弱电工程施工合同六篇

第页共页弱电工程施工合同六篇[精华]弱电工程施工合同六篇。弱电工程施工合同【篇一】甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，签订本合同。一、合同名称、地点工程名称：盐亭恒都商业广场〔监控施工〕工程地点：盐亭县云溪镇二、承包范围和内容：1、乙方将严格按照设计图纸内的：线缆穿设，管道敷设，设备安装及调试，电子巡更系统，电梯五方通话无线对讲系统〔4套〕2、承包方式：包工包料、图纸内所有监控设备安装、管道、管线敷设〔三、四层的线路敷设〕、监控室绝缘地板安装、工程的安装总价、在施工过程中因甲方要求修改或设计变更的设备安装费用按实另行结算，计算方式为：人工+材料不计利润。3、安装造价包括：工程安装费、调试费、设备材料费、资料，平安文明施工费、措施费、水电费、机具进出场费、利润、税收、等监控安防工程使用前后所发生的全部明示暗示费用。4、在合同履行中发生需要增加或减少设施设备的，甲方应以书面形式通知乙方需要增加或减少设施设备的名称和数量，经甲、乙双方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加或扣除相应的合同价款，所有的设备材料清单见附表〔工程量的增减以附表清单为计算根据，附表清单甲乙双方签字认可〕三、合同工期：开工日期：________年________月________日至________年________月________日止；合同工期总日历天数天。〔包括法定节假日〕四、合同价款金额〔大写〕：〔人民币〕拾捌万整五、合同付款方式：1、本工程无预付款，乙方将工程内所有管线敷设完毕经监理和甲方验收合格后付已完工程量的30%，设备安装调试完毕经监理甲方验收合格后付至合同金额的95%，剩余5%为质量保证2、量保证金：乙方合同剩余金额作为质量保证金，在设备安装调试验收合格满一年后的7日内由甲方支付给乙方。3、开工验收合格后乙方一次性开具合同价同等金额的建安发票。六、甲方责任〔1〕甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电〔施工过程中所产生的水电费用乙方自行缴纳〕〔2〕协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工境，配合乙方解决施工过程中遇到的问题〔3〕按照合同规定，及时向乙方支付设备款项以及施工款项。〔4〕工程完毕后，甲方应根据乙方的申请及时进展工程验收工作。〔5在设备安装调试合格验收后，由甲方负责成品保护工作，验收前产品产权归乙方。七、乙方责任〔1〕保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。〔2〕工程经开工验收〔包括中间交工验收〕到达合格标准后，由甲乙双方在验收报告上签字，作为乙方交工的证明文件。〔4〕按照合同约定的开工日期或甲方同意顺延的工期开工。〔5〕保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场到达专用条款约定的要求。〔6〕乙方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未经甲方允许，不得透露给第三方。〔7〕乙方在施工过程中严格按照甲方及监理的施工要求，听从甲方及监理的工作安排。〔8〕乙方严格按照附表清单上的材料品牌采购安装，甲方和监理发现所采购的材料设备与清单不符，甲方有权不予工程的验收并处以材料设备采购金额的5倍罚款，情节严重甲方有权解除本合同。八、工程进度变更1、暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停顿施工。乙方施行甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在24小时内给予答复。甲方2、工期延误因以下原因造成工期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：〔1〕由于设计变更和工程量增加。甲方应承当所发生的追加合同价款，相应顺延工期；〔2〕因甲方原因或第三方原因造成工程延误，工期相应顺延。〔3〕一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。〔4〕不可抗力。〔5〕双方约定或同意工期顺延的其他情况。乙方在第2款情况发生后3天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后2天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。九、开工验收1、工程具备开工验收条件，乙方按国家工程开工验收有关规定，向甲方提供完好开工资料及开工验收报告。2、甲方收到开工验收报告后7天内组织有关单位验收，并在验收后3天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承当由自身原因造成修改的费用。3、工程开工验收通过，乙方送交开工验收报告的日期为实际开工日期。工程按甲方要求修改后通过开工验收的，实际开工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。十、售后效劳及保修1、在工程验收后，乙方负责对其提供的设备施行保修及售后效劳，设备的免费维修期为一年〔人为损害和不可抗力的因素除外〕。2、在本合同规定的保修期外，假设甲方需要乙方提供维护维修指导，双方可另行商定。3、乙方应对甲方操作人员进展免费培训十一、平安施工1、乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时承受行业检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。2、乙方在施工过程中，应严格遵守总包方各种规章制度，加强自身平安意识，做好员工平安培训工作。3、发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，并承当由此十二、组成合同的文件1、本合同文本；2、设备清单〔详见合同附表〕双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同同样具有法律效力。十三、乙方向甲方承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。十四、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。十五、违约处理1、甲方违约。当发生以下情况时：〔1〕甲方不按照协议规定按时支付乙方合同款项，乙方有权收取滞纳金。滞纳金以合同违约款为基数按日息0。1‰〔千分之一〕累计收取。〔2〕甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的情况。甲方承当违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。2、乙方违约。当发生以下情况时：〔1〕因乙方原因不能按照合同约定的开工日期或甲方同意顺延的工期开工；因乙方原因造成工程延误，那么被视为延期行为，每延期一天，甲方有权扣除违约合同部分款额的0.1‰〔千分之一〕。如因甲方、第三方或不可抗拒因素所造成的工程延期，乙方不承当任何责任，不被视为违约。〔2〕乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承当违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。3、其它违约责任或未尽事宜，按合同法有关规定执行。4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同。十六、争议处理1、甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向绵阳市仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：〔1〕单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停顿施工。〔2〕调解要求停顿施工，且为双方承受。〔3〕仲裁机构要求停顿施工。〔4〕法院要求停顿施工。十七、合同生效合同订立时间：年月日本合同由合同双方签字盖章后生效。本合同正本四份，具有同等效力，由甲方三份乙方一份。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日弱电工程施工合同【篇二】甲方：_____________________乙方：___________________________甲乙双方本着诚信原那么，经友好协商就乙方为甲方工地________________________弱电工程达成以下合同。一.业务范围及业务容量〔1〕乙方负责为甲方指定场地提供弱电终端点及设备安装调试，并完全按照合同条款规定的规格型号施工。