2023年-最新工程合同-2331

第页2023工程合同工程合同锦集六篇

在人们愈发重视契约的社会中，越来越多事情须要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么一份具体的合同要怎么写呢？以下是我帮大家整理的工程合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程合同篇1

发〔总〕包单位：XXX__〔甲方〕

承〔分〕包单位：XXX__〔乙方〕

依据?中华人民共和国合同法?，以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

第一条工程名称：锚杆工程

建设地点：XXX__

其次条建设规模、面积〔工程量〕和承发包工程的范围及内容：

1．基坑锚杆XXX__条，包括现场已浇注XXX__条锚杆的张X及锁定，总工程量为XXX__延米。

2．锚杆施工依据设计方案和相应施工标准，工作内容包括：

①锚杆钻孔；

②锚杆设置及灌浆；

③锚杆张X与锁定。

第三条本合同所承包工程的工期定为XXX__个日历天，工期计算的起止时间是：XXX_年____月____日开工，XXX_年____月____日竣工。上述工期以施工方案工期为准。

在履约过程中，依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第XXX__项执行：

1．根据国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。

2．根据国家?现行建筑施工标准大全?有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.00时为止。

第五条承包方式：

实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包平安。锚杆按XXX__元米计价。

详细工期要求为：在XXX__个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张X完毕至少一半锚杆。

第六条工程总造价按上述承包范围和方式，计〔概算〕为人民币：XXX__元整〔XXX__〕，工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。

第七条甲方应负责完成以下工作：

1．在开工前三天完成“三通一平〞〔包括进场道路〕，接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工〔安装〕图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸XXX__份；地质勘探资料一份；建筑〔安装〕许可证和报建审核看法书。

2．供给现场水电接点，材料堆放点及临时设施。

3．以上工作由XXX__统一解决支配。

第八条乙方应负责完成以下工作：

1．在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工安排的依据。

2．全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。

3．完工后，供给有效的竣工资料两份。

第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给

第三方。

乙方必需严格根据施工图与说明书以及施工技术标准和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必需接受质量监督部门和甲方的监督，甲方觉察其在主要形象上拖进度XXX__天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在XXX__天内必需实行有效措施订正。否那么甲方有权实行措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。

乙方在施工过程中，觉察施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应马上以书面通知甲方。甲方应在XXX__天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否那么，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。

第十条甲方托付监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工程、办理中间交工工程验收签证手续，催促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

第十一条材料、设备的供给及其消耗含量和价差处理，按本条第XXX__项执行：

1．工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按XXX__的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。

2．施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。

第十二条工程价款的支付和结算必需划〔汇〕入乙方的开户银行：XXX__办事处，帐号：XXX__。否那么，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入

第三方帐户或挪作他用。

工程备料款和进度款按本款第XXX__项执行：

〔一〕按市建设银行工程价款结算方法的拨付规定办理，即在合同签订XXX__天内，按总造价〔当年安排〕的百分之XXX__预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之XXX__，工程进度百分之时付款百分之XXX__，工程进度百分之时再付百分之XXX__，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。

〔二〕工程款支付方法：

1．合同签订____日内，甲方向乙方支付XXX__元备料款。

2．乙方完成进度达50％时，甲方再向乙方支付工程总造价的40％。

3．乙方完成进度达90％时，甲方再向乙方支付工程总造价的15％。其余款项在地下室施工到0．00时付清。

工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后XXX__天内提出竣工结算，送甲方和经办行审核，甲方应在接到结算之日起XXX__天内提出看法，逾期视作同意，由经办行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后XXX__天内，应进行退补结算。

第十三条甲方因生产或运用须要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并供给由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。

工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。

第十四条工程交工验收

1．工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收标准和质量检验标准为依据。

2．隐藏工程在隐藏前XXX__天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐藏，并仔细照实填写隐藏记录，甲方应予成认。假设事后甲方提出复查的，复查合格，全部费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方担当，所耽误的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方担当，乙方应负责无偿返修。假设乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐藏工程的，甲方有权要求重新检查，不管检查结果是否合格，一切费用由乙方担当。

