2022-2023年一级造价师之建设工程计价押题练习试题B卷含答案

2022-2023年一级造价师之建设工程计价押题练习试题B卷含答案

单选题（共200题）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工【答案】B2、编制工程竣工决算应具备的条件不包括()A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例C.单项工程或建设项目竣工结算已完成D.会计核算及财务管理资料已归档【答案】D3、某项目建设期为3年，第一、二年贷款各2000万元，第三年贷款1000万元，贷款年内均衡发放，年利率为10%，建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为（）万元。A.491B.591C.410D.1010【答案】A4、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】B5、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m3，同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m2。A.891B.909C.906D.993【答案】B6、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2,每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2。A.322B.378C.350D.400【答案】B7、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施、防滑处理、雨雪排除等费用B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用【答案】A8、投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是()。A.对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务B.对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务C.纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利D.纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利【答案】C9、（2017年真题）下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】B10、（2019年真题）关于设计概算的说法，正确的是（）。A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制D.概算应考虑货款的时间价值对投资的影响【答案】D11、措施项目清单中的安全文明施工费（）。A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价【答案】D12、发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括（）。A.验收准备B.预验收C.初步验收D.正式验收【答案】C13、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.生产方法、工艺流程、功能分区B.产品方案、工艺流程、设备选型C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式【答案】B14、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目，应（）。A.根据需要自行列项B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项D.不列项【答案】B15、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元。建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1000万元，预备费为500万元，建设期贷款4000万元，应计利息500万元，流动资金贷款800万元。则该建设项目预计能够形成固定资产为（）万元。A.6500B.7000C.7800D.11800【答案】B16、以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是（）。A.企业管理费费率=年管理费总额/（全年建安产值×人工费占分部分项工程费比例）×100%B.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数×人工单价）×100%C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数×（人工单价+每一工日机械使用费）]×100%D.企业管理费费率（%）=[生产工人年平均管理费/（年有效施工天数×人工单价）]×人工费占直接费比例（%）【答案】D17、下列关于投标文件的澄清、说明或补正，表述正确的是（）。A.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题B.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正C.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按有关原则进行修正，无需经过投标人确认D.澄清、说明或补正的内容包括投标文件中不响应招标文件的实质性要求和条件【答案】A18、下面所列工程建设定额中，属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的是（）。A.机具消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额【答案】A19、根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。A.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收取的贷款管理费D.国外贷款机构收取的转贷费【答案】C20、5.在测定规费费率的资料中，不包括（）。A.每万元发承包价格中人工费含量B.全年建筑安装产值C.人工费占直接费的比例D.每万元发承包价计算基数【答案】B21、4.某施工企业在某工地现场需褡建可周转使用的临时建筑物400m2，若该建筑物每平方米造价为180元，可周转使用3年，年利用率为85％，不计其一次性拆除费用。现假定施工项目合同工斯为280天(一年按365天计算），则该建筑物应计的周转使用的临建费为（_)元。A.15649B.18411C.'20400D.21660【答案】D22、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以有投标人填写【答案】B23、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（）。A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准【答案】A24、（2013年真题）关于投标保证金，下列说法中正确的是（）。A.投标保证金的数额不得少于投标总价的2%B.招标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金D.投标保证金的有效期应与投标有效期相同【答案】D25、根据《建设工程造价咨询规范》，清标的时间选择是（）。A.开标后且评标前B.与评标同时进行C.开标前D.选定中标候选人之后【答案】A26、某进口设备的到岸价为200万元，银行财务费1万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（）万元。A.244.0B.284.8C.293.2D.484.0【答案】B27、关于工程招标的性质，下列说法中正确的是()。A.招标是要约邀请B.投标是承诺C.招标公告是要约邀请D.