2023年5月一级建造师之一建机电工程实务通关题库(附答案)

2023年5月一级建造师之一建机电工程实务通关题库(附答案)

单选题（共50题）1、发电机转子穿装前应进行单独（）试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。A.通气B.真空C.气压D.气密性【答案】D2、长距离输电线路铁塔基础施工，当用钢尺量距时，丈量长度不宜大于（）m，且不小于20m。A.100B.80C.60D.50【答案】B3、下列试验项目，干式电力变压器可不试验的项目是（）。A.测量绕组直流电阻B.测量绕组吸收比C.测量绕组介质损耗D.测量铁芯绝缘电阻【答案】C4、下列工业管道中，属于GC1级的有（）。A.输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体的管道。并且设计压力P≥3.0MPaB.输送流体介质。并且设计压力P≥10.0MPa的管道C.输送流体介质。并且设计压力P≥4.0MPa且设计温度高于或等于350℃的管道D.输送工作温度高于其标准沸点的中度危害的液体介质的管道【答案】B5、粗装修消防验收属于消防设施的（）验收，建筑物尚不具备投入使用的条件。A.隐蔽性B.完整性C.工期性D.功能性【答案】D6、机电设备安装中，（）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。A.工程验收B.中间交接C.精度检测与调整D.调整与试运转【答案】D7、敷设在地沟内管道的防潮层，可采用的施工方法是（）。A.喷涂法B.捆扎法C.砌衬法D.模压法【答案】B8、计量检定按其检定的目的和性质分为（）。A.强制检定、后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定B.首次检定、强制检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定C.首次检定、后续检定、强制检定、周期检定和仲裁检定D.首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定【答案】D9、长距离输电线路钢塔架基础设施中，大跨越档距之间测量通常采用（）。A.十字线法B.平行基准线法C.电磁波测距法D.钢尺量距法【答案】C10、35kV架空电力线路保护区范围是导线边缘向外侧延伸的距离是（）。A.3mB.5mC.10mD.15m【答案】C11、对30KV及以上电压供电用户,应有专用的专用的电流互感器二次线圈和电压互感器的（）。A.附件B.二次连接线C.接线端D.接地线【答案】B12、将配制好的液态原料或湿料倒入设备及管道外壁设置的模具内，使其发泡定型或养护成型的一种绝热施工方法是（）。A.捆扎法B.粘贴法C.浇注法D.充填法【答案】C13、机电工程项目的特点不包括（）。A.特有的长途沿线作业B.设计的多样性C.工程运行的危险性D.环境条件苛刻性【答案】A14、主控项目不包括的检验内容是（）。A.设备性能B.卫生器具配件安装C.技术性能D.构件及配件【答案】B15、解体的大型减速机安装时，一次灌浆应在（）进行。A.底座就位后B.底座粗找正后C.整体精找正后D.底座精找正后【答案】B16、交流负载供电在满足独立光伏发电系统组成的基础上还需要（）。A.交流逆变器B.太阳能电池组件C.蓄电池组D.充放电控制器【答案】A17、测量变压器绕组连同套管一起的直流电阻，与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化（）。A.不应大于2%B.不应大于3%C.不应大于5%D.不应大于6%【答案】A18、所有检验批均应由（）或建设单位项目技术负责人组织验收。A.施工项目部质量员B.企业质量管理部门C.项目部主管质量副经理D.监理工程师【答案】D19、在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时，其表面应做（）处理。A.隔热B.防水C.防火D.隔声【答案】B20、球磨机施工宜采用（）基础。A.大块式B.箱式C.框架式D.沉井式【答案】A21、以下描述正确的是（）。A.阻燃电缆既能阻燃也能耐火B.