高低压供配电工程承包合同

高低压供、配电工程工程承包合同目录合同文件及词语涵义 CD/02工程概况 CD/03承包范围 CD/03分包单位的责任和义务 CD/04材料供应及贮藏责任 CD/07工程质量 CD/08工程竣工及缺陷保养责任 CD/09设备及系统的维修保养 CD/10总承包单位的责职和义务 CD/10合同工期及延期赔偿 CD/11业主指令及合约变更 CD/12合同金额及其涵义 CD/13确定合约变更造价的原则及方式 CD/15付款方式 CD/17对工程竣工结算的规定 CD/18索赔时限 CD/19铜总承包要求业谷主停止向分包锦单位付款的权帆利竖睬薄泽萌梅幅城染CD/19遗分包单位要求孔业主保留部分套总承包应收款奖的权利忽晚贝潮吉储CD/19炎不可抗力和自俊然灾害黄油看孝宜世立动肆晋赛乡饰循福旅考鼠挣CD/19倡保险滤习爽献掘翠权业凤扑揭栽毯畅竞畏当昌毁钥柱垃无托侨交疾CD/20卧消防与安全假涝铁甜要羞跃声为测端段锦帝梁距锐夜勇慎议粱钢CD/20汗工程分包及合男同转让番闪既邮愿盯困鞠三富降下屈饺秒桶岛孤疾CD/20令业主终止合同古蛾犯杏走出吉压近堤产慌夕污结为先厚像虑光盈CD/21虽违约与索赔铸伪阔步垫和咏尤毯绣弃叮舌哑粪剑伪批领殃衡节洞CD/21际法定义务拴瑞羊秘距巾逃夫垄其职钞焦未勿钟纯岁栗像挂共硬衡CD/22片争端与纠纷陶窃蹦秧村顿隔势盯倘脖叹演拜修余刮希尊终够愚州CD/22受专利权越躲社但狐阴燥眉桶椒悟路隶第堂夸推漂暑碑匆传顶抢鸟CD/22滴业主的优先权薯滩叛榨破炉干梯逢众扰趣秤茎掘如旁纷曾倒配提CD/22易廉政协议命炭愧从窃庸亭队猴填押约外犁兔经蝇窝浙星姨挠榨巷CD/22趋合同数量除掉牲活枯释狡黄秋午彩丘鉴暮合涝践哗旱颠眼摇昏俊CD/22乞高低压供、配勤电工程姻工迟杏帆程厘抢霞承伶醒孙包队终积合解姐会同宰本合同文件于坡畅年勿票辉月薪暴演日岂由跃业夕猾箩主：与总承包单位：与分包单位：所签订胞葬密痰兹税业响主贺—婶—季拟在环之间村投资建造以边高层住宅区楼滴为主体的工程阿。策总承包单秘位洒—漂—杏以施工总承包志的方式承担工陵程的施工、管月理及协调工作是。柄毙晶敲分包单愿位遭—斩—这公司有意以工排程分包的方式姥承担本项目高稼低压供、配电例工程的施工任存务，并于揪2003汪年洋12征月日按招标文省件的有关规定折和要催求进行投标。肠鉴于业主、总扭承包单位与分蹦包单位已完全谦确认了本合同己文件中的所有苍条款内容以及地分包单位为完萌成其承包范围冲内一切工程所灭需的承包金额破。兹按照《中匙华人民共和国臂合同法》及《库中华人民共和简国建筑法》的宪原则，结合本嗽工程的实际情气况，叁方一致旧同意达成如下劣协议：赏1.亲验合同文件及词铲语涵义就本合同由以下志文件组成：辅【中标确认书军】；阻本【工程城郊敢合同】；谊招标文件中的休全部内容及与熔本工程有关的师技术资料及图忌纸等；慌【投标书（标屋函）】、投标亦报价文件等全毯部投标文件；葵招标阶段双方巾的往来函件及浙会议记要；履约担保书。捉“慢合同文轧件滨”寺应相互解释，迁互为说明。当镰合同文件之间质产生矛盾时，舅以较后时间制棋订的文件为准组。柔质监部门：残**混市建设工程质垃量监督站工程监理：浊不可抗力：因步战争、动乱、瘦空中飞行物体沉坠落或其他非盲总承包单位及求分包单位责任耽造成的爆炸、梢火灾以及自然笼灾害等确对工戚程造成影响的吨事件或事由评自然灾害：愧a诞．四级以上地枯震贝湾隔叠粘足膏b身．持续二天或捐二天以上的六迁级以上的大风踪考摄膏吼红怜c租．起10岭年以上未发生芦过的连续五天携的高温（或严荷寒）棒法律法规：适示用于本合同文雀件的法律、法雪规是中华人民咸共和国的现行列法律、法规及霉**香市互政府制定的现祝行法律、法规驾。工程概况允工程名称：高蠢低压供、配电棍工程工程地址：填基地面积：或153,14奥2抛M筑2址建筑面积：总肢计约游135,08借4止拴M障2会；其中地面以别上约幼108,70脂0帜M箩2众；地面以下约所26,384灌悦M锣2建筑功能：由承包范围哨按【中标确认眉书】中所确定捎的范围，完成荷高低压供、配某电工程辈的深化设计、嗓设备及材料的析供应、安装及侧调试工作，并唱通过政府有关暴部门的检测和邮验收；后负责对业主的线职员或业主委译托的物业公司旱职员进行各个蠢系统操作、维逐修、保养及紧驻急处理程序的藏培训；卖在两年质量保胖证期内，对工唇程缺陷提供免盏费维修及保养楼服务。派分包单位的责挪任和义务盆分包单位必须劣负责向政府有肢关部门申办涉埋及本工程所有与高低压供、配限电工程的深化劫设计及施工的受一切报批手续惊，并办理相关构的证明和批文伍。玩分包单位的深庸化设计需包括谷根据设计顾问哀单位提供的设旧计图完成高低敞压供、配电工垄程综合平衡图假，并确定各种唇预埋管线及预寺留洞的位置及抵尺寸。廉本项高低压供强、配电工程的蛛深化设计工作产由分包单位承就担。机电设计组图和国家规范跑是业主根据合抗同提供给分包师单位的全部资挽料和文件，分驳包单位需自己镜准备和搜集所庸需要的其他一摊切资料以完成弄深化设计，并楚达到业主的要辩求。分包单位色须在合同签订拉后兴的粪3民0留个日历天内完奔成高低压供、躲配电工程的深屯化设计工作，好并报业主与业凯主委托的设计描顾问单位批准些及确认。同时坟协助和配合机浅电设计单位完坦成机电预埋工掌程的施工图设挑计。罢分包单位收到亭业主与业主委牺托的设计顾问墨单位的审批确惹认意见后，应奏依照审批意见昨对图纸进行修凳改，并再向业开主报送正式施触工浮图巡8番套，以供各有末关施工单位使蝴用。瓶分包单位完成甩的所有高低压厕供、配电工程丑的深化设计图栗及竣工图必须让加盖具有相应盟设计资质等级沈的设计单位的事公章及图签章窑。僚分包单位必须解对自己完成的贴深化设计承担球全部责任，业寻主与业主委托眼的设计顾问单浊位对分包单位倒设计图的批准活及确认并不免宣除或减轻分包但单位的责任或蔽义务。因分包灯单位的深化设薯计不符合相关拉企业及政府有劈关部门（包括律且不限于水、扩电、煤等企业愚、消防部门、扮质监部门及政确府其他有关部袄门等）及规范略的要求而造成纪的设计修改及插由此发生的全蚕部费用及损失栏将由分包单位违承担。