详见附件清单。〔2〕乙方在施工期间按照甲方规定文明施工。〔3〕本工程合同总金额人民币〔大写〕柒万壹仟圆整小写￥：_____________________元整。(含6%税)二.双方权利与义务1.乙方按照甲方的要求,在____________年____月____日之前完成工程并交付甲方验收；2．甲方负责提供正确、详细的资料并提供必要的配合；3.乙方对本合同中设备免费保修一年；第二年开场有偿效劳，详细条款另议；4.所需材料及设备详细见报价单，报价单作为本合同一部分。三、价格与费用支付〔1〕在甲乙双方签订本合同时，甲方预付工程款的人民币￥：_______0.00元整；〔2〕在工程中期甲方预付工程款的人民币￥：_______0.00元整；〔3〕工程开工，甲方验收合格后即付工程款￥：_______00.00元整四、违约责任如乙方在__________年______月______号没有完成该工程，每延一天甲方在工程款中扣除￥：___________________元整，如因甲方因素造成的延期乙方除外；五、免责条款因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，甲乙双方互相不承当违约责任。但如遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后3日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。六、保密责任未经对方书面答应，任何一方不得向第三方提供或披露与对方业务有关的资料和信息，但法律另有规定的除外。七、争议的解决对于因本合同履行而发生的争议，双方可协商解决，协商不成的，经双方同意，提交市仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局，对双方均有约束力。八、合同生效、终止及其他a)合同一式二份，双方各执一份，由甲乙双方法定代表人或其受权的代表人签字；b)本合同及其各条款自双方签字盖章之日起本合同生效；c)对于本合同未尽事宜，双方可签订补充合同或以附件的形式对本合同中的有关问题做出补充、说明、解释，本合同的补充合同和附件为其不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方：_______昆山________________乙方：_______昆山________________________〔盖章〕〔盖章〕代表人(签字)：__________代表人〔签字〕：_____________日期：_______日期：_______弱电工程施工合同【篇三】托方：(以下简称甲方)承接方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，双方就建立工程施工事项协商一致，订立合同。一、工程名称：工程地点：工程内容：1、智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。2、安防监控系统布线、设备安装及调试。3、智能停车场系统布线、设备安装及调试。4、周界报警系统布线、设备安装及调试。5、公共播送系统布线、设备安装及调试。6、电子巡更系统布线、设备安装及调试。二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额：本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干；超出本弱电系统工程范围内的工程假设有实际需要增加的，由双方协商定价。三、产品质量及安装调试要求：1、乙方须按附表1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，假设不能到达要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。未经2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线标准，便于使用及维护。四、工程工程建立期限：接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。x年x月x日开工，x年x月x日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。五、双方责任甲方责任：1、由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。2、协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。3、按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。4、甲方接乙方申请，应及时对工程进展验收。乙方责任：1、保证工程质量，确保工炒合同约定的工期完成。2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承当。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。3、乙方在施工中应采取必要的平安防护措施，保障作业人员的平安，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。4、乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。六、售后效劳：1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，假设有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。2、假设甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场效劳。七、责任的免除1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失。八、约定事项1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否那么视为违约。九、违约责任：1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0、1%向甲方支付违约金。2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。十、开工验收及付款方式：工程款支付方式为：工程支付方式1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的10%作为预付款，即写：2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的30%，即写：3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的40%，即写：4、乙方对工巢装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%，即写：5、剩余工程款总额的5%做质保金，即写：并在保修期届满一年之后，5日内支付全部余款。注：工程详细造价，请见附件1十一、合同执行中，假设发生纠纷，由甲乙双方协商解决，假设协商不成，提交仲裁员会解决，直至提交审理。十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。十四、合同经双方法定代表人或其受权的'代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。货款两清后，合同效力终止。甲方：乙方：日期：x年x月x日弱电工程施工合同【篇四】甲方：上海领慧智能科技乙方：今有甲方〔上海领慧智能科技〕和乙方〔〕就上海****工程弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成以下协议：1、甲方同意将上海****工程弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积元/平方分包给乙方，工程量包括所有弱电安装图纸上的内容，其中弱电从室外手孔井到室内的所有管子的预留预埋，设备的安装及调试等2、甲方提供给乙方施工图纸一份，乙方要积极配合甲方做好与设计院的图纸会审工作，严格根据施工图纸的内容合理组织人员施工，如施工图纸有问题，乙方要及时提出，如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责，其他情况造成的返工由乙方自行负责，如乙方不按图纸按标准施工造成的质量问题，每个点位罚款200元，并必须按要求自行返工，所造成的主材损失由乙方负责赔偿，有质量的点位超出2%，每个点位罚款500元整，罚款将直接从每期工程款中扣除。