耐火电缆在电缆燃烧后的一段时间内仍然具有一定的传导电力的作用C.机电工程中常用A级阻燃电缆D.阻燃电缆长期允许的工作温度可达160°【答案】B22、接闪带安装要求中，每个固定支架应能承受的垂直拉力是（）。A.19NB.29NC.39ND.49N【答案】D23、（2019年真题）关于工程测量的说法，错误的是（）。A.通常机电工程的测量精度高于建筑工程B.机电工程的测量贯穿与工程施工全过程C.必须对建设单位提供的基准点进行复测D.工程测量工序与工程施工工序密切相关【答案】C24、视频监控系统的线缆敷设时，当供电电压为24VAC时，视频线与电源线（）。A.可以同管敷设B.应分别穿管敷设C.间距不小于0.3mD.应采取屏蔽措施【答案】A25、高层建筑的给水系统和热水系统必须进行合理地竖向分区并加设（）。A.减压设备B.补水装置C.补偿装置D.阀门【答案】A26、（2016年真题）用于阻挡烟、火和冷却分割物，不具备直接灭火能力的是（）。A.水幕系统B.预作用系统C.干式系统D.干湿式系统【答案】A27、在气压试验合格后，管道真空系统还应按设计文件规定进行的真空度试验，对管道系统抽真空，达到设计规定的真空度后，关闭系统（）后系统增压率不应大于5%。A.7hB.14hC.24hD.48h【答案】C28、在变压器、电容器、和电力电缆等电气设备中广泛使用的是（）。A.层压制品B.绝缘胶C.云母制品D.液体绝缘材料【答案】D29、机电工程项目成本控制中,在竣工交付使用时的项目成本控制要点是（）。A.计算实际成本B.控制返工返修C.控制保修费用D.注意工程变更【答案】C30、分部工程质量验收记录检查评定结论的填写单位是（）。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】C31、当保温层厚度大于或等于（）mm，应采用两层或多层逐层施工。A.100B.150C.200D.250【答案】A32、针对履带起重机吊装时失稳的主要原因,适宜采取的预防措施是（）。A.做好吊装受力分析与工艺计算B.严格机械检查,严禁超载C.打好支腿,确保支腿稳定D.吊装现场操作协调一致【答案】B33、机械设备安装时，设备固定与灌浆的紧前工作是（）。A.垫铁设置B.设备装配C.安装精度调整与检测D.吊装就位【答案】C34、工业管道按介质划分，不应视为主要分项工程的是（）.A.氧气管道B.煤气管道C.冷凝水管道D.天然气管道【答案】C35、下列关于起重吊装作业失稳原因的表述中，不属于吊装系统失稳的是（）。A.超载或机械故障B.多机吊装的不同步C.多岗位指挥协调失误D.桅杆系统缆风绳、地锚失稳【答案】A36、焊接工艺评定报告的批准人是（）。A.焊接责任工程师B.项目总工程师C.项目质量检验工程师D.焊接技术负责人【答案】D37、（2015年真题）炉底为反拱形的炉窑砌筑前，找准砌筑弧形基面的方法是（）。A.采用样板找准B.用加工砖找准C.测量弧底标高D.设置基准线【答案】A38、材料管理ABC分类法的内容不包括（）。A.计算项目各种材料所占用的资金总量B.根据各种材料占用资金的多少，从大到小按顺序排列C.确定材料的经济和安全存储量D.计算各种材料的累计数及累计百分比【答案】C39、建筑安装分部工程施工完成后由（）组织内部验评。A.专业质检员B.项目技术负责人C.专业技术负责人D.施工单位【答案】B40、大跨越档距的测量，通常采用（）。A.电磁波测距法B.超声波测距法C.三角测量法D.水平测距法【答案】A41、（2012年真题）将配置好的料液倒入异型管件外壁设置的模具内，其绝热施工方法是（）。A.充填法B.喷涂法C.拼砌法D.浇注法【答案】D42、氧舱是静置设备中的（）。A.反应设备B.分离设备C.换热设备D.容器类设备【答案】D43、（2015年真题）按架空电力线路保护区内取土规定，220KV杆塔周围禁止取土的范围是（）A.5mB.6mC.7mD.8m【答案】A44、建筑机电工程中常用的排水及管件是（）。A.PP管B.PVC-U管C.ABS管D.PAP管【答案】B45、（）可以在不切断电源的条件下扑救电气火灾，尤其用于那些含油的电气设备火灾，如室内外变压器、油浸开关等火灾。A.自动喷水灭火系统B.气体灭火系统C.干粉灭火系统D.