串分包单位应精咽心组织设备与羞材料的供应以饰及高低压供、伞配电工程的安杜装、调试与维脱修工作，并提肝供一切劳务、旨工作监督、设柄备与材料的供织应（业主提供垫设备及材料除骆外）、施工机脖械设备及施工偏和维修所需的滥全部临时或永妙久性工程或物率品。元分包单位须按膊**边市政府艰199犁7办年迈1挥2张月筛1臂9断日猪第恢5锡4泊号令发布的【葡**炕市建设工程文嘴明施工管理暂聚行规定】中的勿要求确保施工倘现场的管理达傅到文明工地的售标准。分包单仪位需服从总承使包单位的统一逮管理，配合总绣承包单位切实厅地做好施工现骆场的管理，否黑则，业主与总蛙承包单位可按通【施工现场安蝇全与文明施工誉违规处罚规定艘】对分包单位侍进行处罚。费分包单位有权电查阅业主与总只承包单位签订绢的本项目施工提总承包合染同血(遭价目及单价除包外脑)牌。削分包单位须遵占循总承包施工剧合同中与本工虽程有关的所有吉条款，并承担称下列责任誓:剩分包单位及其旗雇员违反或不访履行总承包施购工合同中相关只条款所造成的德损失或索赔；像分包单位及其贼雇员的疏忽或窄错失（包括错悦误使用总承包梳单位搭设的脚津手架及其他设莲备）所造成的作任何损失或索骤赔；脊分包单位的施周工进度必须满宴足总承包单位招的工程进度及著工程总进度的粱要求。分包单挎位需根据总承悦包单位的施工拳总进度计划详禁细编制本分包奶工程的施工进盟度计划表，并称须分阶段地标骨明设备材料送盟至现场的日期忘，以及与其它李工程配合及衔顿接的工期。踏分包单位须在殿施工现场存放鼻一套完整的设完计图、有关的梯规范、所有业躬主的指示及附悦加图纸，以供强业主、监理单岂位及总承包单靠位随时审阅。础分包单位必须跌每周向业主及阳总承包单位递像交一份按工程刃实际进度编制云的工程进度报撒告，其中应包详括工程量完成孤情况和材料供懒应进度及相应苏的造价金额。遣施工现场的交帐通出入口及场捏地内的通道均付由总承包单位季负责，分包单系位须遵照总承垦包单位的安排律并配合总承包颠单位及其他分仙包单位的工作鹊。酷分包单位须遵唱从总承包单位绕对整个工程现桐场的材料安置索、施工水电、敌垂直运输及临熔时设施等方面仍的统一协调与南管理，并按时常参加总承包单夫位召开的有关忍会议；破分包单位须与砍总承包单位在垮工程进度上进剥行紧密配合，蛾使总承包单位竿能根据分包单否位的施工需要投及时向分包单错位提供施工场键地；懒在结构工程施矩工前，分包单悠位须向总承包炊单位提供与能高低压供、配旺电工程晨有关的施工次茎序及其所要求愉的预埋件及预颗留孔等的位置详。由于分包单平位未能向总承竹包单位交待清盟楚而发生的额以外工作，其费立用由分包单位从承担。抄下列辅助工程乘包括在本合同言内，由分包单田位执行：旨所有设备的水吗平及垂直运输屯工作；择支承设备的钢舱梁、钢平台、代座板及垫板；坏所有设备及管跨道所需要的面牛层油漆；晕提供预埋件及衡与预埋件位置笛有关的资料，性由总承包单位筛在施工时预埋粱；行施工时，为自浓已的施工人员植提供保障安装众场地安全的围京网和围板等；纵在施工阶段，娃分包单位须认挑真审阅仔细核粘对及检查所有局预埋管、预留等孔、预埋件的句位置和数量等纠由总承包单位限包或其他分包黎单位完成的工蜜程，并及时向腹业主、总承包织单位及设计单爹位提出施工中从存在的问题，采以便在施工前深使上述问题得洁到妥善解决。棵否则，因分包像单位未能很好瞒地审核图纸及义现场实际情况依而造成返工的鼓责任应由分包伙单位自行负责速，并不得向业塑主提出任何索丈赔要求。同时亲，业主及总承集包单位将视为级分包单位已认总可并接受了已址经由总承包单佩位或其他分包得单位所完成的宰工程。环分包单位应与现总承包单位保鉴持密切联系并度了解浇筑混凝狱土的时间，以详便有足够时间绝安放预留在混稻凝土内的物件握。碧在土建结构或炎其他构筑物浇狐筑混凝土园的速7抱天前，分包单缩位须将所有影甩响土建浇筑的值事项书面通知棉总承包单位。悲由于分包单位吧未能向总承包肿单位交待清楚盆或未能提前通烦知总承包单位躺而发生的额外或工作的相关费骄用由分包单位涛承担。辱分包单位需在临进行高低压供面、配电工程安倍装工作金的步1幼5纷个日历天之前争通知总承包单碍位，并派代表更查看现场，同司时向总承包单坊位提出建议或膜要求。总承包次单位应根据分眯包单位的建议腔或要求提供符泻合技术要求的弦施工环境，并沃排除施工面的央积水与污物。体总承包单位允亭许分包单位的岂雇员及工人在劫进行本工程时太使用其尚未拆杜除的脚手架，僵但分包单位使皮用脚手架时不吉能影响总承包色单位的施工。默本合同特别指席明：上述许可道并不意味总承抄包单位或其他熔分包单位对脚宵手架的性能及蕉适用性承担任欠何保证或其他陕责任。悼如分包单位在畏进行本工程时医影响了总承包悦单位及其他分押包单位的工作旗，则分包单位僚有责任向总承舱包单位提供有弄关分包单位已只遵从本合同及馋施工总承包合棚同相关规定的赴依据及资料。愿否则总承包单盈位可以认为分此包单位违约，向并要求分包单莲位承担相关的点责任。久分包单位应尽于量在施工中减驰少修补工作，汇同时分包单位克必须对由于自义己直接或间接仙的错误或遗漏旦而造成的其他批工程、邻近建惯筑物或其他承皮包单位必须进精行的修改或修足复工作负责，灾一切由此而发到生的费用概由缸分包单位承担傻。杀分包单位必须挡聘用合格的测寿量员负责本工酸程的定位及检汽查，以满足业刑主和总承包单喜位的要求。定脏位基准及参考卷线由总承包单惨位提供，分包悲单位须核实所捐有轴线、座标旅的尺寸和标高次。如发现某些迅尺寸和标高与孩图纸有差异时堤，分包单位须孩立刻要求总承丈包单位予以澄组清。总承包单竿位对定位工作剪的检查，并不饰免除分包单位璃对正确定位的伯责任。映分包单位须对羡所有工程所用身的原材料及产尿品进行试验并食支付试验费。盐其试验方埋案愿—贪—思包括次数、方兽法及程序等均奋须符合有关规丑范的规定。如备原材料或成产千试验未能达到由规范的要求，择则分包单位须净负责更换原材纱料或产品并重竭新进行试验直偏至达到要求为亲止。所有因此衡而发生的费用节、损失及工期盗的延误均需由野分包单位自行苍承担。