绿化景观施工合同2000字通用

第页共页绿化景观施工合同2000字通用绿化景观施工合同2000字通用。人们对法律的关注度越来越高了，合同已经在我们的日常生活中大量被使用。签订合同是双方防止冲突的一种手段。合同范本网编辑特别从网络上整理了绿化景观施工合同，相信您在阅读网页内容后有所收益！绿化景观施工合同【篇1】(以下简称甲方)(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，就，同意订立本合同，达成协议如下：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：二、本合同施工范围：工程园区施工图纸范围内的园林景观绿化进展建立。三、合同工期：开工日期：xx年10月25日开工日期：xx年01月15日四、合同价款及付款方式总造价为610万元，增减项根据甲方意见进展调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，开工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为一年。五、乙方向甲方承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。七、各方权利及义务：1、甲方的权利及义务：(1)、甲方代表负责监视检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用考前须知。(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期____理开工结算。2、乙方的权利及义务：(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。(2)、乙方按甲方要求进场施工并提早组织好采购、运输、保护等工作。(3)、按施工平安标准规定，采取施工保卫平安等技术措施，确保现场施工人员及第三者平安。(4)、承受甲方监视和管理并服从总包单位对工程总进度方案的安排与施工协调。(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收标准》进展施工，确保工程质量和合同工期。(6)、参加工程开工验收，开工验收合格后，应按甲方要求及时办理开工资料的移交，编制工程结算。(7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。(8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。八、质量与验收1、本工程按国家现行《根底设施工程施工及验收标准》进展检查验收，园建工程按《建立工程施工质量验收统一标准》(GB50300-xx)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准，开工验收如未能到达中标质量标准的，乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金，因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。2、乙方必须严格按施工图、国家施工标准和附属设施有关专业验收标准精心施工，确保质量。各分项工程，隐蔽工程，尤其是中间验收必须严格按标准要求规定进展逐项检查验收，并提早48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加，质量不合格的承包单位无条件返工，直到合格为止。九、合同生效合同订立时间：年月日本合同双方约定签字盖章后生效十、合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日绿化景观施工合同【篇2】发包人：承包人：发包人、承包人根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原那么，结合本工程的实际情况，经双方友好协商一致，订立本合同：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：二、工程承包范围软景：种植土、绿化和种植。硬景：园建施工(含局部构造、水电安装、铺装)、景观铺装工程本工程承包范围与周边标段或市政的工程承包范围内容有争议时，以发包指令为准。三、承包方式：包工包料四、合同工期合同完工时期为月月日五、合同价款与调整本工程合同总价暂定为万元整(小写：元)，其中绿化种植工程(不含种植土)一次性定价为整(￥元)(工程量清单见合同附件1)，其它工程暂估造价整(￥元)。合同结算及价款调整按如下条款执行：1、绿化种植工程中绿化种植苗木数量发生变化时，综合单价按附件1，该项合价根据数量按实调整：2、绿化种植工程中苗木规格、品种调整时，承包人组价报发包人审核同意;如双方不能达成一致意见，发包人可自行选择苗木并签定确认购置价格(到施工现场价)。调整苗木的综合单价按购置价格乘以费用系数，其中胸径不小于15CM的乔木系数为1.3，其它苗木系数为1.25。承包人对移植前苗木质量进展检查，合格苗木由承包人负责购置并承当保修责任。3、绿化种植黄土综合单价为10%有机肥)，种植耕植土(发包人提供土)综合单价16.55元/立方米。土方造价=(综合单价×完成方量)不计入总价下浮。4、园建工程结算按《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》(20____)及《浙江省建筑工程预算定额》(20____)及相关额定，三类取费总价下浮8.6%(园建工程取费标准见附件)。5、安装工程结算按《全国统一安装工程预算定额浙江省单位估价表》(20____)、《浙江省建筑安装工程费用定额》(20____)及相关规定，四类取费工程总价下浮5.6%(安装工程取费标准见附件)。