泡沫灭火系统【答案】C46、35kV电缆支架层间净距不应小于2倍电缆外径加（）。A.10mmB.20mmC.30mmD.50mm【答案】D47、常用的绝热结构层施工方法中，（）较适合异形管件的绝热以及室外地面或地下管道绝热。A.喷涂法B.浇注法C.捆扎法D.充填法【答案】B48、（2016年真题）机电工程项目服务采购包括（）。A.招标文件编制B.机电设备调试C.机电设备运输D.机电工程保修【答案】A49、室内距离不超过500m的视频信号传输电缆应采用（）电缆。A.外导体内径为9mm的同轴电缆B.外导体内径为7mm的同轴电缆C.外导体内径为5mm的同轴电缆D.外导体内径为3mm的同轴电缆【答案】B50、冷却塔的进风测距建筑物应大于（）。A.600mmB.700mmC.800D.1000mm【答案】D多选题（共20题）1、（2019年真题）关于灯具现场检查的重点，下列说法正确的是（）。A.Ⅰ类灯具的外漏可导电部分应具有专用的PE端子B.消防灯具应具有认证标志C.灯具内部接线应为铜芯绝缘导线D.灯具的绝缘电阻值不应小于0.5MΩE.灯具内绝缘导线的绝缘层厚度应小于0.6mm【答案】ABC2、有关油浸式电力变压器的交接试验的内容，说法正确的是（）。A.在额定电压下对变压器的冲击合闸试验B.用500V摇表测量各相低压绕组对外壳的绝缘电阻值C.对10kV以下小容量的变压器，新装注油后需要静置12h以上才能进行耐压试验D.冲击合闸宜在变压器低压侧进行E.变压器的冲击合闸试验，应进行5次，每次间隔时间宜为5min【答案】AB3、配电装置高压的试验内容有（）。A.关断能力试验B.机械试验C.漏电试验D.温升试验E.峰值耐受电流试验【答案】ABD4、下列条件中，计量基准器具的使用必须具备的条件是（）。A.经计量检定合格B.具有称职的保存、维护、使用人员C.具有完善的管理制度D.具有丰富的业绩E.具有正常工作所需要的环境条件【答案】BC5、项目部对工程分承包单位协调管理的重点包括（）。A.施工进度计划安排B.作业面的调整C.临时设施布置D.竣工结算编制E.劳务费用支付【答案】ACD6、自动化仪表工程的验收分为（）步骤进行。A.分项工程验收B.隐蔽工程验收C.分部工程验收D.检验批E.单位工程竣工验收【答案】AC7、金属罐中幅板搭接接头采用手工焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施有（）。A.先焊短焊缝，后焊长焊缝B.焊工均匀分布，同向分段焊接C.焊工均匀分布，对称施焊D.初层焊道采用分段退焊法E.初层焊道采用跳焊法【答案】AD8、下列属于施工机械使用管理“三定”内容的有（）。A.定人B.定机C.定作业时间D.定岗位职责E.定操作规程【答案】ABD9、（2018年真题）设备采购监造时，停工待检点应包括（）A.重要工序节点B.隐蔽工程C.设备性能重要的相关检验D.不可重复试验的验收点E.关键试验的验收点【答案】ABD10、轴系对轮中心找正主要是对（）的找正。A.高中压对轮中心B.高压对轮中心C.中低压对轮中心D.低压对轮中心E.低压转子—发电机转子对轮中心【答案】ACD11、（2020年真题）关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有()。A.法兰连接螺栓应对称紧固B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除C.法兰连接螺栓长度应一致D.法兰连接螺栓安装方向应一致E.热态紧固应在室温下进行【答案】AD12、采购管理分为准备阶段、实施阶段和收尾阶段。以下属于实施阶段的有（）。A.接收请购文件B.编制采购计划C.确定采购策略D.确定合格供货商E.货物交接【答案】AD13、目前常用的金属热喷涂材料有（）A.锌B.铝C.铁合金D.锌铝合金E.铝镁合金【答案】ABD14、入侵报警探测器的安装位置和安装高度应根据（）来确定。A.尺寸大小B.警戒范围C.环境影响D.产品特性E.支架底座【答案】BCD15、起重机吊装工艺计算书的主要内容包括（）。A.吊装安全距离核算B.卷扬机走绳强度核算C.起重机受力分配计算D.吊耳强度核算E.吊索具安全系数核算【答案】ACD16、（2015年真题）采取浇注法进行绝热层施工的要求有（）。A.