变在高低压供、谁配电工程的调厘试过程中，如争业主及监理单林位发现设备及呀材料的质量与冒合同、规范和巨标准的规定不紫符或系统服务咱不佳（包括漏肝供辅料等），领则分包单位须希在损7樱天内向业主提匙交技术论证报卖告及处理上述悉问题的书面报键告，并立即进珍行整改。锈分包单位需对春工程的防护工奸作负责。分包悄单位必须向业柴主及总承包单阁位呈报防护措腊施的具体方案挎，包括防止尘袄埃及湿气造成期绝缘不良或电圈源接触不良的励措施等。桃分包单位须对勾高低压供、配灿电工程的成品今保护工作承担吸全部责任。奏合同签订后，柴分包单位应惰在苹1两5幸内向业主及总挣承包单位呈报贤保护措施的具掘体方案，方案作中需包括派专灭人进行成品保茄护等内容，并地须注明施工各奏阶段专职进行有成品保护的人途数及具体措施计。湾竣工后，在未前交付业主之前特，分包单位需膨用塑料纸覆盖姑所有已安装的锡设备和管道管誉线，以防灰、次防漆、防水及礼防止损坏表面彩油漆医。录合同期内，高肚低压供、配电旧工程发生的任竖何损坏，无论宿何种原因，分弟包单位均须无盛条件予以修复征并不得向业主奴索取任何额外靠的费用。修复染后，分包单位惰有权追究相关动责任者的责任惊，并要求责任访者或责任单位宅实施赔偿，但霜分包单位必须旅提供必要的证能据。秃分包单位须向物总承包单位提反供由于总承包校单位或总承包旱单位需负责的锈其他单位或人奖员的行为或疏柏忽而造成设备晚零件和机电材淡料破坏、损失朱及损毁的清单沫。分包单位应趣提供维修并更绕换这些损坏的鹅零部件和材料梨，由此引起的抚额外费用由总党承包单位承担零。粮竣工验收后，泊分包单位应在轰工程移交前按扫业主要求的时胃间对高低压供予、配电工程中三的设备进行一坏次全面清洗、贴维护及保养工在作；串竣工后，分包脏单位应负责清色理所有遗留在疑施工场地内的耐剩余材料和废两弃物，并按总悦承包单位的要忙求将废弃物集跃中堆放在指定到地点，由总承泥包单位统一处回理。熄分包单位须在死竣工后释的闪3蛇0雪个日历天内向柿业主呈交一份埋比例正确并可虑晒印蓝图的竣泉工图底图及五羡套由监理审阅仪后签字盖章的毅竣工图（蓝图欧）。党材料供应及贮烫藏责任惊分包单位须在畅签订合同后，柜尽快安排订购土经业主批准的狮设备、材料及津配件；并向总拒承包单位提供掠三份订购材料辰及配件的文件屿副本。杏分包单位应按璃照投标时确定围的品牌与规格毕购买工程所需筹的设备及材料拿。否则，业主讽有权要求分包发单位予以更换寺。由此而发生丈一切增加的费因用均由分包单拨位自行负责。疼分包单位在订工购主要设备和岗大批量的材料起前，应向业主逆及总承包单位纯提供样品，并挺获得业主及总迅承包单位的批蔬准，否则，由欺此造成的损失逆将由分包单位镜承担。波分包单位为本喇工程所提供及财使用的所有设导备及材料均必撇须是全新的，殊并且符合所有荷相关设计及规胡范的要求。同弦时，分包单位岔必须在惯设备及材料盼安装前向业主敢提供材料性能艘试验报告、产溉品合格证明及圈质量保证书，衬并附有制造厂牲出厂检验报告萍和详细的说明责。栗分包单位应将挂业主及总承包乓单位批准的材住料样品存放在歌总承包单位的勒样本间内。附分包单位在建旨议使用某种材远料时，不论是雀否已注明其品居牌，均须保证销这些材料在所知有情况下都能曲适合东**产市粪的环境、气候太条件并能符合绘正常使用的要现求。盐分包单位须对旁所有设备及材猜料（如果需要炕）进行试验并姿支付试验费。巩其试验方案包糕括次数、方法茎及程序等均须线符合有关的规盲范及规定，并蔬同时须符合业原主的要求。如栋设备及材料试抹验未能达至上范述要求，则分放包单位须负责骗更换材料并重笑新试验直至达竿到上述要求为些止，由此而发估生的费用、损块失及工期的延骑误均需由分包朱单位全面负责冶。胸施工期间及质崇量保证期内，辆如经业主、总瓜承包单位、监叨理单位和政府滔有关部门检验毛，发现分包单伟位所提供的设洲备、材料的规机格、材质及质选量与合同规定叶不符，或证明螺有缺陷，包括进潜在的缺陷或肌使用不合适材期料的缺陷，则生业主有权向分况包单位进行索寻赔。经分包单位须及狗时向总承包单吴位提交关于运怕送材料的时间厘表并与总承包摩单位协商在施医工场地内贮藏欧材料的有关事讲项。如分包单球位未能有足够窝的时间通知总油承包单位而将石材料比原定时末间提早运至施浴工场地，导致幼总承包单位无孤法在施工场地置及时安排好贮棚藏空间，则分欠包单位须在施芦工场地以外自乖行安排适当的翻贮藏地，由此泪发生的一切费衬用，包括运输娇、仓储及保险倡费等均由分包概单位自行承担顺。跃分包单位须用车防风雨的包装蛋运送各种原材富料及成品。所齐有货物在运送物至施工场地后恳皆不可随意叠盒放，以避免产捡生不必要的应跃力、变形和变虫质。分包单位鸟尤其须注意保菠护油漆过的设御备、配件及材匹料的表面不遭新受损坏。则分包单位须负封责所有的设备切、配件及材料蒸在施工场地贮接藏期间不变形广、不变质、不游损坏；并且各肤种产品上的保手护材料应保留尼到业主指定的呜日期。大分包单位在原仔材料安装后应浮除去所有非永爱久性的标记。工程质量级分包单位须按际照现行国家和扰**体市寿的技术规程与栗规范的要求进些行施工及质量俘检查，以确保哄本工程质量达旋到国家《建筑非安装工程质量看检验评定标准播》所规定的等醒级，并达到合拌同文件中所约污定的标准，否膛则，分包单位乡应承担违约责析任，并按合同端中所规定的金晕额向业主支付自违约金。请“欧施工规范及技持术要巧求惠”末是指中华人民淋共和国国家现久行标准、规范录和辟**耻市红的地方现行标被准、规范及合逢同文件中的技嗽术要求。叶如分包单位需蹲更改施工技术窄，必须事先获家得业主的书面黎认可。否则，奇由此而造成的锣返工或报废的眠责任由分包单口位承担。柜当国家现行标轿准、规范、稿**雀市锡地方现行标准庙、规范、技术详要求及图纸上耗的说明互相之四间有矛盾时，洗则必须遵从最股严格的标准或蕉规定。哲在施工过程中芒，分包单位须捆随时接受业主府及监理单位的抓检查。因分包针单位自身的原栽因造成施工质轨量达不到标准迹、规范要求，吃则分包单位需奖承担返工费用孙，且工期不予舟顺延；返工后挤如仍不能达到蜡约定标准，则岔分包单位需承可担违约责任。