6、花盆、雕塑、桌椅等简单安装的成品部件，承包人提交部件数量及报价清单、样板或照片，发包人进展核价。作为独立费计税不计费，不计入总价下浮。7、塑石、堆石、钢构件、木构件由承包人组价，发包人核定后确定综合单价，不计入总价下浮。8、铁艺制品、车道入口顶棚、成品木制品、塑石工程等发包人如指定分包，承包人收取2%总包管理配合费(不包括税金)。9、本合同中所有的综合单价不另计税。六、双方一般权利与义务1、发包人派驻的工程师：姓名：职务：发包人委托的监理单位：名称：总监：2、承包人工程负责人：姓名：职务：姓名：职务：3、发包人工作：a、开工前提供水、电线路至施工场地内，提供施工图叁套;b、负责组织施工图会审和设计技术交底;c、负责本工程与其他相关工程的施工协调;d、负责工程验收及签证;e、配合承包人办理移交手续;4、承包人工作承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：a、开工前提供工程进度方案表、施工组织设计。b、开工前配合发包人办理工程质监登记手续，及时办理安监登记手续。c、承当工程平安保卫，做好夜间施工照明工作。d、无条件服从发包人工程师及发包人指派的监理人员的管理，主动做好与其它施工单位的协调配合工作。e、本工程完工后至小区通过综合验收交付使用前，由承包人承当工程保护并承当相应费用。完工至通过综合验收如间隔超过90天，承包人可向发包人办理移交手续。f、施工过程中须做好地下管线、邻近建筑物与构筑物的保护工作，如发生损坏需承当相应赔偿责任。g、做好文明施工工作，并承当相应责任与费用。七、材料约定本工程所用材料原那么上均由承包人购置，并就材料有关事项约定如下：1、所有进场材料、设备及构件，必须符合国家有关规定，符合各项技术指标，并提供相应的资料，同时必须符合设计要求。事前封样的进场材料，必须与样板一致。所有进场材料、设备及构件，使用前必须先向业主和监理报验。2、钢材、水泥、砼、管道按台州市造价信息施工月平均价;3、铺贴材料、设备等主材，在开工后十天内由承包人提交材料及报价清单、样板、照片，发包人进展品牌、价格核定。承包人提交的清单中应明确材料规格、数量，材料损耗按定额，所有铺贴材料均按100元/平方米取费并计入合同总价下浮，补差局部不计入总价下浮。4、本工程所采用的大型乔木(指综合单价不小于20____元的树种)进场前需由发包人代表认可。5、局部铺贴材料和窨井井盖采用甲供形式，材料损耗按定额，所有铺贴材料按100元/平方米取费并计入合同总价下浮。八、质量与验收1、工程质量标准：一次性验收合格，并通过政府各项专业验收。2、双方约定中间验收部位：验收标准规定的隐蔽工程和中间验收部位在进入下道工序前，必须通知监理工程师和发包人工程师组织隐蔽工程和中间验收。监理工程师和发包人工程师所组织的各类中间验收、任何时间安排的随机抽查，承包人应给予配合，这些验收和抽查的施行并不减轻或变更承包人对承包的工程质量应负的全部责任。3、相关检验、检测费用均由承包人承当。九、合同价款支付1、工程不支付预付款。2、进度款支付方法;a、管网完成支付至合同总价的20%。b、以下形象部位完成后支付至合同总价的70%：硬景完成、大型乔木种植完成;c、工程完成并通过开工验收及当地验收标准、对口验收，支付至合同总价的80%;d、余款支付：综合验收通过、结算审计完成、发包人承受全套资料，付款至合同结算额的90%，余款10%作为保修金在保修期满后退还(不计利息);3、上述付款条件到达后的次月10个工作日内付款，付款时按规定扣除水电费用。十、保修1、绿化种植工程保修期为1年(其中乔木保活期2年)，园建及安装工作保修期为2年，保修期自工程开工验收之日起。2、保修期内承包人承当所施工内容的保修责任。保修期限内承包人应及时对苗木进展养护，枯死苗木应在7天内更换完成(7月1日至9月30日之间枯死的乔木应及时处理，10月12日之前补种完成)。所更换的苗木的保活期自种之日起计。3、保修期满1年，退还合同结算额的7%保修金，保修期满2年，退还剩余3%保修金，保修金在符合支付条件的次月十个工作日内退还(不计利息)。十一、违约责任1、合同生效履行期间，擅自解除合同的一方应向对方赔付合同总价款的10%违约金同时承当由此引起的第三方的赔偿费用。2、承包人延误工期每延误一天支付5000元违约金，延期超过15天，赔偿合同总价的5%，并承当由于工期延误，发包人商品房交付推延而引起的相关赔偿费用。3、园建及绿化种植达不到一次性合格标准(指整改问题多，需重新组织验收)，或因施工质量未通过政府对口验收和综合验收(指验收后无法在5个工作日内完成整改并再次通验收)的，罚款合同总价的2.5%;4、主要管理及施工人员未按约定到位的，每人次(按周检查)罚款5000元，累计超过5次的，罚款总价的2%;十二、奖励1、承包人提早工期，发包人奖励5000元/天，工期奖励不超过15天。2、绿化种植工程一次性通过质监、对口验收，经设计、发包人评定较好表达设计意图，奖励5万元。十三、其它1、发包人有权无偿使用承包人及派驻本工程的工程管理及施工人员信息，以广告、宣传资料、产品说明书等形式予以公开公布。2、承包人同意在本工程开工移交后，继续与发包人指定的物业公司履行本合同。3、合同履行中发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应本着友好协商精神予以解决，在协商无效情况下，可提请台州市仲裁机构仲裁。4、本合同一式六份，双方各持三份，本合同自双方签章后生效。发包人(盖章)：承包人(盖章)：法人代表(签字或盖章)：法人代表(签字或盖章)：代理人(签字)：代理人(签字)：联络：联络：开户银行：开户银行：帐号：帐号：合同签定订日期：年月日附件：1、苗木种植综合单价工程量清单2、道路工程取费汇总表、安装工程费汇总表3、承包人主要管理人员绿化景观施工合同【篇3】园林绿化工程承包合同发包方：