3．工程〔包括单项工程〕竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后XXX__天〔单项工程七天〕内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在?竣工工程验收证明书?上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至到达符合标准和要求为止。并按最终验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，假设验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程〔包括单项工程〕未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方担当责任。

4．工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。

第十五条嘉奖

1．提前竣工或赶工嘉奖：XXX__。

2．乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价XXX__分之XXX__嘉奖给乙方。

第十六条违约责任

1．甲方逾期供给材料、设备或逾期履行

第七条各项规定之一者，从逾期XXX__天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。

2．甲方不按期拨付工程款，从超过XXX__天次日起，按拖欠数额，根据银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方担当，工期顺延。

3．乙方逾期竣工，从逾期XXX__天次日起，每逾期一天，按工程总造价〔单项工程按该项工程造价〕的万分之XXX__向甲方偿付违约金。

4．甲方逾期组织验收交工工程〔包括单项工程〕，乙方逾期提交竣工结算的，从逾期XXX__天次日起，每逾期一天按工程总造价〔单项工程按该单项工程造价〕的万分之XXX__向对方偿付违约。

5．一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期XXX__天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。

第十七条遇人力不行抗拒的灾难损失，按本条第XXX__项处理：

1．报上级有关部门裁定。

2．工期顺延。

第十八条其它事项及补充条款

1．有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成局部。

2．乙方应加强防火、防盗、治安、施工平安防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行平安、文明和深夜施工等的规定。否那么，导致造成的损失和有关部门按规定赐予的惩罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。

3．甲方无偿供给乙方施工人员共XXX__人的住宿及生活用水、用电。

4．乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。

5．基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过标准偏差及漏水等影响地下室施工的状况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方担当。措施费按XXX__元包死，如无上述状况，甲方照付上述措施费给乙方。

本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份；送建委、双方主管业务部门、经办行、税务局、工商局及有关单位各一份。

甲方〔盖章〕：XXX__乙方〔盖章〕：XXX__

居处：XXX__居处：XXX__

签约代表〔签字〕：XXX__签约代表〔签字〕：XXX__

：XXX__：XXX__

：XXX__：XXX__

XX编码：XXX__XX编码：XXX__

签订地点：XXX__签订地点：XXX__

XXX_年____月____日XXX_年____月____日

工程合同篇2

一、工程招投标与合同管理概况

〔一〕课程性质

?工程招投标与合同管理?是工程造价专业，建筑工程技术，建筑工程管理等专业很重要的一门专业课程，其任务是培育应考者系统地学习建筑工程招投标与合同管理领域的根本学问，了解建筑工程招投标与合同管理的现状和开展趋势，驾驭建筑工程招投标与合同管理各探讨领域的根本理论和方法，深刻相识建筑工程招投标与合同管理在工程管理中的地位和作用，为建筑工程招投标与合同管理在我国的开展与利用培育特地的管理人才。本课程强调工程技术观点和实践技能训练，注意理论与实际的结合和分析、解决工程问题实力的提高。整个课程以培育学生参加建设工程招投标的应用实力为主要目的，具有良好应用性和可操作性。本课程教学的任务是使学生具备工程招投标与合同管理的根本实力，为学生今后从事工程管理工作奠定根底。

〔二〕行业概况

随着我国经济的快速开展，建设工程招投标制度的开展日趋成熟，也取得的较大的进步，但依旧存在一些问题，在许多方面还有提升的空间，比方专家评委的素养和要求可以有进一步的提高。通过工程招投标与合同管理工作标准建筑市场的交易活动，通过?中华人民共和国招标投标法?和?中华人民共和国合同法?等法律体系和制度标准和有效限制建设工程市场和合同管理相关的活动，促进和提高了建筑市场健康有序的开展。同时，建设工程招投标与合同管理做为建设工程市场重要组成局部，在建筑工程活动中起着重要作用。因此，随着建筑的经济市场快速的开展，社会中对选拔从业工程造价人员的`专业素养提出了更严格的要求。而做为高职院校，担当着培育工程造价人员的重要场所。怎样才能满意市场和社会对人才的要求，也是我们当前须要迫切解决的问题。