偿如双方对工程振质量有争议，碰则应按争端与凝纠纷条款解决扇，并且，诉讼迷费用及由此造丈成的所有损失难均需由败诉方标承担。冷隐蔽工程验收励应遵照国家有电关工程验收的五规定进行。分番包单位自检合关格麻后锡4块8剂小时内提前书剖面通知总承包敌单位和监理单丝位进行验收，蛾通知中应包括撒分包单位自检葬记录、隐蔽和捆中间验收内容生、验收时间和吉地点。在总承恢包单位和监理率单位验收合格枝并在验收记录糊上签字后，分起包单位方可继鞠续施工；如验里收不合格，分膛包单位应在限寇定的时间整改送，并在整改后宵通知监理单位练重新验收。胡如总承包单位疮和监理单位不角能按时参加验贵收，须在开始壤验收匀的剂2牺4葡小时前向分包想单位提出延时好要求，延迟时跪间不得超演过木4让8遵小时。否则，斤分包单位可自巡行组织验收，诵总承包单位和仙监理单位应承育认其验收记录终。制如分包单位不举通知总承包单巨位和监理单位夹验收而自行进妨行隐蔽工程施斗工，总承包单猪位或监理单位卸有权要求分包墨单位对已隐蔽居部分剥露后进葵行验收，不管习验收结果是否拳合格，分包单珍位均应承担由少此而发生的费瘦用，且工期不奖予顺延。乓无论监理单位愁是否参加验收凝，当其要求对维已隐蔽的工程熟重新进行检验圆时，分包单位车应进行剥露，搜并在检验后重硬新复盖或修复执。如检验合格兰，则由业主承帖担相关的费用阵，并相应顺延越工期。如检验陷不合格，则由斥分包单位自行搜承担相关费用磨，且工期不予痕顺延。情当工程质量达补不到本合同所渐规定的质量标胳准及要求时，狱分包单位应自制费修复整改。是如分包单位未盼能在业主及总锋承包单位的指盼定时间内完成股上述修复整改燃的工作，则业唤主可委派其他招单位完成此项聪工作，由此产盲生的费用及工揪期责任将由分饺包单位承担。谢工程竣工及缺呢陷保修责任楚分包单位必须郑在工程实际竣但工前七个日历肃天通知业主、涉总承包单位及脑监理单位，以架便做好工程竣欲工验收准备，往并在工程实际营竣工之日向业矩主、总承包单拾位及监理单位车提出工程竣工枝报告，组织业桌主、总承包单五位、监理单位盟及政府有关部我门进行验收。披如业主、总承良包单位、监理斑单位及政府有稠关部门认为工貌程验收已合格消，则工程竣工鹰之日以分包单慈位发出工程竣穿工报告之日为布准，业主将以愧书面形式加以全确认；乎在竣工验收时夫，如发现因材首料或操作工艺饲不符合本合同捉文件的规定而园出现的任何缺摘陷，总承包单疮位及监理单位奴将发出书面指殖示，分包单位岁应在收到书面睡指示后的合理陈期限内，自费佛修复所有缺陷注。缺陷修复竣瓦工后，分包单贴位应另行提交秋工程竣工报告赤，总承包单位吐、业主、监理蚀单位及有关部蛇门再行验收认律为合格后，则文工程竣工日以飘分包单位发出茅缺陷修复竣工凤报告之日为准塘。竣工后，分桶包单位应继续绢承担合同范围翼内工程的成品仆保护工作，直倚至总承包单位门向业主办妥移恳交手续为止。沙在质量保证期馒内，业主可发有出书面指示要列求分包单位修造复因材料或操寸作工艺不符合经合同规定或国杨家规范而出现笔的任何缺陷，咱而分包单位应类在收到该书面绑指示后尽快到维场自费修复这锋类缺陷，修复慧后，分包单位亦应就此向业主泰及总承包发出羽修复竣工报告腿，该报告发出淡之日应作为缺唯陷修复竣工日泄期，如分包单茫位未按业主所物指定的期限开握始修复，则业膜主有权另行聘奏请他人完成修骨复上述缺陷，化由此而需支付卫的费用，业主跨可从其应付给资分包单位的质恨量保证金款项司内扣除，并支辨付给执行单位思。如所付款额溜超过质量保证软金的数额，则辞业主可将超出批部分的金额作崭为债务向分包应单位索取。贵分包单位对隐印蔽工程的质量蔽责任是永远的狭，并不因保修范完成证书的发访出而解除。剩设备及系统的降维修保养澡分包单位应向轮业朵主济/盘总承包单位提棚交一份详细资捷料以保证所有拆本工程所使用熟的材料、设备赶配件、器件及职其维修保养服起务均可在优**候地区迅速获得羞。虚分包单位须向点业主呈交三套沈高低压供、配斧电工程怜的维修保养手亭册。分包单位动如在工程完成闻后不能向业主束呈交上述保养脊手册，则分包拔工程将不能获驶得业主签发的勾竣工证书，并锐且分包单位不炒得要求业主支变付工程结算款发。强如业主及业主发委托的物业管夜理公司无法依沸照分包单位提肾供的保养手册鲜对捷高低压供、配览电工程扇设备进行系统鼻保养，并使系境统正常运作，知则分包单位必漏须免费进行维母修，并承担由嚷此而发生一切迹费用支出。捕本工程完成后公，分包单位须锻在现场安排专缴业技术人员指招导业主及业主征委托的物业管侧理公司的雇员谈正确、有效地械操作和使用姿高低压供、配夜电工程些的设备。孩总承包单位的方责职和义务畏总承包单位应咱按施工总承包情合同文件中的币规定对本项机杠电系统分包工各程实施有效的也、全面的管理井，并做好本工表程与其他分包饱工程的协调工蜜作。然总承包单位应判做好统筹安排胁，并向分包单惨位提供以下各桐项必要的设施劣和服务：括由总承包单位踩统一规划和建悲造在施工场地候内的办公室、当辅助设施及贮比藏联设施，或由总堤承包单位在工螺地上或建造中书的建筑物内提屑供适当的场地与给分包单位搭亚设这些设施；浑共同使用总承断包单位在施工酿场地上架设而敌仍未拆除的梯固子、临时平台赖及脚手架；扮共同使用施工气场地上的通道烘及业主与总承纳包单位认可的秘施工空间。分蜜包单位应负责欣修缮自己对施周工通道所造成见的损坏；聋共同使用总承演包单位统一规翁划和建造的现紫场公共卫生设类施；缸总承包单位提爸供并开通电话耕线路，电话费颗由分包单位自冬理；娇总承包单位提歇供临时照明、燥施工用电及用室水；水、电费般由总承包单位瞎支付；帮总承包单位提男供施工必须的搏装置及机械，勺以满足安装、袜卸货、水平及洞垂直运输的需纠要（包括在塔倾吊及垂直升降附机械能力范围叹内的所有运输城工作）；猫总承包单位必丧须严格按施工谋图的要求进行尺机电系统预埋末管线及预留洞惧的施工。严在分包单位因晶设计要求在墙缩、地面上开孔奔、开槽并完成每埋管、埋线、塌安装槽、盒后镰，由总承包单贤位以水泥砂浆逃修补墙、地面柔；闸由总承包单位俩在机电管道竖誓井内按消防要厨求进行防火封参堵。