建设工程专业脚手架工程劳务分包合同

第页共页建立工程专业脚手架工程劳务分包合同建立工程专业脚手架工程劳务分包合同。建立工程专业脚手架工程劳务分包合同工程发包方：〔以下简称甲方〕劳务分包方：〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，结合本工程详细情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一条劳务分包人资质情况从事外架作业的劳务队伍必须具有相应的资质及平安施工答应，外架从业人员必须经过培训并持证上岗。第二条工程综合说明2.1工程名称：2.2构造类型及层数：2.3建筑总面积：2.4工程地点：2.5建筑面积计算说明：本合同双方确定，在图纸无修改情况下，建筑面积按设计部门建施图纸说明的建筑面积确定。如图纸修改均按实际面积计算劳务分包工程款。2.6本外架工程采用悬挑架，四层以上为悬挑架，一层四层为双排钢管外架。二次搭拆不另计费。地下室外墙为简易临时钢管架，进场后必须先按规定要求进展分色油漆，外掛平安网必须是全新的。2.7承包人必须在现场出勤天始终在现场，缺勤一天处分500元。第三条劳务分包方式和分包范围3.1劳务分包方式〔1〕本项为外钢管脚手架工程，发包形式为包工包料包制作，材料主要包括钢管、扣件、平安网、竹笆板、踢脚板工字钢、钢丝绳等，主体外架按0.00以上建筑面积元/㎡计取费用，地下室外架0.00以下按外墙面积元/㎡计取费用。内架地下室∽十八层按建筑面积元/㎡计取费用。从开工至开工验收前，现场所需钢管架和其它搭设架体均由乙方搭设且提供钢管、扣件等材料。内架模板支撑加固由甲方自行搭设。3.2分包范围〔1〕外墙脚手架的搭设和撤除〔包括预埋件的制安与撤除，悬挑架体的制安〕；满足外墙粉刷需要。〔2〕卷扬机、搅拌机防护棚及钢筋防护棚、木工防护棚的搭拆。〔3〕龙门架接料平台搭设和撤除、吊卸料平台制作安装与撤除、升降机通道的搭设与撤除。〔4〕进入楼内入口处平安通道防护棚的搭设和撤除。〔5〕楼梯栏杆防护搭设与撤除。〔6〕电梯井口的防护井、内架从下至上搭设撤除隔层全封闭、预留洞口的防护。〔7〕框架未砌填充墙时临边防护、楼层周边防护。〔8〕架体外掛密目平安网及铺设竹笆板。〔9〕按要求铺设踢脚板。〔10〕土方开挖的基坑防护。〔11〕场院范围内的一切平安防护。(12)17-18层复式房客厅中空架及户内楼梯架和顶层楼梯架以及阳台脚手架由甲方搭拆乙方提供材料。(13)屋顶装饰梁柱和楼梯内外侧，电井外侧架和大小采光井从下至上搭设和撤除。(14)塔吊安装和护墙件时机身操作架搭拆。(15)所有进场材料均由乙方看护保管，清理维修，扣件加油与换配件。〔16〕木工内支撑架由甲方提供料单，乙方按料单配置钢管，甲方不能私自切割钢管。如确需甲乙双方协商后再切割。〔17〕内支撑及加固架乙方提供架体材料，标准层施工前必须保证现场施工需要。在标准层施工时，乙方提供甲方三个标准层施工的架体材料，如另外增加，由双方协商解决。主体封顶因架撤除清理调运至乙方汽车能装料堆场堆放。甲方监视木工班组做到工完场清。〔18〕内墙砌墙粉刷架由甲方搭拆乙方提供材料。〔19〕临街防护架的搭设和撤除.第四条分包合同工期4.1方案开工期：算起作为开工日期。4.2方案开工日期：以现场外架撤除完成之日截至；历时十三个月。4.3脚手架计算说明：零星砌粉内架以内装饰完成之日截止；内支撑架以主体封顶后拆模，一个月内清理出场。〔1〕外架按3.1劳务分包方式内单位单价乘以建筑面积(包工包料)含一切防护架.〔2〕内架〔包料及木模支撑加固用料〕按3.5劳务分包方式单位单价乘以建筑面积。4.4脚手架搭设工期如遇以下情况，工期相应顺延：⑴甲方不能提供材料堆放场地，脚手架根底场地未平整、障碍物未清楚而影响进场施工的；⑵非乙方原因使监视证不及时而影响下一道工序施工的；⑶未按合同规定拨付工程款而影响工期的；⑷因人力不可抗拒的因素而延误工期的4.5脚手架超期使用的处理方法：⑴甲方因施工工期超过本合同规定的拆架期限，双方以协商同意，必须同乙方签订延期使用协议，并在五天内支付逾期赔偿金；⑵甲方延期使用三十天内乙方予以谅解，三十天至六十天赔偿由甲乙双方协商解决；⑶在五天内未及时支付逾期赔偿金，乙方有权按照合同期满时自行撤除，甲方无权干预，由此造成的一切后果由甲方自负。因不可抗拒的因素或乙方搭设不及时而延误工期不计入超期范围。第五条质量标准及技术要求5.1工程质量必须到达国家现行脚手架标准和行业标准，并通过泉州市建筑管理部门规定的质量标准，验收要求，合同附件中相关规定。确保一次验收通过。本工程必须到达平安、文明省级示范工地的标准。5.2乙方在施工期间应认真按施工标准，验收标准，设计要求以及甲方根据合同发出的指令施工，随时承受甲方代表及其委派人员的检查，并为检查提供便利条件，按照甲方代表及委派人员在检查过程中的需求进展返工修改。对于返工修改的工程，乙方无条件的执行，由此所发生的费用由责任方承当且乙方定期检查外架硬拉结过墙件。5.3撤除脚手架前，甲方应会同乙方在周围设栏杆或戒备标志，制止闲杂人员及楼内其他工种人员随意出入，甲方应派专人配合乙方共同监护。乙方操作人员按照先搭的后拆，后搭的先拆的撤除顺序，不准上下层同时作业，不准往下乱抛扔，撤除过程确保工完场清。符合现场文明施工要求。5.4架子撤除后，材料由甲方指定地点分类堆放整齐。5.5乙方提供的所有材料应符合质量要求，并提供必须的相关证明。第六条合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：〔1〕本合同〔2〕分包合同履行的过程中，经审批的施工方案，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。〔3〕本工程施工总承包合同。〔4〕甲方的分包管理规章制度。〔5〕标准、标准及有关技术文件。〔6〕合同图纸及技术变更。〔7〕平安施工协议书。〔8〕施工过程中甲方书面明确的施工界面划分。第七条标准标准除本工程分包合同另有约定外，本合同适应标准标准如下：(1)《建筑施工平安检查标准》〔JGJ59-99〕。(2)《建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术标准》〔JGJ130-20xx〕。(3)《建筑施工高空作业平安技术标准》〔JGJ80-91〕。第八条图纸工程发包人应在劳务分包工作前开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进展现场交底。第九条甲、乙双方驻工地代表9.1甲方驻工地现场代表姓名：9.2乙方驻工地现场代表姓名：9.3甲方驻工地代表职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令标准、图纸等履行其它合同约定的义务。9.4乙方驻工地的代表职责，按甲方代表批准的施工作业方案，甲方编制的施工组织设计，工程控制方案，质量目的和甲方代表根据合同发出的指令要求施工、履行分包合同中规定的其它所有权利及义务。第十条发包方责任与义务10.1负责协调与业主、监理公司和设计单位的工作关系，以及与地方的公共关系，帮助解决乙方施工中造成的扰民，噪声，环保等问题。10.2负责根据图纸内容进展的技术交底，审查乙方编制的脚手架专项施工方并对乙方进展平安文明施工，综合治理方面的教育与培训。10.3需要作落地架时，负责做好外架底部根底的硬化处理，排水沟处理工作，供乙方材料庫一间。待根底处理满足要求后，并经乙方确认后开场搭设架体。10.4负责提供施工图纸，技术资料及有关施工方面的技术参数。10.5催促乙方全面履行本合同，指导、监视、检查乙方工程质量、进度、平安、文明施工等方面工作，乙方应给予积极配合和支持，对达不到规定要示的，甲方提出限期整改，并催促完善为止，假设乙方整改不力，甲方将根据整改情况进展处分。10.6按合同约定，向劳务分包方支付劳动报酬。10.7负责制订施工工程各项管理制度和规定，并及时传达给乙方，负责领导，指挥、协调、监视、支持乙方开展正常工作，对乙方发出质量、文明、平安、综合治理等施工管理方面的指令。10.8负责乙方作业人员的膳食场所安排、负责协调垂直运输设备供乙方无偿使用。10.9由于甲方安排或交底不当造成的返工费用由甲方承当。10.10因甲方指挥人员和其它工种违章撤除破坏使架子无平安系数需整改和维修的，甲方应给予相应的补偿，否那么乙方有权拒修，并且由此出现的一切平安事故，与乙方无关，应由甲方承当经济与法律的全部责任。