每次配料必须在规定时间内用完B.应提前制作试块（同时）C.浇注时宜一次浇注成型D.大面积浇注时，应设对称多浇口E.间断浇注时，施工缝宜留在伸缩缝的位置上【答案】ACD17、火灾自动报警系统由火灾自动报警控制器、（）等组成。A.火灾显示盘B.火灾探测器C.自动报警按钮D.手动报警按钮E.输入模块【答案】ABD18、建筑管道的安装工程中，当镀锌钢管管径大于DN100时，可采用（）连接。A.承插B.热熔连接C.法兰D.沟槽E.焊接【答案】CD19、（2020年真题）关于高强度螺栓连接紧固的说法，正确的有()。A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成D.施拧宜由螺栓群一侧向另一侧拧紧E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧【答案】ABC20、工程涂料的主要功能有（）。A.防锈B.保护表面C.防辐射D.防静电E.防火【答案】BCD大题（共10题）一、【背景资料】某安装工程公司承接一锅炉安装及架空蒸汽管道工程，管道工程由型钢支架工程和管道安装组成。项目部需根据现场实测数据，结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格编制了每10t型钢支架工程的直接工程费单价．经工程所在地综合人工日工资标准测算，每吨型钢支架人工费为1380元，每吨型钢支架工程用各种型钢1．1t，每吨型钢材料平均单价5600元，其他材料费380元，各种机械台班费400元。由于管线需用钢管量大，项目部编制了两套管线施工方案。两套方案的计划人工费为15万元，计划用钢材500t，计划价格为7000元／t。甲方案为买现货，价格为6900元／t；乙方案为15d后供货，价格为6700元／t。如按乙方案实行，人工费需增加6000元，机械台班费需增加1．5万元，现场管理费需增加1万元。通过进度分析，甲、乙两方案均不影响工期。安装工程公司在检查项目部工地时，发现以下问题：(1)与锅炉本体连接的主干管上有一段钢管的壁厚比设计要求小1mm。该段管的质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求。(2)架空蒸汽管道坡度、排水装置、放气装置、疏水器安装均不符合规范要求。检查组要求项目部立即整改纠正，采取措施，确保质量、安全、成本目标，按期完成任务。【问题】1．按《特种设备安全监察条例》的规定，锅炉安装前项目部书面告知应提交哪些材料才能开工?2．问题(1)应如何处理?3．问题(2)安装应达到规范的什么要求?4．计算每1Ot型钢支架工程的直接工程费单价。5．分别计算两套方案所需费用，分析比较项目部应决定采用哪个方案。【答案】1．按《特种设备安全监察条例》的规定，锅炉安装前项目部书面告知应提交以下材料才能开工：特种设备安装改造维修告知书；施工合同；施工计划。2．问题(1)应按以下处理：须经原设计单位核算。能够满足结构安全和使用功能方可给予验收；否则应予更换。3．问题(2)安装应达到规范的要求是：为便于排水和放气，架空蒸汽管道安装时均应设置坡度，室内管道的坡度为0．002，室外管道的坡度为0．003，坡度应与介质流向相同，以避免噪声。每段管道最低点要设排水装置，最高点应设放气装置。疏水器应安装在管道的最低点可能集结冷凝水的地方，流量孔板的前侧及其他容易积水处。补偿器竖直安装时，应在其最低点安装疏水器或放水阀。4．每10t型钢支架工程人工费：1380×10=13800元。每10t型钢支架工程型钢材料费：1．1×5600×10=61600元。每10t型钢支架工程其他材料费：380×10=3800元。每10t型钢支架工程机械台班费：400×10=4000元。每10t型钢支架工程的直接工程费单价：13800+61600+3800+4000=83200元=8．32万元。5．原计划费用：15+500×0．7=365万元。甲方案所需费用：15+500×0．69=360万元。乙方案所需费用：15+0．6+500×0．67+1．5+1=353．1万元。因乙方案成本费用更低，项目部应决定采用乙方案。