建设工程劳务分包合同的范本

第页共页建立工程劳务分包合同的范本建立工程劳务分包合同的范本。编号：______________发包人：_____________________________________承包人：_____________________________________分包工程名称：_______________________________施工地址：____________________________区(县)发包人(全称)：________________________________承包人(全称)：________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和老实信誉的原那么，双方就建立工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：______________________________________________1.2工程概况：______________________________________________1.3分包工作内容：__________________________________________范围包括：__________________________________________________1.4工程监理单位(全称)：________________________________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。第三条合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条合同价款4.1合同价款为：_________元(人民币)?大写：_________元?4.2合同价款确实定原那么(在确认的方式前划)：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。4.2.2以年施工预算或年施工概算定额为根据：①定额工资单价为：瓦工_____元/工日;构造木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中，地上构造：_____元/平方米;地下构造：_____元/平方米;初装修：_____元/平方米;水电：______元/平方米;________;_________;③分项工程承包：外墙面砖：_______元/平方米;屋面防水：_______元/平方米;水磨石地面：_______元/平方米;水泥砂浆：_______元/平方米;内墙普通抹灰：_______元/平方米;________;________;________.?4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)-4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。4.3对合同价款内容的明确：_______________________________________第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料：5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人根据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并获得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2合同价款的结算和决算：5.2.1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完好的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5.3合同价款的支付：5.3.1合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地____施工企业的，应向发包人出据北京市外地____施工企业专用发票作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理6.1平安施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布施行的有关平安消费的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。6.2重大伤亡及其他平安事故处理：6.2.1发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须挪动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3对本工程的平安消费标准，双方约定如下：_______________________.第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量目的。如图纸、发包人指令和国家及____施工验收标准、标准之间有差异或不一致，承包人应在获得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工根据。7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，获得文字变更洽商手续前方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承当。7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为根据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。7.4对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________.第八条工期延误8.1对于以下原因造成完工日期推延的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;b.设计变更和工程量增加;c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进展;d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进展;e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供给不及时造成停工、窝工累计超过8小时;f.发包人同意工期顺延的其他情况。8.2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。8.3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的施工现场管理暂行规定，加强科学管理，坚持文明施工。9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。9.3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：__________________________.第十条材料机具供给10.1本工程由发包人提供的机械设备为：_____________________________承包人自备的工具为：______________________________________________双方确认防护用具由______________承当。10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供给到施工现场(400米内)。10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_________________________________________第十一条文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承当行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承当。