中标通知书是承诺【答案】D28、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A29、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费中文明施工费的是（）。A.工程防扬尘洒水的费用B.建筑工地起重机械的检验检测费用C.临时排水设施安砌、维修、拆除费用D.现场围挡的墙面美化、压顶装饰费用【答案】D30、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2A.9.30B.9.56C.9.87D.9.67【答案】C31、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是()。A.因④合计为正，故项目具有财务生存能力B.因第1年④不为负，故项目第1年具有财务生存能力C.因第3年③大于②，故项目第3年具有财务生存能力D.因第4年④为负，故项目第4年不具有财务生存能力【答案】A32、关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担D.承包人管理费的风险一般由发承包人双方共同承担【答案】A33、技术简单的小型工程项目相关部门同意可以简化的设计阶段是（）。A.一阶段设计B.两阶段设计C.三阶段设计D.四阶段设计【答案】A34、（2018年真题）下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】A35、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项木名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】B36、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由()组成。A.各分部分项目工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费【答案】A37、下列有关联合体投标的说法，错误的是（）。A.联合体投标的，可以联合体各方的名义提交投标保证金B.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标D.联合体各方应签订联合体协议书，指定牵头人【答案】B38、根据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】C39、7.按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（）。A.工人招聘解雇费B.施工用水、用电费C.临时设施费D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用【答案】A40、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答案】A41、某分部分项工程的清单编码为010203004005，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为（）。A.01B.02C.004D.005【答案】D42、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（）。A.0.065台班/m3B.0.072台班/m3C.13.824m3/台班D.15.360m3/台班【答案】B43、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。A.7B.10C.14D.15【答案】C44、根据《招标投标法实施条例》，中标候选人的公示时间为()A.发出中标通知书之日起3日内B.评标结束之日起3日内C.签署评标报告之日起3日内D.收到评标报告之日起3日内【答案】D45、下列关于复核工程量工作的表述，正确的是（）。A.能准确地确定订货及采购物资的数量B.复核的目的是修改工程量清单C.复核中发现的错误是否向招标人提出修改意见取决于招标文件的要求D.复核工程量是承包人必须完成的工作义务【答案】A46、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和【答案】A47、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】C48、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有：①套用各子目的综合单价；②搜集基础资料；③计算措施项目费：④编写概算编制说明；⑤汇总单位工程造价；⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）。A.②⑥①③⑤④B.④②⑥①⑤③C.②⑥④①③⑤D.④⑥②①⑤③【答案】A49、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.③④①②C.④③②①D.④③①②【答案】C50、某地2021年拟建一座年产30万吨的化工厂，该地区2019年建成的年产20万吨相同产品的类似项目实际建设投资为8000万元。2019年和2021年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.8，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨6%。则该项目的静态投资为（）万元。A.12432.97B.11361.69C.9857.14D.10786.56【答案】B51、小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法【答案】A52、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5【答案】C53、投标保证金的数额不得超过（）。A.项目估算价的2%B.投标报价的2%C.项目估算价的10%D.投标报价的10%【答案】A54、综合单价确定的步骤包括：①分析每一清单项目的工程内容；②确定计算基础；③计算工程内容的工程数量与清单单位含量；④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤计算综合单价。下列工作排序正确的是（）。A.①②③④⑤B.②①③④⑤C.①②④③⑤D.②①④③⑤【答案】B55、国产非标准设备原价的利润计算基数，不包括下列（）。A.材料费B.加工费C.外购配套件费D.废品损失费【答案】C56、某新建项目，建设期2年，建设斯内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款。第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为()万元。A.77.00B.78.47C.112.00D.114.94【答案】B57、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】C58、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）。A.总部管理费B.开办费C.利润D.税金【答案】B59、下列关于影响设计阶段影响工程造价的主要因素的叙述，正确的是（）。A.柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关B.对于工业建筑，厂房、设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度、小柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价C.小区规划设计的核心问题是扩大占地面积D.衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（建筑面积与住宅结构面积之比），系数越小设计方案越经济【答案】A60、在编制施工定额时，（）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目【答案】A61、关于编制最高投标限价总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%~3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%~5%计算【答案】D62、采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（）。