二、【案例二】某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，叶轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行机泵的试运行。在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。【问题】1.安装公司除合同价款外，应得到的费用补偿总额为多少？并列出具体费用项目。2.安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查？哪些属于位置精度检查？3.泵系统试运行前应具备的条件有哪些？4.业主对安装公司的处罚是否合理？说明理由。【答案】1.(1)安装公司除合同价款外，应得到的费用总额：6+4t12—0.5=21.5（万元）。(2)具体费用项目：赶工费12万元，灌浆料增加费4万元，解体机泵增加费6万元，罚款0.5万元。2.安装公司对机泵进行的解体检查中，属于形状精度检查的有：轴颈的圆柱度，联轴节处轴的几何尺寸。属于位置精度检查的有：机械密封处的轴向跳动，叶轮口环的径向跳动和轴向跳动。3.泵系统试运行前应具备的条件包括：(1)设备及附属装置，管理系统施工完毕，记录及资料齐全，符合要求；(2)试运行需要的能源、介质、润滑油脂，检测仪器等符合要求；(3)试运行方案已经批准；(4)试运行组织已建立，分工明确；(5)参加试运行的人员熟悉试运行方案和具体操作方法和试运行步骤；(6)设备及周围环境应处理干净；(7)消防道路畅通，消防设施的配置符合要求。4.业主对安装公司的处罚合理。理由：监理单位工作的失误不能免除施工单位应尽的质量责任。三、（2017年真题）某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工，土建工程由B建筑公司承包施工。A安装公司、B建筑公司均按照《建设工程施工合同（承包文本）》与建设单位签订了施工合同。合同约定：A安装公司负责工程设备和材料的采购，合同工期为215天（3月1号到9月30号），工期提前一天奖励2万元，延误一天罚款2万元。合同签订后，A安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等，并经建设单位批准。合同实施过程中发生如下事件：1.A安装公司项目部进场后，因B建筑公司的原因，土建工程延期10天交付给安装公司项目部，使得A安装公司项目部的开工时间延后了10天。2.因供货商厂家原因，订货的不锈钢阀门延期15天送达施工现场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查，阀体完好、开启灵活，准备用于工业管道安装，被监理工程师叫停，要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行试验，试验全部合格。3.监理工程师发现，A安装公司项目部已经开始压力管道的安装，但未向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。监理工程师发布停工整改指令。项目部进行整改，并向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。因以上事件造成工期延误，A安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔，要求增加工期25天。项目部采取了技术措施，施工人员加班加点赶工期，使得机电安装工程在10月4日完成。【问题】3．A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款？金额是多少万元？说明理由。【答案】A安装公司应得到工期提前奖励；奖励金额是12万元；理由：事件1中A安装公司项目部进场后，因B建筑公司的原因，土建工程延误10天，可以索赔工期10天；事件2中因供货厂商原因，订货的不锈钢阀门延期15天，因A公司负责设备材料的采购，所以不可索赔。计算可以索赔的总工期为10天，也就是按照原计划，索赔工期后应10月10日完工，10月4日完工提前6天，A安装公司项目部应得到的奖励金额=6×2=12（万元）。四、某综合大楼位于市区，裙楼为5层，1号、2号双塔楼为42层，建筑面积116000㎡建筑高度208m。