第十二条发包人的权利及义务12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。12.2负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、平安消费及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制方案，审查承包人编制的详细施工作业方案。12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在平安、质量、工期、场容等方面发现有违背合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，催促承包人进展整政。12.7负责组织工程的验收工作。12.8本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提早7日通知承包人。第十三条承包人的权利和义务13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术程度，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。13.3在施工消费过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。13.4当发包人因故不能保证连续消费时，承包人在不影响发包人消费任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、保护使用发包人提供的机械设备及其工具。13.6承包人应对作业工人进展平安消费、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监视和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。13.7承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条违约责任14.1发包人违约责任14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算根据。发包人任务缺乏或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提早终止合同。14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承当。14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4发包人违背财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承当连带责任。14.2承包人违约责任14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承当。第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划)：1.向北京仲裁委员会申请仲裁。2.向___________人民法院起诉。第十六条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效延伸阅读甲方：______________________乙方：______________________为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《人民法院关于审理建立工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目的，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条工程概况1．工程名称：_______________________2．工程地点：_______________________3．工程数量：_______________________4．工程数量及内容：_________________第二条工期1．开工日期：________年_______月_______日开工。2．开工日期：________年_______月_______日开工。3．总工期为：日历天________天。4．阶段性工期目的：以甲方阶段施工方案为准。第三条承包方式与工程造价1．承包方式：综合单价承包，工程工程承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为施行和完本钱工程所进展的所有工作工程。2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程工程且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务〔包括劳务的管理〕、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、本钱节约形成的利润，工程完毕后的现场清理以及他应支付的一切费用。3．本合同施工均含完本钱项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列工程外，其他与本工程工程内容有关的施工工程应人微言轻完本钱项工程的辅助工作，不再另行计价。4．工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。5．本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决〔不可抗力是指当事人不能预见、不可防止、不能克制的事情〕。本工程营业税、城市建立维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。第四条履约保证金1．合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金〔假设乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续〕。2．假设乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完本钱工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权拘留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。3．乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从履约保证金中代付相关款项，并加扣5%的手续费，缺乏部分从保存金中扣除。剩余的履约保证金在工程完毕并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。第五条计量支付与工程结算1．甲方每月对乙方完成的经历收合格的工程工程进展计量支付，每月的25日为计量支付时间〔但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时间做出调整〕。乙方按照当期实际完成且验收合格的实物工程量，编制月计量支付申请表，报甲方施工技术部门和方案经营部门审批。经甲方专业工程师和计量工程师签认后，作为中间计量的根据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量，甲方将不预计量和结算。2．施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，拘留的总造价的5%转为工程保存金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。3．乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。假设乙方账目明晰，资金使用合理，无将本工程部资金挪作他用现象，甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分期支付，否那么按上述比例的50%拨付或不拨付工程款。4．甲方有权对已经批复的任何一期计量支付的错误进展修正。5．工程开工结算以设计图纸和工程实物为根据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。