电梯安装合同怎么写(5篇)

第页共页电梯安装合同怎么写(5篇)教你写协议:电梯安装合同怎么写(5篇)。电梯安装合同【篇一】委托方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。第一条、工程概况1.1本工程是指：工程电梯安装工程。1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。1.3工程地点：工程内。第二条、承包方式及承包范围：2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包平安、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进展大包干施工。2.2详细的承包范围如下：本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监视局对电梯的验收并获得电梯准用证)及售后效劳的方式由乙方一次性包干并承当所有发生费用。第三条、质量标准及乙方的质量保证3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：《电梯安装验收标准(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装平安标准(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。ail：第十八条、甲乙双方约定的其他事项第十九条、合同附件，附件与本合同具有同等的法律效力委托方(章)：承包方(章)：法定代表人/签约代表：法定代表人/签约代表：签约日期：年月日电梯安装合同【篇二】甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》规定，双方在平等互利的.根底上，经协商一致，就客户单位：工程，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：一、工程概况：安装电梯，数量〔大写〕__________台，安装电梯，数量〔大写〕__________台。二、工程总金额1、本协议最终结算总价：人民币〔大写〕__________RMB：元，￥__________元。2、工程在当地技监局办理开工告知及开工检验时所发生的收费由甲方承当。三、结算方式：安装进场后预付30%，产品经安装调试全部完毕后再付40%，余款在产品经当地质量完毕监视部门检验合格后〔获得验收合格证及检验报告书并移交清后〕一次性付清。〔亲子活动平安协议书〕四、工期安装时间：_____天五、质量验收依：根据国家标准GB7588、GB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。六、甲方责任：1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。2、提供安装过程中的技术支持效劳。3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。4、提供安装施工图纸及资料。5、负责出厂产品的制造质量和发货质量七、乙方责任：1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。2、在货物到现场后即组织安装人员进展开箱验收，并及时向甲方反应开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，假设有缺失，那么自行承当赔偿责任。3、在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监视部门验收中发现的质量问题进展整改。4、假设因安装质量问题造成安装复检的，那么承当发生的复检费集合营销5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写标准电梯安装协议书合同范本。6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，假设经受权代表甲方向用户移交时，那么应按公司的相关规定办理移交手续。7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，假设因工期延误造成所示的那么应由乙方承当，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度，与客户做好必要的联络。10、不准与用户物理争吵，假设因此造成甲方形象损坏或经济损失的，那么乙方应承当赔偿责任。11、除上述约定的费用外，施工过程中发生的其他费用均由乙方承当。12、在进场施工前3天，必须向发包方提供所派施工人员的名册清单，保险单据，及操作证复印件，严格做到无证人员不得上岗施工。八、文明施工要领：1、安装人员必须持证上岗，安装过程必须严格执行《电梯安装平安操作规程》。2、严格遵循用户及现场平安消费要求，做到文明操作。3、假设因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。4、进入施工现场必须配到好一切平安防护设施。九、本协议书一式二份，经双方签字后，各执一份。甲方：经办人：：签订日期：签订地点：乙方：经办人：：签订日期：签订地点：电梯安装合同【篇三】合同编号：_______________甲方：_______________乙方：_______________根据《中华人民共和国民法典》及国务院20xx年第549号令《特种设备平安监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下：_______________一、工程概况：_______________1、工程名称：_______________电梯安装2、设备型号、数量及安装费用：_______________楼号梯号型号层/站安装调试单价数量小计安装总价￥备注：_______________1、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。2、发票类别：_______________普通发票。二、付款方式：_______________1、电梯到货，现场满足安装条件后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的%;2、电梯安装完毕、检验合格并获得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的%。以上款项以转账方式支付至银行指定账户。到达付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否那么甲方有权顺延付款时间。三、电梯安装调试适用的标准及标准：_______________(1)《电梯制造与安装平安标准》GB7588-20xx(2)《电梯安装验收标准》GB10060-20xx(3)《电梯工程质量验收标准》GB50310-20xx(4)《电梯试验方法》GB/T10059-1997(5)《电梯技术条件》GB/T10058-1997(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准(7)有更高标准版本的按高标准执行四、安装资格保证：_______________根据国务院《特种设备平安监察条例》(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。