建筑钢材购销合同

第页共页建筑钢材购销合同建筑钢材购销合同范本：建筑钢材购销合同。这篇《建筑钢材购销合同范本：建筑钢材购销合同》是由合同范本网整理提供的，请！建筑钢材购销合同范本：建筑钢材购销合同供货方：〔以下简称供方〕需货方：〔以下简称需方〕根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：一、供货内容：需方为满足【_______】建筑工程的需要，约于_____年____月_____日至____年____月____日止，向供方购置螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于____吨，规格、品种以工程施工实际情况为准。合同有效期内，供方为本合同指向的工程工程钢筋供给商。该工程工程位于____。二、订价方式：供需双方根据钢筋进场当日_______市场同规格行情价每吨加价_______元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具，货到场地由需方安排工地负责吊卸。三、质量标准：供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。四、供货和签收、对账方式：需方应提早半个月向供方提供需方工程钢材半月到一月内使用方案，作为供方拟定钢材供货方案根据。需方指定〔身份证号码：，：〕为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。在施工期间，需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或E-mail、方式通知供方，供方E-mail：，。接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至工程工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进展清点核对。需方货物接收人核对认为有过失时，应立即通知供方，供方应在接到通知12小时内派人员到现场重新清点核对。线材按过磅重量计算〔磅差±0.3%〕，螺纹钢、圆钢以理算重量计算。所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否那么视为需方回绝接货违约。送货回单作为双方结算的根据。8、供方指定___________、___________为对账人，〔其中一人即可〕，需方指定___________、___________为对账人，〔其中一人即可〕。五、验收方法：1、供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。2、钢筋表观质量应该符合国家标准。3、钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监视有关规定进展抽样检测，结果以复检为准；初检时发现问题应在24小时内通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管；供方在接到通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方承当。5、钢材到场应先检后用，供方对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承当任何责任。六、结算和付款方式：供方第一车次钢筋进场之日起，满_____吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满____个月的二天内全额付清上述_____吨货款，此后每满_____吨对账结算一次，并于二日内付清货款，假设半个月内未满_____吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。七、有关责任：1、需方非质量问题中途退货，回绝接货，那么需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并承当由此产生的一切费用并赔偿供方损失。2、需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延；在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满足需方需求。3、需方需要供方推延时间发货，应在原交货期限前5天通知；同时，推延时间发货的该局部钢材遇价上涨时，按新价格执行；遇价格下调时，按原价执行；推延时间不得超过5天，否那么视为需方非质量问题中途退货或回绝接货处理。4、变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。5、变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方受权书交于供方。6、供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行采购，供方还应向需方支付不能交货局部的货款总值10%的违约金。7、对于复检不合格的钢材，需方应在收到检测报告的当日将结果通报供方，同时有权拒收并要求退货，供方应无条件退换并承当退换钢材所产生的费用。8、需方逾期付款为需方违约，供方有权终止合同停顿供货,逾期超过十天不满一个月的，按实际逾期天数以月息百分之____赔付供方，超过一个月，需方应承当逾期支付货款总额_____%的违约金，并还应向供方支付逾期货款本金日千分之____的违约金，从逾期之日开场计，该违约金不封顶。八、不可抗力：任何一方由于不可抗力〔只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾〕的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在获得有关证明后，允许延期履行、局部履行或不履行合同，并根据实际情况可局部或全部免予承当违约责任。九、解决合同纠纷的方式：本合同假如发生纠纷，当事人应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。十、其它条款：双方提供的、联络方式必须真实有效，长期处在畅通状态。十一、本合同自签订之日起生效。合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。供货方：｛盖章｝需货方：｛盖章｝法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：年月日年月日附履行该合同双方固定：甲方：地址：：：：乙方：地址：：：：相关阅读建筑钢材买卖合同范本：建筑钢材购销合同以下是合同范本网为大家整理的关于《建筑钢材买卖合同范本：建筑钢材购销合同》的文章，希望大家可以喜欢！