6．开工前甲方不向乙方支付预付款，施工期间不向乙方预支其他任何费用。7．本工程保存金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起两年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起五年。甲方将在业主保存金支付后一个月内支付乙方保存金。但假设乙方在施工过程中或缺陷责任期内存在质量问题或发生过等级质量事故，甲方有权根据实际情况进步保存金的比例和延长保存金的支付时间〔最长可在保修期满后支付〕。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进展处理的费用从工程保存金扣除。8．假设现场发生甲方调动乙方人员、材料、设备的情况，乙方应及时进展签认手续并在当月的计量支付中办理计量，未按期办理的，甲方不予认可。9．有以下情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量未经甲方验收确认和未填写事故质量报告的工程；违背合同规定转包分包的工程；变更增加工程工程手续不完备的工程工程；工程质量未经甲方评定或未经甲方质检工程师签字认可的工程；其他违犯合同规定的工程。10．乙方应配合甲方进展中间计量支付工作，并派出相关人员，服从甲方统一安排〔包括计量器具的要求和计量方法的采用等〕。第六条材料设备的供给〔一〕甲方供给的材料、设备1．甲方供给的主要材料设备，按附件二《甲供材料设备单价汇总表》计算，相应款项在甲方拨付乙方工程款时予以扣除。凡甲方统一采购的特殊材料设备，未经甲方同意乙方不得自购，一经发现自行采购将按所列单价的两倍进展处分，且自购材料设备不得在本工地使用。甲方采购的材料设备不得用于其他工地，更严禁将材料出售。乙方超过方案使用材料设备2%的部分，甲方按合同执行期间市场价的2%对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供给材料，一经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进展处分。附件二《甲供材料单价汇总表。中未列明的材料原那么上由乙方自行采购，但对工程质量或工程进度会有重大影响的材料仍由甲方统一采购。2．水电由乙方自行解决，假设利用甲方供电的，电费按1.0元/度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。〔二〕乙方的材料、设备1．乙方按合同规定采购的材料和设备必须满足设计和标准的要求，并提供产品合格证明及检验材料。委托甲方进展检验的，费用由乙方承当，自行检验的工程，其材料、设备应满足业主、设计、监理要求，并应得到以上部门的认可，否那么甲方按使用不合格材料、设备处理。2．由于乙方原因或技术需要拟代用的材料，必须报请甲方批准，超支的费用由乙方承当。3．甲方使用一方的材料和机械按附件二《甲供材料设备单价汇总表》、附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算，并与计量支付和工程结算同时办理。4．乙方保证按附件四《人员、设备进场时间表》中要求的设备型号、数量和时间进场。假设乙方机械不能按时进场，按乙方违约处理，甲方将视情节按乙方未进场机械每台套每天对乙方处以不低于_________元的罚款，并至直将乙方驱逐出场，由此而产生的责任和费用由乙方承当。假设乙方在施工过程中的施工进度不能满足甲方要求，甲方有权要求乙方增加设备，乙方必须按要求增加。第七条乙方驻工地代表和主要人员1．乙方驻工地代表姓名：_____________，身份证号码_____________________________。2．乙方驻工地技术负责人姓名：______________，身份证号码_________________________。3．乙方驻工地代表及技术负责人需要更换时，必须经甲方同意前方能更换，后任继续承当前任应负的责任〔合同文件约定的义务及职权内的承诺〕。4．乙方施工现场主要人员〔工地主管和技术、财务、物资负责人〕必须得到甲方的认可，且必须持有法人委托书，可以胜任所负责的工程技术和管理工作。甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的人员。以上人员不得擅自分开工地，假设要分开必须向甲方对口部门主管请假，否那么甲方将按缺席人数以每人每天_________元对乙方进展处分。5．乙方必须保证施工现场至少有一名精通测量、试验和工程技术的专业人员，全权负责工地上的技术事宜。此人员要求有专业技术职称或上岗证，且经甲方考察具备以上才能。乙方的技术人员〔包括技术负责人、测量、试验、技术员等〕要服从甲方技术负责人驻地代表及技术部门的管理。6．乙方不得聘用素质低劣、品行不正，以及法律不容许的人在施工范围内工作，并应对工作人员进展全面的思想、平安、质量教育。7．甲方使用乙方的人员按附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算，并与计量支付和工程结算同时办理。8．甲乙双方的对应人员负责办理工程施工过程遥各种签字手续，其别人员签字无效，只有乙方的工地负责人才有权办理中间计量和最终结算手续。9．乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗，不得无证作业。10．乙方必须装备专职电工和平安员在岗，负责施工现场的用电和平安施工事宜。第八条施工图纸1．甲方在开工前5天内，向乙方提供一套复印的施工图纸。2．甲方提供的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效根据，正式开工前由乙方会同甲方共同审阅，施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。3．非经甲方提供的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工根据。4．变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准。5．乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必须报请甲方审核批准前方可使用。第九条甲方的工作及责任1．申请工程开工报告，审批单位工程和单项工程开工报告。2．编制工程施行性施工组织设计，审查乙方报送的工程施工方案，并监视施行。3．负责对乙方进展施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及平安文明施工进展监视。4．负责进展施工的初次放样测量，控制点的测设与定期复核，并不定期对乙方的施工放样进展抽检。5．甲方提供相应的试验检验设备和人员，并负责对乙方的试验检验进展监视。6．按本合同约定的分工范围和要求，供给工程所需的主要材料和设备。7．按实际变更、增减的工程量，及时组织对工程数量审核、签证。8．按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。9．按有关规定组织和参加开工验收交接工作。10．合理安排施工方案，协调本工程其他施工队伍，减少互相干扰。11．审核乙方自行绘制和设计的施工用图纸。12．甲方及监理人员对乙方的任何认可和指导均不能免除或减少乙方按合同规定应负的任何责任和义务。13．对乙方进展技术指导和质量监视，对乙方的施工进度、工程质量、平安消费、文明施工等进展监视检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。14．协助乙方协调地方关系，费用由乙方承当。15．根据施工现场情况及时会同监理进展检查验收。第十条乙方的工作及责任1．编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织施行。2．负责工程部分测量和施工中的放样及试验检验工作，并承当相应的费用，配合甲方做好测量和试验工作，服从甲方的监视和检查。3．服从甲方在施工中的统一调度，处理好与本工程段其他施工队伍的关系。处理好与其他工程工程施工干扰问题，服从甲方统一调度，不得以此为理由要求甲方增加相关费用。4．服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。5．按期向甲方报送年、季、月度施工方案，年、季、月工程统计报表，质量平安事故报表，工程形象进度及其报表资料。