二、目前?工程招投标与合同管理?课程教学中存在的问题

近年来，随着国家对高职教化开展政策，国家高度重视高职技术人才的培育。同时，随着职业教化改革的神话，工程教学法和现代化信息手段的应用，在高职教化的课程教学和技能提升发面起到了重要作用。?建设工程招投与合同管理?这门课程，在高职教化中一门专业核心课程，同时也是专业性和实践性很强的课程。我国相关的建筑工程法律制度在不断完善，同时我国的工程建设也在不断的向外开展，走向国际。

三、教学手段与方法

〔一〕案例教学法

?工程招投标与合同管理?这门课程以实际工程案例为背景，以学生为主体，培育学生创新精神和探究实力，调动了学生课堂主动性参加性，提高教学的有效性。老师通过引导和启发，开发学生的创新思维和分析问题的思维；老师在整个课堂中不再只是讲授的角色了。然后老师对学生进行分组，让全部的学生都参加到课程中来，老师对学生进行点评，归纳和总结。在教学过程中，通过引入不同类别的实际工作中的案例，激发学生的学习主动性和主动性，提高学生的课堂气氛，将纯粹的理论学问通过活泼幽默的语言和好玩的案例呈现出来，将学问点通俗易懂化。案例教学法将理论学问讲授与实践技能训练融为一体，教学内容的职业性和综合性等特点凸显。老师对创立性活动有安排地进行组织，激发学生的求知欲望、主动性和创新性。真实情境化的“案例教学〞法，实现传统教化向创新教化的转变，也有利于到达学生职业综合素养和根本技能同步培育目标。

〔二〕现代化信息手段的应用

现代化信息教学手段的应用，在教学过程中起着很重要的作用。现代化的多媒体教室以及通过一些虚拟教学手段的应用，提高学生参加课堂的体验感，增加学生的学习爱好，同时将一些深邃的理论学问通过现代化的教学手段展示出来。

〔三〕小组式探讨

工程化教学改革中，有许多任务需以小组形式来完成，小组成员共同完成工程，既培育了团队协作精神，又增加学生的主动性。小组成员相互探讨、探讨制定安排，并组织实施，共同解决遇到的实际问题。通过小组式探讨，彼此能够取长补短，同时也完成相关学问技能的学习。

四、教学改革的根本实践目标

1.通过全方位的了解工程造价这个行业以及工程招投标与合同管理专业学问，改革招投标与合同管理课程教学内容。2.通过对工程招投标各个流程的情境模拟，让学生能够直观的感受到招投标的全过程的工作，干脆体验到将来招投标工作的职业性。这不仅提高了学生学习的主动性，而且还大大提高了课程课堂的质量。3.以实践为课程的主线，结合社会需求，探究新的教学方法以及新的思路。4.制定课程教学质量的评估体系，为课程的教学供给思索的地方。一切以学生的参加性为导向，以学生的学习质量为根本，教学改革的根本目标是让学生通过工程教学法，案例分析法，应用现代信息技术教学法，小组探讨法等方法，让学生参加到整个招投标活动中来，让学生深刻体验招投标岗位的工作性质，让学生能娴熟应用算量软件和计价软件进行标书的制作；通过情景模拟让学生驾驭招投标流程，开标，评标流程以及报价策略，合同谈判的技巧以及索赔的方法等。

工程合同篇3

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照?中华人民共和国合同法?和?中华人民拷和国建筑法?及国家对根本建设管理的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，结合本工程详细状况，经双方协商一样，现就明确相互权利、义务关系达成如下条款，以兹共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