A.不宜采用综合评估法的项目，一般采用经评审的最低投标价法B.招标人对性能没有特殊要求的项目不宜采用经评审的最低投标价法C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由评标人自行确定D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人【答案】D63、某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该区2017年至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】D64、关于履约担保，下列说法中正确的是（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%C.履约保证金在有效期自开工之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止D.发包人在工程接收证书颁发后30天内把履约保证金退还给承包人【答案】A65、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A66、在一个建设项目中，具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用功能的工程项目称为（）。A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程【答案】B67、小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法【答案】A68、分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有重码的规定。A.三至四位B.五至六位C.九至十一位D.十至十二位【答案】D69、土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的（）倍。A.2～3B.3～5C.6～10D.8～12【答案】C70、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则【答案】D71、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到（）。A.工程项目投标总价汇总表B.单项工程投标报价汇总表C.单位工程投标报价汇总表D.投标总价【答案】C72、某工程包含两个子项工程：甲子项工程估计工程量为5000m3，合同单价240元/m3，乙子项工程估计工程量为2500m3，合同单价580元/m3。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。A.212B.96C.116D.176【答案】A73、关于国际竞争性招投标项目开标的做法正确的是（）。A.不允许投标人或其代表出席开标会议B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书C.应全部读出标书的全部内容D.开标时不允许记录和录音【答案】B74、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.现场二次搬运用工D.人工幅度差【答案】C75、根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是()。A.发包人要求承包人提前竣工B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.承包人遇到不利物质条件D.承包人遇到异常恶劣的气候条件【答案】C76、某进度款支付申请报告包含了下列内容：①本期已实施工程的价款；②累计已完成的工程价款；③累计已支付的工程价款；④本斯已完成计日工金额；⑤应扣减的质量保证金。据此，发包人本期应支付的工程价款是（）。A.②+①+③一④一⑤B.②一③+①+④一⑤C.③+①一②十④一⑤D.①+②+③+④一⑤【答案】B77、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）。A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】D78、当出现计量规范附录中未包括的清单项目时，编制补充项目时应遵循的原则是（）。A.补充项目的编码由分部工程的代码与B和三位阿拉伯数字组成B.在工程量清单中应只补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则C.补充项目的编码应按工程量计算规范的规定确定D.将编制的补充项目报市级或行业工程造价管理机构备案【答案】C79、关于工程总承包竣工结算中发包人违约责任，下列表述错误的是（）。A.发包人未能按照合同的约定结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人提交的支付保函中扣减该款项的余额B.合同未约定支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时。发包人应从承包人提交最终结算资料后的第41日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息C.发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内仍未支付的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决D.在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后30日内，发包人未能对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息【答案】B80、（2013年真题）已知每m2砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min。A.12.00B.21.92C.22.22D.33.33【答案】B81、下列关于其他项目清单的说法，错误的是（）。A.专业工程暂估价是综合暂估价，但不包含管理费和利润B.暂列金额可能发生，也可能不发生C.计日工是为了解决现场发生的合同工程以外的零星工作或项目的计价而设立的D.招标人应当按照投标人的投标报价支付总承包服务费【答案】A82、下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（）A.总工程量清单编制B.分部分项工程项目清单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制【答案】A83、某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价是1200万元，招标控制价是1300万，则其投标报价偏差率是（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】B84、在某项目的招投标过程中，甲、乙、丙投标人的投标报价分别为500万元、480万元、350万元，评标基准价为420万元。则投标报价偏差率最小的投标人为（）A.甲投标人B.乙投标人C.丙投标人D.无法判断【答案】B85、根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用【答案】C86、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.359.62B.525.00C.543.22D.719.23【答案】C87、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】B88、关于编制最高投标限价的规定，下列说法中正确的是（）。A.招标控制价超过批准概算3%时，应报原概算审批部门审核B.工程造价管理机构应当在受理投诉的5天内完成复查，特殊情况下可适当延长C.当重新公布最高投标限价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足20天的应延长投标截止期D.