6．按合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理工作。7．严格按照设计文件和施行性施工组织设计要求进展施工，确保工程创优目的，按合同约定时间完工和交付使用〔包括阶段性进度方案〕。8．坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和平安消费。9．按照规定提交所需施工资料和开工文件。10．及时提报计量支付报表资料，办理工程价款结算和开工结算。11．对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。12．在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。13．乙方撤场之前必须将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕，保证不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉，否那么甲方将按本合同第四条3款进展处理。14．妥善处理与地方政府及村民的关系，防止产生矛盾和激化矛盾。15．乙方不得以甲方工程部或工程部工程处、队等名义对外签订合同，乙方对外签订的合同责任自负，甲方不承当任何连带责任。16．及时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资。因拖欠民工工资造成不良影响或恶劣后果的，其责任由乙方自负，给甲方造成影响的乙方必须承当相应责任。乙方必须对所使用的民工就工资发放，运行妥善解决，春节前甲方对乙方支付的工程款，乙方必须优先考虑民工工资。17．建立完善的质量自控保证体系，装备必要的测量、试验设备、仪器及专业技术人员，建立工地试验室。第十一条工程质量1．乙方在施工现场必须按甲方贯标的要求建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责工程质量的管理和检查，服从甲方在质量方面的统一管理。2．乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术标准及相关工程施工标准组织施工，并随时承受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。3．乙方所承包的工程，按本工程技术标准检查验收，工程质量保证合格率100%，优良率到达95%以上，并到达甲方工程质量方案的质量目的。4．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，到达工程质量验收标准。假设返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承当违约责任。同时甲方有权给于_________元/次的罚款。5．甲方对乙方有质量否决权，乙方服从甲方有关工程质量方面的奖惩。6．乙方配合甲方做好质量检查、质量评定资料的填写与签认，并服从甲方的指导和监视。7．乙方的质量管理〔包括质量保证体系、质量保证措施、过程控制〕及其资料要与甲方保持一致。8．乙方应积极配合甲方施行工程全面创优，乙方要服从甲方有关此方面的安排和部署〔包括技术措施〕，由此而增加的费用，由乙方自己承当。9．严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方承受甲方、监理、业主等组织的各种检查，工程施工完毕后，及时对施工现场进展清理和环境保护。清理和环境保护的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进展扣款；由于现场文明施工而增加的费用由乙方自己承当。第十二条工程检查与签证1．甲方专业工程师在对工序检查前，乙方应严格自检。2．乙方自检合格以后，按规定格式填写工序检查证及附件后〔检查证的填写格式及其完备性、文整要求要服从甲方的指导与监视检查，否那么甲方有权要求乙方改正〕，通知甲方专业工程师到现场进展检查，验收合格前方可下道工序施工。检查不合格或检查证及附件与实际不符，甲方专业工程师不予签证，待乙方改正后重新检查，合格前方可签证。3．乙方未按规定通知甲方专业工程师到现场进展检查即进展检查即进展后继施工的工程需要新检查及返工的费用均由乙方负责，并给予乙方不少于__________元/次的处分。第十三条进度方案1．乙方应在收到图纸5天内，根据合同的总要求和分阶段工期要求及现场的实际情况编制工程总体施工方案，并报甲方审核。2．乙方在接到甲方下达的年度、季度施工方案5天内，向甲方以书面形式提出细化的施工进度方案和保证措施，并于每月20日前提出下一个月的工程进度方案。3．乙方必须按甲方下达的施工方案完成任务假设无不可抗力影响当月完成缺乏下达方案的80%，当月不予计量支付，并按差额的3%进展处分。为完成甲方下达的方案，但完成超过方案的85%，不进展奖罚。4．甲方下达的施工进度方案〔包括阶段性施工方案〕，使本合同的组成部分。5．甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工方案，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。6．乙方必须按本合同规定的时间如期开工。假设乙方不能按时开工，应在合同开工日期前10天，书面向甲方提供延期开工理由和要求的报告。甲方如不同意延期开工的要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工的要求，开工日期不予顺延。7．在必要进甲方可书面要求乙方暂时停顿施工。并在5天内提出处理意见。乙方按甲方要求停顿施工，并妥善保护已完工程。乙方在接到甲方代表书面复工通知后继续施工。8．乙方不能按合同规定的日期开工或未能按甲方及业主阶段性工期要求完成全部或部分工程应承当逾期完工的责任，工期每延误一天按合同价格的0.5%/天向甲方支付拖延违约金。由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方审核，甲方同意后工期方可顺延。9．乙方无任何理由要求总工期顺延〔甲方同意例外〕。如总工期因乙方原因造成顺延，所发生的一切费用及责任由乙方负责。10．甲方不承当乙方任何赶工费用。第十四条平安施工1．在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于平安消费的规定，重视施工现场作业平安，制定平安措施，做好特殊工种的劳动保护工作。2．乙方负责施工范围内的平安事故处理及一切平安责任。乙方必须安排专业的平安管理人员，负责施工段内的一切平安，经常检查设备、机械、平安标志的完好情况，杜绝一切平安事故的发生。3．为了保护工程、保障施工人员和群众的平安，在必要的地点和时间内，乙方应设置照明、平安戒备标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程工程要求的硬件措施，甲方不承当任何费用。4．一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方代表和急救机构，甲方代表应按规定向上级平安、建立主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件，所有的费用由乙方承当，甲方不承当任何连带责任。5．乙方必须承受甲方进展施工技术平安措施的监视、检查。6．乙方必须遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购置相关保险，并将所买的人向保险和工人身份证复印件交到甲方方案部门。乙方因施工平安措施不当，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。7．乙方必须积极配合甲方创立平安文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。8．乙方对本承包工程的平安负责，做到平安消费、文明施工。承包期间，承包签约人即为平安消费第一责任人，对承包工程的平安消费负全部责任，严格执行平安消费法规，承受甲方的平安监视、检查、处分；设立平安组织机构和专职检查员，对所属人员进展平安管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和平安保障措施，以保护工程周围居民和建筑物的平安，并承当所需的费用，假设因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承当任何连带责任。