五、安装工期：_______________1、本合同中号梯的安装工期为日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至电梯安装完成、验收合格获得《平安验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件：_______________(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;(3)甲乙双方已经按《电梯工程质量验收标准》GB50310-20xx进展井道交接;(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。如非乙方的原因，使乙方无法按照双方约定的安装工期进展安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响电梯安装、调试的，由乙方承当延误工期的违约责任。2、乙方在甲方进展电梯安装涉及的土建整改施工时进展确认及指导，发现土建不符合电梯安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进展初步勘测，确认土建参数是否符合电梯安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同约定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方承当，发生的整改费用也由乙方承当。3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工，如因甲方延误工期的情况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保存至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。六、安装验收1、乙方免费负责办理电梯报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。2、安装完毕后，乙方以书面形式报告甲方，并提供相关资料，向质监部门提出验收报告，并承当验收费用。3验收中如有涉及乙方责任的整改工程，乙方须整改合格后通过验收并获得《平安验收合格证》及准运证前方可办理设备开工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方承当;因此延误工期的，乙方还应承当延误工期的违约责任。七、电梯安装相关的工作责任1、甲方责任1)按照乙方要求协助乙方完成电梯设备现场起吊、并协助乙方完成电梯到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。2)在乙方进场前，在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的电梯部件存储库房和工具室。电梯部件及工具的平安保管及费用由乙方自行负责承当。3)在乙方的协助下提供符合电梯总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面程度装饰基准线，墙面装饰基准线，去除施工现场积水和杂物。4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识)，以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊，提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合电梯规格要求的动力电和照明电(三相五线制,并从供端就零地分开)，在安装开工前，电应提供到电梯机房内。电梯安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承当。5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位穿插作业时的协调工作。2、乙方责任1)施工前须提供施工方案平安保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定，服从现场整体管理，并且对工作内容范围的平安负平安责任。2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进展土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询效劳和提出整改要求，与甲方约定详细开工日期。3)完成保证五方通话、消防电梯及电梯监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成电梯轿厢内监控摄像头的安装。4)乙方应提供电梯起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家平安规定和施工要求的施工电梯的脚手架，电梯安装完工后撤除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，按照国家电梯安装标准质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。6)负责电梯安装及质量的自检验收。7)电梯安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。8)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，落实协调会议要求。9)负责为乙方现场施工人员购置劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成平安或消费事故，由乙方全额负责。10)负责向当地质量技术监视部门进展开工和验收申报，并配合当地质量技术监视部门进展现场验收工作，负责代办电梯注册登记证、准运证，同时，承当报装、报验等费用。11)负责电梯设备、施工设备和工具的保管及施工现场平安。12)电梯验收完毕获得《平安验收合格证》、准运证15日内，将电梯设备及相关资料移交甲方。13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的效劳。14)施工中产生的各种废弃物，由乙方按照工程所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承当。15)乙方应服从甲方的施工管理，积极配合其他专业施工单位的穿插施工及进度要求，乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由，否那么引起的所有责任由乙方承当;16)如施工过程中，乙方应防止损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应承当赔偿责任。17)负责电梯五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防电梯与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。18)负责自电梯机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。八、质量保证电梯设备及电梯安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后效劳按甲乙双方签订的《电梯购销合同》中的第8条约定的内容执行。