茶对于结构工程另施工前分包单倾位未提出的预共埋管、预埋件攀或预留洞等，主由分包单位自肃行完成弥补工矿作，或委托总壳承包单位施工负，但由此发生肿的费用由分包很单位承担。戴总承包单位需煎统一处理分包笑单位堆放在总章承包单位指定垃地点的垃圾，俭所需费用由总朵承包单位承担朗。凭总承包单位在花施工时须十分怨小心地避免损相坏高低压供、纯配电工程的设耀备、管线及其洪他物品，总承筹包单位及其分继包单位的施工围人员在进行电贝、气焊施工时寇须用防火材料谱遮盖这些设备块、管线及物品豆，以避免电、阿气焊火星及焊顶碴对其造成损娘伤。否则，由稼于上述原因造粪成对高低压供速、配电工程的统损坏，由总承音包单位负责赔咳偿。诉总承包单位向搁分包单位收取掩任何费用均须锄经过业主的书趋面认可。械合同工期及延群期赔偿约本项目设计、挠设备材料供应舒、安装、调试管及验收的合同脆工期以【中标雪确认书】中的吓约定为准。合京同工期的起计腾日为业主发出萝书面通知之后落的梁第爸8饲个日历天。分样包单位须在收鲁到该通知后擦的遭7急天内作好各项已准备工作，并肌按时开工；刻分包单位须在木合同工期内完慎成高低压供、冷配电工程的深专化设计、供货舒、安装及调试兴工作，评并取得政府质薪检部门及其他前政府有关部门哥签发的鉴定及俱验收证明。隔如分包单位未文能配合总承包它单位的工程进射度进行施工而燃导致工期延误析，或因分包单禽位自身的原因验而造成工期延骆误时，分包单透位应承担违约成赔偿责任，并君向业主支付延搬期赔偿金。延低期赔偿金的数式额为本工程合还同结算总价的稳万分之五乘以六本项目工程延突误的总天数。轮当工程进度受宏阻时，分包单谋位应立刻以书屡面形式通知总兰承包单位及业和主，说明工程搭进度受阻的原席因，并提出切黄实、有效的措播施以弥补工期螺上的损失。同参时也应尽可能险地减少对总承卸包单位及其他砍分包单位施工畏进度的影响。歉如总承包单位费和业主收到上户述通知后，确芹认该工程进度酿受阻的原因是防由于业主的设进计修改或工程镇变更或总承包吗单位及业主及编其他分包单位木的错误所引起丈的，则总承包扒单位及业主应尘根据实际情况糊与分包单位进扇行磋商，并由勉业主以书面形歪式确认合同工抗期所应增加的刺日历天数。者合同工期包括勉取得政府有关妄部门、总承包冠单位及业主签瓶发的验收证明卷所需的时间。离如工程质量未辫能符合政府质洒检部门的要求舞或合同条款、做国家规范及设贸计图纸的要求堤，则分包单位测须负责完成一均切补修工作及捆额外的试验，旬同时须承担因岗上述原因而引段起的一切费用皇、损失及所延火误的工期。说业主指令及合录约变更仔业主有权向分松包单位发出与远本工程有关的彩任何指令，包窝括书面指示、补经书面确认的国口红头指示及合约殖变更（包括设跳计修改及工程茶变更指令），顽分包单位必须姐遵循业主馆的指令，践并尽快执行业死主炎的指令。膀业主指令及合脊约变更由业主抹代糊表辉—裕—佩总经理或总经发理委托与指定白的代表人签字题批准后以书面留形式发出。业秘主的口头指示片也将在该口头跨指示发出授的条7践个日历天内以捕书面形式给予薪确认。当业主倒未能及时以书舞面形式确认口纯头指示时，分种包单位有义务即提醒业主将口牺头指示转发为渗书面形式。吹当业主向分包箭单位发出丛合约变更恋指令时，分包傻单位应立即执案行，由此发生清的相关费用经仰业主审核批准蔽后，由业主承许担。无论在什亦么情况下，无揭论什么原因，蓬分包单位均不续得因业主未批次准变更的造价批为由而停止施印工、或拒不执斗行业主的指令老、或要求在业铜主批准变更造绵价后在进行施仗工，否则，按弄分包单位违约帮论处。由此造桑成的一切经济蛛损失均由分包营单位自行承担争，且工期不得假顺延。叮在业主发出合异约变更指令粱的耀7滤天内，如分包狮单位以各种理滩由或无理由地疗拒不执行此项惑变更贵指令，则业主愉有权以书面形扣式通知分包单喜位，将全部或况部分的涉及项挺目委任其他承红包单位承造，径由此发生的一摊切费用将从应避支付给分包单旅位的合同金额踏中扣除；挤本项目由分包无单位负责高低企压供、配电工塔程的深化设计农，因此，所有症分包单位提交赢给业主、总承网包单位及设计窜顾问单位进行稠审批的技术核朽定单均不可视笨为业主的合约卧变更，也不可烦作为分包单位代申请合约变更哈费用的依据。族与此同时，分个包单位也不得符在竣工结算中阴以技术核定单毕作为向业主要甘求增加任何费锅用的理由或依寒据。但是，如呀果业主批准此枣类技术核定单仅后会降低工程摘造价，则业主巨有权按技术核驼定单内确定的绒内容，按实核己减应扣除的费挣用，并相应调邪整分包单位的收合同总价腐。波合同金额及其谣涵义帅本项目高低压勤供、配电工程男的合同总价以个【中标确认书拳】中的约定为败准。辆根据招标文件季的规定及分包渴单位在投标时显的确认，以下播内容也已包含杠在合同总价内俩：能分包单位向政像府有关部门申馆办涉及本项目蛙高低压供、配屋电工程深化设谢计及施工的一眠切报批手续、柿并办理相关证酱明和批文所需序的全部费用；域因施工现场各反种条件或因素慈（包括且不限产于：施工临时起设施、脚手架忍及现场运输设尾备和条件不能畅满足分包单位泛的需要、总承椅包单位及其他小分包单位的施沸工质量造成本妄项目高低压供哪、配电工程安属装难度增加、起因现场场地狭杏小而需进行二束次倒运以及施脱工现场因政府贩部门规定或因虎总承包单位及硬其他分包单位诊施工而造成的息各种限制条件棵等等）造成分恳包单位需要增咽加的各项相关屿费用以及由此河衍生出的各种锻成本增加所需嗓的补偿及补贴顾；逆分包单位进行膀高低压供、配慕电工程深化设石计或委托有相坛应资质等级的萌设计单位进行言深化设计、并惨在设计图及竣轰工图上加盖具弱有高低压供、瘦配电工程设计秆资质的图签章宜及单位公章所燕需的全部费用贵；影分包单位为本糖工程准备和搜牺集所需要的资凯料及文件而发减生的费用；骗分包单位为达欠到【中标确认症书】中所约定乐的质量标准而速需增加的人工佛费、材料费、晚加班费及奖金邮等全部费用；岗分包单位为达脸到安全文明施恩工的要求而需包采取的相关措各施的费用；碎分包单位为了纸完成本工程而夜需要发生的加跳班费及夜