第十五条设计变更增减1．当现场设计变更、增加工程数量时，乙方应立即提出书面报告报甲方技术和方案部门审批，并要得到甲方负责人的签署认可。假设因乙方未能及时报告造成工程量无法准确计量，甲方将不予认可。如乙方自行增加或改变设计，所增加的费用由乙方自负。2．当现场设计变更、减少工程量时，甲方按业主通知或批复的工程量相应减少，计量与结算时按减少后甲方工程部门复核过的实物工程量计算。3．假设无甲方变更通知书或者甲方签认的书面变更通知，一切增加的工程数量均视为无效。4．变更工程工程假如分包清单中有单价，招待分包清单单价；如清单无适宜单价，由甲乙双方协商解决。5．施工方法的改变一律不予调价。第十六条环境保护1．乙方在施工中取土、弃土、排污等必须按设计文件和甲方与当地相关部门签订的有关协议和要求进展处理。2．乙方应在施工中采取有效的防范措施，保护施工现场环境，防止和减少因施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果乙方自负，并承当相关费用〔乙方必须防止乱拉、乱弃、乱排，由此发生的纠纷、处理费用及其后果责任由乙方自负〕。第十七条文物保护在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即采取有效防护措施，并尽快通知甲方，并由甲方与管理部门协商处理意见，在12小时内通知乙方。延误工期时，由甲乙双方协商确定补救措施。第十八条工程转包与分包本工程不允许分包或转包，假设乙方违背这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。第十九条违约1．因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的，合同工期顺延，没有费用补偿；乙方也郑重承诺：决不因合同工期延长而向甲方索赔、追加任何费用。2．因乙方施工质量达不到设计和标准要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承当，影响工期的，由乙方承当违约责任。3．因乙方责任导致工程不能继续施工的，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方承当。4．假设乙方不经甲方同意而自行终止合同，甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付，剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款，不再支付给乙方，同时没收履约保证金。5．假设乙方在施工中出现重大质量事故、平安事故，给甲方工程施工和企业信誉造成了不良影响，视为乙方违约。6．制止乙方通过各种关系给甲方在工程施工和工程结算中施加压力，否那么视为乙方违约。7．乙方进场的机械未经甲方答应不得随意调离本工地，假设中途发现乙方施工机械私自调离本工地，视为违约，并按照合同进展处分，直至将乙方去除出场。第二十条文明施工1．乙方必须坚持文明施工，争创标准化施工现场，满足业主、监理及甲方的要求，所发生的费用由乙方自行负责。2．假设因乙方现场施工不能符合标准化现场施工的要求，造成甲主受到相关单位的批评及处分，甲方将在原处分根底上加倍处分乙方。3．乙方应新生当地居民的消费、生活习惯，严禁发生有损甲方企业形象的事情，否那么甲方有权对乙方处以___________元的罚款。第二十一条其他事项1．乙方必须建立健全廉政制度，公布举报，开展廉政教育，配合甲方做好廉政建立工作，杜绝经济犯罪行为的发生。2．乙方应配合甲方及____做好防非典、防禽流感和其他突发疫情的防疫工作。3．本工程水费、电费、人员交通住宿治安卫生费均由乙方自负。4．假设乙方达不到甲方质量或进度要求，并且不按照甲方的要求进展整改，甲方将进展任务调整。由此给甲方带来的经济损失由乙方承当，此费用从乙方计价款中扣除。5．乙方服从甲方的工程管理及其相关规章制度、管理方法、创优规划、质量方案、奖惩措施等所有相关方面的管理。6．乙方要自行做好所承当的所有工程工程及其相关的成品、半成品的防护和保护工作，并遵守甲方作出的有关此方面的要求，由于防护和保护不利造成损失，其费用及后果乙方自负。7．乙方不得做出有损甲方信誉和形象的行为。8．乙方应自觉遵守国家和地方有关法律法规、条例、严禁利用场地进展违法犯罪活动，如有发现，乙方自负一切责任，甲方不承当任何连带责任。9．乙方不得自行与业主、设计、监理部门发生直接联络，如需要联络，应提早通知甲方，由甲方统一办理。10．除非甲方确定认可，甲方不增加任何技术措施费用。双方理解为合同单价已经包括了与此相关的一切费用。11．乙方必须做好有关本工程的技术资料、合同单价、施工合同、支付情况、验工计价资料等的保密工作，严禁向无关人员〔包括其他施工队伍、地方有关部门和人员、甲方未明确的知情人员等〕泄密，假如发生泄密情况，由此造成的不良后果由乙方自负，同时甲方有权视详细情节对乙方进展任何惩罚〔包括终止合同〕。第二十二条补充协议1．本合同未尽事宜，双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。2．经双方确认的电报、会议纪要、施工图表、技术交底部是合同的组成部分。第二十三条合同附件1．附件一：《工程量清单》〔数量为暂定〕2．附件二：《甲方材料设备单价汇总表》3．附件三：《人员、机械台班单价表》4．附件四：《人员、设备进场时间表》第二十四条争端与解决1．本合同具有法律效力，任何乙方违背合同的约定，对方均可提出协商，协商不成可依法申请调解、仲裁、诉讼。2．在本工程业主没有拨付保存金前，乙方不能以甲方拖欠工程款为由到法院起诉。3．本合同发生诉讼，选择法院是_________省________市人民法院。第二十五条合同的生效和终止1．本合同由甲方、乙方均签章之日起生效。全部工程开工验收合格、保修期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止。2．本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方共同遵守。甲方甲方代表___________________________年_______月______日合同签约地点：_____省____市乙方乙方代表___________________________年_______月______日建立工程劳务分包合同样本建立工程劳务分包合同样本承包人：_____________________________________分包工程名称：_______________________________施工地址：____________________________区〔县〕发包人〔全称〕：________________________________承包人〔全称〕：________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和老实信誉的原那么，双方就建立工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：______________________________________________1.2工程概况：______________________________________________1.3分包工作内容：__________________________________________范围包括：__________________________________________________1.4工程监理单位〔全称〕：________________________________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。第三条合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条合同价款4.1合同价款为：_________元〔人民币〕大写：_________元4.2合同价款确实定原那么〔在确认的方式前划√〕：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：〔〕4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。