经复查的招标控制价与原招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正【答案】D89、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法【答案】A90、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由()组成。A.各分部分项目工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费【答案】A91、国内生产某台非标准设备需材料费36万元，加工费4万元，专用工具费率10%，设备损失费率20%，外购配套件费为5万元，包装费0.8万元，利润率为10%，税率为17%，用成本计算估价法计得该设备的税金是（）万元。A.5.36B.10.02C.10.72D.10.87【答案】D92、承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有（）。A.应扣回的工程预付款B.应扣回的甲供材料金额C.应扣回的安全文明施工费预付款D.应扣留的质量保证金【答案】D93、下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程【答案】C94、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下的工作的时间【答案】B95、国际竞争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是（）。A.清标B.审标C.评标D.定标【答案】C96、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责C.投标人对已标价工程星清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【答案】A97、根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是()。A.人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费B.发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润C.工程延期时，保函手续费不应增加D.发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟延付款的利息【答案】D98、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止()A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决【答案】D99、（2021年真题）招标发包的建设工程，其签约合同价为（）。A.中标价B.最高投标限价C.中标后商务谈判价D.经评审的合理价【答案】A100、在投资估算分析内容中，属于工程投资比例分析的是（）。A.分析工器具购置费占建设总投资的比例B.分析引进设备费用占全部设备费用的比例C.分析工程建设其他费用占建设总投资的比例D.分析装饰工程占总投资的比例【答案】D101、某工程量清单项目编码是020401001002，其中表示砖砌体的代码是（）。A.02B.04C.01D.001【答案】C102、下列单项工程中，不属于辅助生产设施的是（）。A.中央实验室B.生产装置C.集中控制室D.原材料仓库【答案】B103、根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号）的规定，对于先审核后审批的建设项目，建设单位应在项目竣工后（）内完成竣工财务决算编制工作。A.两个月B.三个月C.75天D.100天【答案】B104、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营性项目转出投资”的是（）。A.水土保持、城市绿化费用B.产权归属本单位的专用道路建设费C.产权不归属本单位的送变电站建设费D.产权归属本单位的地下管道建设费【答案】C105、（2014年真题）在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（）。A.实验室试验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法【答案】B106、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长【答案】C107、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要续期继续使用土地的，除根据社会公共利益需要收回该幅土地应当予以批准外，其最迟申请续期的时间是()A.使用年限届满当年B.使用年限届满前一年C.使用年限届满前两年D.需要申请的任何时间【答案】B108、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】B109、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。A.工程价值是工程计价的货币形式B.投资控制是工程计价的依据C.合同价款管理是工程计价的基础D.合同价款管理的各项内容中始终有工程计价的存在【答案】D110、在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于()。A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费【答案】B111、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2003)，下列有关分部分项工程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是（）。A.分部分项工程量清单项目有十二位项目编码，措施项目仅九位编码B.对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施项目，投标人可据实增加项目内容报价C.分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清单计价表中计量单位由投标人确定D.分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而措施项目清单计价表中，也须填写单价，但它以合价为准【答案】B112、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据【答案】D113、（2017年真题）关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿【答案】B114、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是()。A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位和各分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】B115、下列不属于进度款支付申请的内容的是（）。A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款【答案】D116、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】B117、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止【答案】A118、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。A.50％B.60％C.70％D.80％【答案】B119、依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公布中标候选人，公示期不得少于（）日。A.2B.3C.4D.5【答案】B120、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为()。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【答案】D121、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）。