3、本合同要求乙方包质量包进度包所有机械和手开工具，包辅材包耗材的购置，包平安包文明包清洁的清包合同，〔其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、所有孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料，所有的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等〕，乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的平安，所发生的平安事故和责任及罚款由乙方自行承当。4、乙方应节约材料不准浪费，遵守甲方有关材料领取和返还的规定，当天施工完毕所有剩余材料必须返回甲方仓库，如未及时返回，甲方管理人员一经发现，每次罚款300元，将直接从工程款中扣除，乙方使用甲方材料与结算使用量挂钩，假如数量相差多那么乙方赔偿〔特别是线材〕，甲方材料不能用作它用，如梯子，拖线板，套管等一经发现必将重罚。5、施工期间乙方有责任自行保护已完成的成品，加强和土建及其他工种的衔接，如因天气问题和工序衔接问题造成的窝工停工甲方不负责任。6、甲方有权根据现场乙方的实际施工程度和人员情况要求乙方增加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方认为乙方无才能完成此分包工程，甲方有权提早终止合同并对乙方进展处分，如乙方无故在工程未完成前退场，甲方有权对乙方进展任何处分，包括停顿付款。7、乙方在现场必须装备有经历的管理及技术员2名，乙方须完全服从甲方的管理，服从总包方、业主方、监理的管理和指导，如乙方不服从甲方的管理，甲方有权对乙方采取包括罚款在内的任何处分，每次罚款不少于500元。8、乙方必须为甲方提供所有管理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等，提供完好的施工日志，并配合甲方和总包的招投标工作及开工图纸资料的制作。9、甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工，人工费由甲方承当，但需和乙方协商。10、甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方，一次预埋及防雷接地占工程量的20%，二次预埋占10%，其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准，其余以满足验收条件为标准，每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金，如因业主付款不到位造成付款延期，付款日相应顺延，质保金以业主验收交房为最后期限。11、乙方管理人员要管理好自己的职工，要协调和配合各工种间的工作，严禁喝酒闹事、打架斗殴，违者将重罚。以上条款为甲、乙双方友好协商确定，发生纠纷首先协商解决，协商不成由人民法院仲裁。本分包合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。甲方：上海领慧智能科技工程负责人：乙方：工程负责人：弱电工程施工合同【篇五】为明确责任，保障双方利益，保证工程的顺利进展，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的根底上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，根据本工程的详细情况，于年月日在签署本合同。鉴于：1．甲方委托乙方负责工作。2．乙方承诺按照甲方的要求，根据甲乙双方确认的合同价格，在本合同规定的时间内保质、保量的完成上述工作，图纸范围内如有错项、漏项，概由乙方自行承当。3．乙方作为有经历的承包商，在投标及签订本合同前已充分理解、研究并考虑到现行的有关规定和行业等现状、〔总承包工程〕工程的进展情况、全部施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、平安施工、冬〔雨〕季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工组织设计、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、工程保险、所有税费的规定和缴纳等因素。甲乙双方达成如下协议：1.工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.承包范围：1.4.本工程采用总承包方式，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包平安、包检验、包维护、包风险、包验收合格、包质保期维修。1.5.本工程乙方未经甲方书面同意不得分包，乙方假设拟对部分工程采取分包，须上报甲方，征得甲方书面同意前方可施行，并实行分包对乙方负责，乙方对甲方负责的责任制。由乙方对全部工程的质量、平安、工期、文明施工等负完全责任。2.工期及施工进度2.1.本工程绝对日历工期为日，开工日期：；开工日期：。以上日期如有变化，以监理单位的进场通知或甲方书面通知为准。2.2.以上工期已充分考虑可能出现的`除双方约定的不可抗力外各种外部不利因素及甲方分包工程的合理工期等。3.合同价款本合同为固定总价合同，合同总价为元〔大写：〕。4.质量标准本工程质量标准：合格。5.附那么5.1.本合同采用汉语语言文字书写、解释和说明。5.2.本合同适用中国内地现行的法律、法规。5.3.本合同自甲乙双方法定代表人或其合法的委托代理人签字，加盖甲乙双方公章，且乙方向甲方提交履约保函后生效。5.4.本合同一式份，甲方执叁份，乙方执份，具有同等法律效力。发包方〔公章〕：承包方〔公章〕：地址：地址：：：法定代表人〔或受权人〕：法定代表人〔或受权人〕：主管领导：主管领导：经办人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日年月日弱电工程施工合同【篇六】甲方：武汉×××房地产开发乙方：武汉××科技开展根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进展施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程工程地点：武汉市黄浦区××路×××号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层)承包方式：包工、包料、包工期、包质量。第二条工程工期：1、开工日：××××年×月×日;开工日：××××年×月××日。2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度方案中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交开工报告的时间、与其他施工方穿插施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为开工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。第三条工程质量等级1、工程质量等级：优良2、如本工程质量仅到达合格而未到达优良，乙方应当负责返工以到达优良。如甲方同意承受该质量仅到达合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承当违约金。第四条工程造价1、单价标准：人民币×元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完本钱工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完本钱合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。2、工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更部分的工程造价按照人民币×元的标准结算。3、本工程总造价暂定为××万元(大写：××万元)人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。第五条工地考察1、乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分理解了施工现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解穿插施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定工程造价计价标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程开工交付甲方。2、乙方任何因无视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。3、施工现场以甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图为准。