〔〕4.2.2以〔〕年施工预算或〔〕年施工概算定额为根据：①定额工资单价为：瓦工_____元/工日；构造木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日；砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日；水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____元/工日；_______；_______；_______；②按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上构造：_____元/平方米；地下构造：_____元/平方米；初装修：_____元/平方米；水电：______元/平方米；________；_________；③分项工程承包：外墙面砖：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米；水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂浆：_______元/平方米；内墙普通抹灰：_______元/平方米；________；________；________.4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；〔以实际发生，书面签证资料为准〕4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。4.3对合同价款内容的明确：_______________________________________第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料：5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人根据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并获得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2合同价款的结算和决算：5.2.1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完好的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5.3合同价款的支付：5.3.1合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地____施工企业的，应向发包人出据“北京市外地____施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理6.1平安施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布施行的有关平安消费的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。6.2重大伤亡及其他平安事故处理：6.2.1发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须挪动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3对本工程的平安消费标准，双方约定如下：_______________________.第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量目的。如图纸、发包人指令和国家及____施工验收标准、标准之间有差异或不一致，承包人应在获得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工根据。7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，获得文字变更洽商手续前方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承当。7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为根据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。7.4对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________.第八条工期延误8.1对于以下原因造成完工日期推延的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；b.设计变更和工程量增加；c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进展；d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进展；e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供给不及时造成停工、窝工累计超过8小时；f.发包人同意工期顺延的其他情况。8.2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。8.3非因上述原因造成未按合同工期〔包括合同约定可顺延的工期〕交工的，双方约定：第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。9.3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：__________________________.第十条材料机具供给10.1本工程由发包人提供的机械设备为：_____________________________承包人自备的工具为：______________________________________________双方确认防护用具由______________承当。10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供给到施工现场〔400米内〕。10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_________________________________________第十一条文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承当行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承当。第十二条发包人的权利及义务12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。12.2负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、平安消费及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制方案，审查承包人编制的详细施工作业方案。12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在平安、质量、工期、场容等方面发现有违背合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，催促承包人进展整政。12.7负责组织工程的验收工作。12.8本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提早7日通知承包人。第十三条承包人的权利和义务13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术程度，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13.2承包人需将其作业人员登记造册〔须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码〕，作为本合同附件。