____________公司〔以下简称甲方〕承包方：

________________〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的详细情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条

工程概况1．工程名称：

______________工程外环境景观及______________景观园林绿化工程

；2．工程地点：_____________________；3．工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程〔含各出入口〕、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等〔详见施工图〕。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，那么乙方免费提供该项效劳；如不由乙方承包该工程的施工，那么甲方支付该项效劳费用______________元予乙方。4．承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。第二条

工程期限1．本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，开工日期为_______年_______月_______日。2．如遇以下情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。〔1〕发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者；〔2〕明确由发包方负责供给的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；〔3〕在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者；〔4〕发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；〔5〕未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；〔6〕因遇人力不可抗拒的自然灾害〔如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等〕而影响工程进度者；〔7〕发生重大设计变更。第三条

工程合同造价：1．本工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整〔含税〕。2．按照第八条标准按实际工程量进展结算。第四条

材料、设备供给、检验1．进口特殊材料，由发包方组织供给到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责；2．成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供给和商品检验后交付承包方。对提早到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丧失或损坏；3．所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4．已进场的物资，假设发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。5．具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承当；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。6．没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。7．乙方已预定或已采购的材料，假设甲方发生变更，造成的损失由甲方承当。第五条

工程质量和检查验收1．本工程质量要求为优良；2．承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关标准、规程进展施工，并承受发包方现场监理工程师或工程师代表的监视检查；3．发包方聘用的现场监理工程师为____________；4．承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。5．隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后

24

小时内应到现场检验，认可签证后，方可进展下一工序施工。6．工程开工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为根据。7．工程开工后，承包方按规定整理提供完好的技术档案资料，并发出开工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进展开工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。8．已开工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。9．工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承当，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承当。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进展修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条

