个人购销合同范本（6篇）

1/1个人购销合同范本（集锦6篇）

个人购销合同范本第1篇甲方：

乙方：

甲乙双方本着患者利益第一，遵守诚信、公平、公正，让医院用上证照齐全、质量合格、性价比合理、售后有保障产品的原则，医疗材料购销合同范本大全。经双方友好协商，同意按照下述条款签订购销合同。

第一条货物的名称、产地、规格及单价(单位：人民币、元)

1.由乙方向甲方提供手术使用的内固定钢板，髓内针，椎弓根钉，外固定支架等骨科耗材。耗材的最终选择及使用由甲方决定，乙方不参与任何意见。

2.货物的名称、产地、规格、价格：详见招标采购中标目录及供货清单。

第二条货物的证件要求和乙方责任

1.乙方必须按照《医疗器械管理条例》、《消毒管理办法》的要求提供符合国家盛市有关医疗器械管理规定的各种证件(如：营业执照、经营许可证、产品注册证、制造许可表)。

2.提供的各种证件必须的完整、真实、有效。合同期内，证件更换时乙方应及时向甲方提供更换后的有效证件。

第三条货物的'质量要求及乙方对质量应负的责任

1.乙方提供的货物应是全新、标识清楚、符合产品质量标准要求的合格产品：具有生产厂家提供的产品合格证。杜绝“证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品”进入医院，否则，乙方承担由此造成的一切损失。

2.乙方提供的货物进入甲方后，应接受国家、盛市有关行业主管部门的抽查或检查。由此发生的证照、标识或产品质量问题的罚没事项均由乙方承担，或乙方直接到有关部门协商解决。

3.乙方提供的产品包装，必须符合国家有关规定;因包装内缺少或因包装破损者，乙方应负责补充或调换。

第四条交货时间、地点、方式

乙方接到甲方提供的采购计划后，须在甲方指定的时间内(或双方约定时间)按计划送货到医院;做到货、票及产品合格证和该批次检验报告同行，并有责任配合甲方医疗器械管理人员做好入库验货工作，核对实物与计划相符、实物与票据相符，有问题的及时调整或换货。

第五条付款方式

货到验收合格后，甲方及时入库、上帐，通知临床科室领用，避免造成过期、失效、积压现象发生。在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下，一般应在该批次用完三个月内付清货款，如超时限没付款，双方协商解决。

第六条违约责任

甲方应按照供货合同内容进货，一般不得向第三方进货，供方违背了第二条、第三条、第四条或联系不到，甲方有权根据情况酌情处理，若甲方不可接受乙方的理由合同的执行。

第七条纠纷处理

在协议执行的过程中，发生的于本协议有关的争议，双方应本着友好协商解决，经协商仍无法解决的，由法院处理。

第八条协议的修改和补充

合同期间，乙方所提供的产品，在甲方临床科室使用的过程中，确有不满合同的任何条款需做出修改和补充时，均需供需双方代表或授权代表签署书面合同的，甲方有权要求乙方更换产品;若产品更换后仍达不到要求，甲方有权联系其他供应商供货。

第九条本合同经双方代表签字，并加盖公章后生效;本协议一式三份，甲乙双方各一份，卫生主管部门一份。

甲方(盖章)乙方(盖章)

签字：签字：

____年____月____日

个人购销合同范本第2篇甲方：_______

签订日期：_______

乙方：_______

合同编号：_______

一、经双方协议，合同货品清单如下：

二、合同说明：

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力，自签订日起生效。双方需共同遵守以下各条款：

1、质量要求及技术标准：以供方的产品性能及技术参数为准。

2、售后服务：本公司所销售产品自交货后15个月内享有免费保修服务(人为因素及不可抗力除外);

3、凡因产品问题或客户需求改变的原因可10天内包退，30天内包换。人为因素及不可抗力除外;同时退换货必须保证产品外观的完整性，无任何破损，不影响再次销售，否则不予退换。

4、结算方式：甲方根据乙方提供银行帐号转帐，款到发货。

5、甲方自提或指定运输方式，费用由甲方承担。

甲方收货地址：_______

甲方收货人：_______

联系电话：_______。

6、邮寄发票，费用由甲方承担。

甲方收票地址：_______

甲方收票人：_______

联系电话：_______。

7、交货周期：原则上常规产品乙方于甲方款到日第二天开始计算，三个工作日内发货;如产品有特殊要求，乙方必须经过订单评审之后确认交期，合同签订日24小时内确认具体交货期。如有特殊情况(突发情况)甲乙双方友好协商解决。