其次条承包方式：

第三条承包范围：

第四条合面价款

1、本合同中，桩型为，砼强度等级为，桩基固定单价元，米，该单价已综合考虑商品砼充盈系数和税金、3米以内空桩费、机械设备一次进出场费、机械设备场区内移机费等。

2、工程量：本工程为桩，共根，桩总长米;该工程量为图纸设计工程量，在设计工程量不变更的状况下，该合同为固定总价合同，除合同中工程总施工费用：有效进尺费用：元+空桩费用元。

4、工程造价：本工程合同总造价：元,大写：人民币元整。

5、水电费用：本工程所需水电费用由乙方自行担当。

第五条合同工期

1、本工程总工期为年日起至月日结束。

2、设备迸场后，由于甲缘由(如地下障碍物、停电、夜间不让施工)不能正常施工时，经甲方和监理签证确认后，竣工日期可相应顺延(仅顺延工期，无其他任何经济索赔)。

第六条工程款支付方式

1、桩基工程完成总工程量的50%，支付至该局部工程量对应合同价款的70%;

2、桩基工程全部完工并提交完整工程资料后付至合同总价款的80%;

3、经检测合格并出具报告后一个月内付至结算总价款的95%;

4、质保金为结算总价款的5%，质保期一年，自工程检测合格之日起计算，质保期内无质量问题，期满后一个月内无息退还a

5、每次支付工程款时，、乙方需供给全额正规工程发票，否那么甲方有权拒绝付款直至乙方供给合格发票时止。

第七条工程结算

1、假设施工过程中未发生甲方设汁变更，那么合同工程量根据图纸设计工程量计算。

2、因甲方设计变更造成的工程量增减，增减局部的工程款根据甲方实际核实的工程量和合同单价据实调整。

3、结算价风格整方法：

(1)合同固定单价已综合考虑3米以内的空桩赞用，实际施工空桩长度超过3米的，超过局部的空桩按进行结算。

(2)如因甲方变更，导致乙方机械设备二次进场移机的，每台次增加10000元。

4、工程结算时，乙方必需照实供给经监理、甲方现场负责人签认的打桩记录、实际施工时间和打桩前的场地标高以及工程验收单，否那么，甲方有权不予结算直至其供给完整结算资料时止。

第八条双方权利和义务

(一)甲方权利和义务

1.甲方向乙方供给以下图纸、资料：

施工现场工程地质勘察资料、设计技术资料、总平面图各一份，工程桩位施工图两份，并保证资料精确。

2、根据合同要求支付工程款。

3、组织设计单位和乙方进行图纸会审。向乙方进行设计交底，刚好签发交底会议纪要。

4、供给施工放线用坐标限制点和标高水准点，并以书面形式交给乙方，并进行现场校验，待复核无误后，签证存档。

5负责施工现场与外界连接道路的畅通，满意施工运输的须要。

6、负责施工现场的三通一平工作，负责地下障碍物的处理及周边其他关系的协调处理，为乙方的正常施工创立条件。

7、甲方负责乙方施工期间的一切影响正常工作的各种阻工因素，创立良好施工环境，确保乙方正常施工。

8、甲方应遵守双方达成共识的工程款拨付方式。保障到位，确保工作又快又好开展。

9、甲方应负责补偿因甲方缘由造成的误工，而影响乙方的利益。损失双方协商而定。(因天气、地震等不行预料以及正常监理标准引起的误工不计)

10、如遇特别状况需变更的，甲方有提前告知的义务，以便乙方作好协作现场工作的打算。

11、甲方委派(联系：)为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。但涉及工程变更、工期顺延、进度款的支付、工程结算等须要经甲方另行审核确认前方为有效。

(二)乙方权利和义务

1、乙方工程经理，身份证号，联系。乙方工程经理代表乙方履行合同，根据甲方要求参与相关施工协调会、例会，全权负责工程工程的管理以及与甲方、政府、周边其他关系的协调处理。工程款的支付、甲方对违约金的扣除等与合同履行有关的文件、纪要须乙方工程经理签字有效。