施工设计变更1．发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效根据，承包方不得擅自修改。2．施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予施行。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3．当修改图纸属于设计错误、设备变更、构造改变、标准进步、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用〔包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失〕由责任方负责并调整合同造价。4．承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后施行；5．在工程施工中发生以下事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认；〔1〕设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符；〔2〕设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；〔3〕设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了意料不到的特殊困难等。〔4〕确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承当。第七条

双方负责事项1．发包方〔1〕办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的撤除〔包括架空及隐蔽的〕，并提供有关隐蔽、障碍物资料；〔2〕在开工前做好“三通”；按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；

〔3〕根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；〔4〕按规定提供施工场地；〔5〕合同签订后______天内〔以收签最后一张图纸为准〕向承包方提供完好的施工技术资料______套；〔6〕确定建筑物〔或构筑物〕道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点；〔7〕组织承包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在______天内分送有关单位；〔8〕审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款；〔9〕派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进展监视检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。〔10〕组织对工程的开工验收，并按合同规定日期配合承包方办好开工结算工作。2．承包方〔1〕施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；〔2〕编制施工组织设计〔或施工方案〕、施工总进度方案、材料设备及成品半成品等进场方案、用水电方案、开开工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方及有关单位；〔3〕按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供给和管理；〔4〕严格按照施工图与说明书进展施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；〔5〕在交工前应负责保管，并清理好场地；〔6〕提供开工验收技术资料，办理工程开工结算，参加开工验收；〔7〕在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。第八条

工程价款的支付与结算1．签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的______％；2．乙方完成合同工程量的______%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______％进度款；3．工程开工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______％进度款；4．工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的______％工程款；留结算价的

5％

尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后______天内分别一次支付给承包方。5．发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款方法的有关规定处理。6．确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承当。7．本工程造价结算方式按以下情况办理：7．1

工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量进展计算；7．2

园林建筑工程、园林绿化工程工程费用计取套用___年三年《广东省园林建筑绿化工程综合定额》按定额计价；7．3

安装工程工程费计取套用2023年《广东省安装工程综合定额》按定额计价；7．4

园林建筑、绿化工程结算造价按____________建立工程造价管理站于2023年7月12日颁发的《___年三年园林工程定额计价程序表》计费后总价下浮5％计算；水电安装工程结算造价按____________建立工程造价管理站于2023年7月12日颁发的《___年三年安装工程定额计价程序表》计费后总价下浮5％计算；7．5

园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的2023年度7月份《xxx建筑工程、安装工程、园林绿化工程材料、苗木价格表》，发包方可指定局部材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等；7．6

发包方指定的材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条7．4款下浮。第九条

违约责任1．承包方的责任〔1〕工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。〔2〕工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币____________元作为逾期违约金。2．发包方的责任〔1〕未能按照承包合同的规定履行自己的责任，开工日期得以顺延。〔2〕工程未经历收，发包方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承当责任。第十条

争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向____________人民法院起诉。第十一条

特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据详细情况结合有关规定议定特殊条款第十二条

附那么其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》及有关规定执行。本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程开工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正本