建筑钢材买卖合同范本：建筑钢材购销合同2023年被告上海某建筑工程承建本市某公司的厂房建立工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章。合同约定被告向原告购置钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算根据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至2023年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。我们承受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程工程经理、C某为被告该工程工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承当共同付款责任，律师代理原告上海某物资起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承当共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。商业建筑钢材购销合同这篇《商业建筑钢材购销合同》是由合同范本网整理提供的，请！商业建筑钢材购销合同甲方(购方):__________________地址:________:__________乙方(销方):__________________地址:________:__________经双方协定一致，签订泥购销合同条款如下：一、材料价额品名规格数量计量单位单价金额(元)备注总金额(大写)佰拾万仟佰拾元角分二、质量标准:钢材规格执行国家规定标准.由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单.甲方凭单验质。三、钢材合格率到达国家标准要求。四、交货方式,地点和运杂费负担:甲方组织运输工具到乙方仓库提货,运费,上,下车费等均由甲方自理,乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。乙方垫付的款项,伴随钢材价款一并结算。五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货:____年____月____日前提(供)________吨.其中:______吨,______吨.____年____月____日前提(供)________吨.其中:______吨,______吨.____年____月____日前提(供)________吨.其中:______吨,______吨.____年____月____日前提(供)________吨.其中:______吨,______吨.甲方逾期提(收)货的.乙方有权处理该货,并不免除甲方责任。六、付款方法和期限:1.甲方在____年____月____日前付定金________元;2.采取先汇款后结算方式:甲方按购钢材总金额分期先汇款.____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元.3.采取托收承付方式:按《中国人民银行结算方法》第八条第一,二,三,五,六,七,八项规定执行.乙方每月____日～____日凭实发钢材开具____向甲方开户银行办理托收。七,违约责任:甲方责任:1.中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货局部货款总值____%的违约金.逾期提货的,每天偿付逾期提货局部货款总值____%的违约金,并承当乙方实际支付的代管费用.2.逾期付款的.每天偿付逾期付款总额____%的违约金.乙方责任:1.不能交货的,偿付不能交货局部货款总值5%的违约金;逾期交货的,按逾期交货局部货款总值计算,每天偿付____%的违约金.2.所交钢材质量,规格不符合同规定,除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失.八、本合同一式____份.经法定代表人签字后生效.有效期自____年____月____日起至____年____月____日止.甲方:_____________________乙方:_________________________年__月__日____年__月__日需方：本协议为浙江迪佛律师事务所主任史慧锋律师原创，转载请载明出处。联供方：本着友好合作、平等互利的原那么，供需双方就需方承建工程的钢材供就事宜，经充分协商签订本合同。本合同是供需双方各自愿的真实反响，供需双方均应实在遵守并行本合同约定的各自义务。第一条、钢材品种、规格、数量、品牌1、螺纹钢〔HRB335〕10MM～32MM螺纹钢〔HRB400〕10MM～32MM圆钢〔HPB235〕10MM、12MM线材〔HPB235〕6.5MM、8MM盘螺〔HPB400〕8MM、10MM2、钢材供给总量暂约定为该工程全部建筑用钢材，暂定为7500吨，但因供方原因导致无法满足施工需要除外；详细数量以需方实际用量为准。3、钢材品牌为：第二条、钢材产品质量标准、验收标准及提出异议的期限：1、供方所供钢材须符合国家相关产品质量标准，即螺纹钢材：GB1499.2—2023标准；圆钢、线材：GB1499.1—2023标准。2、供方随车或按双方约定的方式向需方提供消费厂家的产品质量明书和出厂合格证。3、供方所供螺纹钢、圆钢为9M定尺理论计算；线材以第三方仓库出库磅单为准；但需方随时可以抽查，假如抽查到实际数量与出库磅单不符，那么供方进场的钢材凡未抽查的磅单数量按该次抽查的钢材差数比例折算。所有钢材均以需方现场收货入库的“材料入库验收单供货方结算联”作为结算根据，其他单据〔如供方送货单等〕一律不作结算根据。本协议为浙江迪佛律师事务所主任史慧锋律师原创，转载请载明出处。联4、需方必须按照国家的相关标准和本文合同约定验收和使用钢材。需方使用钢材，应先抽检后使用；抽检以“市质检总站检测中心”检测为准；未抽检投入使用，视为该批钢材合格，因此造成的工程质量等问题，供方依法不承当责任〔供方明知钢材不合格的除外〕。第三条：异议的处理：1、计量异议；需方应在收货三日内提出，供方在需方提出异议24小时内派员前往工程现场处理确定，需方应保持原包装不得拆件。如未在24小时内处理的，视为需方的异议理由成立。2、质量异议：钢材质量抽检应以“市质检总站检测中心”检测为准，需方应在使用该批钢材之前〔一般为货到工地之日起7天内〕提交质检站检测；抽检出现质量问题的，供方应在得到质量问题通知24小时内到需方工地，将问题钢材运出工地，并补足相应数量同种钢材到工地，为此造成的损失及产生的吊装及运输费用由供方承当。