施工改造合同范文5篇

第页共页施工改造合同范文5篇施工改造合同范文5篇。施工改造合同范文篇1甲方：乙方：双方按照《_________合同法》和《建筑安装承包合同条例》，经友好协商，就水电安装施工劳务事宜，达成以下合同条款。一、施工区域及施工内容：本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作，各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层分配电箱，从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。电线在条件允许的情况下走吊顶或地面，在垂直局部需暗埋。施工过程中所用材料全部由甲方负责。二、工程费用的计算及价格：合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格单位面积的工程价格(不含税)为：￥￥元/平方米单位面积的工程价格(含税)为：@@元/平方米本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层，施工工作面的建筑面积为4322平方米。三、质量标准：冷、热水走管井，热水管道保温;电线在条件四、施工工期：20______年11月1日至年月日五、验收标准：甲方根据_________行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20______)》、《建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20______)》、《建筑电气工程施工质量验收标准(GB50307-20______)》对乙方施工的工程进展验收及质量等级评定。六、平安责任：乙方必须严格遵守施工现场平安规那么，及各工种操作规程，杜绝平安事故发生，假设因乙方原因出现平安事故，完全由乙方负责。五、甲方权利与义务(一)权利1、甲方对乙方施工的工程进展质量、进度等方面的验收。2、甲方根据现场施工管理规定，对违背施工平安规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处分。3、甲方可以根据工程的实际情况，根据乙方的施工程度，作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的决定，对决定带来的经济后果，由责任方承当。4、在安排合理的前提下，甲方对不服从工程管理，不服从消费调度的施工队伍，可以作出相应处分，严重时可以解除施工合同，按纠纷处理方法进展处理。(二)义务1、甲方负责向乙方提供施工有关图纸壹份，并做好平安消费交2、甲方负责合理安排消费施工，提供施工场地、水、电，并及时提供施工材料。3、甲方负责协调工地各施工队组间关系，合理安排穿插作业。六、乙方权利与义务(一)权利1、乙方有得到相应施工交底、平安交底的权利。2、乙方有对违背平安操作规程的施工指令，有回绝的权利。3、乙方对工程消费施工的流程安排、技术方案有建议的权利。4、乙方有回绝甲方现场管理人员索取应酬、礼品、回扣等非合理要求的权利。5、乙方对甲方现场管理人员的违背违纪行为有向公司主管部门举报的权利。6、对于停工、窝工，双方协商一个合理的范围，超出局部乙方有索赔的权利。(二)义务1、乙方必须遵守____的建筑工程相关法规，遵守甲方所制定的《现场工地文明施工规定》及甲方制定的《现场工地奖罚制度》等各项管理制度，并办好暂住证、计生证等有关证明。假设有违犯由乙方全部负责损失和赔偿。2、乙方必须将一份详细之工人和资料(身份证复印件、受权委托书)交给甲方存档，甲方只成认经存档备案的工人是本工程的3、甲方应购置工地意外一切险外，如乙方施工工人在施工过程中发生意外伤害，医疗及误工费用在叁仟元以下的，乙方自行负责;超过叁仟元以上的局部，甲方负担40%;乙方负担60%。4、乙方必须按甲方提供之图纸要求，在双方签订的工期内，完成所承包工程，并到达质量等级为优良。5、乙方在施工过程中，自觉承受当地质监部门、业主方、甲方、监理单位的监视检查，工程质量和作业规程到达施工验收标准要求，对相关方的建议应虚心听取，制止与相关方顶撞或发生冲突。6、乙方在施工过程中，隐蔽工程在隐蔽以前，乙方必须通知甲方进展检查验收。如前一道工序未经甲方验收，不得进展下一道工序，如有被评定为不合格的分项时，乙方必须立即整改，直至到达质量要求，整改所需费用完全由乙方负责。7、乙方负责保管好自己的工具、材料，如需带出工地需经甲方检查放行。由甲方提供的工具、材料，乙方必须妥善保管，如有遗失，乙方按价赔偿。8、乙方必须无条件服从甲方合理安排的穿插作业。七、变更1、工程中假设有图纸更改，数量增减，甲方有权以口头或书面形式要求乙方合作，单价按照双方商定，有一样工程的，按一样工程单价;有类似工程的，参考类似工程;不同类工程按市场常规价格另议。2、工程施工期间，所有关于人工工资或物料价格之涨幅或下降均由乙方自行解决。3、变更的内容及价格，由双方在现场及时书面确认，如有零星派工的，必须填写双方认可的“工人工时签证单”，参加结算书内一起结算。无法提供书面变更签证的，该内容视为赠送工程，不予结算。4、由于图纸修改或甲方单方面造成的工期延误，可进展工期签证顺延。