第六条工期的顺延1、当发生设计变更、工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自承当：(1)发生下述不可抗力事件并造成工期延误的：战争、动乱、空中飞行物体坠落或4级以上的地震;或连续4小时以上的暴雨;或连续7天38℃以上的高温;或停电每天累计4小时;(2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。(3)甲方同意顺延的其他情况。3、乙方在以上情况发生后2日内，就延误的内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外，其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或开工的，乙方承当违约责任。第七条分包和转包1、乙方应当在合同约定开工日前7日内向甲方提交乙方现场负责人或乙方工地代表、技术人员、平安人员、施工队长(经理)，并附相应的证书。如发生变动，乙方应当提早七日向甲方提交书面报告。乙方必须由其内部职工组成的工程管理人员及技术人员自行完本钱工程。甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符，视为乙方违法分包。2、甲方保存指定分包的权利。3、除甲方指定分包外，乙方的其他分包必须事先征得甲方的书面答应。甲方答应的分包商不称职或者其行为影响工程的工期(包括阶段工期)、质量等，甲方可书面要求乙方将该分包商撤换。4、乙方违法或违约分包、转包的，甲方有权解除合同，乙方并应当承当施工合同总金额20%的违约赔偿金。第八条材料、设备1、本工程的所需的全部材料，均由乙方负责，乙方应根据本合同附件一：《乙方采购材料明细》等规定进展采购。该附件作为开工验收的标准之一。2、对于乙方负责采购的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，假设材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时，该部分材料的价格采用甲方限价。详细为：乙方应当在采购10日前，向甲方提交采购供给方案，明确通知拟购材料的产地、品名、规格、质量要求、数量及方案安装日期等，甲方在七日内提出限价单，明确其规格、质量要求和限价要求，乙方必须按甲方限价单执行，单价作相应调整。所有材料以甲方确认的施工图为准、任何调整均以书面通知乙方。3、材料要求(1)乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，对于进口材料，乙方并应当同时提供原产地证明及商检报告，经甲方审定、批准前方可采购、使用。该类材料样品将被封存，作为验收标准之一。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可，并不会解除乙方对材料的质量保证责任。(2)对于主要材料的供给(无论国产或进口)，甲方保存直接采购的权利。(3)材料规格本工程所用材料必须符合标准和图纸及武汉市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的标准或标准以及合同约定时，乙方必须免费更换其他由甲方认可的合格材料，并不得延长工期期限。(4)材料试验、复测乙方应遵守政府有关部门的规定，对所有材料的相关性能进展试验、复测，包括防火阻燃性能、环保等;试验次数与检测单位按政府有关部门规定执行。乙方需提供试验用的材料按规格要求送到指定实验室进展试验，支付有关试验费用(试验费用由乙方承当)。试验合格后才可使用，假设试验结果被认定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需立即搬离施工现常而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由承包商负责。(5)材料的地域适应性乙方需考虑材料对武汉气候的适应性，尤应注意预防气候变化造成的变形。(6)材料的包装保护所有运抵工地现场的材料，必须是全新且完好无缺及有妥善包装保护(凡需包装的'材料)。免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下，材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护。4、所有材料，乙方应当在材料运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、质保书、环保认证书等品质合格证明以及安装使用技术资料，并应当进展必要的试验、测试、复检。否那么，相关的材料不得使用，甲方发现使用的，有权要求乙方更换，无论该材料是否质量合格，因此所发生的费用由乙方承当，工期不予顺延。甲方的核实、承受相关文件、报告，并不免除乙方对于材料质量的保证责任，材料的缺陷责任仍由乙方承当。5、材料的运输、装卸、保管保护。本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护，运输、装卸、保管保护等费用，均由乙方承当，如施工现场有仓储场地，甲方可免费提供，没有仓储场地或缺乏的，由乙方自行解决，且不得要求延长工期或增加费用。第九条工地代表及有关人员。各方代表及双方各自确定的文件签收人甲方为：×××、×××。乙方为：××、×××。2、涉及工程量、材料价格等与工程决算及索赔有关的工程施工签证单，必须由甲方代表签字并加盖甲方工程签证专用章，工程决算那么必须加盖甲方公章，否那么一律无效。第十条施工1、乙方应当在本合同签订的同时，向甲方提交施工组织设计和进度方案，经甲方确认后，方可进场施工。2、施工现场及材料的平安保护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方应并配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，防止工地发生火灾。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。3、甲方负责提供施工用水、电接驳位置，但到详细用水用电作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装，施工水、电费由乙方自行承当。4、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表检查验收，否那么不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承当，工期不予延长。5、乙方呈报的一切技术联络单及施工方案，由乙方承当责任，甲方的批准，不会减轻或免除乙方的责任。6、乙方应当确保其具备所承包工程的相应建筑业企业资质。甲方不再负责审核。7、工程的成品保护：工程开工验收合格且交付甲方前的成品保护均由乙方负责(对于成品的损坏由责任方负责)8、乙方所选购的材料应符合国家环保标准要求，保证工程的空气质量验收后到达国家规定的标准。工程开工交付时，承包方必须提交相应的环保及空气环境质量合格检测报告，保证所施工部位不存在环境污染或空气质量不合格情况。检测时应当通知甲方派员到常乙方工程质量不合格或未到达本合同要求的，或乙方未提供前述检测报告或不合格的，甲方有权拒付任何费用。9、乙方必须每天将垃圾集中于甲方在工地的指定地点，采取有效措施保持电梯前室走廊及施工现场的清洁，妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，并每天去除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，防止业主投诉或索赔。乙方在撤场前，应当清理好工地、去除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，到达可以交付购房者直至甲方满意为止，使现场和工程处于清洁和平安的状况。乙方如未按本合同要求清洁、清理工地的，甲方有权委托别人清理，所发生费用由乙方承当，甲方可在应付乙方的工程款中扣除。10、工程开工前及施工过程中，乙方须根据武汉市有关规定和要求报批所有应由施工单位办理的手续、交纳相关费用。如有忽略，一切经济和工期上的损失、造成的罚款由乙方负责。11、乙方须配合甲方或甲方指定人员对乙方工程涉及的电梯系统的调试工作，并根据甲方意见进展整改，直到该系统正常运行。第十一条已完工程量确实认1、乙方应当在完工后五日向甲方提交已完工程量报告、材料采购供给、堆放、使用情况报告、材料采购供给方案、进度方案履行情况、延期原因分析^p、赶工措施等文件，甲方自收到上述全部文件后及时核算已完工程量。乙方应当为甲方审核提供便利条件，并派员参加。2、甲方代表对乙方未按图纸或甲方要求施工而增加的工程量或因乙方自身原因造成的返工或浪费的工程量不予成认，不予顺延工期，不给予经济补偿。第十二条工程款支付1、本工程无预付款。