2、按甲方要求配备桩基施工机械设备，确保按期完成合同范围内工作量。

3、负责施工现场轴线及桩位的测量放线.工作。

4、按标准和设计要求完本钱工程的施工任务。

5、严格根据施工图纸施工：确保施工的工程满意质量要求，并按合同规定的时间如期完工和交付。

6、各种相关资料于完工后日历天内整理完毕，提交甲方份。

7、制订平安施工保证措施，保证施工期间平安、文明施工，负责组织施工机械、人员平安进退场，施工过程中出现的一切平安事故均由乙方担当经济责任及法律责任。

8、听从甲方管理，如发生不听从甲方正常管理而造成的纠纷或经济损失，乙方负全部责任。

9、开工前日向甲方提交施工组织设计。

10、机械进出场费及工地临时设施费、材料保管费及施工中产生的其他费用已综合计入合同单价内。施工材料丧失所造成的损失由乙方自行担当。

11、乙方应仔细做好工作期间的机械、用电、消防等一切平安生产工作，因设备运转工作期问以及其他乙方缘由造成的平安方面损失，由乙方自行担当。甲方概不负责。

12、乙方应主动协作监理、现场技术人员，有做好现场试块送检、资料记录、日志等资料填报工作。

13、乙方应树立高度负责的质量意识，仔细按相关标准工作，确保满意相关质量要求，质量达标以最终检测方的评订结果为准。对予未达标的工作面，z.方除重新补正外，还应赔偿甲方进度、材料不良影响造成的损失。

14、工程全部完工后，乙方应刚好退场，从施工现场去除并运出设备、材料、生活、施工垃圾和各种临建设施(不包括打桩所出土的清理)，保持工程现场的清洁，不得影响甲方进行下一步施工，否那么，甲方有权托付第三方清理，发生的费用由乙方担当。

15、协作甲方的桩基检测工作。

16、施工过程中因噪音扰民等产生的一切费用(含相关部门的手续办理及费用)由乙方担当。

17、主动协作甲方协调周边关系。

第九条关于工期的约定

乙方必需严格根据合同第五条相关约定按期开工和完工，因乙方自身缘由造成工期延误的，工期每延期一天向甲方支付违约金：元，并担当由此给甲方造成的损失。

第十条关于工程质量及验收的约定

1、乙方应仔细根据国家、地方颁发的施工验收标准、本工程设计图纸要求进行施工，并接受甲方代表或委派人员的检查、检验，担当自身缘由导致的返工修改费用。

2、如对工程质量有争议时，由专业部门认定，认定费用及因此造成的损失由责任方担当。

3、隐藏工程要经监理单位验收合格并签章，办理工序验收手续。

第十一条关于平安文明施工的约定

1、乙方必需根据国家现行平安文明施工标准规定及工程建设强制性标准组织施工，并担当由此引起的各类平安事_故责任及其费用，如因此造成工期延误，那么工期延误的责任由乙方担当。

2、乙方施工前必需进行平安技术交底，保证平安用电，平安防护，负责对进场施工机械及工器具进行检测，确保机械、工器具及其他设备的平安，否那么乙方赔偿给甲方造成的损失。

3、乙方必需对工人进行三级平安教化且每周不少于两次平安学问培训。

4、乙方必需支配持有执业或从业资格证书的专职平安管理人员进行施工平安管理工作。

5、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时，应在开工前向甲方及监理单位提交平安防护措施方案，经甲方及监理单位书面认可前方可实施;防护措施费由乙方担当。