双塔楼主要结构为混凝土核心筒加钢结构框架，其中钢结构框架的钢管柱共计36根，规格为?1600×35、?1600×30、?1600×25三种，材质为Q345-B。钢管柱制作采用工厂化分段预制，经焊接工艺评定，焊接方法采用理弧悍。钢管柱吊装采用外部附着式塔式起重机，单个构件吊装最大重量为11.6t。现场临时用电满足5台直流焊机和10台CO2气体保护焊机同时使用要求。施工过程中，发生了如下事件：事件1：施工总承包单位编制了深基坑、人工挖孔桩、模板、建筑幕墙、脚手架等分项工程安全专项施工方案，监理单位提出本工程还有几项安全专项方案应编制，要求施工总承包单位补充。事件2：由于工期较紧，施工总承包单位安排了钢结构构件进场和焊接作业夜间施工。因噪声扰民被投诉。当地有关部门查处时，实测施工场界噪声值为75dB。事件3：施工班组利用塔式起重机转运材料构件时，司机操作失误导致吊绳被构筑物挂断，构件高处坠落。造成地面作业人员2人重伤，其中1人重伤经抢救无效死亡，5人轻伤。事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人进行了报告。该单位负责人接到报告后，向当地县级以上安全监督管理部门进行了报告。【问题】1.埋弧焊适用于焊接大型钢管柱构件的哪些部位？焊接工艺评定时，应制定哪些焊接工艺参数?2.事件1中，施工总承包单位还应补充编制哪几项安全专项施工方案？3.针对事件2，写出施工总承包单位组织夜间施工的正确做法。4.事件3中，安全事故属于哪个等级？该单位负责人应在多少时间内向安全监督管理部门报告?【答案】1.埋弧焊特别适用于焊接大型工件的直缝和环缝。焊接工艺评定时，应制定的焊接工艺参数主要包括；焊接电流、电弧电压、焊接速度和焊丝直径等。2.事件1中，施工总承包单位还应补充编制起重吊装、外部附着式塔吊拆装、临时用电、钢结构工程等安全专项施工方案。3.针对事件2，施工总承包单位组织夜间施工的正确做法：（1）进行夜间施工应向当地环保部门申请，获得批准后，方能施工。（2）提前告知附近居民。（3）在施工场界对噪声进行实时监测与控制，现场噪声排放不得超过国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011的规定。（4）尽量使用低噪声、低振动的机具，采取隔声与隔振措施。（5）夜间电焊作业应采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。（6）大型照明灯应控制照射角度，防止强光外泄。4.事件3中的安全事故等级属于一般事故。事故发生后，施工单位负责人应当在1h内向事故发生地的安全生产监督管理部门报告。五、（2010年真题）某机电安装工程公司通过公开招标承接了一小区机电工程总承包项目，中标价8000万元，工期270天，承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招标文件规定，为满足设计工艺要求，建设单位建议安装公司将该工程机械设备和电气设备分别由A、B制造单位供货并签订合同，设备暂估价4200万元，在工程竣工后，以实际供货价结算。合同约定：总工期为277天，双方每延误工期1天，罚款5000元，提前1天奖励5000元：预付款按中标价25%支付，预付款延期付款利率按每天1‰计算【问题】该工程项目目标工期应为多少天？说明理由。【答案】工期目标应为277天。理由：按照合同文件的解释顺序，合同条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以合同条款为准。六、（2017年真题）某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工，土建工程由B建筑公司承包施工。A安装公司、B建筑公司均按照《建设工程施工合同（承包文本）》与建设单位签订了施工合同。合同约定：A安装公司负责工程设备和材料的采购，合同工期为215天（3月1号到9月30号），工期提前一天奖励2万元，延误一天罚款2万元。合同签订后，A安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等，并经建设单位批准合同实施过程中发生如下事件：1.A安装公司项目部进场后，因B建筑公司的原因，土建工程延期10天交付给安装公司项目部，使得A安装公司项目部的开工时间延后了10天。