A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用.利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】B122、招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由（）负责。A.招标代理机构B.招标人C.编制工程量清单的造价咨询机构D.招标工程量清单的编制人【答案】B123、关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（）A.采用百分比法时，预付款支付比例不得低于签约合同价的10%B.采用百分比法时，预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约合同价的30%C.采用公式计算法时，预付款=年度工程总价/年度施工天数×材料储备定额天数D.采用公式计算法时，施工天数一般按360天计算【答案】B124、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内.国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预侧的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】D125、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是（）。A.按照索赔的合同当事人不同分类B.按索赔的目的和要求分类C.按索赔事件的性质分类D.按照索赔的金额大小分类【答案】A126、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】B127、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。A.3200B.3000C.3250D.2900【答案】D128、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量***B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清***C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必***D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】D129、关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容【答案】B130、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A.建设单位向总承包单位支付B.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.专业承包单位向建设单位支付【答案】A131、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目可以采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同【答案】D132、关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）。A.设计概算是确定建设规模的依据B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据【答案】B133、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算【答案】D134、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。A.商誉B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费【答案】C135、当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中需要扣除增值税进项税额的是（）。A.运杂费和运输损耗费B.材料原价和运输损耗费C.材料原价和运杂费D.运输损耗费和采购及保管费【答案】C136、根据世界银行贷款项目国际竞争性招标程序，下列各项内容不容谈判的是（）。A.设备、货物或工程数量可能的增减B.合同价格C.技术规格上的差别D.工程预付款的多少及支付条件【答案】B137、关于国际竞争性招标过程中开标的说法正确的是（）。A.开标时允许提问B.开标时允许解释C.开标时允许录音D.开始宣读标书以后收到的标书不可以拒绝【答案】C138、根据FIDIC合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是（）。A.索赔事件发生沈天内B.察觉或应当察觉索赔事件肋天内C.察觉或应当察觉索赔事件42天内D.索赔事件发生56天内【答案】C139、在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。A.投标邀请书B.招标公告C.投标人须知D.投标文件格式【答案】A140、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅.简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应【答案】C141、与国产标准设备相比，国产非标准设备原价构成和计算的区别在于()。A.设备原价包含备品备件费在内B.无法获取市场交易价格C.符合国家质量检测标准D.是设备制造厂的交货价或订货合同价【答案】B142、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是（）。A.建筑物周长与建筑面积比越高，设计越经济B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济C.建筑物的室内外高差过大，工程造价将有所提高D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】A143、以下不得由投标人自主报价的是（）A.总承包服务费B.计日工C.暂列金额D.单价措施项目费【答案】C144、确定投标有效期应考虑的因素不包括()A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时间C.投标人提交投标文件需要的时间D.组织评标委员会完成评标需要的时间【答案】C145、（2018年真题）工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。A.对风险进行评估B.价值增值分析C.选择合理的风险费率D.进行成本分析【答案】B146、（2014年真题）关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策是一个由深入浅、不断深化的过程【答案】B147、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】C148、砌筑10m3砖墙基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。A.29.7B.29.0C.29.2D.27.7【答案】A149、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A.交钥匙总承包B.EPC总承包C.设计—施工总承包D.工程项目管理总承包【答案】B150、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务【答案】A151、对分包人询价应注意的内容不包括（）A.分包标函是否完整B.分包工程单价所包含的内容C.质量保证措施D.分包人资质【答案】D152、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），在招标工程量清单中，关于其他项目清单的编制，下列说法正确的是（）。A.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.利润.规费和税金B.暂估价中的材料.工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表C.计日工表应列出项目名称和暂估数量即可D.