、施工机械费：

挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。

48000元×54÷30×2=172800元

24000元×54÷30×4=172800元

3、治理费

合同工期120天，现延期54天，投标治理费为1240949.7元

工程延期治理增加费用：1240949.7÷120×54=558427元

4、利息

履约保证金115万元，根据现行中国人民银行规定的同期利率5.6%计算。

1150000元×54÷30×5.6%=115920元

5、措施费

合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元

工程延期治理增加费用：381448.67÷120×54=171652元

工程延期索赔合计：1227559元

二、工程变更的索赔

原设计A区挖方211490m3，依据发包人供应的地质勘察资料土石比例为

5.6%，由于工程招标时发包人供应的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m3，单价采纳发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例根据2:8选定，暂定价格为61.8元/m3，原单价为10.12元/m3，工程变更索赔金额为：（61.8-10.12）×211490×（17.5%-5.6%）=1275479元

索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元

六、索赔说明

此工程索赔未提出以外风险和不行预见因素索赔以及其他索赔，主要包括由于工程延期造成雨季降临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和治理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危急作业意外损害保险费。

20___年__月__日

工程协议书篇7

购货单位（以下简称甲方）：山东雅佳装饰工程有限公司

供货单位（以下简称乙方）：郭会

依据《合同法》及有关规定，根据公平互利的原则，为明确合同双方的权利、

义务，经协商全都，签订本合同。

第一：名称数量单价金额

装修材料1693015693015

合计总金额（大写）：陆拾玖万叁仟零壹拾伍元整

特殊商定：

1、如签订本合同时数量不确定，则在上述表格数量栏中注明“待定”，数量以甲方实际签收量为准，单品总价及合计总金额也注明“待定”，待确定数量后双方据实结算；供货时间假如有特殊要求，应在合同中增设供货时间表，以确定

详细供货时间。

2、本合同单价实行第1项单价方式

A、固定单价，即在本合同有效期内单价不变；

B、浮动价格，即因供货时间较长，双方需依据市场行情确定不同时期的供货单价；

3、浮动单价应遵守以下商定：

A、结算价格以上述表格中确定的单价为基准单价，市场价格浮动在%以内单价不予调整，超出商定幅度时双方须另行书面商定供货单价，未书面商定的，以基准单价为结算价格；

B、如乙方逾期交货，遇市场价格上涨结算价格不予调整，遇市场价格下降结算价格应予下调；

C、供货当月价格不予调整，调整后的价格于次月1日执行；

其次条、产品的`质量标准

质量要求有国家、行业标准的，根据国家标准、行业标准执行；没有国家标准、行业标准的，应商定根据通常标准或者符合合同目的的特定标准执行。如因工程需要，对质量有特别要求的，应在此条中明确商定。）

第三条、产品的包装标准和费用担当：由乙方担当

第四条、交货方法、运输方式、运费担当、到货地点

1、交货方法，按以下第（1）项执行：

（1）、乙方送货（运费包含在商定单价中）；

（2）、乙方代运（运费由甲方担当）；

（3）、甲方自提（运费由甲方担当）；

2、运输方式：汽车

3、到货地点：甲方指定工地

第五条、货款的结算、付款时间

1、结算数量：以甲方指定签收人和乙方指定送货人共同签字的签收单为准；已进展阶段性结算，制作了月[或季]供货核算单的，以该月[或季]供货核算单为准。

共它任何凭证都不能成为确认供货数量的依据。任何在生产、加工、运输、装卸过程中发生的损耗数量及货物自然损耗数量均不计入结算数量。

第六条、乙方违约责任

1．乙方不能交货（逾期交货超过天视为不能交货，或者有证据说明乙方不能交货）的，应向甲方偿付不能交货局部货款的%的违约金。

2．乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，假如甲方同意利用，应当按质论价，重新商定价格；假如甲方不能利用的，甲方有权拒收、退货或要求修理、更换。

3．乙方提前交货的产品，多交的产品，品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方担当。

第七条、甲方的违约责任

1．甲方逾期付款，应担当逾期付款金额的同期银行贷款利息。

2、如甲方因工程设计变更、退还施工后多余货物等合理缘由需削减供货量或退货的的，属正值理由退货，乙方不得要求甲方赔偿；但甲方无理由中途退货的，应向乙方赔偿退货局部货款2%的违约金。