九、违约责任：_______________1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项，否那么每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开场计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出局部仍由甲方承当赔偿责任。2、因乙方原因迟延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开场计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出局部仍由乙方承当赔偿责任。十、司法管辖：_______________签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，假设经协商不能达成协议时，任何一方均有权向施工工程所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余局部十一、不可抗力指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐惧事件、____或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，假设该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不承当由此造成的责任。十二、合同生效、终止和争议1、本合同所有条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联络单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不可分割局部，具有同等法律效力。3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。甲方：_______________乙方：_______________单位名称：_______________单位名称：_______________单位地址：_______________单位地址：_______________签约代表：_______________签约代表：_______________开户银行：_______________开户银行：_______________帐号：_______________帐号：_______________税号：_______________税号：_______________电梯安装合同【篇四】甲方：乙方：工程名称：工程范围：室内电梯安装本工程电梯安装工程为建立单位直接分包工程，为明确甲方平安责任，确保甲方及乙方施工人员人身安康平安，预防发生各类平安事故，经双方协商一致，签订本协议：1、甲方进场前应将资质、平安消费资格证书、平安消费条件的有关资料报送监理单位审核并对资料的真实性负责，监理单位审批后报乙方备案。2、甲方在施工中必须做到防护门随开随关，施工部位必须设置平安警示标志，乙方的平安设施甲方不得随意撤除。如确需撤除，必须提出书面申请。3、甲方是平安消费的第一责任人，对平安消费负全责。甲方必须装备现场负责人及平安消费管理人员，服从乙方现行人员的管理。4、甲方平时应进展平安交底、平安检查，对平安隐患及时整改。乙方签发的平安检查整改通知书，甲方应无条件进展整改。5、甲方出现任何平安事故，乙方概不负责。乙方作业人员因甲方原因导致的平安事故由甲方全权负责。甲方：乙方：日期：电梯安装合同【篇五】甲方:地址:乙方:地址:甲方根据工程施工需要，委托乙方安装施工设备台。为明确双方权利和义务，经双方充分协商订立本合同。一、工程概况1、工程工程名称：________。2、安装地点：________。3、设备名称：施工升降机。4、设备型号、规格：________。5、设备制造单位：________。6、安装总高度：________米。二、承包方式;由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。三、承包费用1、安装的费用为每台整)安装到________米(含人工费及检测费等费用)。2、附着费用为每________道/元整。四、付款方式第一次安装完毕现场验收后预付________元整，全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为________元整。五、甲方责任1、负责施工现场的“二通一平”(通路，通电，场地平整)。2、按合同所规定时间付款。3、配合进展现场戒备，甲方无关人员和其别人员未经答应不得进入工作范围。4、指派专职平安员对乙方施工平安监视检查。5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责，不属于乙方的员工编制。六、乙方义务1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和平安消费答应证复印件并加盖公章。2、编制安装施工方案，方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括：(1)工程概况(2)作业前准备(3)安装施工方法和步骤(4)平安技术措施(5)其他有关内容3、乙方必须向作业人员提供合格的平安防护用具(如平安帽、平安带等)。4、乙必须指定现场作业负责人和现场平安负责人。5、本次安装作业开工前，乙方有义务按设备使用地施工平安监视站的要求，提供各项资料(设备消费制造答应证、产品合格证、使用说明书。根底隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工平安监视站核准前方能开工(工程未报建除外)。6、设备安装完毕后，在自检合格的根底上，由乙方负责向本地施工平安检测受理中心申请检验，甲方应配合乙方，按要求提供自己需要提供的资料，设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格工程，乙方负责进展整改，如由于甲方原因引起的不合格工程，应由甲方负责。7、设备进展安拆作业前，必须进展平安技术交底，全体作业人员必须严格遵守平安消费规章制度和操作规程。8、乙方应当服从甲方的平安消费管理。乙方对本次安装作业的相应平安事故承当法律和经济责任。七、其他1、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。2、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日经典推荐试用合同和正式合同(篇1)甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)一、购置商品房1、乙方自愿向甲方购置位于厅房屋套，建筑面积发的房屋产权证面积为准)。2、购置杂屋建筑面积为平方米，不计入产权证和使用证面积，不发两证。二、售房根据甲方销售的商品房是经有关部门审核后的新建商品房。三、房屋价款1、乙方所购的商品房面积为每平方米单价元，计人民币大写拾万仟佰拾元整。2、杂屋面积平方米，每平方米单价元，计人民币大写拾四、付款方式：签订购房合同后，分次交款，第一次签订合同时乙方向甲方付款拾万仟佰拾元整。第二期为交钥匙时付款拾仟佰万元在甲方向乙方交《房屋产权证》和《土地使用证》时付清。五、双方责任甲方1、交付前经澧县建立局工程质量监视管理部门检验合格的商品房，详细是屋内四周墙面为压白，地面是毛水泥地面，进户门为防盗门，其他门留洞子，前后窗户为铝合金门窗，立面按设计方案图施工。