10.11乙方必须合理组织劳动力和材料进场方案，确保甲方施工进度总方案内跟上一切防护及总架体搭设，以及确保跟上月进度和周进度节点工期。第十一条分包方的责任与义务11.1乙方根据自身资质组建成一支成建制具有与资质相适应技术实力的施工队伍进场。上岗前，对其技术、平安进展培训、未经培训不准上岗，所有工人必须持证上岗。11.2在整个工区〔包括消费区、办公区以及生活区〕乙方不仅要遵守甲方的各项规章制度，而且要绝对服从甲方下达的各项安排，配合甲方各项工作的顺利开展。11.3甲方统一领导，统筹安排，服从甲方的指挥、调度、承受甲方的监视、检查，自觉搞好施工质量、进度、文明平安、综合治理等工作。11.4乙方严格按照设计图纸，施工验收标准有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准，确保脚手架满足施工进度的需求，并超出建筑物一步架。因进度跟不上，甲方有权要求停工或处分。11.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按操作标准使用。机具设备的维修保养由乙方负责。11.6文明施工、工完场清。即在工作完成以后，乙方必须将剩余的材料清理干净并将其存放或外运出现场，并确保每次搭设完成后外架上不留任何相关物料。11.7由于乙方施工原因造成质量或平安事故。或一次重大平安事故的，甲方有权终止合同，并拒付工程款，其经济与法律责任由乙方自负。11.8由于乙方原因造成质量事故，其返工费由乙方承当，并承当由此而造成的损失。11.9由于乙方材料不合格或其它自身原因此造成的工程质量与平安达不到标准要求的，其返工费及平安责任由乙方承当。11.10乙方在施工过程中要派人跟踪管理，进展架体日常维护，满足架体外观要求，并及时加固架子出现的问题，确保平安。11.11乙方人员不得有聚众赌博、酗酒闹事，斗殴、偷窃行为。11.12现场需临时搭架或加固架子等事宜，假如是上午需要进展操作的甲方应在头一天的晚上通知乙方；假如是下午需要操作的，应在当天上午通知乙方，以便乙方安排人员施行。11.13乙方必须现场配一名兼职平安员。第十二条平安施工与检查12.1乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准进展施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人平安措施不力造成的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承当。12.2甲方应对其施工场地的工作人员进展平安教育，并对他们的平安负责，甲方不得要求劳务分包人违背平安管理的规定进展施工。因甲方原因导致的平安事故，由甲方承当相应责任及发生的费用。12.3乙方有权回绝违章指挥，制止违章作业。12.4在施工消费过程中，乙方必须遵守文明施工的相关规定，做到工完场清，材料，工具码放整齐。12.5乙方进场后，必须同甲方平安部门签订《平安消费协议》，该文件具有与本合同同等的法律效力。12.6乙方人员在甲方工程施工过程中，遵守甲方的施工现场管理规定，自觉遵守劳动纪律，如因甲方其它分包的作业人员在施工过程中造成乙方人员的工伤，事故应由责任方承当主要责任。第十三条事故处理13.1发生重大伤亡及其它平安事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律，行政法规对事故进展处理。13.2乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。第十四条保险14.1乙方作业人员同时享用甲方总工程的劳动投保保险并不需乙方支付保险费用。14.2乙方必须为从事危险职业的职工办理意外伤害保险。14.3保险事故发生时，甲方和乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。第十五条材料供给15.1本分包工程为包工包料工程，架体所用的钢管、扣件、竹笆、平安网及承包范围内的其它材料由乙方负责提供至施工现场，甲方为乙方提供方便的材料堆放场所。乙方应保证材料能按时到位，否那么，由此所影响工程进度与平安的由乙方负责，进场的材料不得乱堆乱放，影响场容场貌，保证其道路畅通，效劳于消费需要。15.2乙方提供的架体所用的钢管、扣件、竹笆、平安网等应有产品合格证及检测报告，因材料不合格发生的平安事故由乙方负责承当，承包范围的材料由乙方负责提供至施工现场。15.3乙方按施工进度情况合理组织材料进场，确保不影响工期，由材料供给与外架搭设不及时而影响的工期由乙方承当。15.4材料管理：钢管、扣件、竹笆、平安网等材料由乙方组织进场并施行管理，损坏与丧失由乙方承当，出场时应经甲方检查并开具证明前方可组织退场。第十六条施工机具，周转材料供给16.1甲方负责垂直运输设备合理安排供乙方无偿使用，并均为乙方自备提供。16.2埋件钢管、脚手架底部垫板材料由乙方负责。第十七条结算、付款方式结算方式：(1)地下室至0.00付乙方已完工程量进度款70%；(2)架体搭至构造五层付乙方已完工程量进度款70%；五层以上每五层以此类推。(3)架体搭扎至构造封顶付乙方进度总工程款80%；(4)架体全部除过后付乙方总工程款进度款90%，剩余工程款甲方在架子撤除后两个月内一次性付清。17.1工程款应由乙方公司与甲方结算，乙方必须先付清施工班组工资款及提供相关工资款结清手续后和甲方双方对账确认后，结算余额。17.2本分包合同工程款项税金，由甲方汇入乙方公司帐号。17.3甲方在现场施工，需用乙方人员做计时工，应按每工日100元付给乙方，否那么乙方有权回绝施工。但甲方文明施工检查需要时，乙方需无条件执行。第十八条违约责任18.1当发生以下情况之一时，甲方应承当违约责任：(1)不按合同规定的支付条款付款，影响工期的甲方负责。(2)甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金1000元，甲方尚应赔偿因违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。18.2当发生以下情况之一时，乙方应承当违约责任：(1)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，造成的一切返工损失由乙方负责，造成延期的，每延误一日，乙方支付甲方合同总金额1%的违约金。(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其它义务时，和劳动力装备不能满足总方案、月方案、周方案节点要求应向乙方支付违约金1000元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作和工期不予顺延。18.3任何一方违背合同而给另一方造成的经济损失，应按损失程度给予等造价赔偿。18.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承当上述违约后仍继续履行合同。18.5因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，责任方赔偿对方由此造成的经济损失。18.6乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的物品，如造成损失，应按额赔偿。第十九条争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时在不影响工程进度的前提下，双方可以和解或要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或和解不成的，采用以下第〔2〕种方式解决争议：(1)双方达成仲裁协议，向当地仲裁委员会申请仲裁(2)向所管辖的人民法院起诉第二十条补充条款作业人员持证上岗率到达100%。未尽事宜双方协商解决，同时签订平安协议和处分条款。第二十一条合同份数、生效与终止本合同一式叁份，甲、乙及甲方主管平安部门三方各执一份，自双方代表签字盖章后生效，付款两清后自行终止。甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：户名：户名：账号：账号：合同签订地点：合同签订时间：延伸阅读建立工程专业分包合同第一局部协议书承包人〔全称〕：_______________________分包人〔全称〕：_______________________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于〔以下简称为“发包人”〕与承包人已经签订施工总承包合同〔以下称为“总包合同”〕，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：_______________________分包工程地点：______________________分包工程承包范围：__________________二、分包合同价款金额：大写：人民币_____________元，小写：______________元。三、工期开工日期：本分包工程定于_______年_______月_______日开工；开工日期：本分包工程定于_______年_______月_______日开工；合同工期总日历天数为：_______天。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：_________________________五、组成分包合同的文件包括：1.本合同协议书；2.中标通知书〔如有时〕；3.分包人的报价书；4.除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5.本合同专用条款；6.本合同通用条款；7.本合同工程建立标准、图纸及有关技术文件；8.合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二局部《通用条款》中分别赋予它们的定义一样。七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完本钱协议书第一条约定的工程〔以下简称为“分包工程”〕，并在质量保修期内承当保修责任。八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款〔以下简称“分包合同价”〕，以及其他应当支付的款项。九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承当履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。十、合同的生效合同订立时间：_______年_______月_______日合同订立地点：____________________________本合同双方约定_______后生效。承包人：〔公章〕__________分包人：〔公章〕__________住所：____________________住所：____________________法定代表人：______________法定代表人：______________委托代理人：______________委托代理人：______________：____________________：____________________：____________________：____________________开户银行：________________开户银行：________________帐号：____________________帐号：____________________邮政编码：________________邮政编码：________________第二局部通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义以下词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建立工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。1.2专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合详细工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的详细化、补充或修改。1.3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款才能的当事人，以及获得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人承受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及获得该当事人资格的合法继承人。1.5分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人承受的具有分包该工程资格的当事人，以及获得该当事人资格的合法继承人。1.6总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。1.7分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。1.8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其详细身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。1.9工程经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。1.10分包工程经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。1.11总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。1.12总包合同条款：指中华人民共和国建立部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建立工程施工合同文本》〔建建〔1999〕313号〕中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。1.13分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。1.14工程建立标准：指与分包工程相关的工程建立标准，以及经承包人确认的，对工程建立标准进展的任何修改或增补。1.15图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。1.16报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。1.17中标通知书：指由承包人发出确实定分包人中标的通知。1.18开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开场施工的绝对或相对的日期。1.19开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。1.20合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承当质量保修责任的款项。脚手架承包合同模板脚手架承包合同【1】发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)为使本工程施工顺利，确保工程质量、平安、工期，进步企业，职工的经济利益。根据有关法律条文规定，遵照平等、互利、自愿的原那么，结合工程的实际情况，经双方友好协商，甲方把本工程的脚手架分项工程以包清工的形式承包给乙方，为了明确甲、乙双方的职责及义务，特订立以下协议：第一条工程名称及地点：1、工程名称：xx工程2、工程地点：xx第二条工程内容及范围：1、xx脚手架分项工程施工。2、工作内容：根据本工程构造编制搭拆方案、绘制施工平立面图、分类报表、材料方案，房屋四周围护(搅拌机、出入口、防护棚)、登高楼梯(斜道)、基坑平安围护;主体外脚手架、洞口、临时房屋顶搭设、楼梯、防护棚、临边防护的搭拆，隔离网拉拆;脚手片，平安网围护挂、翻、拆、连接件预埋;扣件上油;落手清工作，场内运输。