班费让；侦分包单位为达患到相关政府部晶门、业主及总假承包单位对环障境保护的要求痒而需采用环保修材料或配件所源发生的相关费尿用；野分包单位对业搜主的员工或业驼主委托的物业代公司员工进行遭高低压供、配捎电系统操作及巡维修保养的培捡训而发生的一搅切费用姐；壶分包单位在合保同期内对高低躬压供、配电工识程进行产品保条护所需的全部普费用；纵竣工验收后，促分包单位在工建程移交前按业在主要求的时间火对高低压供、锈配电工程中的番设备进行全面炭清洗、维护及四保养所需的全壮部费用；晓分包单位为准卡备和进行本工射程所需要的一伴切费用及所有朋本工程与整体敞项目内的其他冠工程之间的一喂切配合、协调饼、衔接、返工柏和修复的费用叮；华分包单位编制稍竣工资料及竣比工图所需的费意用；逐竣工后，分包哈单位实施两年萌免费缺陷保修汉所需要的全部陪费用；乔合同期内物价霸上涨及外币汇言率浮动因素的寸风险费用；纸进口设备及材桨料的报关和清猫关费用；资分包单位因承侧接本工程而需盏向政府缴纳的躲所有税项；愿根据合同规定皱的付款方式，滋分包单位向银伯行借贷流动资蛇金等所需支付丢的利息；价分包单位的利薯润；蔬除业主的合约百变更指令所引害起的费用增减娘以外，分包单忆位承包本工程冶、并为了履行磨合同、准时完录美地完成合同三规定的全部工瓦作而需发生的催其他一切费用午；挥【中标确认书亦】中已确定的耻造价是按照招系标文件、本合薪同条款、总承晚包单位合同中挣相关的条款、炼规范及图纸的页要求而计算谜的剃“赠包援干污”垫总价。无论在珍任何情况下，困除设计变更以桶外，这部分已俭确定的包干造骂价不再作任何嘉调整，并由分术包单位按包设固计、包人工、柳包设备材料、锁包工期及包质忍量的形式实行障总价包干，一演次性闭口包净括。名对于招标文件车和【中标确认暴书】中列为尚赌未确定的工程贡费用将在施工收阶段由分包单孤位按合同单价绍和业主确认的芦施工图编制预症算后报业主核恭定后批准。蔑合同价格已包筝括所有为完成往工程所必需的机费用，无论有辅关项目是否已闷在规范、图纸印或合同里加以洗特别说明。合瞧同价格也包括窑所有政府有关枪部门在发出验肥收合格证等文盈件前所要求完吼成的一切有关滥的工作和费用绘；昆分包单位在【慧中标确认书】傍中所确认的高贪低压供、配电芦工程的各项单还价和单价的组脾成将在整个合住同期内保持不肝变，并且不会谦因为工资、材苗料的涨价、汇徐率的涨、跌、决政府部门可能锣颁布的任何条烂令、条例、通析知等法规规定如的改变而调整种。遥在以下情况下状本工程的合同束总价将作调整那：虎分包单位对合瓶同中未确定的套工程费用所编差制的预算被业桨主批准后调整拣合同总价；银因业主的合约弊变更指令造成系工程量及造价径增、减时，分启包单位应按以皇下倒第唤1斜2间条款中规定的造原则计算并确忆定增、减费用包，在报送业主漆审核批准后调补整合同总价；麦当业主发出书众面或口头合约叠变更指令通知水分包单位取消狂某些项目时，洲如分包单位已沈购买、或已加小工、或已安装常，则分包单位键应立即向业主唉提出书面报告疾，由业主、总莫承包单位及监米理单位共同进揉行核实，核实弹后，分包单位殃的损失将由业铲主承担，并按陈实调整合同总渗价。但下列情馒况下，由分包平单位自行承担幼损失：拴分包单位未及如时向业主提出棒报告，致使由食业主及总承包踏单位无法进行拒核实；妇分包单位未能冲提供必要的证明据证明分包单黎位已购买、或筝已加工、或已予安装；普分包单位未能唐及时向业主提事出报告，致使强业主在结算阶顾段无法进行核结实；袋对于上述应由碌业主承担损失蕉的产品中可以锁再利用、或再愁加工且不影响大产品质量的物谦料，分包单位上应尽可能地的复加以利用，以榴减少业主方的得损失，在这种刑情况下，双方拳将根据扣除可牙利用的物料后睛的实际损失的招价值调整合同产总价。形因分包单位的逢设计不完善或尽不符合规范及拾政府有关部门性要求而造成的光设计修改，以排及由此而增加姐的人工费、材辛料费或造成返俯工损失的责任季均应由分包单银位自行承担，奉并且分包单位希不得向业主提膏出任何增加费跌用或调整合同辉价格的要求；秘本合同中各项雷已确定的包干绞费用及报价清蛇单内的各项单客价已包括由于六供电公司及政路府有关部门对菊设备、材料指吼定品牌及价格佳而需增加的费哑用以及分包单踢位协调上述供薄电公司及政府订有关部门对工蔬程进行验收而判需发生的所有队费用，分包单朋位不得以上述纵企业及部门的妄任何要求为理松由向业主要求谣增加任何费用脸。贸分包单位叉不得以某些设梯备（或材料）播已更新换代、搜或已被淘汰、溉或无法找到供劳货单位、或不蓬再适合本工程粉等理由向业主锻提出改变合同消内已确定的设狐备（或材料）津的品种、品牌茶、规格及型号线的要求，更认不得在未获得锐业主的书面批扇准前，以任何放理由擅自改变悟各种败设备（或材料缴）愚的沸品种、品牌、咱规格及型号洲，否则，业主洪有权要求分包穴单位按业主指且定的预设备（或材料例）烧的品种、品牌绞、规格、大小叮及数量购买替搁代产品，由此仁而需增加的一萄切费用及造成败的全部损失均波由分包单位承泉担。莫因其他承包单溉位的责任而造在成的高低压供埋、配电工程的画损失及返工费价用由相应的责团任方承担。分究包单位应直接践向责任方索赔桐，而不应要求抵业主调整合同种价格以弥补损雷失。兰确定合约变更踪造价的原则与待方式卡并不是业主所血有贷合约变更削指令都会发生塌费用。对于某笼项业主济合约变更塔指令，如合同梅规定其费用已跪包含在合同总投价内、则此项车费用由分包单甚位自行承担；躁如合同规定其朵费用未包含在语合同总价内，拖则此项费用按牺以下要求、经高业主审核批准勇后将由业主承婆担。水分包单位须在逝收到业主的合轻约变更指令后肠的左1超4页个日历天内完幸成该项变更的顶预算书，并报拘送业主审核批论准。逾期不报泳，对于业主要允求增加的内容昏，将被视为分云包单位对此项廊变更不发生任条何额外费用，国今后，分包单巧位不得再以任禾何理由要求追疫加任何费用；惩对于业主要求阳减少的项目业完主有权在结算判时扣减应扣的堪费用，分包单勺位不得提出异电议。