供方供给钢材期间，只要有一批次抽检出质量问题，不管供方有无以次充好的成心，均应对所有批次钢材质量承当责任；并且该批次〔或所有〕的钢材价格按西本价下浮400元/吨结算。第四条：供给方式：1、供方在接到需方体送货书面通知〔件同等有效〕3日内将钢材送达需方现场，需方应具备收货验货条件，并及时收验。需方须指定专人对专人进展验收，验收人应及时对产品名称、型号、规格、数量等进展验收，组织人员与吊机协助卸货并当场在送货单上签字。双方以需方指定验收人签字的货单作为结算凭证。需方指定的验收人员姓名身份证号码验收人员姓名身份证号码2、价格确定按日历日每天定价一次，垫资满一千伍百万元之前，以上海市西本价中相对应供价上浮150元/吨作为结算价；垫资满一千伍百万元之后，以上海市西本价中相对应供价作为结算价。〔因为西本价就已经有利润，垫资满之后还有2分利息，再加价150一吨的话，相当于利滚利，不合理也不合法。〕第五条：结算方式及付款期限。1、所送钢材由供方先期垫资一千伍百万元整，垫资期间：自供货之日起至垫资满一千五百万元之日止〔一般为四个月内〕。垫资满一千伍百万元金额及四个月时，需方应一次性支付垫资款七百万，剩余垫资款八百万按月息2℅，每月结算付清利息。注：垫资款约定时间为15个月，从垫资开场满15个月止，垫资款及利息应全部付清。垫资满以后至根底到正负零零之时，所供钢材供方可以要求款到后发货。2、根底到正负零零后，所供钢材每月30号结账，次月10号付清钢材款。本协议为浙江迪佛律师事务所主任史慧锋律师原创，转载请载明出处。联3、双方协定，自首次发货至最后付清时间为15个月〔由于不可抗力致使工期延误施工之日起15个月内没开工的，最后付清时间可适当延迟〕。付款时供方提供普通增值税发票。〔以公司核准通过为准〕4、付款方式：现金支票、不收承税汇票。第六条：违约责任1、供方无正当理由未按本合同约定期限供给钢材或退换钢材的，每延迟一天支付需方违约金5000元，延迟七天以上，需方有权终止本合同；延迟导致施工损失的，还应当另行赔偿损失。2、需方违背合同约定未能及时支付供方钢材款，经双方协商后协商不成七天内供方可终止向需方供货，并需方必须在五日内付清全部钢材款。需方未付清钢材款之前，不得向其他供给商购置钢材，假设发现视为需方违约，并承当违约金每次壹万元，补偿给供方。需方支付货款的支票、本票等，应有效并能如期税付，假如应需方原因造成退票或不能税现，需方应承当票额面积每日千分之五的违约金付给供方。注：不收承税汇票。3、如需方未能按期付款的，那么按欠款额3℅(月息)给供方支付违约利息。同时，供方有权停顿供货，并终止本合同。第七条：其他约定：1、在本合同履行过程中，如有异议双方友好协商解决，协商不成可由原告方法院管辖。2、本合同一式贰份，甲乙双方各自壹份。3、本合同经供需双方代表签字盖章有效，合同有效期为本合同签订之日起至供需双方本合同约定的各自义务履行完毕止。需方：供方：单位名称(盖章)：单位名称(盖章)：代表〔签字〕：代表(签字)：2023建筑钢材购销合同样本供货方：〔以下简称供方〕需货方：〔以下简称需方〕根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：一、供货内容：需方为满足【_______】建筑工程的需要，约于_____年____月_____日至____年____月____日止，向供方购置螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于____吨，规格、品种以工程施工实际情况为准。合同有效期内，供方为本合同指向的工程工程钢筋供给商。该工程工程位于____.二、订价方式：供需双方根据钢筋进场当日_______市场同规格行情价每吨加价_______元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具，货到场地由需方安排工地负责吊卸。三、质量标准：供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。四、供货和签收、对账方式：需方应提早半个月向供方提供需方工程钢材半月到一月内使用方案，作为供方拟定钢材供货方案根据。需方指定〔身份证号码：，：〕为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。在施工期间，需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或E-mail、方式通知供方，供方E-mail：，.接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至工程工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进展清点核对。需方货物接收人核对认为有过失时，应立即通知供方，供方应在接到通知12小时内派人员到现场重新清点核对。线材按过磅重量计算〔磅差±0.3%〕，螺纹钢、圆钢以理算重量计算。所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否那么视为需方回绝接货违约。送货回单作为双方结算的根据。8、供方指定___________、___________为对账人，〔其中一人即可〕，需方指定___________、___________为对账人，〔其中一人即可〕。五、验收方法：1、供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。2、钢筋表观质量应该符合国家标准。3、钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监视有关规定进展抽样检测，结果以复检为准；初检时发现问题应在24小时内通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管；供方在接到通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方承当。5、钢材到场应先检后用，供方对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承当任何责任。六、结算和付款方式：供方第一车次钢筋进场之日起，满_____吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满____个月的二天内全额付清上述_____吨货款，此后每满_____吨对账结算一次，并于二日内付清货款，假设半个月内未满_____吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。七、有关责任：1、需方非质量问题中途退货，回绝接货，那么需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并承当由此产