6、因乙方违反平安操作规程导致工程损害或给甲方、第三方造成的损失，均由乙方担当责任及费用，且工期不予顺延。

7、乙方施工过程中所发生的平安伤亡事故，由乙方负全部责任并担当由此产生的费用，且工期不予顺延。

8、乙方应随时接受甲方对工程质量、平安文明施工进行的监督检查，因乙方施工质量问题、平安文明不达标造成工期延误及损失的，由乙方担当全部责任及其费用。

第十二条关于材料供给的约定

1、乙方依据合同条款约定，根据设计和标准的要求选购 工程须要的材料，并供给产品合格证明。在材料到货后2小时内通知甲方验收。对不合格或与合同规定不符的产品或材料，甲方有权拒绝验收，乙方应按甲方要求的时间运出施工现场，重新选购 符合要求的产品或材料，担当由此产生的费用，工期不予延期。

2、乙方用于工程中的原材料必需满意工程质量要求，对于要求复检的材料，应现场按规定批次取样，并送入方指定试验室进行试验。

第十三条违约责任

1、乙方必需严格根据国家颁发的现行的设计、施工验收标准及工程设计图纸的要求进行施工，工程质量必需到达国家和地方的质量检验评定标准，并根据规定进行质量验收和评定。否那么，乙方应自费修理、重做直至合格为止。造成工程延期的，按本合同条款担当工程延期违约责任，给甲方造成损失的：乙方应予以赔偿。

2、乙方施工的桩长误差应在标准规定之内，如经过检测后，觉察桩基施工质量不合格、实际桩长与设计桩长偏差超出标准要求时，乙方负全部责任，并担当由此产生的全部费用以及给甲方造成的损失。

3、乙方对因订立和履行本合同获得的甲方的图纸。资料等具有保密义务，未经甲方事先书面同意，不得以任何方式和理由向第三方披露或以其他方式予以公开。该保密义务不因本合同的无效、终止或解除而终止。

4、甲方应在开工前3天将施工所需图纸、资料供给给乙方，假设甲方不能按时供给而造成工程延误时，工期相应顺延，无其他任何经济索赔。

5、合同履约期间，乙方施工人员发生偷盗等违法事务时，每发生一次，乙方向甲方交纳违约金元，且由此给甲方造成的损失和全部法律责任由乙方担当。

6、如乙方不能按期完成合同约定的承包内容，甲方有权解除本合同，并将乙方承包范围内的工程另行分包，所产生的后果及一切费用均由乙方负责。

第十四条履约保证金

1、乙方自愿交纳本工程履约保证金：￥元，大写：人民币圆整。

2、乙方须在合同生效后7个工作日内足额缴纳履约保证金，否那么甲方有权拒绝支付工程款。

3、工程全部完工，经桩基检测合格并出具报告后，乙方且无其他违约责任，甲方无息退还乙方履约保证金。

4、合同履约期间，甲方有权依据乙方违约轻重，除按相关违约条款执行外，扣除局部或没收乙方交纳的履约保证金。

第十五条争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解，协商调解不成时，应向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十六条其他

1、本合同项下一方致另一方的通知均应以书面形式发出，如以面呈方式递交，那么送交当时视为送达;如以方式送交，那么以发出方机显示通知业已发送后24小时后视为送达;如以挂与邮寄方式送交，那么以邮寄方根据本合同签字页载明的寄出后视为送达。如一方变更，应当在变更前七日内通知对方，否那么视为投有变更。如收到变更通知前发出通知，那么该通知仍有效。

2、本合同一式份，甲方执份，乙方执汾，具有同等法律效力;本合同自双方法定代表人或托付代理人签字并盖公章(或合同专用章)后生效。

3、本合同未尽事宜，由双方协商，签订补充|办议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

工程合同篇4

甲方：乙方：

根据?中华人民共和国经济合同法?和?建设安装工程承包合同条例?的规定，结合该工程详细状况，双方达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：600*600其松牌石膏覆膜板吊顶工程

2、工程地点：

3、承包范围：楼层室内覆膜板吊顶

4、陈包方式：材料、人工双包

5、工期，有效期为天。

二、工程总造价：按实际平方面积计算。

三、甲、乙双方工作

(一)、甲方工作

1、开工前方进行现场交底，去除影响施工的障碍物，向乙方供给施工所需水、电。

2、指派，保持通讯畅通)，为驻工程代表，负责合同履行，对工程质量，进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续协调工作和其他事宜。