5、甲乙双方共同承当工程工程的风险，由于非甲乙双方原因出现窝工、停工时，双方共同安排解决，及时作出另行安排工作或减员、退场的决定，把窝工停工损失降为最低。八、工程款支付细那么。1、乙方代表代领本劳务施工队的劳务工资，否那么原那么上由工人本人领取其劳务工资。2、乙方每15日统计施工队的工、天数，按每人及按工程量来计算出工人施工工资费用，列表提请甲方支付，甲方在收到乙方申请支付款三天内支付进度款，工程完工验收后才将总工程款95%先结算，留5%做工程保质金，酒店开业三个月后三天内付清。3、工程完工到达验收标准后，甲方按合同金额支付乙方工程款至合同总金额的95%，乙方施工人员退场，工程余款(合同总金额的5%)最迟在工程完工后六个月内支付给乙方。九、退场1、施工完毕后，乙方在甲方安排下，做好退场的组织工作，做2、如因非甲乙双方原因，出现整个工程无法进展时，甲方有权要求乙方按规定退场，善后事宜按纠纷处理方法进展。十、保修1、工程开工验收交付使用后开场算保修期，保修期为12个月，保修期间内乙方必须负责无偿维修(由于乙方原因)和有偿维修(非乙方原因)，乙方在接到维修通知后，在24小时内进展处理，否那么，甲方可另行派人修补，修补费用从保修金中扣除。十一、违约责任及处理(一)甲方责任1、在特殊情况下(如甲方收不到工程款)，甲方按照实际进场人数，发放根本工资(即进场施工工人工日数×造价信息上推荐的每天中等程度的工人工资)。2、假如工程完工，甲方无法按规定时间支付工程劳务费，那么按所欠劳务费的银行同期利息的两部支付给乙方。(二)乙方责任1、由于乙方原因对工程质量、进度及平安文明施工造成影响，甲方有权中止合约，且乙方必须向甲方赔偿造成的损失，并处予本合同总金额之10%的罚款。2、乙方不能按时完工时，每超一天按本合约总金额的进展罚款。3、在以下情况下，甲方有权终止合同。(1)甲方与业主合同终止时;(2)乙方不履行合约中“乙方责任”时;(3)无合理原因，乙方擅自停工或成心拖延工期，在三天通知期满后，未作任何改善时;(4)施工程度达不到工程所要求的质量等级时;(5)回绝修补不合格之工程时;(6)确实有事说明乙方不能继续履行本合同内容时。(三)争议处理1、遇到不可抗拒因素(如战争、地震等)造成的损失，由甲、乙双方各自承当。2、出现质量争议纠纷的，如双方协商无效，即提请南宁市质量监视站进展质量鉴定，费用由责任方支付。3、如有违约或争议，双方协商无效，提交仲裁，无论是甲方或乙方提起，仲裁地点均在广西壮族自治区南宁市。十二、本合约经双方签字后生效，保修期满后终止。十三、本合约一式四份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工改造合同范文篇2建立单位：〔以下简称甲方〕施工单位：〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关律、行政标准，遵循平等、自愿、老实、信任的原那么，双方就校区维修改造工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：校区维修改造工程。2、工程地点：体育新城广益实验中学校内。3、工程承包范围内容：a、宿舍楼卫生间防漏改造处理150间；b、宿舍楼洗脸盆台面改造290间；c、食堂地面排水沟改建阴沟处理；d、教学楼车库顶男女卫生间漏水改造处理；e、教学楼二、四楼天井封闭处理；f、教学楼两头五楼“三角形”天井封闭；4、质量要求：优良工程5、合同工程：本工程日历工期天。开工日期20xx年7月21日，开工日期为20xx年月日。〔详细进度以甲方审定的工程进度控制为准〕二、工程承包方式及价款1、工程承包方式：包工包料大包干方式，总造价人民币：，如工程量有增减按清单报价增减总造价。2、工程付款方式：工程全部开工后十天内付至已完工程量款总价的60%，办理开工结算后五天内付至已完工程量总造价的95%，其余5%作保质金壹年后无息返还。三、质量要求1、乙方应按甲方要求，精心组织施工，严把工程质量关，以优良工程标准确作为管理目的。2、为确保工程质量，工程所用水泥、钢材、瓷砖等主材品牌和厂家必须经甲方认定，方可进场使用。四、甲方的权利和义务1、甲方委派工程部熊工及学校总务相关人员现场监视施工。2、甲方委派相关部门负责人协调监管工作。3、甲方有权对材料进展检验、试验、有权对工程进展检查验收，费用由乙方承当。4、甲方有权对现场技术质量进展管理、协调施工，现场签证以学校总务人员签字为准。5、合同签订后，甲方负责组织有关人员进展现场技术交底。五、乙方权利和义务1、乙方应提供实在可得的施工组织设计及方案，并交甲方总务办认可。2、乙方应派现场管理组织施工。未经甲方批准，以上人员不得擅自分开施工现场，否那么视为违约。3、乙方应对不合格工程及时组织返工，如因不及时返工所造成的一切经济失全部由乙方自己承当。4、由于乙方采取措施不力或报价掉漏等而造本钱合同工程一切损失、工期拖延施工费用增加等均由乙方自负。六、质量保修质量期内防漏工程质保期为五年，质保期从工程开工验收合格之日算起，后三天内负责无偿的返工修复。如使用不当或其它原因所造成的质量问题，乙方负责复但所发生的费用由甲方负责。