本工种用材料进入现场新钢管需派两人配合卸车，旧钢管自行卸车;堆放连接件以及在外墙装饰过程临时撤除、临时固定;拉接件预埋、制安、焊割;撤除后的本工程所有材料清理集中，按甲方指定位置堆放整齐。卸扣件，平安网拆叠入库，现场临设棚、舍搭拆等工作。包括钢筋、木工、工具房等操作棚，不包括物料提升机的搭拆，但包括通道口、通道板铺设，不包括新钢管的油漆，并且在此项工作中不存在任何点工。第三条承包形式：包清工。第四条承包费用及结算标准1、按实际搭设建筑面积计算，每平方米按元综合计算，(如需搭设满堂脚手架，应由架子班搭设，其费用不高于市场价)此价位已包括如下：(1)工资及奖金。(2)各类津贴.及夜餐.保健等补贴(3)劳保福利，劳保用品，防暑饮料，防冻取暖。(4)非消费用工：包括社会义务用工，开会、学习、培训、探亲等用工及差旅费，因气候影响的停工，特殊停、待工费等。(5)作业队员的招募、进退场，工地之间转移等费用。(6)构件的场内程度运输，本工种范围内材料的装卸。2、乙方承诺脚手架工程质量平安工期保证金三千元整(本合同生效前提交)。保证金主体完毕后退还，不计息。3、乙方进场后不预支生活费，甲方按每月完成的工作量，并应通过质量、平安、施工管理方面工程部管理人员认可后，发放生活费，每月每人每月元出勤率不少于25日，但发放生活费的人员必须经平安员，办理过三级教育及持有本工程部制有效胸牌的工人，否那么，不予发放。主体结顶后付至总价的60%。到达工程部质量时，脚手架撤除后，在45天之内结算付清全额工程款。缺乏局部由乙方垫付，如不及时发到每个职工或卡职工工资导致向有关部门告状损害公司利益和声誉，每次罚款元。4、如非正常原因，乙方中途退出施工的，甲方与乙方的结算按实际完成的工程量的50%算。保证金视实际发生的原因此确定是退回还是没收。5、乙方在现场所需用的平安帽、工作服、雨衣、保险带等统一向甲方领取，必须全员装备，费用由乙方自负。6、如遇上级部门大检查，本工种范围内所应紧急处理的各项工作由本班组负责，与兄弟班组责任范围不十清楚确由工程部决定谁清理。第五条工期标准乙方必须组织充足的施工技术力量，严格按照甲方的总体分项工期方案提早或及时完成，亲密配合工种之间关系，假设乙方原因拖延工期的，或无故停工，造成的影响及工期由乙方承当，甲方处以乙方罚款200元/日，罚金在保证金中扣除，如保证金缺乏扣除在当月工资款中扣除。第六条质量标准1、外脚手架及防护等脚手架工程必须按现行《建筑施工扣件或钢管脚手架平安技术标准》搭设。施工质量必须达成现行《建筑施工平安检查标准》及市安监站标化验收优良标准。搭设不符合要求必须返工重搭，所造成的费用由乙方自负。如属本工程平安消费、文明施工、质量等原因影响省标化评选的按整个乙方承包总价10%计罚，现场施工的质量、平安、文明施工、环保按工程部治安管理条款及进展奖罚。第七条甲、乙方责任(一)甲方责任1、全面履行合同，确保乙方正常施工。2、按施工方案落实采取平安施工措施，确保乙方劳务人员的平安消费与10人住宿宿舍。3、负责向乙方进展现场二级平安教育。4、负责技术交底、验收、现场施工与调配;材料采购。5、协调好内外部施工环境，为乙方作业做好各项后勤效劳。(二)乙方责任1、严格执行工程部的各项规章制度，按照甲方的施工进度方案，组织合格的劳务人员进场施工，虚心承受有关人员及社会各界的监视检查及指导(特殊工种需持证上岗)。负责维护管理好本工种所有的施工机具、劳动保护设施以保证消费正常进展。按时完成甲方消费部门的消费任务。工程部需要乙方配合时必须全力服从。不得提任何附加条件。乙方负责脚手架搭设及平安防护材料的把关、验收工作，不合格材料不得用于工程。扣件的损耗率为1%，超出局部有乙方负责，节余局部由甲方按市场价给予奖励。钢管不存在损耗。损耗不包括因扣件的质量问题损坏，以及螺帽滑丝。2、班组工种之间必须友好相处，互相配合，不得互相推诿扯皮。3、乙方施工人员探亲，制止上工地现场，工地并不安排住宿。如遇特殊情况必须由工程部批准答应并由本人做好家属的平安教育工作，小孩更应由家属严加看管。严禁在宿舍内用火烧饭，私拉电线，经查处没收器具并每次罚款100元。发生意外概由乙方承当责任。4、施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不管有无理由每次罚款500元，如发现有承当责任人参与或背后指使罚承包责任人壹仟元每人次。严禁在工地或宿舍内赌博，发现每次罚款壹佰元，罚金在质保金中扣除，如违背法律公安机关处理，工程部不予承当任何责任。5、对劳务人员进入现场施工，必须进展三级平安教育，严格执行平安规章制度，一旦发生平安事故，查清原因如属乙方责任的扣罚除质安保证金的同时，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究责任，视责任轻重采取重罚措施。发生其它意外，医疗费在1000元以内的由乙方负责，在1000元以外局部甲方承当70%乙方承当30%，6、积极配合工程部质安部门工作，做好上通下达，及时签订各级平安责任书，层层落实平安消费责任制。7、发生平安事故应立即组织抢救，并保护现场，即刻上报，严禁隐瞒事故不报。8、乙方承包人应是本工种平安消费的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确摆好平安、质量、进度、效益的位置，保证全体施工人员，全方位的动转。9、积极配合工程部组织的平安知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到平安第一，预防为主，以人为本的现场平安气氛。10、乙方必须确保班组长、专职技术质量、平安检查员的到位，如不到位工程部有权100元/天人处分。第八条材料、设备供给1、脚手架搭设材料由甲方负责采购，乙方应在使用前提早15天以书面上报用量方案。2、搭设防护所用机具等由乙方自备。3、乙方不得随意浪费材料、切截钢管。人为造成材料浪费由乙方承当全部损失。第九条其他1、乙方必须充分有效的组织现场施工人员，必须满足本工程的进度需要，杜绝转包，一旦发生转包甲方有权终止合同，保证金没收。2、乙方应服从甲方的管理及指挥，执行本工程部的一切规章制度，遵守国家的政策法令，乙方在施工中因管理混乱，质量、平安不符合本协议要求，工期不符合甲方要求时，甲方有权单方终止协议，另行安排班组施工。终止协议时按阶段预付工资额终止结算，余额及保证金作甲方的损失弥补。3、协议经甲、乙双方签后生效，本工程完工后终止。本协议一式叁份，甲方贰份，乙方一份。未尽事宜，按工程部有关规定执行，以上协议希双方共同执行。甲方：(盖章)乙方：(盖章)代表(签名)：代表(签名)：日期：年月日日期：脚手架承包协议【2】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及现行有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方同意签订本合同，共同信守执行,特制订如下条款：一、承包内容：甲方同意将______________________________工程外墙钢管脚手架工程以包工包料形式承包给乙方承包。详细工程包括外墙钢管脚手架搭设、撤除及维护，来回运输费，外架搭设人工费，材料包括钢管、扣件、立挂式平安网、竹串板等，以上材料属乙方所有，完工撤除后由乙方自行运走。二、质量要求：外墙钢管脚手架的立杆间隔为1600mm1800mm，内外立杆间隔为800mm，立面间隔为1800mm,每步架900mm高处设有一道护身栏杆，内立杆与墙体间隔为250mm300mm，外立面须搭设剪刀撑，每搭设完一立面必须挂上平安网，并负责在本栋主楼外架每三层自然楼铺设一道竹串板，如需增加费用另计。所有脚手架搭设按惠州市安检站标准搭设。三、工程及计算方式：(以下涉及金额均不含税价)(1)外墙综合脚手架面积计算：按建筑物凹凸周长每个转角加壹米乘以高度(计算至女儿墙顶，有斜屋顶的应在屋檐口滴水处另加1.2米)，卸料平台口外墙脚手架不扣减，外墙综合脚手架每平方米人民币_______元。(2)卸料平台：(卸料平台宽度2m：面积按2m乘高度计算;超过2m：面积按长边侧面乘高度计算)，每平方米按外墙架单价计算。(3)平安通道、平安挡板、操作防护棚等，按实搭面积计算，外置上下楼梯按搭设周长乘高度计算，每平方米按外墙架单价计算。