13.3在施工消费过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___％，服从发包人的统筹安排，统一调动。13.4当发包人因故不能保证连续消费时，承包人在不影响发包人消费任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、保护使用发包人提供的机械设备及其工具。13.6承包人应对作业工人进展平安消费、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监视和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。13.7承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条违约责任14.1发包人违约责任14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算根据。发包人任务缺乏或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提早终止合同。14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承当。14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4发包人违背财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承当连带责任。14.2承包人违约责任14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务〔窝工损失承包人自负〕，并书面通知承包人，直至终止合同。14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承当。第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议〔在选定的方式前划“√”〕：1.向北京仲裁委员会申请仲裁。2.向___________人民法院起诉。第十六条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。建立工程施工劳务分包合同劳务分包合同发包方：〔简称甲方〕承包方：〔简称乙方〕鉴于甲方承揽修建工程标段，并承受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、平安消费及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙方进展劳务施工。为明确双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一条劳务分包人资质情况及人员1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件〔身份证〕、法人委托书、被委托人证件〔假如受权〕。(注：以上证件复印件需法定代表人或受权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。)2、人员施工负责人：职务：队长职称：工程师技术负责人：职务：总工职称：工程师第二条劳务分包工程工程及劳务报酬1、分包工程工程工程名称：工程地点：分包范围：2、劳务报酬〔1〕按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包工程清单》见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。〔2〕甲方按业主与甲方签订的合同综合单价〔或业主批复的新增单价〕收取的综合管理费，最终结算根据为业主批复的乙方承当的工程费用结算书金额。〔3〕本工程的劳务报酬单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。〔4〕劳务报酬单价中已包含乙方为完本钱合同相应劳务分包清单工程所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检〔自检〕、管理、环境保护、劳动保护、调遣〔进出场〕、临时工程〔建立、撤除与恢复〕、缺陷修复、税金〔营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资税、建筑税等由均乙方负责缴纳〕、利润等费用，以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。〔5〕本工程的临时工程建立、施工便道、便桥、拌合系统、平安文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总那么费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。〔6〕工程量清单第100章总那么费用除-1保险费、102-1开工文件、104-2项其他不进展分割，其他工程乙方占%。〔7〕本工程发生的所有前期费用〔包括公关费、差旅费等〕均由乙方承当。〔8〕修建库发生的费用〔即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须装备的设施费用〕，乙方承当费用元〔元〕整。〔9〕乙方所承建工程的税金及地方规费〔业主或地方政府收缴的〕由乙方承当，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承当并自行缴纳。第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要获得甲方同意。2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作才能和业务程度难以履行合同条款,要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承当。第四条分包工程期限1、总工期以业主和公司的工期为准。2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。第五条工程质量1、工程质量必须全部到达业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收〔检验〕合格率100%，单位工程合格率100%。2、乙方按照《四川省雅砻江两河口水电站交通工程工程工程施工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术标准精心组织施工，工程质量必须到达施工设计文件和相关的国家、省部现行的《标准》、《验标》要求，并令甲方、监理工程师和业主满意。3、乙方应无条件地承受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地承受甲方施工技术部及有关部门的质量监视、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方必须无条件承受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承当。4、乙方工程负责人必须常驻本工程工地，对自己所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地〔每月不少于25天〕，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场，乙方必须无条件承受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部承当。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员，原那么不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，假设甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否那么对乙方处以伍仟元·天·人的罚款。5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进展下道工序施工，否那么，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承当。