阳台铝合金窗由乙方自负。2、水、电局部保修六个月，土建局部保修一年。乙方：1、乙方按期交付购房合同约定的价款并及时结算，不得拖延。2、水电立户由乙方自行办理，甲方也可以代办，但其费用由乙方负责。3、乙方装修时不得随意改动房屋的主体构造，否那么，所造成的一切事故和经济损失概由乙方负责。六、违约责任1、签订本合同之后，甲、乙双方必须遵照执行，假设乙方不能按照本合同第四条付款方式交清房款，甲方有权解除合同，只退已交房款的80%，房屋另行出售。2、甲方房屋开工后通知乙方，乙方接到通知后，超过两个月内不来办理手续，即为违约，按照违约责任第1条执行处理。3、甲方交给乙方的商品房在保修期内出现问题，乙方通知甲方，甲方及时派员解决修复，假如乙方自行乱撤乱动造成的损坏，甲方不给予保修。七、调解和仲裁在执行本合同过程中，如发生纠纷，先协商解决，协商不成，任何一方均有权向主管机关申请调解和仲裁，同时也可向法院起诉。八、合同变更与解除在执行本合同过程中，如发生《中华人民共和国合同法》中有变更或解除合同情况时，经双方共同协商决定是否变更或解除合同。九、未尽事宜，可另外增补条款，但不能互相矛盾，以增补条款为准。此合同一式二份，甲、乙双方各执一份。此合同从签字之日起生效。甲方：乙方：：：年月日试用合同和正式合同(篇2)甲方(出租方)：身份证号码：乙方(承租方)：身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的根底上，经协商一致，达成如下协议：1、甲方将其拥有的坐落于XX家园X号地下车库XX#车位一个，租赁给乙方使用。2、该车库租赁期年，即2023年5月16日至2023年5月15日。该合同到期时，乙方如需续约，需提早三十天告知甲方，并按市场价重新商定租金。3、该车库租金共计：元(租金元+物管费元);大写：乙方应于2023年5月16日一次性支付给甲方。乙方付完租金后，甲方提供给乙方车库门磁卡壹张、通行证壹张，合同终止归还甲方，如出现丧失、损坏由乙方负责维修和赔偿。4、乙方向甲方承诺：租赁期间不对车库进展任何改建、改造，租赁期间该车库只用于存放车辆，不转租第三方;车库及车库门、车库门开关遥控装置等附属设施如在租赁期内收到非自然灾害损毁或被乙方改建、改造，乙方应负责完全修复或按甲方修复价格赔偿;乙方承当租赁期内车库使用的电费、水费、取暖费。5、租赁期间甲方不承当乙方车辆停放在车位内的一切自然(地震、水涝等)及非自然(战争、火灾等)因素造成的车辆损失。6、本合同自签定之日起生效，一式两份，由甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日试用合同和正式合同(篇3)甲方：____________________，身份证号：______________________________乙方：____________________，身份证号：______________________________甲方聘用乙方为试用期员工，试用期_______个月，自_________年_____月______日起至_______年_____月_____日止。经双方平等协商，现就试用期间的有关事项订立以下条款，以共同遵守。一、乙方的岗位(工种)为：__________________________。在试用期间，根据工作需要和乙方才能，甲方有权对乙方的工作岗位进展调整。二、在试用期间，乙方应保守甲方的商业机密，严格遵守劳动纪律和甲方的各项治理规定及制度，并根据甲方工作安排，认真履行职责，维护甲方合法权益。三、乙方试用期工资为_________元/月，甲方按______发放。四、乙方在试用期内，考勤均由甲方按实际出勤状况和公司考勤制度执行。五、乙方在试用期内，除工资外，本公司的任何福利待遇均已包含在试用期工资内。六、乙方每月工资由甲方自上班之日起的次月______日左右发放，假设乙方工作缺乏______个月时，按月工资比例折合实际工作天数计算。假设工资发放日恰逢周______或______，甲方结合公司实际情况逐日顺延发放。七、在试用期内，乙方提出解除本合同时，须提早_________个工作日通知甲方，协商解决，否那么，将根据公司制度，由公司按制度论处。八、乙方如在报到后工作时间不满______月主动提出辞职或者不能胜任工作被甲方辞退，甲方将扣除招聘、培训等费用后，按照_________元/月的标准发放报酬。九、在试用期内，甲方如认为乙方不能胜任工作或发现乙方应聘材料弄虚作假，不符合录用条件的，可随时停顿试用并予以辞退，工资按乙方实际考勤(或计件工资总额)，根据公司制度及本合同相关内容(条款)结算。十、在试用期内，乙方严重违背劳动纪律或者甲方的治理规章制度的;或者成心或严重渎职，给甲方利益造成损害的，甲方有权立即终止试用并予以辞退。乙方应对甲方造成的损失予以全额的赔偿责任。十一、在试用期内，因乙方泄露甲方商业机密，给甲方造成经济损失;或因乙方的成心或重大过失行为给甲方造成经济损失的，甲方有权向乙方进展追偿。十二、试用期满或试用期内工作突出并经考核合格者，将在当月内与公司签订正式劳动合同，并且缴纳养老保险。考核不合格者，公司根据实际情况将予以辞退或延长试用期，但试用期最长不超过______个月。延长期内仍不合格者，公司应予以辞退处理。十三、乙方声明，乙方在签署本合同时，晓甲方的制度并愿意遵守各项事宜。十四、本合同一式______份，甲乙双方各执______份，经双方签字后起生效。十五、未尽事宜，甲、乙双方协商解决。甲方(公章)：_______________乙方(签字)：__________________：________________________：____________________________________年_________月_______日_________年_________月_______日试用合同和正式合同(篇4)出卖人〔甲方〕：_________买受人〔乙方〕：_________甲乙双方本着老实信誉的原那么，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。第一条标的物1、产品名称：_________商标：_________规格型号：_________原产地：_________消费厂家：_________2、交易数量：_________3、单价：_________总价款：_________4、质量〔1〕整体质量、性能应当到达的标准，采用以下第_________项：a。按照国家强迫标准或者指导标准：_________执行b。按照国际通用标准：_________执行c。按照行业标准：_________执行d。按照封存的样品标准执行e。协商约定质量到达以下程度：_________〔2〕以下部件的质量、性能标准或参数为部件a：_________质量标准或参数：_________部件b：_________质量标准或参数：_________5、产品整体作业的性能应当到达以下程度：以下部件作业应当到达以下程度：部件a：_________作业程度：_________部件b：_________作业程度：_________6、产品的整体技术性能标准为：以下部件采用以下技术：部件a：_________采用技术：_________部件b：_________采用技术：_________7、产品功能8、平安性能对环境的影响：_________对操作人的影响：_________数据平安：_________平安标识：_________甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。