2.因供货商厂家原因，订货的不锈钢阀门延期15天送达施工现场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查，阀体完好、开启灵活，准备用于工业管道安装，被监理工程师叫停，要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行试验，试验全部合格【问题】1.送达施工现场的不锈钢阀门应进行哪些试验？给出不锈钢阀门试验介质的要求？【答案】1.送达施工现场的不锈钢阀门应进行壳体压力试验、密封试验、光谱分析试验；不锈钢阀门试验介质的要求：以洁净水为介质，水中氯离子含量不得大于25ppm。七、某水泥厂新建一条日产5000t新型干法水泥生产线，其中机电安装工程以GC模式进行了公开招标，共有A、B、C、D、E五家公司参与投标。评标委员会由6人组成，其中有建设单位邀请的4名经济技术专家和2名建设单位代表，在评标过程中，由于A公司为私营企业，评标委员会要求A公司如果中标需多交10%的质量保证金，A公司提出抗议，但未被采纳。B公司认真研究了招标文件，在施工组织设计编制中，重点描述了企业信誉、施工装备、技术水平等自身优势，争取对评标人员有较大的吸引力，但优点不够突出，最终由准备更加充分的C公司中标。生产线变电设备使用油浸式变压器，由于变压器本身较重，运输时变压器内未充绝缘油，开箱检查时发现变压器内部潮湿，绝缘电阻值达不到要求，后经干燥处理达到了设计要求。C公司经二次搬运、吊装、就位、吊芯检查及干燥等工作后，对其绕组连同套管一起的直流电阻测量、极性和组别测量等进行了多项试验。并顺利完成安装任务。粉末设备使用的φ2.2m×7m球磨机重30t,项目部根据现场情况编制了详细的安全专项吊装方案。吊装方案拟采用两台50t汽车吊抬吊，根据现场情况和起重机的特性曲线，选择了合适的起重机。破碎机的动力设备使用30KW交流异步电动机，电机安装完成后，进行单机试运行，发现电机噪声较大，后经检查发现有2组垫铁在设备运转后被振松动，与设备接触不良造成。后经技术处理，运转正常。所有电气和设备安装调试完成后，由建设单位组织相关单位进行了试运行，顺利通过验收。【问题】1.指出本案例中评标委员会的构成存在哪些问题？A公司提出的抗议是否合理？说明理由。2.案例中油浸式变压器运输时应采取的特定措施有哪些?变压器交接时还应进行哪些试验？3.简述流动式起重机特性曲线的含义。4.针对本案例中的垫铁松动可以采取哪些措施？影响电机安装精度的因素还有哪些？【答案】1.（1）评标委员会的构成存在的问题有：①评标委员会不应是6人，应是5人以上单数；②评标委员会专家不应有建设单位邀请，应从专家库随机抽取（2）A公司抗议合理，因为《招标投标法》明确规定，对不同的投标人采取不同的资格审查和评标标准属于不平等招标行为。招标人因A公司是私营企业要求增加保证金属于违法行为。2.1）充氮气或充干燥空气运输的变压器，应有压力监视和补充装置，在运输过程中应保持正压，气体压力应为0.01?0.03MPa；干式变压器在运输途中，应有防雨及防潮措施。（2）变压器交接试验还应有：变压器分接的电压比、绕组连同套管一起的绝缘电阻测量、绝缘油的试验、交流耐压试验、额定电压下的冲击合闸试验、铁芯及夹件的绝缘电阻测量。3.反映流动式起重机的起重能力随臂长、幅度的变化而变化的规律和反映流动式起重机的最大起重高度随臂长、幅度变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。它是选用流动式起重机的重要依据。4.（1）设备安装完成后可将同一组的垫铁点焊在一起，但不应与设备底座焊接在一起。（2）影响电机安装精度的因素还有：1）基础的强度、沉降、抗振性能；2）垫铁的承载面积、接触情况；3）设备灌浆的强度、密实度；4）地脚螺栓的紧固力、垂直度；5）设备制造的加工精度、装配精度；6）测量仪器的精度和基准精度；7）恶劣环境影响；8）安装人员技术、责任心等因素等八、（2014年真题）为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事