七、平安施工1、平安施工与检查〔1〕、承包人应遵守程建立平安消费有关管理规定，严格按照平安标准组织施工，并随时承受平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于承包人平安措施不力造成的责任与因此发生的费用，由承包人承当全部责任。〔2〕、承包人应对其在施工场地的工作人员进展平安教育，并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违背平安管理的规定进展施工，因发包人原因导致的平安事故，由发包人承当相应责任有发生的费用。八、合同生效与其他1、本合同自双方法人代表或委托代理人签字，单位盖公章之日起生效，至全部合同权利和义务履得完自行终止。2、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，附件与合同具有同等法律效力。3、纠纷的处理：本同合产生纠纷时，双方应协商解决。协商不成时，通过人民法院审理解决，并由工程所在地人民法院管辖。甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：代表签字：签订日期：签订工期：代表签字：施工改造合同范文篇3发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备工程施行方案，甲方确定将以下工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(详细明细见附表)：3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进展承包。4、工程工期：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程开工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部开工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进展。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文《关于农村电网建立与改造技术原那么》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导那么》、《省农村电网建立与改造的根本技术要求》，及供电局下发的《10kv配电线路施行技术标准》、《低压配电技术标准》施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进展协调。8、工程开工前，甲、乙双方必须签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方答应，监理员开出答应开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%归还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业。11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停顿施工，并承当一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供给与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进展的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部撤除并将现场清理干净。15、乙方应将撤除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备根据。五、违约责任16、乙方不得擅自购置主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停顿施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承当一切经济损失和法律责任。17、假设撤除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，假设保证金缺乏以抵扣废旧设备和材料费用，差额局部从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附那么：甲方(签章)：乙方(签章)：日期：施工改造合同范文篇4发包人〔全称〕：XXXX村村民委员会承包人〔全称〕：XXXXX施工有限责任公司为了加快农民新村建立，彰显特色风貌，提升人居质量。发包方决定施行XXX工程。根据招标文件〔工程编号XXXX〕和《XXX县XX镇XXX村XXX建立工程施工中标通知书》的相关内容，发包人、承包人双方本着公平、公正、平等、诚信的原那么，签订如下合同：一、工程概况1、工程名称：XX县XX镇XX村XX建立工程2、工程地点：XXX村XX社3、工程概况及内容：该工程采用重庆市巴渝新农村民居通用图集施工图102号，一楼一底，砖混构造，屋面坡屋面，共计XX栋，总建筑面积XXX平方米〔每栋建筑面积XXX平方米〕。