9、包装方式防潮要求：_________防晒要求：_________抗震要求：_________防灰尘要求：_________外包装标识要要求：_________审美要求：_________第二条运输运输办理方：_________运输费用负担方：_________运输方式：_________始发地点：_________到获地点：_________承运人：_________第三条交付双方按照以下第_________种方式完成交付〔1〕甲方将货物交付第一承运人并获得提取货物的单证，甲方将提取货物的单证交付乙方那么交付完成。〔2〕乙方收到货物并且验收完毕那么交付完成。〔3〕乙方自己提货，提货装车〔船〕完成那么交付完成。〔4〕除以上方式外的其他方式，约定为：_________。甲方当于________年____月____日前完成交付。第四条风险转移货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。第五条所有权的转移所有权的转移遵照以下第_________项执行〔1〕货物交付后所有权即转移至乙方〔2〕货款完全结清前甲方保存对相当于未结清的货款价值的货物所有权，详细执行方法另行协商第六条检验自货物交付后的____日内完成检验，假设对质量有异议乙方应当在____日内向甲方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。检验人：_________检验技术手段：_________检验方法：_________检验合格的标准：_________第七条产品不合要求的补救措施经检验，假设产品质量合格率为_________%以上那么甲方对不合格产品可以采取以下补救措施：要求退货、要求修理、要求更换，费用由_________方负担。经检验，假设产品质量合格率为_________%以下那么乙方享有对整个合同或者不合格局部的解除权，乙方仅解除不合格局部的，合同其余局部有效。第八条货款支付支付方式：_________〔可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式〕支付条件：_________〔可以约定付款的条件以防范风险〕支付时间或者期限：_________支付地点：_________第九条担保乙方于________年____月____日前支付定金_________元。第十条售后效劳甲方负责对产品的安装、调试、技术培训，费用由_________方负担，这些工作应于________年____月____日前完成。产品正式投入使用后的_________内〔时间〕维修由_________方负责，费用由_________方负担。工具、配件的供给由_________方提供，费用由_________负担。产品的晋级事项约定为：第十一条知识产权约定第十二条违约责任甲方履行不能应当承当的责任：_________甲方迟延交货应当承当的责任：_________甲方履行瑕疵应当承当的责任：_________其他违约责任：乙方履行不能承当的责任：_________乙方迟延受领应当承当的责任：_________乙方瑕疵履行应当承当的责任：_________乙方迟延交付货款应当承当的责任：_________其他违约责任：第十三条免责条款当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任：情形a：_________免除责任：_________情形b：_________免除责任：_________当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任：情形a：_________免除责任：_________情形b：_________免除责任：_________第十四条本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人，否那么对方可以直接解除合同。第十五条本合同中关于产品本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一局部。第十六条保险由_________方于_________前对标的物向_________保险公司办理_________保险，保险费由_________方负担。第十七条根据法律规定本合同经_________审查批准后生效，由_________方于________年____月____日前向_________提出申请，批准之日即生效。根据法律规定本合同不需经过国家行政审批那么本合同生效采以下第_________种方式：〔1〕抵押人和甲方签字盖X那么生效。〔2〕本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由_________方承当。〔3〕本合同自________年____月____日生效。〔4〕本合同自_________〔附某一种或者多种条件〕成就时生效。本合同一式_________份，当事人各方各执一份，经公证的公证机关执一份，各分均具有一样的法律效力。第十八条单据甲方应于_________提交以下单据：〔1〕提货单〔2〕发票〔A〕〔2〕使用说明书〔4〕保修单三包效劳凭单〔5〕其他单据乙方应于_________提交以下单据：〔1〕汇票本票\支票信誉证\转帐凭单〔2〕_________第十九条保护商业机密约定第二十条假设因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。1、向_________仲裁委员会申请仲裁2、向_________人民法院起诉第二十一条本合同签订地点是：_________甲方〔公章或者私章、手印〕：_________乙方〔公章或者私章、手印〕：_________住所：_________住所：_________开户行：_________开户行：_________开户行帐号：_________开户行帐号：_________法定代表人〔公章或者私章、手印〕：_________法定代表人〔公章或者私章、手印〕：_________联络：_________联络：_________受权代理人：_________受权代理人：_________身份证号码：_________身份证号码：_________签约时间〔以最后签字盖X的为准〕：_________买卖合同通用版0甲方：地址：：乙方：地址：：甲乙双方本着平等、自愿原那么，在共同遵守国家相关法律的前提下签订本合同。甲乙双方履行各自义务后，双方无异议签字后本合同(一式两份，双方各执一份)立即生效。详细内容如下：1、乙方在甲方商行________年____月____日，购置商品。乙方采用形式支付甲方人民币元。2、甲乙双方共同遵守并约定：乙方自购置商品之日起计算满________年的，假如乙方要求退还所购商品，甲方无任何理由回绝并承受乙方退还要求。乙方在提出退还所购甲方商品要求时，需出具购置商品原始发票、商品鉴定证书和无暇疵所购商品。双方无异议时，甲方即时退付乙方购置商品原价80%现金结算。其中20%甲方作为商行本钱计算，不予退还。3、乙方自购置商品之日起计算满________年的，假如乙方要求退还所购商品，甲方无任何理由回绝并承受乙方退还要求。乙方在提出退还所购甲方商品要求时，需出具购置商品原始发票、商品鉴定证书和无暇疵所购商品。双方无异议时，甲方即时退付乙方购置商品原价90%现金结算。其中10%甲方作为商行本钱计算，不予退还。4、乙方自购置商品之日起计算满________年或超过________年以上的，假如乙方要求退还所购商品，甲方无任何理由回绝并承受乙方退还要求。