总承包服务费应列出服务项目.服务内容和费率金额等【答案】B153、某高速公路项目招标评标过程中，投标人报价为6500万元，其评标基准价为5800万元，则其投标报价的偏差率为（）。A.10.77％B.12.07％C.13.34％D.15.67％【答案】B154、进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10%，增值税税率为17%，消费税税率为5%，进口车辆购置税税率为10%，则该批车辆的进口车辆购置税为()万元。(1美元=6.6元人民币)A.611.37B.712.8C.750.32D.877.87【答案】A155、根据国际组织对项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。A.服务性建筑费用B.建筑保险和债券费C.生产前费用D.工艺建筑费【答案】C156、某中标单位提交履约担保，合同价格为200万元，则履约担保为（）万元。A.10B.20C.15D.30【答案】B157、关于建设工程投标的说法，正确的是()。A.投标属于承诺B.一旦投标，投标人将受投标书的约束C.投标书的内容不具备足以使合同成立的主要条件D.投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺【答案】D158、根据我国现行《建设工程施工合同示范文本》通用条款以及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，下列关于索赔程序和索赔时间的说法中，正确的是()。A.承包人应在确认索赔事件发生后14天内向发包人发出索赔通知B.承包人应在发出索赔通知后14天内向发包人递交详细的索赔报告C.承包人应在收到索赔通知后28天内作出回应D.发包人应在收到索赔报告后28天内作出答复【答案】D159、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工承包合同，合同中保函手续费为40万元，合同工期为500天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天，因不可预见的外界条件停工20天，因异常不利的气候条件停工15天，因季节性大雨停工5天，因分包单位延期交工停工10天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工单位可索赔的保函手续费为（）万元。A.1.6B.6.8C.5.6D.8【答案】A160、某政府投资项目已批准的投资估算为8000万元，其总概算投资为9000万元，则概算审查处理办法应是（）。A.查明原因，调减至8000万元以内B.对超投资估算部分，童新上报审批C.查明原因，重新上报审批D.如确实需要，即可直接作为预算控制依据【答案】C161、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答案】A162、下列选项中，能以实际支出计人无形资产价值的是()。A.接受捐赠的无形资产B.自创专利权C.自创非专利技术D.自创商标【答案】B163、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每IOm2混凝土柱工程量需消耗10.5m2的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械的正常利用系数为0.85。若机械幅度差系数为0，则该现浇混凝土柱IOm2需消耗混凝土搅拌机()台班。A..0.206B.0.196C.0.157D.0.149【答案】A164、下列费用项目中，不属于企业管理费的是（）。A.社会保险费B.劳动保护费C.检验试验费D.劳动保险和职工福利费【答案】A165、（2019年真题）根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095－2015），下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】D166、（2017年真题）关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】D167、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是（）。A.使用国有企事业单位自有资金的项目B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目【答案】C168、因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）。A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用【答案】D169、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关的是（）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】B170、投标保证金的数额不得超过（）。A.项目估算价的2%B.投标报价的2%C.项目估算价的10%D.投标报价的10%【答案】A171、下列单项工程中，不属于辅助生产设施的是（）。A.中央实验室B.生产装置C.集中控制室D.原材料仓库【答案】B172、（2015年真题）根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必需消耗时间是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间【答案】C173、下列费用项目中，属于工程建设其他费中市政公用设施费的是（）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.绿化工程补偿费用【答案】D174、关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付C.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D.发包人在付款期满后的15天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任【答案】B175、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.保险费，按当地工人保险费标准计算C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费【答案】D176、下列各项中应列入工程计量范围的是（）。A.不符合合同文件要求的工程B.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工的工程量C.因承包人原因返工的工程量D.价格调整项目【答案】D177、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）。A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析【答案】D178、下列（）属于安全施工费。A.施工机械的检验检测费用B.砖、混凝土砌块等围挡的维修费用C.治安综合治理费用D.施工安全防护通道费用【答案】D179、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C.规费和税金D.施工机具使用费【答案】C180、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确的是（）。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及最高投标限价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C.采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【答案】D181、措施项目清单中的安全文明施工费（）。A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价【答案】D182、关于国际竞争性招标过程中开标的说法正确的是（）。A.开标时允许提问B.开标时允许解释C.开标时允许录音D.