(4)室内楼梯单排钢管防护栏按每梯每层_______元。(5)施工作业过道(天桥)以侧面两边长度乘高度，每平方按外墙架单价计算。(6)电梯井以内围长度加宽度乘高度，每平方米按外墙架单价计算。(7)吊料平台、人货梯出入口、塔吊护墙，每层每个_______元。(8)满堂架每立方米_______元。以上工程所有木板工程材料、人工工资由甲方负责。四、工期计算：以上工程、单价是按照______天内工期计算，如因工程延期造成超期，甲方必须按已搭面积计租给乙方每天每平方米租金人民币0.15元，并逐月付清。工期的计算是从开场搭架之日起至外架撤除完毕之日止为施工工期。五、付款方式：甲方按搭设进度付款给乙方，当外架完成主体50%时，甲方再付工程总价_______的工程款，外架封顶后结算付至总价_______的工程款，剩余的_______待外架撤除期间付清全部工程款，甲方应在乙方外架拆架前一个月内计算出实搭面积。六、双方责任：(1)甲方应提供场地给乙方堆放材料和生活用水用电及设备材料的垂直运输。(2)假设甲方没有按时向乙方支付工程款，乙方有权停工并追讨所欠工程款。(3)甲方应配合乙方对各班组人员盗窃钢管扣件的进展罚款处理。(如被发现盗窃钢管那么以钢管原价格20倍处分，盗窃扣件那么以每个扣件200元处分)脚手架工程承包合同范本_合同范本甲方：乙方：甲方根据工程的需要，现将该工程的外脚手架工程委托乙方包工包料自行组织完成，为明确双方责任，遵循平等自愿，协商一致的原那么，根据有关法律行政法规的规定，特订出如下条约供双方共同遵守执行。一、工程地点及工程名称：东莞市城市中心区簪花岭路：鸿发大厦工程二、承包内容：外脚手架搭设全钢构造(钢管立杆为1.3m，横杆为0.9m)、维护与撤除材料离场。由乙方包工包料、包平安、包文明施工、钢管、平安网等。严格执行公司和上级有关部门的规章制度。排栅按现外脚手架标准搭设，平桥搭竹巴板。1、质量：乙方根据甲方编制的外脚手架搭设施工方案，组织一支技术优良，思想素质高的施工队伍进场。搭设的脚手架严格执行国家现有质量标准和平安文明施工标准，产品必须满足甲方施工方案质量要求，到达标准标准。如不满足施工方案要求必须返工，返工造成的一切费用均由乙方负责，根据现场实际情况，本外脚手架采用双排钢管搭设。2、平安：在乙方作业期间，作业人员必须遵纪守法，认真执行甲方和上级部门制定的各项施工制度，确保自身队伍的平安外，也应确保甲方作业人员和其别人员的平安。3、文明施工：除做好本职工作外，应根据甲方现场文明施工的要求，做到工完料清，现场不遗留多余的脚手架管及任何及其他材料，材料应指定地点堆放。同时人员不得在施工现场醉酒闹事，打架斗殴。三、使用工期：个月。(即20xx年月日至20xx年月日)。假如超期甲方必须另外向乙方每个月补给延期费用，按每个月每平方元计算，或每个月元计算，缺乏一个月按日计算。四、承包单价(以下工程均包搭拆一次，包维修)双排脚手架120层(付加二层地下室实搭面积)计算：综合单价：元/平方米(按外墙边线长[加四个大角1.2米等于周长]，乘以高度计算)(高度按女儿墙顶)楼梯施工上落：元/平方(按实搭面积计算)平安档板：元/平方(按实搭面积计算)吊料平台：元/平方(按周长乘以高计算)楼梯围护：元/平方(按实搭面积计算)机架围护：元/平方(按实搭面积计算)五、工程款计算双排脚手架：按建筑物外沿边的长度(凹凸位尺寸)加排山每个阳角扩大1米计算其总周长乘以排栅高度得出排栅工程量。总工程量乘以单价得工程款。增加工程量以合同单价为准。且列入排栅造价款按进度付款。六、付款方式：乙方以每个月实际完成外脚手架工程量总价的50%支付进度款，外手架搭设封顶后支付总款价的80%，余款在拆完外脚手架及材料退场后一个月内付清剩余款项。七、双方责任：甲方责任：1、开工前完成施工现场正负零零的平整，同时向乙方负责提供施工图纸、乙方工人的宿舍、水电、(水电费用按每人每月用电5度，用水2吨以内费用由甲方负责，超出局部由乙方自已负责。超出费用在本月进度款中扣除)。材料堆放场地，协调各班组的关系。乙方已经完成的外脚手架甲方不得擅自撤除，或超重使用，如有发生所带来的后果乙方一概不负责任。2、假如现场安装塔吊，必须提供现有的塔吊运输乙方脚手架材料。否那么甲方要补偿因没有机械所有带来乙方的垂直运输费用。乙方责任：1、服从公司施工员指挥作业，按施工方案图纸的要求施工并满足甲方施工要求，委托管理人员到施工现场负责管理平安、质量、进度，2、工人必需要带平安帽，悬空施工要系好平安带，不能穿拖鞋上班，严禁酒后上班，施工中发生平安事故一切由乙方负责。3、脚手架在使用过程中，要经常检查、维修、加固，保证满足施工的要求。4、乙方必须按照甲方的上下班考勤制度执行工人考勤，每月上报考勤表给甲方。5、乙方每月必须向甲方提供工资表，并在甲方的监视下发放工资，工资表须有领款人签字并加盖手印。八、合同施行中双方均本着以工程负责、精诚团结、亲密合作为原那么。九、违约责任：如乙方不能满足甲方进度和进度要求甲方有权责令乙方退场并按工程款70%结算，如甲方违约：没有支付进度款或支付缺乏的乙方有权采取停工造成的后果，乙方一概不负责任。十、该合同一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字后立即产生法律效力，到工作内容全部完成且双方结算确认清楚，甲方付清款项给乙方后本合同自然终止。十一、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日脚手架工程承包合同范文2甲方：(发包方)乙方：(承包方)为了明确双方的权利和义务，按照国家合同法、建筑法(合同)及惠州有关规定，特签定本施工合同。第一条工程工程、地点及承包范围1.1工程工程：1.2工程地点：1.3承包范围：外墙钢管脚手架搭设(包括平安网)以及地下室基坑周边及施工现场钢管围护(包括各种配件、辅助材料)、安装、包括使用期间的日常维护、撤除、装卸、场内外搬运以及所需要的全部工作。1.4承包方式：按本合同第一条1.3承包范围内容实行合同单价包干，即包工、包料，工伤保险、医疗保险、包工期进度、包文明施工措施等完本钱合同范围内全部内容所需要的各项费用。第二条合同综合单价及暂定总价2.1合同综合单价：2.1.1外墙钢管脚手架搭设(包括平安网、主楼二层工字钢悬挑、七层一道钢丝绳卸荷，每三层一道竹跳板铺设，工字钢焊接、割除甲方负责)，按使用工期13个月计算，每平方米综合单价人民币元整(￥元)，使用期超出上述约定，每天增加元/㎡。备注：计量方式按建筑外墙的外凹凸线周长乘以建筑物高度(地下室外墙从设计外地坪至底板垫层底;上部有女儿墙者高度从设计外地坪计至女儿墙顶加1.2m，有山墙者，高度以山尖二分之一高度计算)。2.1.2悬挑卸料平台每座人民币：元，备注：甲方电工配合乙方对工字钢悬挑，焊接割除，材料由乙方负责。2.1.3室外施工楼人民币：元/㎡，备注：计量方式按搭设程度长度高度2计算。2.1.4平安通道，平安档板，操作防护棚人民币：元/㎡，备注：计量方式按投影面积计算(双层档板按1.5倍计算)，木板由甲方负责提供。2.1.5电梯井架人民币：按外架1/2价格计。备注：计量方式按电梯井架内周长乘以高度(从井底板面至顶板底)。2.1.6人货梯出入口每门，塔吊护墙每层人民币：元/门(层)。2.1.7满堂架人民币：元/立方米。2.1.8室内楼梯扶手人民币：元/㎡，(备注：提供材料，甲方自行搭设)2.1.9合同综合单价(不含发票税)包括完本钱合同第一条1.3承包范围和第一条1.4承包方式中所述内容以及现场材料看管费、利润及工人社保等完本钱合同全部内容所需各项费用。2.2.0本合同暂定总价为人民币万元。第三条工期3.1开工日期以甲方通知的进场搭设日期为准，并随甲方工程进度进展施工，服从现场统一调度，满足甲方施工进度要求。3.2如因乙方搭设进度或人力，材料等原因，耽误工期者，应由乙方负责第四条工程款支付、结算4.1工程进度款：外脚手架搭设至主体10层，甲方按照审定的乙方施工进度工程量的70%支付给乙方施工进度款;主体封顶甲方向乙方支付至合同暂定总价的80%，1#地块满堂架全部搭设完毕付50%，撤除完毕付70%;2#地块满堂架全部搭设完毕付50%，撤除完毕付70%;一层满堂架全部搭设完毕付50%，撤除完毕付70%。4.2工程开工结算：脚手架工程撤除搬清完毕后，由乙方向甲方预算部送结算资料，甲方在一个月内审核完毕，并一次性支付结束算余额。