乙方在提出退还所购甲方商品要求时，需出具购置商品原始发票、商品鉴定证书和无暇疵所购商品。双方无异议时，甲方即时全付乙方购置商品原价100%现金结算。假如乙方所购商品增值，甲乙双方另行商议。5、甲方保证向乙方所销售商品品质和质量。甲乙双方在签定购销合同前无异议，合同立即生效。6、本合同自甲方()开业之日起正式施行，无时间限制。7、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：乙方：________年____月____日试用合同和正式合同(篇5)出租方(甲方):___________承租人(乙方):_________甲乙双方就房屋租赁达成如下协议:一、甲方将位于xxxx的房屋出租给乙方居住。室内主要家具有:xx、xx、xx。二.租赁期限自________________________________________________________________________________三.该房屋月租金为人民币元。每月初_____日内，乙方应向甲方支付整个月的租金..四.乙方应在签订本合同时向甲方支付人民币元整(￥元)作为该房屋的家具押金。租赁期满乙方不续租的，应付清租赁期间发生的一切费用，甲方无息退还押金。五.在乙方租赁期内，因乙方住所而产生的水、电、电视、、物业等费用由乙方承当..租赁完毕时，乙方应支付欠款。六、乙方不得随意损坏房屋及设施。如需装修或改造，应先征得甲方同意，并承当装修及改造费用。租赁期完毕时，乙方应恢复房屋和设施的原状。七、租赁期满后，乙方要求继续租赁的，必须提早一个月向甲方提出，甲方应在接到乙方要求后10日内予以答复。假如你同意继续租赁，续签租赁合同。同等条件下，乙方有优先租赁权。八.租赁期内，任何一方提出解除合同，应提早一个月书面通知对方，经双方协商后签订解除合同。一方强行解除合同的，应向另一方支付违约金人民币元。九.如有争议，甲乙双方应通过友好协商解决。协商不成的，提交当地人民法院仲裁。十.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方:乙方:日期:日期:农村租地合同怎么写(篇一)甲方：乙方：租用地点：经甲乙双方协议将甲方位于晋宁县晋城镇新庄村委会的耕地亩，出租给乙方种植蔬菜。租用期为三年，从20xx年10月1日至20xx年9月30日止。1、全年租金为每亩伍仟元整，每年10月5日前交清当年租金，不得拖欠，三年内租金不变。2、乙方在租用土地期间，甲方不得以任何理由干预乙方正常消费，如干预造成经济损失，由甲方负责赔偿。但由于有关部门征用土地的除外。3、乙方在租用期间三年之内，甲方不得再租给第三者，否那么赔偿乙方经济损失，合同期满后假如乙方续租，在同等价格上必须优先租给乙方。此合同一式两份，签字生效。甲方签字：乙方签字：年月日农村租地合同怎么写(篇二)甲方：(租赁)乙方：(承租)为保护租赁合同双方当事人的合法利益，标准土地管理和承包地的经营行为，根据有关法律法规规定，经甲乙双方协商，订立如下合同。第一条、土地使用管理为对土地进展科学、合理、统一、严格管理，甲方对乙方租赁的全部土地允许自主经营。第二条、租赁面积、位置甲方租赁给乙方的土地位于___，总面积约平方米(___亩)。第三条、租赁期限租赁时间共___年，从___年___月___日起至___年___月___日止。第四条、租赁费用的数额和缴纳方式按照先缴费后使用，一年一交的方式交纳租赁费，租赁费为___元/年、___亩。于每___年___月___日前将下一年租赁费以现金方式全部结清。第五条、甲乙双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1、对承包所有土地行使租赁权、监视权。2、根据租赁合同的约定，向乙方收取租赁费。3、维护乙方相关合法权益。(二)乙方的权利和义务1、依法享有对租赁的土地资经营使用和收益的权利。如在租赁期内对所租赁的土地进展改造，对改造形成的资产如森林、房屋设施等由乙方全部投入建立的，在租赁合同期间遇到国家征收用地所得补偿乙方为受益主体,到期后享有处置权。2、在租赁期满后，同等条件下，对原租赁的土地有继续租赁的优先权3、土地租赁期间，国家各类惠农支农政策以乙方作为受益主体。第六条、违约责任1、在租赁期间，除合同约定和国家政策调整的因素之外，甲乙任何一方不得随意变更和解除合同，如有违约，由违约方承当另一方的经济损失。2、乙方违约不按时缴纳租赁费的，甲方有权解除租赁合同。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方代表人(签字盖章)：___乙方代表人(签字盖章)：村民代表签字：签订时间：___年___月___日农村租地合同怎么写(篇三)甲方：乙方：甲方为开展农村经济，加快社会新农村建立，充分利用当地的地区优势和资，双方达成协议如下：一、乙方将位于的土地亩分租赁给甲方。二、租期为年，自年月日始至年月日止。三、租金按年度计算，每年每亩租金为元。租金共计人民币元整。四、付款方式：本协议甲乙双方签订后，甲方每年年终付清当年的租金。五、租赁期限内乙方必须保证无其他集体和个人对甲方所租赁土地提出任何异议。假如出现上述情况由乙方负责处理，与甲方无关，如乙方处理不当给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。六、甲方有权在租赁地上建立固定设施，利用土地资，植树造林，或其他综合开发利用。七、乙方应尊重甲方在租赁土地上的消费经营自主权，不干预甲方经营活动，甲方利用租赁土地所产生的一切成果全部归甲方。八、协议的变更或解除：(1)如因国家的法律、法规、政策发生变化使本协议无法履行或继续履行将影响甲、乙双方协议目的的实现。(2)如因政府征用土地造成的协议变更，政府赔偿甲方一定的青苗费用，待甲方清理完后乙方才能将土地征出。九、如租赁期满后，如甲方不在租赁，应交回租赁的土地，甲方所建固定设施应由甲方自行处理，甲方所种植的树木所有权仍归甲方，如归乙方，乙方应支付甲方相应的对价。十、违约责任：(1)如甲方未按期交纳租金，乙方可按欠款金额每日收取1%违约金。(2)如乙方违背约定义务，需向甲方支付违约金。十一、因此协议发生争议，双方应友好协商解决。十二、本协议未尽事宜，有双方另行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。此协议一式两份，甲乙双方各持一份甲方：(盖章)乙方：(签字)甲方法定代表：(签字)年月日年月日农村租地合同怎么写(篇四)甲方：_________________乙方：_________________租用地点：经甲乙双方协议将甲方位于_____县_____城镇_____村委会的耕地_____亩，出租给乙方种植蔬菜。租用期为_____年，从______年_____月_____日至______年_____月_____日止。1、全年租金为每亩__________元整，每年_____月_____日前交清当年租金，不得拖欠，_____年内租金不变。2、乙方在租用土地期间，甲方不得以任何理由干预乙方正常消费，如干预造成经济损失，由甲方负责赔偿。但由于政府征用土地的除外。3、乙方在租用期间_____年之内，甲方不得再租给第三者，否那么赔偿乙方经济损失，合同期满后假如乙方续租，在同等价格上必须优先租给乙方。此合同一式两份，签字生效。甲方：〔签字〕_________________乙方：〔签字〕_________________联络：_________________联络：__________________________年_____月_____日_________年_____月_____日农村租地合同怎么写(篇五)甲方：〔租赁〕乙方：〔承租〕为对土地进展科学合理使用，经甲乙双方协商，甲方愿意将土地租给乙方经营种植养殖等非有毒有害化工消费工程，为预防在承租期间发生争议，经甲乙双方协商，订立如下合同。