工程内容包括重庆市巴渝新农村民居通用图集施工图012号所示的土建工程和超深根底平面布置图所示，含地〔桩〕基与根底、主体、屋面、装饰、防雷、排水、附属散水及生化池建立等。4、承包方式：工程采用总承包的方式。工程总造价包括完本钱工程工程工程内容的直接费、间接费、利润、税金、风险费、运输费、赶工费、平安文明施工专项费用、各种保险、根底超深等所有费用，以及合同文件中规定的应由承包人承当的所有责任、义务和风险。二、工程要求〔一〕工程质量要求1、《重庆市建立工程十项施工质量通病防治要点》〔渝建发20xx〕172号〕2、《重庆市住宅工程质量分户检验管理方法〔试行〕》〔渝建发〔20xx〕199号〕3、《重庆市建立委员会关于标准住宅工程初装饰开工验收的通知》〔渝建发[20xx]226号〕4、《重庆市建立委员会关于在房屋建筑和市政根底设施工程推行预拌商品砂浆的施行意见》〔渝建发[20xx]30号〕5、GB50300—20xx《建筑施工质量验收统一标准》6、《建筑物防雷验收标准》及附属生化池验收标准。按照以上1—6项的标准和要求，经开工验收到达：合格。〔二〕材料要求本工程所需材料按照施工图设计要求和发包方约定要求采购，所选材料的产品质量均不得低于本工程的设计要求，材料必须符合国家现行标准标准。〔三〕分项工程要求1、地基与根底工程：土质地基承载力大于150kpa，岩石地基承载力大于300kpa。假设根底深度小于4m，采用条石根底M5.0水泥砂浆砌筑，地圈梁采用C20混凝土；假设根底深度大于4m，采用挖孔桩，桩基柱形，直径80cm，强度C25，配筋及详细要求详见超深根底平面布置图〔附图〕。2、主体工程：采用MU10号矸砖，墙体厚度24cm，M5.0水泥砂浆砌筑，墙体转角、十字穿插处设置构造柱，详细要求详见施工图。3、室内地面：采用素土夯实，10cm厚C10混凝土垫层，2cm厚1：2水泥砂浆压光。4、楼面、屋面工程：楼面和屋面〔坡屋面〕均采用现浇板。楼面板厚度10cm〔施工图上已标注厚度的按标注厚度施工〕，屋面厚度11cm〔施工图上已标注厚度的按标注厚度施工〕，均采用C20混凝土，屋面防水、隔热等详见施工图。5、室内外装饰：室内墙面、天棚采用水泥砂浆搓砂，室外墙面水泥砂浆打底2遍，局部墙面贴合格外墙砖，局部墙面2遍腻子灰后，刷外墙漆2遍，详细部位及作法详见施工图和效果图〔外墙砖和油漆颜色由发包人确定〕。6、门、窗：每户只安装进户防盗大门一道，窗采用单层塑钢窗。7、生化池：每2户建一个生化池，容积为20立方米，进出生化池管道为混凝土有筋管，直径不小于30cm，坡度大于1.5%，并将生化池出口管道安装至主排污管〔离幸福公路边2米〕。生化池建立完工后，承包方必须提供生化池预验收批准书。8、排水：室外采用PVC—U双壁波纹管，室内采有PVC—U塑料管。9、防雷：采用Φ10的镀锌圆钢沿女儿墙及屋脊设置，利用构造柱内Φ12钢筋做引下线，每栋房屋引线不小于4处，总接地电阻不得大于4欧姆，接地深度不小于50cm。10、散水：采用10cm厚C15混凝土，宽度80cm。11、其他事项：参照施工图及附图。三、工程造价总造价XXXXX元整〔￥：XXXX元〕。四、工期工期140日历天〔以签订合同的第三天开场计算工期〕。五、发包方责任、义务：1、协助承包人在开工前完成施工所需的水、电等工作。2、以书面形式和现场校验的方式提供水准点与坐标控制点。3、配合承包方进展图纸会审、质量平安交底工作。4、在施工中派驻现场代表对工程进度、工程质量、隐蔽工程进展监视检查。对设计变更工程量增减施行现场填写签证单，双方签字确认后，承包人才能进展一道工序施工。5、负责协调处理承包方在施工中遇到的各种矛盾纠纷。6、负责通知监视单位对工程质量的抽查，组织分项工程验收、初步验收和开工综合验收等。并配合承包方办好开工决算。假设承包方不按规定和要求施工，发包方回绝验收。7、假设承包方提早开工，按100元/天进展奖励。六、承包方式责任、义务1、在与发包方签订建立工程施工合同时，须向发包方提供一份完好、可操作性强的施工组织设计方案和工程方案进度表。并向发包方提交合同价〔中标价〕的5%的履约保证金。待工程完工承包人即向业主提供合格的、完好的开工验收资料，发包方办完开工验收合格手续后10个工作日内退还履约保证金〔不计息〕。2、按设计图纸要求组织采购所需材料、组织施工。3、负责临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理，相关费用自行承当。4、承包人假设工期延误，按500.00元/天支付给发包方逾期开工违约金；假设逾期超过15天，要求承包方退场，解除合同，再按完成工程量的70%的价款进展结算。5、原中标合同范围因物价波动和政策变化引起的价风格整，由承包方自行承当。6、必须做到文明施工、平安施工；要严格按平安标准施工，设置平安标志、注意行人平安和施工人员平安。假设施工中造成平安事故，一切责任和费和由承包方自行承当。7、按照监视单位编制的《重庆市建立工程质量平安监视工作方案》的要求，须请发包方代表、监视单位人员签字的，必须经签字认可后，方可进展下一步工序。8、做好施工记录〔含隐蔽工程〕。9、假设工程验收不合格，将承当返工造成的所有损失。10、施工完毕后，要清理施工现场，保持现场清洁。按相关要求提交完好的工程开工资料。11、在施工中因不可抗拒的自然灾害等原因无法施工，工期顺延。