3．甲方如错填到货地点，或对乙方提出错误异议，应担当乙方因此所受的损失。

第十一条、不行抗力

甲、乙双方的任何一方由于不行抗力的缘由不能履行合同时，应在四十八小时内通知对方，在取得有关证明以后，可局部或全部免予担当违约责任。

第十二条、解决合同纠纷的方式

先行友好协商；协商不成可向有管辖权的法院提起诉讼。

第十三条、其它商定

第十四条、合同生效

本合同自双方签字并盖章时生效。本合同一式份，甲乙双方各执份。

第十五条、特殊商定的效力

本合同中特殊商定条款的效力优先于其它条款。

购货单位（甲方）：山东雅佳装饰工程有限公司托付代理人：

供货单位：（乙方）：苑雯雯托付代理人：托付代理人：

电话：电话：

工程协议书篇8

甲方（总包方）：中煤建立集团工程有限公司大羊坊工程部

乙方（分包方）：金坛市唐王建筑工程有限公司

工程名称：A号住宅楼等8项工程劳务分包工程

工程地点：大羊坊甲四号院

为进一步贯彻落实集团公司“精细化”治理的方针。依据劳务分包合同、中煤建立集团工程有限公司的相关规定和文件、中煤建立集团工程有限公司的施工进度治理细则等。为标准施工现场治理，全面履行甲方与业主的合同条款，全面履行劳务分包合同条款，到达并完本钱工程所制定的进度目标，就本工程施工进度事项，经双方协商达成以下协议：

第一条总则

一、甲方的工程治理班子是工程进度治理机构，并有明确的工程进度目标和治理制度，任何人都必需根据劳务分包合同、工程进度目标和治理制度、本协议进展治理。

二、乙方必需确定工程进度目标（时间应当比分包合同商定工期和甲方进度目标要短），建立和完善本工程的进度治理制度和掌握方法，编制施工现场劳动力规划，协作甲方共同抓好工程进度，确保工程进度目标的实现。

三、乙方的进度目标、进度治理制度和方法必需听从甲方的目标、制度和方法，如有冲突，以甲方的目标、治理制度和方法为准；乙方的劳动力规划必需满意工程进度需要。

四、乙方在施工现场必需设有工程进度治理机构，并明确工程经理和工地现场施工进度负责人。

五、乙方总体进度和分阶段的进度规划必需听从甲方总体进度和分阶段的进度规划。

六、乙方在组织施工前，必需向甲方交纳10万元的施工进度保证金，以使乙方在施工过程中能够更好的进展进度掌握和治理，到达并完成合同商定，否则不得承包本工程；在工程完工、分包合同终止后，乙方根据分包合同和本协议履行了全部责任和义务，则返还施工进度保证金，反之，则视责任的大小，根据分包合同、本协议及相关规定扣除施工进度保证金；如因乙方缘由造成进度滞后，给甲方带来的经济损失超过了施工进度保证金，则甲方除扣除全部进度保证金外，还有权从应付乙方款项中直接扣除超出局部作为赔偿。

七、甲方权利、责任

一、甲方负责对工程进度的全面治理。向乙方公布本工程的进度目标、本工程的进度治理制度及奖罚方法。并严格按工程进度目标、本工程的进度治理制度及奖罚方法实施。

二、负责对乙方工程进度目标、进度理制度和掌握方法、劳动力规划的审批，审批合格后甲方归档备案。

三、负责对比乙方劳动力配置规划对乙方过程中劳动力动态进展监控，当乙方施工现场劳动力不满意进度需要时，甲方有权要求乙方补充劳动力，如经甲方屡次督促，乙方现场劳动力仍不满意进度需要时，甲方有权对乙方进展惩罚，并由此造成的一切损失由乙方担当。

四、由于乙方缘由造成工作进度滞后3%时，甲方有权撤换乙方工程经理和乙方任何一级不称职的工程治理人员；当乙方的工作进度滞后5%时，甲方有权切除乙方合同内规定的任何一局部工作内容单独组织施工，并有权终止合同，且由此造成的一切损失由乙方担当。