2、全部工程开工验收合格、乙方提交完好工程档案资料且工程交付甲方后7日内，乙方向甲方提交工程结算报告，双方进展结算，甲方确认工程结算值后30日内，甲方支付至工程结算值的95%。3、剩余5%为保修金，自保修期满之日起十日内无息支付给乙方。4、在甲方支付工程款的同时，乙方应当向甲方出具相应的合法有效的工程款发票。5、最终的工程造价以双方结算为准。6、因任何原因需增加的工程款、费用，均在双方开工决算后支付。第十三条开工验收1、工程完工具备开工验收条件，乙方按国家及地方工程开工验收有关规定，对工程质量自检合格并符合本合同要求的，向甲方提交工程开工报告及完好开工资料、其中包括符合开工备案及交付使用所需的按规定应由乙方办理的全部文件、资料，然后，甲方组织进展验收。2、乙方未按规定执行的，甲方有权回绝验收，因此而造成逾期开工的，乙方应当承当逾期开工的责任。甲方如同意验收，并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。3、工程经开工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地可办理场地移交的，甲方应当签发开工验收合格证，乙方应当在甲方签发之日起五日内移交全部工程，乙方按期移交全部工程的，甲方签发开工验收合格证之日为开工日，否那么，自乙方实际移交全部工程之日为开工日。第十四条保修自工程开工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开场计算保修期，保修期为二年(有防水要求的部位保修期为五年)，保修期内由乙方保修并承当费用。双方另行签订《建筑工程质量保修责任制度》，作为本合同的附件二。第十五条违约责任1、甲方责任甲方逾期付款的，每逾期一日，应当按同期银行贷款基准利率承当利息。工期不予顺延。2、乙方责任除本合同约定的违约责任外，乙方如有下述违约，并应当承当以下违约责任：(1)乙方违背各项制度的，相应制度已规定了违约责任的，乙方应当按相应制度规定承当违约责任、违约金。(2)乙方未履行任何一项义务的，每逾期一日，应当向甲方承当每日500元的违约金。逾期超过十日，甲方有权解除合同，乙方应无条件于七日内退常双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(3)乙方未经甲方答应停工达十日以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于七日内退常双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(4)在施工过程中，对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求修理、撤除、返工、改建，直到符合约定标准。但如该乙方违背国家强迫性规定，或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于七日内退常双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(5)对乙方成心或忽略导致的材料和施工工艺不符合技术标准引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。(6)乙方不得串通甲方相关人员编造虚假签证等文件，否那么，甲方有权追究乙方刑事责任外，同时乙方应当按虚假文件产生的虚报款项的金额向甲方承当违约金。3、其他(1)因甲方原因合同解除，甲方只承当因此造成的直接损失，不赔偿预期可得利益。(2)因乙方原因导致解除合同，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除。(3)如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承当违约责任外，甲方因此而逾期交房、房屋质量问题需向购房者承当的违约金、赔偿金，甚至购房者退房的一切损失，均由乙方承当，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。(4)工程质量问题在未解决前，甲方有权回绝支付任何款项。第十六条保险由乙方负责施工现场的施工平安、施工人员平安，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承当其费用。第十七条开工日前使用以下情况均不视为甲方提早使用，乙方仍应当对工程质量承当责任：(1)甲方在临时使用已完工程的;(2)经甲方答应的装饰装修施工单位进展装饰装修施工;(3)无论何方原因造成的延期，在合同确定的开工日之后，如工程尚未到达国家规定及合同约定要求时，甲方为履行与别人的买卖合同或租赁合同或为销售而需使用，减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方的或使用的。第十八条争议的解决双方因履行本合同发生争议时，应当协商解决，协商不成时,任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，双方各执二份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签署日期：年月日弱电施工合同范本【篇一】合同编号：甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，甲乙双方就弱电工程签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、工程概况：二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1〕完成弱电综合布线系统〔工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品〕2〕提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装〔工作服〕在现场施工及工程班组长每天到场。4、乙方保证该工程工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在平安的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下，方案在_________年_________月_________日前全部完工。2、假设遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：人民币_________元整〔大写〕六、结算方式合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程进展到%进度时，甲方付%的进度款，工程验收合格后5个工作日内甲方付_________%；余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，那么工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承当每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承当合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院裁决。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、假设有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方〔签章〕：乙方〔签章〕：法人或委托人：法人或委托人：地址：地址：开户行：开户行：帐号：帐号：签约时间：_______年___月___日签约地点：弱电施工合同范本【篇二】甲方：_________________乙方：_________________签订地点：______________工程名称：_________________工程编号：______________本工程经招标及评审委员会评审乙方中标，经甲方审核决定将工程施工合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条、合同组成部分1.本工程招标文件、设计文件、及其质疑答复。2.乙方投标文件。3.甲乙双方商定的合同及其他补充文件等。第二条、合同范围(工程量的名称品种规格数量和价格)详见：_________________投标工程量报价清单第三条、工程量的技术标准(包括质量要求)1.国家及行业主管部门或招标文件有规定的按规定执行，没有规定的由甲乙双方商定，应不低于同行业质量标准。2.投标文件中的要求或有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。第四条、工程量的包装标准和包装物的供给与回收国家或行业主管部门有规定的按规定执行，无规定的由甲乙双方商定。