第一条甲方租赁给乙方土地位于，东西长米，南北宽米，总面积亩〔水田亩，旱地亩，后附农户地标图〕。东至，南靠，西邻，北接。其中包含山地坡约亩免费给乙方使用。第二条租赁期限租赁时间共年，从年月日起至年月日止。第三条租赁费用的数额和缴纳方式按照先缴费后使用，每两年一交，每四年按第一年租金3%递增方式缴纳租赁费，租赁费头一年按水田每亩租金元，旱地每亩租金元计算。合计元于当年月日前结清〔直接由乙方支付给农户〕，下一次租赁费须在第三年月份前全部结清，如乙方不能按时交纳，须提早向甲方说明，以求甲方谅解。第四条甲乙双方的权利和义务1、甲方对承包所有耕地行使租赁权、监视权。如发现乙方未按合同约定使用土地的，有权制止。2、土地租赁期间，国家政策调整不得影响双方合同履行。国家各类惠农支农政策由乙方作为受益主体，由乙方自行申请，如需甲方出具合法手续及另行签定格式合同的，甲方应予以配合，并不得另外收取费用。3、乙方依法享有对租赁的土地资经营使用和收益的权利。如在租赁期内对所租赁的土地进展了根本设施改造，对改造形成的资产如电网、水利设施种植养殖大棚等由乙方全部投入建立的，在租赁合同到期后享有处置权。4、乙方对耕地可根据市场需求，自主安排消费经营方式，对土地进展改造，如蓄水养鱼、在山地建房进展农业副产品加工等。5、乙方租赁期内不得在所租土地上进展有毒有害化工消费，也不得转租别人进展类似有毒有害化工的消费。6、在租赁期满后，同等条件下，对原租赁的耕地有继续租赁的优先权。第五条违约责任1、在租赁期间，除合同约定和国家根底建立征地的因素之外，甲乙任何一方不得随意变更和解除合同，如有违约，由违约方承当另一方的经济损失，当事人双方都有过错的，应当分别承当相应的违约责任。因不可抗力的因素，造成甲乙双方无法履行合同，或是合同确有必要变更或解除的，可以经双方协商后，按照法律程序变更或解除合同，由此造成的经济损失双方自行承当或双方协商解决。2、乙方违约不按时缴纳租赁费的，甲方有权解除租赁合同。3、乙方违约进展有毒有害化工消费的，甲方有权解除合同。4、如遇国家建立征地的，土地补偿局部归甲方所有，地上设施及种植、养殖、青苗补偿等归乙方所有，且甲方需退还乙方已支付国家建立所征局部土地的租金。5、在租赁期间因乙方所租土地分属多户农户所有，在租赁期间如有争议应由所有农户商量出统一意见与乙方商议解决，不能单独退出或者采取堵路、破坏消费等违法行为，否那么由甲方负责赔偿。6、假如甲方违约中途单独退出合同的，应赔偿乙方的损失，数额按乙方投入的资金总额两倍计算。7、乙方中途退出的，所交租金不退还，并需将土地恢复原貌，如因消费有毒有害产品导致土地受污染的，还应赔偿甲方损失。第六条解决争议的方法在合同履行过程中，如发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可以向上级主管部门申请调解或直接向人民法院起诉。第七条其它事项本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方代表〔签字盖章〕：乙方代表人〔签字盖章〕：抵押金协议书【篇一】甲方：XX县总工会：代表：乙方：工会办公楼施工方：乔X乙方已将承揽甲方的工会办公楼〔亦称职工俱乐部工程〕及附属工程建成开工，并已通过有关部门验工审核，即将交付使用，为防止工程交付后在法定维护时间内双方因维护事宜发生争议，经双方协商达成如下协议：一、乙方将建筑过程的有关资料整理齐全交甲方一份保管。二、甲方按有关规定从应付给乙方的工程款中扣除XX万元做为楼房维护的保证金。三、乙方负担维护工程的时间从交付使用至20xx年底。四、维修责任的划分：属于甲方责任或不可抗拒灾害损坏的维护，乙方不负担维修费。属于自然损坏的由乙方负担维修费。如对损坏责任有争议，需由建筑质监部门判明责任后按责负担。五、在乙方负担维护工程的时间内，如有损坏需要维修，甲方必需要约乙方，甲方如无要约乙方，那么视为无需乙方维修。如乙方在收到甲方要约7日内未开工维护，甲方有权另找工程队进展维护。其维护费甲方从乙方留存的维护保证金中扣除。六、如乙方无违犯甲方要约，或在要约内进展了维护，甲方应于20xx年底结算返还给乙方留下的维护保证金的一半，20xx年底返还结算清。七、为保证甲方如期将乙方的维护保证金足额返还，甲方将临街门洞门房上的两间二层房及出行的楼梯，还有门洞的共有出路权向甲方作质押〔本协议称抵押或质押物〕。七、双方承诺是合法的独立民事主体，具备完全民事行为才能，能独立履行本合同的义务并承当民事责任。签署和履行本协议是双方真实的意思表示。甲方保证抵押物不存在共有、租赁、抵押、质押、担保、占有、被封查、被扣押、被监管、被限制交易等任何权利限制，甲方所质押的物品，在此前未发生任何违法行为牵涉。八、乙方在质押物质押期间，因不可抗因素造成的损坏或自然损坏，乙方不负责其赔偿。九、本协议为质押性质，如质押到规定日，甲方未按本协议规定将应返还给乙方的维护保证金返还结清，可再给出甲方一个月的筹款时间，详细最晚至20xx年X月XX日XX时仍返还不清，乙方开场拥有该物权即为该合同履行完毕。且此后乙方如对该房屋租赁，出让，甲方应积极配合，包括出具委托、证明等资料。十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份以资信守。本合同未尽事宜，双方以补充协议的方式另行约定。本合同由甲、乙签字盖章或手印后立即发生法律效力。本协议下的质押物附属物品或其他债权债务凭证等为本协议不可分割的组成局部，与本协议具有同等的.法律效力。本协议各条款的标题仅为方便查阅而设，不对合同条款的内容和解释构成任何限制和影响;双方已阅读本合同所有条款，双方对本合同所有条款的含义及相应的法律后果已全部知晓准确无误的理解。甲方：代理人：乙方：日期：年月日签订合同和履行地点：抵押金协议书【篇二】今委托_______〔身份证明编号：______________〕代理我〔单位〕办理坐落于_______的房屋登记事项，详细为：□所有权初始登记□所有权转移登记□所有权变更登记□所有权注销登记□抵押登记□地役权登记□预告登记□更正登记□异议登记□补证、换证代理权限为提出房屋登记申请、办理相关房屋登记手续，承受询问，撤回登记申请，领取房屋权属证书或其他办理结果。我〔单位〕对代理人在代理权限内依规定办理的有关登记事宜均承当法律责任。委托人〔签字〕：______________委托人〔〕：_______联络：______________受托日期：_______年_____月____日注：委托人是自然人的应签字；委托人是法人或其他组织的，应加盖公章。抵押金协议书【篇三】1、为确保房屋及其附属设施之平安与完好，及租赁期内相关费用之如期结算，乙方同意于________年____月____日前支付给甲方押金___元整，甲方在收到押金后予以书面签收。2、除合同另有约定外，甲方应于租赁关系消除且乙方迁空、点清并付清所有应付费用后的当天将押金全额无息退还乙方。3、因乙方违背本合同的规定而产生的违约金、损坏赔偿金和其它相关费用，甲方可在押金中抵扣，缺乏局部乙方必须在接到甲方付款通知后____日内补足。4、因甲方原因导致乙方无法在租赁期内正常租用该物业，甲方应立即全额无息退还押金予乙方，且乙方有权追究甲方的违约责任。甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________签订地点：_________签订地点：__________________年____月____日_________年____月____日抵押金协议书【篇四】甲方(借款人)：_____________________身份证号码：_________________________乙方(借款人)：_____________________身份证号码：_________________________甲乙双方就以下事宜达成一致意见，签订本合同。一、乙方贷给甲方人民币(大写)_____________________，于_____________________前交付甲方。二、借款利息：_____________________________________________三、借款期限：_____________________________________________四、还款日期和方式：_______________________________________五、违约责任：_____________________________________________六、本合同自_____________________生效。本合同一式两份，双方各执一份。甲方(签字、盖章)：_____________________乙方(签字、盖章)：_____________________合同签订日期______________合同签订日期____________抵押金协议书【篇五】1、为确保房屋及其附属设施之平安与完好，及租赁期内相关费用之如期结算，乙方同意于___年____月____日前支付给甲方押金___元整，甲方在收到押金后予以书面签收。2、除合同另有约定外，甲方应于租赁关系消除且乙方迁空、点清并付清所有应付费用后的当天将押金全额无息退还乙方。3、因乙方违背本合同的规定而产生的违约金、损坏赔偿金和其它相关费用，甲方可在押金中抵扣，缺乏局部乙方必须在接到甲方付款通知后10日内补足。4、因甲方原因导致乙方无法在租赁期内正常租用该物业，甲方应立即全额无息退还押金予乙方，且乙方有权追究甲方的违约责任。考前须知：客户租房首先要支付租金以及押金，押金主要是用于抵充承租人应当承当但尚未交付的相关费用。押金终究支付多少可以参考以下几种状况，包括租期长短、房屋装修程度、家具家电数量和价值等因素。目前市场上常规是按“付三押一”标准支付押金，指的是租金按三个月为一期支付，同时支付一个月租金数额的押金。关于承租人终究付多少押多少均由租赁双方自行协商决定，关键是一旦协商成功就应以书面形式写下来。承租人还必须在合同上写上每期租金的`支付时间和方式以及逾期违约责任，可以银行划帐方式直接划入房东名下，并保存好相关凭证。租房定金协议怎么写(篇一)大学刚毕业的王先生，想要在盛泽镇创办一家品牌服装连锁店，后来看到了房东张老板贴出来的租店告示。王先生对该店铺的地理位置以及面积大小根本满意。在和房东张老板初步交涉后，王先生当场交付了1万的定金，并且约定择日详谈细节后再签订书面租房协议。两天后，王先生再测量店铺面积，发现店铺面积并未符合其经营品牌连锁店的最低要求，王先生跟张老板多番协商未果后，王先生一纸诉状将张老板告上了法庭，认为张老板曾口头承诺店铺有80多平米，要求张老板双倍返还定金。张老板认为王先生因自身原因回绝租赁，已构成违约，要求没收定金。法院审理后认为，双方就租赁事宜达成初步意向后，张老板收取的租房定金，系订约定金，租赁合同此时尚未成立。在详细协商中，双方对合同的主要条款，即面积问题无法达成一致，属于不可归责于双方的事由。对于合同不能订立，双方均无过错，适用定金罚那么条件不成就。现王先生要求张老板双倍返还定金，张老板要求没收定金均缺乏根据，依法判决张老板返还王先生定金1万元。租房定金协议怎么写(篇二)出租方〔甲方〕：_________承租方〔乙方〕：_________现有乙方看中甲方要合法出租的房屋，甲方愿意将房屋出租给乙方使用，甲乙双方就乙方支付甲方定金等事宜签订本协议。一、甲方房屋地址甲方所拥有的将要出租给乙方的房屋位于_________市_________区_________路_________弄〔_________支弄〕_________号_________室。二、房屋使用性质出租房屋的使用性质为_________。三、租赁期限双方商定租赁期限为_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。四、定金1．乙方在签订本协议时支付甲方定金_________币_________元整。甲方收到定金后应书面签收。2．本协议签定后至租期开场前，如甲方违约，那么双倍返还上述定金与乙方；如乙方违约，那么定金由甲方没收，同时甲方应支付中介方定金的一半作为效劳费。五、房屋租金及管理费1．数额：双方商定租金为每月_________币_________元整。乙方以_________形式支付甲方。支付方式为付_________押_________。2．物业管理费由_________方负担。六、其他1．甲乙双方商定在_________年_________月_________日前签订房屋租赁合同，到时甲方应带好房屋产权权利人的有效证件、房地产权证〔假设是代理人签约，应还带好代理人有效证件和产权权利人的委托书〕，乙方应带好本人有效证件〔公司签约应带好公司有效证件〕。甲乙双方任何一方不如期签约可视为违约。2．甲乙双方商定好的租房附属设施：_________。甲方〔盖章〕：_________乙方〔盖章〕：_________代理人〔签字〕：_________代理人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________中介方〔盖章〕：_________业务员〔签字〕：__________________年____月____日签订地点：_________ideng_f;">房屋租赁合同纠纷,为服装店老板租房成功____ideng_f2=75.51元)与吴某戌、肖某明的每平方米每月(4380元/45.71m2=95.82元)也不一样，这就充分说明就连原告自己门面租金都不具有可比性，更何谈与其别人的门面比。被告从未欠过原告的租金，如今也不打算欠原告的租金，只是对原告单方面确定租金额无法承受。因此，被告根本不存在拒不履行自己义务的行为，请人民法院依法驳回原告的无理恳求。4、被告租赁该门面时交给原租赁人打空费13.5万元，现原告要求收回该门面，目的是想另租赚取该打空费，将被告的权益收为已有，非法占有的意图显而易见。而且原告方要求被告方请设计院对该门面改善改造共用去6万余元。现原告要求收回门面就应对该二项费用进展补偿。代理人：邓琼泉租房定金协议怎么写(篇三)甲方(出租方)姓名：;身份证号码：乙方(承租方)姓名：;身份证号码：现经甲乙双方充分理解、协商，一致达成如下租房合同：一、房屋的坐落于，面积约㎡;简单装修，其他主要设备有：二、租赁期限：年;即年月日至年月日。三、租金及交纳时间：每月元，乙方应每月付一次，先付后住。第一次乙方应于甲方将房屋交付同时，将房租付给甲方;第二次及以后付租金，乙方应于每月1日前付清。四、租房押金：乙方应于签约同时付给甲方押金元，到期结算，多余归还。五、租赁期间的其他约定事项：1、乙方应提供真实有效的身份证证件以及复印件一份(附后)。2、乙方应注意该房屋的保护，不得破坏房屋装修、构造及设施、设备，否那么应按价赔偿。3、水、电、煤气、、网络、有线电视等的使用费及物业、电梯、卫生费等所有费用都由乙方支付。入住日抄见：水度，电度。所有费用乙方应按时付清。4、房屋只限乙方使用，乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用处。假设发生非法事件，乙方自负后果。5、租赁期内，如遇不可抗力因素导致无法继续履