五、甲方对周进度、月进度进展评价，对乙方没有按周进度、月进度等阶段性进度完成的，有对乙方进展惩罚的权利。

六、甲乙双方就本分包工程结算时，甲方施工治理部门应出具工程进度评价书，无工程进度评价书者不能结算。

其次条乙方权利、责任

一、乙方必需无条件按分包合同商定的工期完成所承揽的施工任务，响应甲方所制定的进度目标。

二、乙方必需听从甲方的指挥和监视，遵守甲方各项进度治理制度和奖罚方法，遵守甲方上级主管部门、业主、政府部门的各项治理。

三、乙方入场后组织施工前，向甲方以书面形式报乙方所制定的工程进度目标、进度治理制度和掌握方法、劳动力配置规划，甲方审批，审批合格后甲方归档备案。

四、乙方入场后组织施工前，向甲方报总进度规划和具体分项工程进度规划，以上规划应满意甲方总进度规划和合同工期的要求，甲方留档备查。

五、乙方在履行合同及本协议期间，向甲方提交周进度规划和月进度规划，甲方审批，审批合格后甲方留档备查，作为比拟工程实际进度和进度评价的依据。

六、乙方有责任依据甲方要求，无条件地马上撤换任何一级行为不端或不称职的工程经理部成员和雇员，并尽快代之以称职且经甲方批准的人员，由此所发生的费用由乙方担当。

七、乙方必需按劳动力配置规划保证有足够的人力，以满意甲方对规划进度的要求，假如进度滞后，有责任按甲方的要求增加人力或加班以保证工程按合同规定的期完工。否则，甲方有权将局部或全部工作及费用从乙方合同工作范围及合同款中扣除，并指定他方完成。

八、在甲方的指挥和监视治理下，负责组织劳动力进展详细工作的实施，确保各项进度规划的实现。

九、承受因乙方缘由而不能实现周进度规划、月进度规划、合同工期等状况的各项惩罚。

第三条工程进度治理细则

一、乙方所报的总进度规划的总工期必需符合分包合同所商定的工期，规划一经甲方批准后，应严格执行，未经甲方书面批准不得作任何更改。

二、乙方所报劳动力配置规划必需符合工期要求，劳动力配置规划应包括施工阶段、工种、人数、进出场时间，规划一经甲方批准，应严格执行，未经甲方书面批准不得作任何更改；如确因工程实际状况发生变化，需要对现场劳动力进展调整（增加、削减或撤场），由乙方书面报告甲方，经甲方书面确认前方可调整。

三、甲方按经审批的劳动力配置规划不定期的核查工地现场实际人数，照实际与规划不附，则甲方有权对乙方扣除10000元/次的违约金，并敦促乙方按规划要求补齐施工现场所需用的劳动力。如通过扣除违约金、敦促等措施，乙方现场劳动力仍不满意工期要求，则甲方有权切除乙方合同内规定的任何一局部工作内容单独组织施工，并有权终止分包合同，且由此造成的一切损失由乙方担当。

四、乙方所报的月进度规划应符合总进度规划的要求，规划一经甲方批准，应严格执行，未经甲方书面批准不得作任何更改。如因乙方缘由，乙方不能实现月规划，每延误一天，扣除合同总价0.3%的违约金。

五、乙方所报的周进度规划应符合月进度规划的要求，规划一经甲方批准，应严格执行，未经甲方书面批准不得作任何更改。如因乙方缘由，乙方不能实现周规划，每延误一天，扣除合同总价0.1%的违约金。

六、乙方向甲方提交周进度规划的时间为每周一10：00时前，周规划应包括下周要完成的工作内容、人力的投入状况、需要甲方解决的问题；乙方向甲方提交月进度规划的时间为每月22日10：00时前，月规划应包括下月要完成的工作内容、人力的投入状况、需要甲方解决的问题。

七、工作例会：每天下午15：30时，乙方全部治理人员必需参与甲方召开的碰头会；每周四下午15：30时，乙方全部治理人员必需参与甲方召开的一周总结会；每月24日下午15：30时，乙方全部治理人员必需参与甲方召开的月总结会。如乙方参会人员无故不参与会议的，则甲方对乙方处以200元/人·次的罚款。

八、发生工程变更后，假如工程量发生变化，甲方的工程进度规划是否调整由甲方打算，乙方不得调整。假如工程量增大，甲方有权要求乙方增加人力投入来保证工程进度规划。

九、假如乙方完成的工作不满意验收条件或质量要求，造成工程整体验收通不过，由此产生的工期延误由乙方负责。

十、如因乙方缘由，不能在分包合同所商定的工期或经甲方事先

书面确认的延长工期内完成合同商定的全部工作内容，乙方应担当违约责任和违约金，甲方有权在向乙方的付款中按下述规定扣除违约金：从规定的总工期或经甲方事先书面确认的延长工期完工日次日起至实际完工之日止，每延误一天，扣除合同总价0.5%的违约金。

十一、工期违约金的总额以分包合同总价的10%为限。

第六条掌握措施

一、甲乙双方自签定本协议起，都要严厉对待、仔细执行、共同遵守。

二、如在本协议各项条款履行过程中，乙方无视条约，甲