甲方：_________________乙方：_________________________年____月____日弱电施工合同范本【篇三】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的根底上，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承当xx公司弱电工程有关事宜达成一致，签订本合同供双方共同遵守：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：本工程实行包工包料、包工期、包质量、包平安文明施工、包验收。二、乙方承包范围完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。三、合同价款本工程合同包干价人民币大写：(小写：￥元)。四、工程工期开工日：年月日;完工日：年月日。乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化，按照甲方的要求调整工程进度方案及施工组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下，调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在本合同价款内。五、付款方式本合同签订后，主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约%，人民币元定金，开工验收合格后三日内将余款结清。六、甲方责任及工作1、甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件，负责施工现场的全面组织协调工作。2、甲方向乙方提供施工用电接口，电容量由乙方提供需要数据，乙方挂表计量，费用由乙方自理。3、在设备安装、调试开场时，甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员，以掌握弱电系统整体情况。4、甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作，提供相关技术资料和支持。5、接到乙方的验收通知后，甲方应积极配合并承当规定由甲方支付的费用，组织相关单位和人员按时参加验收工作。七、乙方责任及工作：1、乙方必须保证严格按照报价表中规定的设备品牌及型号提供全新的、未使用过的材料及设备，验收时如发现乙方所购材料及设备与附件报价表中的品牌或型号不相符的或有瑕疵的，甲方有权要求更换，乙方承当由此引起的工期及费用损失。2、甲方负责提供施工用电接驳位置，但到详细用电作业区的接线及计量表由乙方自费接驳、安装。八、开工验收1、乙方对工程质量自检合格并符合本合同要求后，通知甲方组织人员进展验收。2、工程经开工验收合格符合本合同要求，乙方清理好场地可办理场地移交，开工验收合格证之日为开工日。九、工程保修自工程开工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开场计算保修期，保修期为二年，保修期内由乙方保修并承当维修费用。十、争议的解决双方因履行本合同发生争议时，应当协商解决，当双方协商不能达成一致，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等效力;手写涂改双方未同时盖章无效;在甲乙双方履行完各自义务后自行终止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日弱电施工合同范本【篇四】合同编号：_________甲方：_________地址：_________：_________联络人：_________：_________：_________乙方：_________地址：_________：_________联络人：_________：_________：_________甲乙双方为_________〔地点名称〕弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_________〔地点名称〕弱电综合布线系统2、工程地址：_________3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1〕完成_________〔地点名称〕弱电综合布线系统〔工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品〕2〕提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装〔工作服〕在现场施工及工程班组长每天到场。4、乙方保证该工程工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在平安的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下，方案在_________年_________月_________日前全部完工。2、假设遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：〔人民币〕_________元整〔000.00〕六、结算方式工程量进展到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，那么工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承当每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承当合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢构造施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同十一、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、假设有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方〔签章〕：_________乙方〔签章〕：_________法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________地址：_________地址：_________开户行：_________开户行：_________帐号：_________帐号：_________签约时间：_________年___月___日签约地点：_________弱电施工合同范本【篇五】建立工程施工合同范本订立合同双方：建立单位：＿＿＿＿以下简称甲方；勘察单位：＿＿＿＿勘察院，以下简称乙方。为了明确建立单位与勘察单位的经济责任，分工协作，互相促进，多快好省地完成国家建立工程的勘察任务，根据已被正式批准的建立工程方案，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建立地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。第二条勘察的范围、进度和质量＿＿＿＿＿＿＿＿。第三条甲方的义务1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的方案任务书复印件，提交进展工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2.在签订合同时，甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由设计单位提出、经建立单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建立单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。3.甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前做好现场勘察工作的水、电供给、平整道路、清理现场、准备材料等工作〔所需材料由乙方踏勘后提出明细表〕。4.甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等工程的赔偿手续。5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施〔如浴室、理发、医疗等〕应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给〔费用由乙方负担〕；消费现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进展工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。2.乙方应于＿＿年＿＿月＿＿日进入现场勘察，＿＿年＿＿月＿＿日提交全部勘察资料，提交测量透明图＿＿份，提交工程地质报告书一式＿＿份〔如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费〕。