第五条甲乙方责任5.1甲方责任5.1.1根据现场施工需要，为乙方免费提供水、电连接驳点，垂直运输及材料堆场，机具用房和住宿等必要的配合效劳。5.1.2按合同约定条款支付乙方工程款，向乙方下达各阶段的施工方案。5.1.3统一协调安排施工现场进度，组织技术交底，对乙方现场施工人员进展入场平安教育与交底。5.1.4协助办理乙方施工人员暂住证(费用由乙方负责)5.2乙方责任5.2.1根据工程实际情况及甲方施工进度方案要求，编制合理，可行的施工方案，并送甲方审核，且方案必须并经当地主管局部专家论证合格，费用由乙方负责。5.2.2乙方必须满足甲方工程进度的需要，严格遵守并执行本施工合同各项条款与义务，主动与甲方配合，及时安排施工作业，必须无条件地服从甲方现场施工消费进度，质量，平安，现场文明，保卫及消防的统一部署和管理，无条件地遵守执行工程部的各项管理规章制度及章程，在进场后，必须与工人签订劳务合同，因劳务纠纷责任由乙方全部使用。5.2.3乙方搭设进度必须满足施工要求，每栋外架要提早搭设，起码要高出操作屋1.80米以上，如进度满足不了，每次罚款3000.0元。5.2.4乙方搭设的外架必须按业主和监理审批合格的外脚手架施工方案搭设;且保护整齐，符合惠州市平安标准，如未按标准搭设，验收出问题每次罚款1000.0元，否那么甲方派人进展修改，按实际发生费用从乙方承包款中扣除。5.2.5乙方自备施工机器，在现场专职质量，平安检查员，做好自检工作和自检资料，确保施工质量及平安，严格按国家现行施工及验收标准进展施工，全面负责本施工合同范围内的工程质量，平安，进度。5.2.6本工程平安网必须全部采用新平安网，平安网需送当地检测部门检测合格。5.2.7免费向甲方提供基坑维护、构造梁、墙、柱模板支付所需的加强钢管和电梯井(楼梯)口围护等所需的钢管。5.2.8根据平安文明施工规定，所有施工、管理人员需装备统一格式平安帽(由乙方自行装备)、工作服(由甲方统一制定，每人二套，甲乙双方各承当一套的费用);高空作业人员需佩戴平安带，费用已包括在综合单价内。第六条保险6.1乙方必须为承包施工人员购置好意外，工伤医疗保险，工伤保险费由乙方负责，为确保参加本工程施工的人员人人享有工伤保险效劳，防止乙方逃避购置工伤保险，甲方负责代为乙方参加本工程施工的人员购置工伤保险，工伤保险费按乙方承包工程的结算造价5计算，在结算中扣减。第七条合同生效7.1本合同自签订之日起生效，在合同履行完款项结付完后失效。第八条本合同一式四份，甲乙双方各执两份甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日脚手架工程承包合同范文3发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，经甲乙双方共同协商，甲方同意将湖语城二期脚手架工程发包给乙方施工，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议，以资共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：木雅广场工程。2、建筑面积：390.56平方米。3、构造层次：框架剪力墙构造，1号楼：26/3，2号楼：5/3，3号楼：28/3。4、工程地址：雅江县解放街。二、承包的内容及范围1、乙方承包范围：1)所有内、外墙脚手架搭设与撤除、平安防护设施、平安通道以及所有临边洞口的防护搭设与撤除等(包括但不限于外墙脚手架的搭设与撤除;脚手架挑排的预埋、搭设、撤除等;各种平安防护棚的搭设与撤除;临边洞口防护搭设与撤除;楼梯的扶手搭设;电梯井内脚手架、隔离、防护门的安装与撤除;人货电梯及井架口防护、平台、围护的搭设与撤除、脚手架踏脚板、脚手架的软硬隔离等)。2)所有工地上使用的(包括但不限于脚手架、钢筋棚、木工棚、各类防护棚、平安通道、平安网等。2、承包方式：包工包料。3、施工工期：2023年10月至2023年1月。4、工程质量标准：脚手架等防护设施符合国家jgj59-2023标准、地方安监部门要求。以中新科技城人才公寓工程为标准。三、承包单价及承包方式1、按建筑面积计算，建筑面积以图纸标注的建筑面积为准，结算时以此面积进展计算。2、每平方米，该承包单价已综合包含合同条款的第二条的所有内容，今后如遇人工涨价因素或政策性人工调增均与本合同无关。3、平安通道有乙方搭设，在1000m2以内的所有费用有乙方承当，在1000m2以上的人工费有甲方承当。4、承综合单价中含所有平安网、油漆及搭拆人工费。四、考核、验收、奖罚1、工程质量：按国家jgj59-2023标准进展验收检查验收，如达不到质量标准要求的，甲方有权对乙方进展处分，由于乙方施工失误发生质量平安等事故，损失费全部由乙方承当。2、工期：甲方根据乙方进度方案及时提供所需材料，如因甲方不按方案提供钢管、扣件等影响甲方工期，甲方有权对甲方进展处分。3、平安消费：乙方应按照建筑工程有关平安操作规程进展施工，确保平安消费。如因乙方不按平安操作规程施工和自身原因发生任何事故，均与甲方无关，所有责任和费用均由乙方承当。并且因乙方原因给甲方带来负面影响的，甲方有权对乙方进展处分。建立工程劳务分包合同劳务分包指施工单位或者专业分包单位〔均可作为劳务作业的发包人〕将其承包工程的劳务作业发包给劳务分包单位完成的活动。也就是：甲施工单位承揽工程后，自己买材料，然后另外请乙劳务单位负责找工人进展施工，但还是由甲单位组织施工管理。劳务分包是施工行业的普遍做法，法律在一定范围内允许。但是制止劳务公司将承揽到的劳务分包再转包或者分包给其他的公司；制止主体工程专业分包，主体工程的完成具有排他性、不可替代性.建立工程劳务分包合同范本发包方：〔简称甲方〕承包方：〔简称乙方〕鉴于甲方承揽修建工程标段，并承受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、平安消费及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙方进展劳务施工。为明确双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一条劳务分包人资质情况及人员1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件〔身份证〕法人委托书、被委托人证件〔假如受权〕〔注：以上证件复印件需法定代表人或受权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。〕2、人员施工负责人：职务：队长职称：工程师技术负责人：职务：总工职称：工程师第二条劳务分包工程工程及劳务报酬1、分包工程工程工程名称：工程地点：分包范围：2、劳务报酬〔1〕按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包工程清单》见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。〔2〕甲方按业主与甲方签订的合同综合单价〔或业主批复的新增单价〕收取的综合管理费，最终结算根据为业主批复的乙方承当的工程费用结算书金额。〔3〕本工程的劳务报酬单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。〔4〕劳务报酬单价中已包含乙方为完本钱合同相应劳务分包清单工程所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检〔自检〕管理、环境保护、劳动保护、调遣〔进出场〕临时工程〔建立、撤除与恢复〕缺陷修复、税金〔营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资税、建筑税等由均乙方负责缴纳〕利润等费用，以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。〔5〕本工程的临时工程建立、施工便道、便桥、拌合系统、平安文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总那么费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。〔6〕工程量清单第100章总那么费用除-1保险费、102-1开工文件、104-2项其他不进展分割，其他工程乙方占%.