匹分包单位向业幸主报送合约变龄更预算书的同误时应附带完整扇的资料及依据厅，否则，业主敞有权要求分包口单位重新报送议全部资料及依缴据或补齐相关衫的文件。惕分包单位在编谣制合约变更的旨预算时，如原疗合同中已有相拴应的单价，则浮一律按合同单曲价计算合约变清更的造价。无箭论何时，分包恩单位均不得以赖物价上涨、汇膝率涨跌、数量咏多、少等理由界要求调整合同肾中已确定的任顷何单价。咱原投标文件中到【对零星工程嘱的报价】适用穴于计算并确定立合约变更的造棵价。分包单位息也不得以物价鲁上涨、汇率涨亡跌、数量多、营少等理由要求助调整清单内确增定的单价。赔分包单位在编斯制合约变更预编算时，如发现慰某些项目尚未邀列入合同内已份确定的单价中史，则双方应根军据以下次序选谢择其中一种方咐式以确定单价跃：尊⑴举斑根据【投标报腾价清单】中同温类项目的单价剑进行差价换算调后确定变更项进目的单价；货⑵赶悉按分包单位【寿投标报价清单纽】中所报的各庄种设备及材料陈的单价及各项袋所需收取的费冻用的费率计算蔬变更项目的单渴价；砌⑶陆爸按网络、政府告有关部门及行扣业发布的价格弯信息等资料确口定变更项目的乱单价；雅⑸担分包单位向业态主如实提交此罚项变更或签证城实际所发生的负人工费及材料滚费、并按双方暗已商定的费率阳计取管理费及母其他一切费用鸣；芝⑹蚕按业主确定的杰单价计算工程酱造价；脊如分包单位在铲编制合约变更次预算时，发现尾某些设计选用速的设备及材料草在原报价清单吧中无相应的单诱价，则应采用械差价遇法疯—显—育即在原合同单岗价的基础上增踏、减按以下方搜式认定的变更门前的设备及材恨料与变更后的部设备及材料之练间的差价确定测设备及材料的奖价格：端⑴躲潮菠按网络、政府概有关部门及行语业发布的价格货信息等资料确灭定差价；蠢⑵罪黄手通过市场调查绣确定差价；流⑶姐映撒由分包单位向华业主提供设备辱及材料的市场巷价格、供应商替的名称及联系粒电话供业主审鲁定和批准后确配定差价；遭在确定合约变粪更造价或设备春及材料价格时船，如原合同中拣存在两种或两功种以上的价格赔或费率，或者者市场、网络、难政府有关部门处及行业发布的斗价格信息等资柏料中存在两种罩或两种以上的定价格时，业主胀均有权按孰低牛孰优的原则，妙选择并确定最或有利于降低合功约变更费用的遗价格，分包单辉位不得对此提羞出异议。晕业主有权要求菊分包单位按照费业主指定的供唇应商及业主已魂商定的价格购鲁买合约变更所崇需的设备及材姑料，分包单位镇必须予以执行梢。厦未经业主批准朴，分包单位不禾得擅自高价购竞买合约变更所喜需的设备及材西料，并要求业扛主接受高价。砌特殊情况下，陆经总经理批准三后，业主可按使分包单位实际顿购买的价格计艇算合约变更的众费用，但分包滚单位必须提供抛真实的、具有腰法律效用的依鞋据及资料。悔分包单位在编痛制变更预算时哲必须执行投标故报价的原则，前所有合约变更春的预算价格均肯应包括设备及斜材料的费用、男运输及仓储费恋、装卸费、二详次搬运费、保栋险费、人工费远、机械费、损写耗、物价上涨蒜引起的差价、汤税项、进口材碑料的清关费用喊、管理费、利汤润及各种间接咱费等全部费用脂，并包括为完资成本工程所必窜需的其他所有册费用。分包单脱位不得在竣工然结算时对双方翻已确认的变更寇造价提出异议爱或要求增加费令用。值在审核合约变艘更预算时，如早分包单位与业岂主之间对工程巾量的计算或单托价的确定产生泳分歧或不同意警见时，双方应牵协商解决，但深分包单位不应绕以变更造价未避确定为由而拒广绝执行该项变阁更或影响正常条的施工进度。灵如协商不成，怠为了不影响工券程进度及工程谨付款，分包单絮位应先接受业朱主审定的单价累及工程量，分留包单位可以向驻业主提交备忘案录以保留对上迎述有分歧的工瘦程量或单价进党行复审的权利食。双方如在工策程竣工决算时腾仍不能对分歧糊达成一致意见衣，则分包单位取可以按本合同铸中有关争端与香纠纷条款的规末定，向踏**骗市击人民法院起诉柄。否则，双方黑将仍按业主方衔审定的单价和盗工程量进行竣世工结算。付款方式剖为了确保分包塘单位的民工及乡其他施工人员躬能及时拿到工要资，业主向分随包单位直接支功付合同规定的阻各项工程款。衬分包单位需在床合同签订后精的嫩1同4朝天内向业主提编交由银行或保仔险公司出具的冤不可撤消的履沉约担保书（担贸保金额为本合坐同总价稀的宇10饶%转）。否则，业早主将有权根据泪分包单位实际收逾期的时间推规迟向分包单位序支付工程款。均如分包单位无越法办妥履约担盲保手续，则分某包单位应以书价面形式申请在氧业主应付款中涛扣除合同总价门的半10座%爆，以代替履约院担保；澡业主在施工过应程中按月支付构工程进度款。彼每月工程进度筋工作量的统计碰截止日家为厌2漆5缩日。分包单位腹须按已审定的沈预算及合约变勾更预算编播制薪“突已完工作量月剃报戒表挽”律和色“匀工程价款结算惊帐煮单家”拿，并于每景月墙2禁5弹日提交总承包锹单位及监理单摧位。逾期不交绩，本月工程款累将转入下月的瑞付款内。总承肥包单位及监理爷单位应塑在泉7哪个日历天内完抚成审核工作。塘业主收到经总刻承包单位及监喉理单位审查的钩报表和账单后砍，应盆在之7尊个日历天内完喘成审核工作，蜡并向分包单位奏书面答复给予转批准或部分批哪准。分包单位弟收到业主的书曾面答复后，应谁根据业主已批胆准的金额向业饭主提交【付款现申请书】，业叔主须在收到【龄付款申请书】赢后析的淘2征1宿个日历天内（结以银行汇出日箱期为准）向分喂包单位支付应码付款项，逾期茶未付，业主应旅按中国建设银赚行的贷款利率繁向分包单位支咸付应付款额的键利息。距业主按合同内描已确定的包干轮费用、已审定乌的预算、增减做工程预算和其铺他按照合同规锤定已确定的款扮项支付工程进颗度款。对于任赛何未经双方审后定并确认的费狠用及工程款，型分包单位不应鸽提出付款申请恐。沃业主按审定后展的工程造价坛的垄80浇%诚向分包单位支财付工程进度款颗（甲供材料的占费用同步扣除槐），竣工结算唯完成后，业主广按结算总价帝的墨95霉%荒、并扣除已付逗的工程款后，解在旨2峡1朵天内向分包单猪位支付余款；风其恩余凯5副％的保修金在夹质量保证期辜满眠1节年后削的绍2序1筐天内支敲付吩4猎％；在工程质御量保证期糕满乡2尝年后涨的福2衬1翁天内再支制付灾1静％。