施工改造合同范文篇5发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就乙方承建甲方大渡口区“广场土石方工程”二次平基事项协商一致，订立本合同，共同遵守。一、工程名称：广场土石方工程二、施工地点：重庆市大渡口区地块三、承包范围：图纸范围(详见附图——20xx年中煤国际工程集团重庆设计研究院设计的广场平基土石方图)内土石方平基至设计规定之标高，土石方挖方、、渣场寻找、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入(甲方提供接口)、排水沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所需要的工作。四、质量要求4.1按设计给定的平基高程，完成面各标高极差必须控制在-100mm——+100mm以内;4.2严格按照土石方施工标准、施工标准施工;4.3严格控制施工范围，在距完成面标高1米范围内的石方应采用非方式进展施工，确保该工程的根底完好性;4.4渣土外运必须严格按照卫生城市要求采用相应处理措施，保证环4.5控制施工噪音，严禁扰民，控制，保证周边建筑及别人人身财产的平安;4.6施工质量要求按相关的施工及验收标准。五、合同工期工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确定的时间算起，合同总工期为60日历日。六、合同价款6.1工程暂定总造价：人民币约贰佰万元整，最终以实际结算为准;6.2综合单价按人民币32.8/M3)综合包干使用，甲方不再增加任何费用;6.3上述综合单价是固定单价，该单价不分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不管是否存在弃渣和市政交通管制，即包含但不限于以下工作;含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不管间隔远近)、、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草去除、废气构筑物撤除、施工用临时便道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、管理费、税费、利润和施工措施费、平安文明施工费土石方施工所办理相关手续费用以及合同中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所需要的工作内容，只对可计量范围的挖方量计量计价，其他任何工作均包含在挖访之综合单价内，不计量计价。由于该工作面范围内有大量积水，甲方一次性补贴6000元人6.4土石方工程量计算规那么：土石方的工程量按实测算计量，施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认，工程完工后乙方按可计量范围实际挖方情况绘制开工图双方予以确认，按双方确认的现状图和开工图进展开挖工程量计算。6.5开工后的实际高程与设计高程的误差必须控制在±100mm以内，否那么视为不合格。七、开工验收工程全部完工后，由乙方书面申请开工验收，在乙方配合的前期下，甲方在七个工作日内完成开工验收。八、付款方式当工程全部完工并经历收合格后15个工作日内，甲方支付给乙方合同暂定总价的50%;当工程全部结算完毕后15个工作日内，甲方支付给乙方至结算总价的80%，余款20%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。九、双方责任9.1甲方责任9.1.1甲方代表为：，负责施工阶段的质量监视检查及进度控制。9.1.2向乙方提供必要的地下管线资料。9.1.3组织对工程的开工验收。9.1.4按合同约定及时办清工程结算。9.1.5按合同约定及时支付工程款。9.1.6施工期间，工作时间内(北京时间7：00—20：00)内，如连续下雨超过8小时，工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不承当因下雨及其他原因造成停工、窝工等产生的一切费用。9.2乙方责任9.2.1乙方委派杨才辉作为本工程工程经理，负责工程工程管理。9.2.2按施工图及甲方有关要求组织施工，到达合同约定质量标准。凡质量不合格造成的返工费用均由乙方自行负责。9.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。9.2.4乙方必须按甲乙双方确认的总工期组织施工，并承受甲方的检查、催促。9.2.5保证文明施工、平安消费。在施工过程中，乙方应做好对现场管理人员及施工人员的平安教育，消除事故隐患，杜绝一切平安事故的发生。施工过程中所发生的一切平安事故，责任及经济损失全部由乙方承当，并且工期不予顺延。甲方及监理有全对施工现场进展文明施工、平安检查，如发现有不合格的必须立即整改，乙方接到通知后不执行或执行不彻底的，视同乙方为约，甲方有权处乙方每次20xx元的违约金。9.2.6乙方严格按照国家现行标准、标准和甲方批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工，随时承受甲方的检查，