〔7〕本工程发生的所有前期费用〔包括公关费、差旅费等〕均由乙方承当。〔8〕修建库发生的费用〔即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须装备的设施费用〕，乙方承当费用元〔元〕整。〔9〕乙方所承建工程的税金及地方规费〔业主或地方政府收缴的〕由乙方承当，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承当并自行缴纳。第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要获得甲方同意。2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作才能和业务程度难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承当。第四条分包工程期限1、总工期以业主和公司的工期为准。2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。第五条工程质量1、工程质量必须全部到达业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收〔检验〕合格率100%，单位工程合格率100%.2、乙方按照《四川省雅砻江两河口水电站交通工程工程工程施工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术标准精心组织施工，工程质量必须到达施工设计文件和相关的国家、省部现行的《标准》、《验标》要求，并令甲方、监理工程师和业主满意。3、乙方应无条件地承受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地承受甲方施工技术部及有关部门的质量监视、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方必须无条件承受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承当。4、乙方工程负责人必须常驻本工程工地，对自己所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地〔每月不少于25天〕，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场，乙方必须无条件承受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部承当。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员，原那么不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，假设甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否那么对乙方处以伍仟元·天·人的罚款。5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进展下道工序施工，否那么，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承当。第六条平安施工、环境保护和文物保护1、乙方应遵守建立工程施工平安消费有关管理规定，严格按业主监理要求建立平安、文明标准化工地，各种平安文明标牌由乙方按照要求制作和布设，随时承受各级平安人员的监视检查，按规定采取措施做好现场的平安防护工作，消除事故隐患。2、乙方对现场的作业人员进展平安教育，明确其平安责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违背平安管理规定进展施工。3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开场前向甲方上报平安施工方案及平安防护措施，经甲方审批后施行。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。4、遵守甲方的职业安康平安管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防。在施行作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的平安防护措施，报甲方审批后组织施行。乙方要对施工人员进展职业安康平安教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工消费过程中确保正常的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。5、按规定为施工现场人员装备平安保护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身平安，费用由乙方承当。6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处理方案，乙方应积极给予配合，并进展保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和平安施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到平安消费，文明施工，在开工之日起10日内，将保证平安施工的措施和应急预案报送甲方。8、甲方有权检查乙方平安消费情况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否那么，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处分，直至平安隐患消除为止。9、乙方应制订出严密的平安防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并承当所有法律和经济责任。10、乙方必须与工程部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报工程部配合甲方办理暂住证。假设违背社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承当，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权给予经济处分。11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险，超过合同局部乙方按工程所承当的比例34%进展分摊。12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为平安风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何平安事故，两个月内无息退还。否那么，甲方将根据对乙方的平安指标考核结果详细情况予以拘留。13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和平安文明消费等的管理规定，执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染，按规定排放污染物，防止和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立即保护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护，假设未按规定采取措施造成的损失由乙方承当。15、假设乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等平安事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法承当。上述行为假设给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。