3、负责协调乙方与工程各方的关系，并协作成品保护。假设其它工程施工损坏成品，由甲方负责协调复原。

(二)乙方工作

1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明现场交底，拟定施工方案和进底安排，交甲方审定，按受甲方工程质量及进度的监督。听从甲方工程部平安生产的统一支配，遵守各项规章制度。

2、指派(联系：，保持通讯畅通)，为驻负责合同履行，按要求组织施工。保质、保量、近期完成工作任务，解决由乙方负责各项事宜，并参与竣工验收、编制工程结算。

四、工程质量及验收

1、本工程以施工图纸，作法说明，设计变更和?建筑装饰工程施工及验收标准?、?建筑安装工程质量检验评定统一标准?等国家标准及验收为质量评定验收标准。

2、乙方在隐藏工程完成后应通知甲方参与隐藏工程验收，甲乙双方会同有关方面进行中间及隐藏工程验收。

五、工程及结算方

1、吊顶单价为：

2、付款方：

3、计算方式：每平方米实际收方计算。

六、工程约定

1、本工程进行主要材料需经甲方指定人员签认前方可施工。

2、本工程面材：600*600石膏贴面板。(覆膜板、见样品)

3、32#雪花白色烤漆形凹槽龙骨。6毫米丝杆(见样品)

4、其它施工要求祥见施工设计说明。

5、假设有施工变更，以变更后施工为准。

七、甲乙双方责任

1、乙方工程质量不合格应自行负责刚好返修。

2、乙方工程工期末按时交工，应按合同中工程总造价的%向甲方赔偿。

3、乙方在施工过程中，末根据规定操作所发生平安事故由乙方自行担当一切责任。

4、甲方工程中途停建或设计变更及其它因素影响，对乙方造成停工、窝工、返工、材料损失积压，设备搬迁等损失，甲方应按合同中工程总造价的%进行向乙方赔偿。

5、工程阅历，甲方擅自提前动用或运用，造成的质量问题由甲方自行担当。

6、甲方不按合同规定付工程款，乙方有权停工或撤掉材料，因此造成损失由甲方自行负责赔偿。

八、争议或纠纷处理

1、本合同履行期间，如有争议，双方协商解决。

2、协商调解不成时，可申请仲裁或向人民法院起诉。

九、附注：施工图纸或作法说明、纪要、设计变更等。

十、本合同自向、乙双方签字盖章后生效，合同履行完成后自动终止。

十一、本合同正本两份，双方各执一份，副本两份，双方各执一份。

甲方(盖章)：代表人：联系：：年月日

乙方(盖章)：代表人：联系年月日

工程合同篇5

发包方：〔简称甲方〕

承包方：简称乙方〕

依据?中华人民共和国合同法?及有关规定，为明确建设单位〔甲方〕和施工单位〔乙方〕的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。

第一条

工程名称：

其次条

工程工程批准文号

第三条

工程主要内容

1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装

2、楼顶均压带的撤除、安装

3、楼顶避雷针的安装

4、户内外接地线的敷设

5、其他具体内容参见本工程的外包工程审批书。

第四条

承包方式：

乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。

第四条工程量以预算所列工程量为准。

第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。

遇有以下状况之一，经双方协商工期可相应顺延：

遇有人力不行抗拒的自然灾难；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。

第六条合同总价：

第七条付款方式

工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。

第八条工程结算依据

1、合同价。

2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。

第九条工程质量

1、严格根据有关施工标准、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。

2、本工程质量经双方检查验收合格率达100%。

3、乙方在施工过程中必需遵守以下规定：

1〕由乙方购置的主要材料，必需按有关规定，供给质量合格证或质量检验合格前方可用于施工。

2〕凡材料代用或变更，必需经原设计单位同意下达正式通知，甲方代表签证前方可用于工程，因乙方缘由造成材料代用，费用由乙方担当。

3〕隐藏工程完工后，必需经监理人员验收签证，乙方作出隐藏记录方能进行下一道工序的施工。主要隐藏工程乙方应书面提前____日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参与，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予成认。如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符合要求，其检查费用由甲方负责。