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。第五条定金及勘察取费标准及拨付方法1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费方法》收取勘察费，总价预计为＿＿＿＿元。自本勘察合同生效后＿＿＿＿日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30％的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求归还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的30％；全部勘察工程完毕后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进展工程结算，甲方提取资料后＿＿＿＿日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建立银行办理托收承付。2.属于特殊工程〔如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行标准，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等〕的收费方法，原那么上按勘测工程总价加收20～40％的勘察费。第六条甲方的违约责任1.假如由于甲方变更方案，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金＿＿元。弱电施工合同范本【篇六】供热人：_________________________________________用热人：_________________________________________为了明确供热人和用热人在热力供给和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章，经供、用热双方协商，订立本合同，以便共同遵守。第一条用热地点、面积及用热量〔一〕用热地点：_______________________________________________________________________〔二〕用热面积〔按照法定的建筑面积计算〕：__________平方米，收费面积为___________平方米。〔三〕用热量为：蒸汽量为________吨/小时；生活热水为__________吉焦／小时；________用热量为______吉焦／小时。第二条供热期限及质量〔一〕供热人在地方政府规定的供热期限内为用热人供热。冬季供热时间为每年________月________日起至次年_______月__________日止。〔二〕供热期间，在供用热条件正常情况下，供热质量应当符合国家规定的质量标准，供热人要保证用热人正常的用热参数。第三条热费标准及结算方式〔一〕供热价格：供热人根据用热人的用热种类和用热性质，按照_____________________政府________________〔部门〕批准的价格收取热费。合同有效期内，遇价风格整时，按照调价文件规定执行。〔二〕采暖性质的用热，用热人应当在每年____月____日前将热费以_________方式全额付给供热人。其他方式的用热，用热人的热费按月结算。第四条用热设施产权分界与维护管理经供热人和用热人协商确认，供、用热设施产权分界点设在__________________________处。供、用热双方对各自负责的供、用热设施的维护、维修及更新改造负责。第五条供热人的权利和义务〔一〕有权对用热人的用热情况及设施运行状况进展监视和检查。〔二〕监视用热人在合同约定的用热地点、数量、范围内用热，有权制止用热人超量、超使用范围用热。〔三〕对新增用热人，供热人有权在供热之前对用热人采暖系统进展检查验收。〔四〕用热人违背操作规程，造成计量仪表显示数字与实际供热量不符、伪造供热记录的'，供热人有权要求用热人立即改正。用热人应当按照本采暖期中最高用热月份用热量的热费收取当月热费。〔五〕用热人用热设施或者平安管理存在不平安隐患、可能造成供热设施损害时，或者用热人在合同约定的时限内拒不交费的，供热人有权中断供热。〔六〕属供热人产权范围内的供热设施出现故障，丁能正常供热或者停热8个小时以上的，供热人应当通知用热人，并立即组织抢修，及时恢复供热。〔七〕供热人因供热设施临时检修或者用热人违法用热等原因，需要中断供热时，应当提早______小时通过媒体或者其它方式通知用热人。因不可抗力等原因中断供热时，供热人应当及时抢修，并在_____小时内通知用热人。〔八〕有义务按照合同约定的数量、质量和使用范围向用热人供热第六条用热人的权利和义务〔一〕监视供热人按照合同约定的数量和质量向用热人提供热力。〔二〕有权对供热人收取的热费及确定的热价申请复核。〔三〕用热人新增或者增加用热，应当向供热人办理用热申请手续，并按照规定办理有关事项。〔四〕用热人变更用热性质、变更户名、减少用热量、暂停或者停顿用热、挪动表位和迁移用热地址，应当事先向供热人办理手续。停顿用热时，应当将热费结清。〔五〕用热人的开户银行或者账号如有变更，应当及时通知供热人。〔六〕应当按照合同约定向供热人交热费。〔七〕对自己产权范围内的用热设施应当认真维护，及时检修。第七条违约责任〔一〕供热人的违约责任1、因供热人责任未按照合同约定的期限向用热人供热的，除按照延误供热时间，折算标准热价减收或者退还用热人热费外，还应当向用热人支付热费百分之___________违约金。2、由于供热人责任事故，给用热人造成损失的，由供热人承当赔偿责任。供热人应当减收或者退还给用热人实际未到达供热质量标准部分的热费。但有以下情况之一，造成供热质量达不到规定的标准，供热人不承当责任：〔l〕用热人擅自改变居室构造和室内供热设施的；〔2〕室内因装修和保温措施不当影响供热效果的；〔3〕停水、停电造成供热中断的；〔4〕热力设施正常的检修、抢修和供热试运行期间。3、供热人的供热设施出现故障，未能及时通知用热人，给用热人造成损失的，供热人应当承当赔偿责任。4、由于不可抗力的原因或者政府行为造成停顿供热，使用热人受到损失的，供热人不承当赔偿责任。〔二〕用热人的违约责任1、用热人逾期交热费的，还应当支付滞纳金。逾期一个月仍不交热费和滞纳金的，供热方有权限热或者停顿供热。2、用热人违背合同约定，用热人应当向供热人支付百分之_______的违约金。3、用热人擅自进展施工用热，供热人有权立即停顿供热，用热人应当赔偿供热人因此而受到的损失。损失额按照擅自进展施工用热的建筑物面积和实际用热天数热费的_______倍计算。开场擅自进展施工用热的时间难以确定的，按照当地开场供热时间为准。供水工程施工合同(六)在工程施行期间或保修期内发生危及工程平安的事件，当监理人通知承包人进展抢救时，承包人声明无才能执行或不愿立即执行，那么发包人有权雇用其别人员进展该项工作。假设此类工作按合同规定应由承包人负责，由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除，监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人。４２发包人违约４２．１发包人违约在履行合同过程中，发包人发生下述行为之一者属发包人违约。〔１〕发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件。〔２〕发包人未能按合同规定的期限向承包人提供给由发包人负责的施工图纸。〔３〕发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款，或拖延、回绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误。〔４〕由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或本质上已停顿履行本合同的义务。４２．２承包人有权暂停施工〔１〕假设发生第４２．１款〔１〕、〔２〕项的违约时，承包人应及时向发包人和监理人发出通知，要求发包人采取有效措施限期提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。监理人收到承包人通知后，应立即与发包人和承包人共同协商补救方法。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承当。发包人收到承包人通知后的２８天内仍未采取措施改正，那么承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承当。〔２〕假设发生第４２．１款〔３〕项的违约时，发包人应按第３３．４款的规定加付逾期付款违约金，逾期２８天仍不支付，那么承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承当。４２．３发包人违约解除合同假设发生第４２．