2

份，其中发包方执

1

份，承包方执

1

份，副本

2

份，发包方执

1

份，承包方执

1

份。发包方〔盖章〕__________________

承包方〔盖章〕__________________法定代表人〔签名〕：____________

法定代表人〔签名〕：____________委托代表人〔签名〕：____________

委托代表人〔签名〕：____________签约日期：______年______月____日

签约日期：______年______月____日绿化景观施工合同【篇4】建立单位(甲方)：施工单位(乙方)：经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进展_______________园林绿化工程施工，本着互相协作、严密配合的原那么和保证工程顺利进展，特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式：1、工程内容包括、等工程。2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。二、工程造价：乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。三、付款方式1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。四、工期1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。2、开工日期______年月日。3、开工日期______年月日。五、双方责任：(一)甲方责任：1、负责办理施工报建手续，领取建筑答应证和施工答应证。2、组织工程开工验收，并按合同规定办理结算。(二)乙方责任：1、按施工图纸及有关施工技术标准进展施工。2、承当绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。3、工程开工后清理现场，做到工完场清。六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日绿化景观施工合同【篇5】甲方：乙方：为确保该工程的顺利进展，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：5、绿化面积：6、绿化标准：7、绿化品种：8、工程造价：大写：第二条工程期限全部工程开工日期，本工程定______年______月______日开工，全部工程开工日期：______年______月______日开工，合同工期总日历天数18天。第三条工程延误与工程奖罚1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提早三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。2、施工中因各种原因需要停工，应提早24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承当相应损失。第四条甲方工作1、确保施工面，现场做到三通一平。2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。3、甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。第五条乙方工作1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，承受甲方对工程进度的监视检查。2、工程开工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承当质量保修责任。3、乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，平安施工，施工中如因乙方平安措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承当。第六条质量验收1、苗木栽植要严格遵守操作标准作业，确保苗木成活率不低于100%。2、土建工程及换土工程要按图施工。3、种植完成后有乙方在有乙方在一个月内完成验收。第七条付款方式甲方验收合格后付全款。第八条争议处理因履行本合同发生争议，应协商解决。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。第九条维护有甲、乙双方协调。甲方：签字：乙方：签字：______年______月______日绿化景观施工合同【篇6】建立单位：_______________(以下简称甲方)施工单位：_______________(以下简称乙方)经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进展_______________园林绿化工程施工，本着互相协作、严密配合的原那么和保证工程顺利进展，特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式1、工程内容包括______________________________等工程。2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。二、工程造价乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币_______________元。三、付款方式1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。四、工期1、本工程总工期______天(日历从开工之日算起)。2、开工日期______年______月______日。3、开工日期______年______月______日。五、双方责任(一)甲方责任：1、负责办理施工报建手续，领取建筑答应证和施工答应证。2、组织工程开工验收，并按合同规定办理结算。(二)乙方责任：1、按施工图纸及有关施工技术标准进展施工。2、承当绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。3、工程开工后清理现场，做到工完场清。六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力甲方：__________________乙方：___________________________年_____月____日_________年_____月____日绿化景观施工合同【篇7】发包方：____________________(以下简称甲方)承包方：____________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的详细情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：____________________工程外环境景观及____________________景观园林绿化工程;2、工程地点：____________________;3、工程承包范围和内容：____________________园林景观、____________________景观工程、____________________景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，那么乙方免费提供该项效劳;如不由乙方承包该工程的施工，那么甲方支付该项效劳费用______元予乙方。4、承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。第二条工程期限1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，开工日期为______年______月______日。2、如遇以下情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。(1)发包方在合同规定开工日期前______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者;(2)明确由发包方负责供给的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者;(3)在施工中因停水、停电连续影响______小时以上者;(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;(7)发生重大设计变更。第三条工程合同造价1、本工程合同预算造价为人民币______元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(含税)。2、按照第八条标准按实际工程量进展结算。第四条材料、设备供给、检验1、进口特殊材料，由发包方组织供给到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;2、成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供给和商品检验后交付承包方。对提早到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丧失或损坏;3、所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4、已进场的物资，假设发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。5、具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承当;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。6、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。7、乙方已预定或已采购的材料，假设甲方发生变更，造成的损失由甲方承当。第五条工程质量和检查验收1、本工程质量要求为优良;2、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关标准、规程进展施工，并承受发包方现场监理工程师或工程师代表的监视检查;3、发包方聘用的现场监理工程师为____________;4、承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。5、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进展下一工序施工。6、工程开工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为根据。7、工程开工后，承包方按规定整理提供完好的技术档案资料，并发出开工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进展开工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。8、已开工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。9、工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承当，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承当。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进展修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条施工设计变更1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效根据，承包方不得擅自修改。2、施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予施行。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、构造改变、标准进步、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。4、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后施行;5、在工程施工中发生以下事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认;(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符;(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了意料不到的特殊困难等。(4)确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承当。第七条双方负责事项1、发包方(1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的撤除(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽、障碍物资料;(2)在开工前做好“三通”;按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费;(3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要;