第六条平安施工、环境保护和文物保护1、乙方应遵守建立工程施工平安消费有关管理规定，严格按业主监理要求建立平安、文明标准化工地，各种平安文明标牌由乙方按照要求制作和布设，随时承受各级平安人员的监视检查，按规定采取措施做好现场的平安防护工作，消除事故隐患。2、乙方对现场的作业人员进展平安教育，明确其平安责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违背平安管理规定进展施工。3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开场前向甲方上报平安施工方案及平安防护措施，经甲方审批后施行。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。4、遵守甲方的职业安康平安管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防。在施行作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的平安防护措施，报甲方审批后组织施行。乙方要对施工人员进展职业安康平安教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工消费过程中确保正常的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。5、按规定为施工现场人员装备平安保护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身平安，费用由乙方承当。6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处理方案，乙方应积极给予配合，并进展保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后,甲方再支付乙方由此增加的相关费用。7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和平安施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到平安消费，文明施工，在开工之日起10日内，将保证平安施工的措施和应急预案报送甲方。8、甲方有权检查乙方平安消费情况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否那么，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处分，直至平安隐患消除为止。9、乙方应制订出严密的平安防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并承当所有法律和经济责任。10、乙方必须与工程部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报工程部配合甲方办理暂住证。假设违背社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承当，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权给予经济处分。11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险，超过合同部分乙方按工程所承当的比例34%进展分摊。12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为平安风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何平安事故，两个月内无息退还。否那么，甲方将根据对乙方的平安指标考核结果详细情况予以拘留。13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和平安文明消费等的管理规定，执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染，按规定排放污染物，防止和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立即保护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护，假设未按规定采取措施造成的损失由乙方承当。15、假设乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等平安事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法承当。上述行为假设给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。第七条工期延误1、由于甲方或业主物资供给或业主设计变更、施工图纸供给、征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。2、由于业主方原因造成的材料供给不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，按照甲乙双方确认的人员，给予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责；甲方有权终止协议。第八条材料供给及机械设备使用1、材料供给〔1〕甲方供给的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供给至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分按照采购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准〔向乙方出示并提供发票复印件一份〕，经双方人员确认，在当月计价款中扣除〔材料单价以甲方实际购置的单价为准〕。乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料方案，否那么由此造成的材料供给不及时或工期拖延，其责任由乙方全部承当。《甲方提供材料清单》见附表。〔2〕除上述明确甲方提供的材料外，其余材料由乙方自行采购。乙方自行采购的材料必须保证材料质量到达本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验合格前方可使用，否那么，由此造成的一切损失由乙方负责。〔3〕施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。〔4〕本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行承当。假如业主对本工程材料进展调整，材料调差待业主批复后按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件合同专用条款第70.1条进展调整。2、施工机具、机械设备供给〔1〕乙方按照投标承诺及合同约定装备设备及小型机具,应及时组织上场，安排操作人员和进展管理。《乙方上场主要施工机具、机械设备清单》见附件。〔2〕乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。〔3〕本工程所需机具、设备由乙方自行解决。第九条变更设计1、甲方有权对乙方承当的工程提出变更设计,乙方必须按照变更设计组织施工。2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关根底资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准前方可施行。3、对于人力不可抗拒的自然灾害(如战争、瘟疫、地震)所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复(损失金额)后，按标段批复总额%进展补偿。4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。第十条计量与结算1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已到达计量要求的工程及