１款〔３〕、〔４〕项的违约时，承包人已按第４２．２款的规定发出通知，并采取了暂停施工的行动后，发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为，承包人有权向发包人提出解除合同的要求，并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的２８天内仍不答复承包人，那么承包人有权立即采取行动解除合同。４２．４解除合同后的付款假设因发包人违约解除合同，那么发包人应在解除合同后２８天内向承包人支付合同解除日以前所完成工程的价款和以下费用〔应减去已支付给承包人的金额〕。〔１〕即将支付承包人的，或承包人依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其他物品的费用。发包人一经支付此项费用，该材料、工程设备和其他物品即成为发包人的财产。〔２〕已合理开支的、确属承包人为完成工程所发生的而发包人未支付的费用。〔３〕承包人设备运回承包人基地或合同另行规定的地点的合理费用。〔４〕承包人雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同解除后的遣返费和其他合理费用。〔５〕由于解除合同应合理补偿承包人损失的费用和利润。〔６〕在合同解除日前按合同规定应支付给承包人的其他费用。发包人除应按本款规定支付上述费用和退还履约担保证件外，亦有权要求承包人归还未扣完的全部预付款余额以及按合同规定应由发包人向承包人收回的其他金额。本款规定的任何应付金额应由监理人与发包人和承包人协商后确定，监理人应将确定的结果通知承包人。４３索赔４３．１索赔的提出承包人有权根据本合同任何条款及其他有关规定，向发包人索取追加付款，但应在索赔事件发生后的２８天内，将索赔意向书提交发包人和监理人。在上述意向书发出后的２８天内，再向监理人提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算根据，并应附必要的当时记录和证明材料。假如索赔事件继续开展或继续产生影响，承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告，并在索赔事件影响完毕后的２８天内，向发包人和监理人提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。４３．２索赔的处理〔１〕监理人收到承包人提交的索赔意向书后，应及时核查承包人的当时记录，并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续作好延续记录以备核查，监理人可要求承包人提交全部记录的副本。〔２〕监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的４２天内，应立即进展审核，并与发包人和承包人充分协商后作出决定，在上述期限内将索赔处理决定通知承包人。〔３〕发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后１４天内，将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。假设双方均承受监理人的决定，那么监理人应在收到上述通知后的１４天内，将确定的索赔金额列入第３３条、第３５条或第３６条规定的付款证书中支付；假设双方或其中任一方不承受监理人的决定，那么双方均可按第４４．１款的规定提请争议调解组解决。wtt推荐相关的合同范本·弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·施工合同·成都市白蚁预防工程合同书·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·施工分包合同·公路、道路施工合同〔４〕假设承包人不遵守本条各项索赔规定，那么应得到的付款不能超过监理人核实后决定的或争议调解组按第４４．３款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。４３．３提出索赔的期限〔１〕承包人按第３５．１款的规定提交了完工付款申请单后，应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。〔２〕承包人按第３６．１款规定提交的最终付款申请单中，只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的索赔。提出索赔的终止期限是提交最终付款申请单的时间。十九、争议的解决４４争议调解４４．１争议的提出发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下获得一致意见而形成争议，任一方均可以书面形式提请争议调解组解决，并抄送另一方。在争议尚未按第４４．３款的规定获得解决之前，承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。４４．２争议调解组发包人和承包人应在签订协议书后的８４天内，按本款规定共同协商成立争议调解组，并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由３〔或５〕名有合同管理和工程理论经历的专家组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。４４．３争议的评审〔１〕合同双方的争议，应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告，并附有必要的文件图纸和证明材料，主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。〔２〕争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的２８天内，亦应向争议调解组提交一份申辩报告，并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。〔３〕争议调解组收到双方报告后的２８天内，邀请双方代表和有关人员举行听证会，向双方调查和质询争议细节；假设需要时，争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料，并邀请监理人代表参加听证会。〔４〕在听证会完毕后的２８天内，争议调解组应在不受任何干扰的情况下，进展独立和公正的评审，提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人，并抄送监理人。〔５〕假设发包人和承包人承受争议调解组的评审意见，那么应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。〔６〕假设发包人和承包人或其中任一方不承受争议调解组的评审意见，并要求提交仲裁，那么任一方均可在收到上述评审意见后的２８天内将仲裁意向通知另一方，并抄送监理人。假设在上述２８天期限内双方均未提出仲裁意向，那么争议调解组的意见为最终决定，双方均应遵照执行。４５友好解决发包人和承包人或其中任一方按第４４．３款〔６〕项的规定发出仲裁意向通知后，争议双方还应共同作出努力直接进展友好磋商解决争议，亦可提请政府主管部门或行业合同争议调解机构调解以寻求友好解决。假设在仲裁意向通知发出后４２天内仍未能解决争议，那么任何一方均有权提请仲裁。４６仲裁或诉讼４６．１仲裁〔１〕发包人和承包人应在签订协议书的同时，共同协商确定本合同的仲裁范围和仲裁机构，并签订仲裁协议。〔２〕发包人和承包人未能在第４５条规定的期限内友好解决双方的争议，那么任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。〔３〕在仲裁期间，发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责，任何一方均不得以仲裁未果为借口回绝或拖延按合同规定应进展的工作。４６．２诉讼发包人和承包人因本合同发生争议，未达成书面仲裁协议的，任一方均有权向人民法院起诉。二十、风险和保险４７工程风险４７．１发包人的风险工程〔包括材料和工程设备〕发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由发包人承当风险责任。〔１〕发包人负责的工程设计不当造成的损失和损坏。〔２〕由于发包人责任造成工程设备的损失和损坏。〔３〕发包人和承包人均不能预见、不能防止并不能克制的自然灾害造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。〔４〕战争、动乱等社会因素造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。〔５〕其他由于发包人原因造成的损失和损坏。４７．２承包人的风险工程〔包括材料和工程设备〕发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由承包人承