4〕乙方在施工中发生质量事故，应刚好报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同探讨方案同意后实施。如乙方对事故的处理未经甲方和设计部门验收合格，甲方有权拒付工程进度款，由此造成返工奢侈，均由乙方自理。

5〕工程竣工后，乙方对工程实行保修，自竣工日期算起________年为保修期。

第十条施工及设计变更

1、施工中觉察不合理的地方，乙方应以书面形式提前通知监理人员及甲方，甲方在____日内提出修改看法和变更文件，经双方办理有关手续后接着施工。

3、在施工中如遇有中途停缓建及影响工程正常施工的有关问题时，乙方应对在建工程做好平安管理，由此引起工程的有关问题和费用由主管部门仲裁。

第十一条工程竣工验收

1、乙方应书面提出工程竣工验收申请，甲方在接到验收申请后，应于____日内组织有关人员进行验收，如因甲方缘由不能按期验收，需提前通知乙方。

工程竣工验收以国家颁发的有关施工及验收标准、标准、规程、和设计变更等为依据。

2、工程验收达不到国家质量合格标准时，乙方负责返修处理，如乙方不能在规定时间内处理，甲方有权另行委派他人进行处理，其费用在乙方费用中中扣除。

3、正式验收前____日，乙方应向甲方提交全部施工记录，验收签证、竣工图纸、设计变更、竣工报告等移交手续。如所需资料不全，甲方有权拒绝验收。

4、工程竣工____日内，乙方应按规定向甲方提交符合现场实际的竣工图及全部施工资料。

第十二条

双方职责

1、甲方责任

1〕按合同规定向乙方拨付工程进度款。

2〕审查乙方编制的施工平安技术组织措施、施工方案、进度安排，并监督实施。委派工地代表和监理人员负责现场工程质量、进度的监理监督，并办理有关签证。

3〕负责刚好支配施工停电、施工协调工作。

4〕组织工程的竣工验收

2、乙方责任

1〕负责施工场地临时用电、用水管线的架设维护。

2〕负责编制施工平安技术组织措施、施工进度安排，报甲方审查完善后遵照执行。

3〕严格根据施工设计图纸和标准要求，细心组织工程备料和施工，在施工中仔细组织自检、保质保量按期完成施工任务。

4〕负责申请施工过程中的停电安排，负责已完工程的保护管理工作。

5〕负责工程验收前的施工场地清理，并负责撤除临时设施。

6〕负责工程保修期内乙方缘由引起的工程质量问题的无偿修理。

第十三条平安责任

1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备平安负全面责任。

2、乙方应仔细贯彻执行国家有关平安生产的方针、政策、法规及电力部门有关规定，严格执行?平安生产法?、?电业平安工作规程?、?电力建设平安施工管理规定?，以及甲方有关的平安管理规定，制定工程的平安施工、文明施工的措施并严格执行。

3、开工前必需由甲、乙双方签订平安责任书，明确双方的平安责任。

4、乙方负责施工“三措〞的制定和执行，并指定专人担当现场工作负责人；甲方负责工作票的签发和施工“三措〞的审批，并向乙方交代现场设备状况。

第十四条违约责任

1、因甲方或乙方不按合同约定履行自己的责任与义务而使合同无法履行的，违约方应担当合同价款10%

的违约金。乙方施工质量达不到设计和标准要求，给甲方造成损失的，赔偿相应损失。

2、因乙方缘由不能按期完工，每延期一天扣乙方施工费200元。因扫障等缘由受阻造成工期延长，不扣乙方延误工期费。

第十五条

争议解决的方式

甲乙双方因合同发生争议时，当事人双方