第七条工期延误1、由于甲方或业主物资供给或业主设计变更、施工图纸供给、征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。2、由于业主方原因造成的材料供给不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，按照甲乙双方确认的人员，给予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责；甲方有权终止协议。第八条材料供给及机械设备使用1、材料供给〔1〕甲方供给的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供给至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量局部按照采购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准〔向乙方出示并提供发票复印件一份〕，经双方人员确认，在当月计价款中扣除〔材料单价以甲方实际购置的单价为准〕乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料方案，否那么由此造成的材料供给不及时或工期拖延，其责任由乙方全部承当。《甲方提供材料清单》见附表。〔2〕除上述明确甲方提供的材料外，其余材料由乙方自行采购。乙方自行采购的材料必须保证材料质量到达本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验合格前方可使用，否那么，由此造成的一切损失由乙方负责。〔3〕施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。〔4〕本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行承当。假如业主对本工程材料进展调整，材料调差待业主批复后按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件合同专用条款第70.1条进展调整。2、施工机具、机械设备供给〔1〕乙方按照投标承诺及合同约定装备设备及小型机具，应及时组织上场，安排操作人员和进展管理。《乙方上场主要施工机具、机械设备清单》见附件。〔2〕乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。〔3〕本工程所需机具、设备由乙方自行解决。第九条变更设计1、甲方有权对乙方承当的工程提出变更设计，乙方必须按照变更设计组织施工。2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关根底资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准前方可施行。3、对于人力不可抗拒的自然灾害〔如战争、瘟疫、地震〕所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复〔损失金额〕后，按标段批复总额%进展补偿。4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。第十条计量与结算1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已到达计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进展验收签证并进入当月计量程序。2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准，完本钱工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何情况下均不调整。3、乙方必须在每月18日前将已完工程工程的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程工程数量报表后，由施工技术部、物资设备部、平安环保部、质量管理部、方案部负责现场核实，确认已完分项工程数量无误且到达质量标准及验收标准，资料提交齐全时给予计量，发现工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方承当。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计量。5、计量数量为乙方实际完成、到达本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准前方对乙方进展计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应及时提供相关检验资料，如检验资料提供不及时而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方开工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。8、结算前，乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余局部、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料缺乏局部和机具损毁局部由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由方案部门结算。第十一条劳务报酬价款支付1、劳务报酬的支付：甲方财务部门根据批准的支付凭证，扣除其它应扣款项〔包括代发工资、代付和代缴款项等〕，从银行转账支付。2、甲方按批准的验工计价款，拘留当月业主批复计价金额的%作为工程质量保证金〔工程质量保证金限额亿%%=万元，假如变更超过业主规定的限额需要增加，乙方也相应增加〕%的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。3、预付款待业主支付后，按乙方承当工程比例支付乙方，乙方确保专款专用，不得将资金外挪或用到其他工程。预付款支付分两次支付，支付比例及程序按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件专用条款第60.5条规定支付。4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推延7个工作日，计价支付相关条款按业主对甲方要求进展。5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必须将上次拨付工程款开支原始根据和本次申请拨付资金开支方案，经甲方现场指导监视和财务监视人员审核、签署意见后，根据《劳务施工合同》条款，方可拨付工程进度款。否那么，不予拨款。6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。7、支付方式：在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，通过银行转帐一次或屡次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期相应顺延，乙方应积极采取措施不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约金。第十二条履约保证金1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。2、假设合同执行期间，因乙方原因未能履行合同条款，那么履约保证金予以扣除。3、合同执行期间，因业主或甲方原因未能履行合同条款，那么按约定返还乙方履约保证金。第十三条履约、质量保证金返还1、履约保证金在乙方按照合同要务施行和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。假设工程有平安、质量问题〔或隐患〕或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未及时处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进展善后处理。〔