8、违约条款：双方友好协商。

9、有效性：本合同传真及复印件等同原件，具有相同的法律效力。

甲方(盖章)_______

乙方(盖章)_______

_______年_______月_______日：

个人购销合同范本第3篇供方：签订地点：

需方：签订时间：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、产品名称、规格、型号、数量、单价、金额、备注

名称规格型号单位数量单价金额备注

合同总金额：

二、技术标准(包括质量要求)：1、按国家标准、部委标准执行;2、无国家和部委标准的，按企业标准执行3、没有上述标准，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按合同商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。满足需方技术要求、使用要求。

三、交货地点：。

四、交货时间：合同签订后供方日内到货。

五、运输方式、费用负担：供方负责运输及运输费用。

六、合理损耗及计算方法：无。

七、包装标准、包装货物的供应与回收：国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;若无上述技术规定，供方应合理包装，确保安全运输至目的地。包装物由供方提供，不得向需方另行收取费用。

八、验收标准、方法及提出异议期限：依照技术标准验收，验收若不合格，需方有权拒收、解除合同;供方对其产品质量负责，质保期内产品出现质量问题，应负责无偿修理、更换。如装配不符，双方退款退货。运输过程中对合同中的订货造成损坏、丢失的风险责任由供方承担。供方承担上述情形下给需方造成的损失，验收若有异议，验收异议期为验收后30工作日。质量异议期按照法律规定执行。

九、随机备用、配件工具数量及供应方法：按出厂标准执行。与主产品一起提供。

十、结算方式及期限：货到付款。供方在货到7日内提供17%全额增值税发票。

十一、违约责任：供方按时交货，需方及时付款，1、供方若逾期交货或逾期提供发票，每逾期一天，供方承担合同总金额1%的违约金。2、若不能交货，偿付不能交货部分货款20%的违约金。

十二、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，协商不成，依法应向合同签订地有管辖权的法院起诉。

十三、不可抗力：任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，取得主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、本合同一式四份，双方各执两份，传真件、扫描件具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。

十五、合同履行地：需方所在地。

个人购销合同范本第4篇卖方（以下简称甲方）：_____________，身份证号：_____________________。

买方（以下简称乙方）：_____________，身份证号：_____________________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规、甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下协议条款。

一、甲方房屋（如有共有权人，甲方已经取得了共有权人对转让该房屋的一致同意）坐落于_________，建筑面积_________平方米，房屋用途为__________。

二、甲乙双方同意一次性付款，房屋转让价格为：总金额__________元。（大写：_______________元整）。

三、甲方负责将该房屋所有权变更给乙方所有。办理房权证时所发生的相关费用由乙方承担，甲方应积极配合乙方办理房权证事宜。

四、本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字之日起生效。

甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

联系电话：____________联系电话：_____________

_______年____月____日_______年____月____日

个人购销合同范本第5篇甲方：__________

身份证号码：__________

乙方：__________

身份证号码：__________

鉴于甲方已经于_______年____月____日与_____有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》，该合同约定标的房屋为_______房，建筑面积为_______平方米，按建筑面积计算，单价为人民币_______元，总价为人民币_______元。

经双方友好协商，甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《商品房买卖合同》中买方（既本协议中的甲方）的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务，特做以下约定，由双方遵守。

一、转让价款、支付方式

1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币_______万元；

2、签订本协议之日起_______个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户；

3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币_______万转让甲乙双方设立的共管账户；

4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与___________有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起_______个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币_______万元；

5、乙方与开发商________有限公司签订《商品房买卖合同》（该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并取得由开发商________有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后_______个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币_______万元给甲方。

二、双方保证与承诺

1、甲方保证在本协议签订后_______个工作日内，偿还完毕标的房屋银行贷款后，并办理完结与解除与___________有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续；

2、甲方保证在签订本协议后_______个工作日内，乙方可以与开发商_有限公司签订《商品房买卖合同》（该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票；

3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。

三、违约责任

1、乙方违反本协议第一条第3款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同；

2、乙方违反本协议第一条第4款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约金人民币_______万元；

3、乙方违反本协议第一条第5款约定，逾期通知的，按本协议总价款的的日万分之一承担违约金，收到甲方通知后不协助办理解付款手续的，每次承担违约金人民币_______万元；

4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的，按逾期时间，每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方承担违约金人民币_______万元；

5、甲方办完所有应办手续后，因乙方自身原因不与开发商_有限公司签订《商品房买卖合同》的，则乙方须赔偿甲方违约金人民币_______万元；

6、开发商___________有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不一致的，乙方可以选择拒绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款约定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人民币_______万元。

四、争议处理

1、履行本协议过程中，如有争议双方因协商解决，协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。

五、其他

1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定，乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金

2、本协议一式四份，双方各执两份，双方签名后生效。

3、甲方于_______年____月____日与_______有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》为本协议书附件。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表