xx民事答辩状范文

xx最新民事辩论状范文xx最新民事辩论状范文民事如何写?下面是给大家搜集的xx最新民事辩论状范文，供大家阅读参考。辩论人：名称：地址：：法定代表人：职务：委托代理人：姓名：性别：年龄：民族：职务：工作单位：住所：：因诉我单位一案，辩论如下：此致人民法院辩论人：(盖章)法定代表人：(签章)年月日附：辩论书副本份。其它证明文件份。辩论人：重庆XX公路建立开发，住所地：重庆市XX区文龙街道九龙大道，组织机构代码：691XXX51-0。法定代表人：XXX，职务：董事长。因被辩论人诉请贵院判决辩论人赔偿被辩论人各项损失一案，现辩论人根据事实和法律作出辩论如下：一、本案的客观事实及其法律关系。S204线XXX至XXX二级公路改扩建工程，其建立用地是经国务院国土资函(xx)431号文件批准，重庆市人民政府渝府地(xx)694号文件批准的重点工程。XX路(XX段)第一段(k26+955至k30+000)位于XX与XX交界处，该段中标施工单位是第二被告XXX第三工程，并与辩论人签订了合法的工程施工合同。被辩论人诉称通过第二被告工程经理XXX与第三人重庆XXX建材签订了“劳务分包合同”既不是事实，又不合法。辩论人一直认为被辩论人只是第二被告的一个施工班组，事实上被辩论人一直都是以施工班组的名义在该合同段施工。由于该施工班组没有严格履行合同施工要求，管理人员长期不到位，现场施工，出现了野蛮施工，不文明施工突出，放炮造成村民利益损害，受到村民自发性阻工，导致工程推进缓慢，拖延工期。xx年6月左右，辩论人及其该段工程部在区交委指导下屡次约谈施工单位，要求加强该合同段管理或者更换施工队伍，否那么就相关问题进展。xx年8月，被辩论人施工班组因工程款拨付问题起诉本案第二被告，后经过双方协商，被辩论人同意退场，并结算已经施工的全部工程款XXX万元，同时承诺不再追究任何经济和法律责任。可见，被辩论人以施工班组的名义出如今第二被告XXX第三工程中标的XX路(XX段)第一合同段施工工地，相对于辩论人来说实际上就是一个实际施工人。二、被辩论人虽然是实际施工人，但其主体地位不具有合法性。施行XX公路建立的业主单位即发包方是本案辩论人，而施工单位即承包方是本案第二被告，辩论人和被辩论人没有直接的法律关系。被辩论人通过违法分包、转包后的施工行为造成的任何损失与辩论人无关，更何况其损失纯属子虚乌有。即便是被辩论人有损失，也不是辩论人造成的，谁施行了侵权行为，谁就承当侵权责任。由于被辩论人进入该合同段施工的行为不合法，其地位不具有合法性，其权益当然不应当受到合法保护。三、辩论人没有施行侵权行为，与被辩论人的损失无关，即没有给被辩论人造成损害后果，不够成侵权。被辩论人诉称的征地行为和房屋、官网等拆迁行为影响其施工，造成其损失。但是，辩论人在施工合同中明确约定了边征地，边拆迁。在施工合同段里，假设哪里拆迁完毕，就施工哪里。因此，不会影响其施工，更不会导致全面停工。异地爆破和村民严重阻扰更是被辩论人的自主行为引发，如其因炮损导致村民阻工，主要是其不文明施工，甚至违法施工给村民造成损害在先，村民阻工的'行为属于自救行为，显属不当，即便造成甚至扩大了被辩论人的损失，也只能找阻工村民个人依法解决。可见，辩论人没有施行侵权行为，也不可能施行侵权行为。总之，本案中辩论人没有施行侵权行为，没有造成损害后果，不符合侵权的构成要件，不应当承当侵权责任。综上所述，辩论人与被辩论人即没有合同关系，没有构成违约;也没有侵权关系，不承当侵权责任。其作为实际施工人的地位，应当根据《最高人民法院关于审理建立工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条第2款“实际施工人以发包人为被告主张权利的……，发包人只在欠付工程款范围内对实际施工人承当责任。然而，原被告双方对所做工程量应支付的工程款已经支付完毕都无异议。因此，恳求贵院依法全部驳回被辩论