争本工程的总承牧包管理费及服木务、配合费（工以下简称总包柴管理费）由业插主按照中标确魄认书中确定的申数额分两次支床付给分包单位恶，并由分包单间位按下述规定差付给总承包单世位：彼在向分包单位狗支付第一期工女程进度款的同似时，业主将按得中标确认书中前确定的数额向球分包单位支警付缺50悉%谷的总包管理费完。分包单位须嘴在收到后诊的状1材5失个日历天内将絮此款项如数支螺付给总承包单罚位；环工程竣工结算侧完成后，在向竭分包单位支付边结算尾款时，拾业主将按总承起包合同的规定希计算本项目的珍总包管理费，粱并在扣除已付复的总包管理费掏后将余款支付凡给分包单位。箩分包单位须在兴收到此款后五的佳1纲5纸个日历天内，腥将此项总包管箭理费的余款如闪数支付给总承赵包单位；弟分包单位须承餐担一切因延迟结支付给总承包利单位上述费用落的相关责任。枕分包单位必须苹及时向所有自晚有的雇员支付抵工资，并在合朽同期内采取一万切有效的措施柏，避免及制止谨发生自有的雇衔员在施工现场刚或业主办公地作点聚众闹事、吴追讨欠薪的事仔件，并确保此皮类事件不会对仁业主造成不良每的影响。如因贩分包单位的原棕因造成上述情龟况时，业主有嫁权向公安局、蝇法院等政府部葛门寻求保护，蝶并要求这些政艺府部门依法行采使职权，以维廊护正常的施工糟秩序。与此同浆时，业主可扣藏减分包单位的练工程进度款并月直接支付给分闹包单位中被欠炊薪的雇员。懂对工程竣工结扎算的规定至在竣工验收报任告批准后，分访包单位应按国幕家有关规定，疫在灌3怪0炮个日历天内向半业主提出完整太的工程结算文农件、办理竣工课结算。业主应秩在收到竣工结呈算文件后方的合3食0丹个日历天内审厅核完毕，并与竿分包单位就工迈程结算造价取途得一致意见。贼分包单位提交戴的工程结算文冲件须签名、注甲明日期及加盖唱公章，并包括满以下内容：拳工程结算申请粉书及对结算总演价的承诺书（漠承诺结算封总价拿已包括所有费押用）队；守各分部分项的锹工程结算书及铃工程结算总造臂价计算汇总表苏；龄忆合约变更文件恢及相关的资料飞及依据；眠根据合同规定慎的其他应收款线及索赔的相关铜资料；筐业主的开工指略令璃；吴经批准的竣工贱验收报告以及锐经业主及监理港单位签字认可咽的竣工图；统分包单位已收差到的各期工程暗款数额（需列撑出明细账）及逼总金额；岂对于合同规定口的包干工程或甲已审定的合约深变更预算，如秆分包单位在施浮工期间无论由咐于何种原因实老际未予实施或融实际施工的工肝程量小于原核呜定的数量时，剃均需在工程竣堤工结算时按实语际完成的工程筹量进行按实调查整。与此同时付，业主有权扣评除业主已以书严面或口头的形繁式通知总承包蜘单位撤消或减攀少的工程量。印一切不符合规尽范及图纸要求呢的工程在结算兄时均不得计入圣结算总价内，灿这些费用将由只分包单位自行炊负责。分包单任位未经业主的协书面批准而擅正自改变的工程墨内容也不得计筋入工程结算造租价内。索赔时限碧当分包单位根行据合同的规定学向业主或总承哪包单位提出索咸赔时，分包单咱位应在索赔事诊件镇发生后苍的龟7旬个日历天内提纸出书面的索赔谣申请报告，并贺提供相关的证挺据。逾期，一芝切索恐赔均告无效。厌根辞据罗“溉谁主张，谁举骆证劳”冶的原则，分包寨单位在提出索贩赔请求时应同笨时提供相关的垫证据，否则，事业主或总承包诚单位有权拒绝蛮任何无法成立眉的索赔。震总承包阔单位智要求业主停止不向分包单位付葬款的权利群由于分包单位极的失误造成总因承包单位损失采时，总承包单宅位应直接向分架包单位索赔，往当总承包单位棕有证据证明由虏于分包单位的销失误造成其工部期延误及其他辫经济损失、并蛇拒不承担责任醉时，总承包单疤位可以向业主跌提出停止向分补包单位支付合须同款的要求。猜业主将支持总测承包单位的要陵求，直至分包厨单位与总承包究单位的纠纷经席协商或仲裁后法解决。队分包单位要求涂业主保留部分刊总承包雷单位枯应收款的权利孔由于总承包单钢位或总承包单无位的其他分包绿单位的过失及角错误造成分包线单位的损失及吴工期延误时，孟分包单位应直汁接向总承包单美位索赔。当分妹包单位有证据联证明总承包单脉位或总承包单篇位的其他分包俗单位拒不承担诸责任时，分包斜单位可以向业穿主提出保留部唐分总承包单位疲应收款的要求心。业主将支持皂分包单位的要锋求，直至分包船单位与总承包舱单位的纠纷经附协商、仲裁或平法院判决后解析决。折不可抗力和自锯然灾害盛当发生不可抗楚力或自然灾害互时，分包单位瓶应迅速采取措乎施，尽力减少高损失，并昼在举2挠4域小时内向业主庙及总承包单位免通报受害情况烛、损失情况和偶清理、修复工轻作所需的费用广。分包单位并着需曲在初1宫5游个日历天天内彻提交灾害详细只情况的书面报烤告及有效的证垫明文件，由此研而发生的费用豆及造成的工期摸延误由双方按袜灾害的实际情袖况协商解决。保险权业主已为本工绞程投保了工程勒一切险及第三份者责任险。菊保险条款中的楚免赔额（包括亭附加条款的免牛赔额）需由分姓包单位自行承睡担。如分包单蜂位发现业主所赠投的保险不足隶时，可自行加争大保额，但此约项费用也由分抽包单位承担；款上述保险不包悉括承包单位所寺拥有或负责的板施工机械和设将备的损失或破蚕坏。承包单位护必须自费为自笑已的建筑施工喂机械、设备、乖临时建筑物及晕其他未在保险忌单样版附录中场列明的项目购把买保险；浑保险期限应涵钞盖本工程竣工雁之日前的整个割施工期。分包阻单位进场施工诉时须将上述保伸险单据副本交萄给业主及总承句包单位保存。负总承包单位已致根据竖**吨市政府的规定第以总承包单位谊及所有有关分童包单位的名义载联名为未受任寄何劳保保障的惧雇员购买并维毁持所需的保险著，保险的赔偿诚责任是无限的骂。此保险容许夜被保人数在施班工阶段根据分搂包单位雇员人瞒数的增加而增嚷加，同时明确剑了为每一个被辫保人投保所需魂缴纳的费用。疗分包单位须向糟总承包单位缴洽纳上述总承包谜单位为分包单敌位中未受任何宋劳保保障的雇毙员购买保险所夸需的费用。消防与安全醉21.1瓦苍分包单位必须门遵守雀**扩市消防安全条魄例的规定，并使接受总承包亿单位劫的管理。五21.2乳尸施工期间分包寒单位需在其施驶工范