开始宣读标书以后收到的标书不可以拒绝【答案】C183、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】C184、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.5%、3.5%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。则该材料的不含税单价为（）元/t。A.480.87B.481.47C.488.88D.489.49【答案】C185、某施工企业的企业管理费以人工费为计算基础，已知该企业生产工人年平均管理费为1000元，年有效施工天数310天，人工单价150元/天，则该单位的企业管理费费率是（）%。A.1.83B.1.85C.2.15D.3.71【答案】C186、单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即（）A.建筑安装工程费用B.分部分项工程费C.措施项目费D.其他项目费【答案】A187、某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价1200万元，则其投标报价偏差率是（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】B188、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。A.指标估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法【答案】B189、由建设投资引起的利息是（）。A.长期利息B.流动资金利息C.短期借款利息D.设备购置引起的利息【答案】A190、在各类无形资产中，自创或者外购方式取得均应计入无形资产价值的是（）。A.土地使用权B.商标权C.非专利技术D.专利权【答案】D191、在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.承包人建议书评审标准【答案】D192、建筑安装工程概算指标所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（)。A.分项工程B.结构构件C.扩大结构构件D.整个建筑物或构筑物【答案】D193、（2019年真题）关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】C194、当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法【答案】C195、在材料价格构成中，不属于材料运杂费内容的是（）。A.调车费B.运输费C.工地管理费D.运输装卸费【答案】C196、下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（）。A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去C.在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判【答案】C197、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。A.0.949B.0.994C.0.989D.1.307【答案】C198、采用工程量清单计价方式招标时，对工程量清单的完整性和准确性负责的是（）。A.发布招标文件的招标人B.编制清单的工程造价咨询人C.编制招标文件的招标代理人D.确定中标的投标人【答案】A199、某工程合同价款为800万元，于2007年7月签订合同并开工，2009年10月底竣工并按约定完成最终结清。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007年7月和2008年8月、2009年9月的造价指数分别为113.15和117.60、128.60，则此工程价差调整额为（）万元。A.109.2B.228.8C.31.5D.140.8【答案】A200、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】A多选题（共100题）1、通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为6h/mA.基本工作时间为0.750工日/mB.工序作业时间为0.815工日/mC.辅助工作时间为0.060工日/mD.规范时间为0.122工日/m【答案】AB2、（2017年真题）发包人对工程质量有异议，竣工结算仍应按合同约定办理的情形有（）。A.工程已竣工验收的B.工程已竣工未验收，但实际投入使用的C.工程已竣工未验收，且未实际投入使用的D.工程停建，对无质量争议的部分E.工程停建，对有质量争议的部分【答案】ABD3、为保证写实记录法数据的可靠性，写实记录延续时间的确定，应满足的要求有()。A.算术平均值精确度B.被测定个人或小组的最低数量C.测定的数列的稳定系数D.测定总延续时间的最小值E:测定完成产品的最低次数【答案】BD4、项目规模确定中需考虑的主要环境因素包括（）。A.产业政策B.协作及土地条件C.劳动力市场情况D.运输通信条件E.竞争对手状况【答案】ABD5、下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，可以获得工期补偿的有()。A.监理人发出错误指令B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格C.承包人的设备故障D.发包人提供工程设备不合格E:异常恶劣的气候条件【答案】AD6、索赔费用的计算方法通常有()A.实际费用法B.定额计算法C.总费用法D.工程量清单计算法E.修正的总费用法【答案】AC7、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更的说法正确的是（）。A.在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，无须再依据索赔程序发出索赔通知B.承包商基于价值工程主动提出的变更建议，承包商编制此类建议书的费用由业主承担C.承包商在等待答复期间，暂停工作D.工程师发出变更指令，承包商应当在收到工程师指令的14天（或者承包商提请工程师同意的其他期限）内，针对变更工作的实施提交详细资料E.工程师征求承包商的建议的变更，如果工程师未批准承包商的建议书，不论其是否提出意见，承包商因提交建议书所产生的费用，有权依据索赔程序要求业主支付【答案】A8、依法必须招标的项目，对于中标候选人的公示内容有（）。A.全部投标人名单及排名B.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件C.中标候选人各评分要素得分D.中标候选人的投标报价E.中标候选人承诺的项目负责人姓名【答案】BD9、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，关于分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的有（）。A.以重量计算的项目，其计量单位应为吨或千克B.以吨为计量单位时，其计算结果应保留三位小数C.以立方米为计量单位时，其计算结果应保留三位小数D.以千克为计量单位时，其计算结果应保留一位小数E.以“个”、“项”为单位的，应取整数【答案】AB10、建设项目竣工财务决算表中，属于“资金来源”的有()。A.专项建设资金拨款B.项目资本公积金C.有价证券D.待冲基建支出E:未交税金【答案】ABD11、对工程造价信息分类必须遵循的基本原则有()。A.稳定性B.可扩展性C.兼容性D.动态性E:及时性【答案】ABC12、下列各项中属于竣工财务决算说明书内容的是（）。A.基本建设项目概况B.工程竣工造价对比分析C.基建结余资金等分配情况D.基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议E.决算与概算的差异和原因分析【答案】ACD13、与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低承包商承担的风险C.有利于调动总包的积极性D.有利于简化业主与承包商之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】ACD14、关于投资估算指标，下列说法正确的有（）。A.以独立的建设项目、单项工程或单位工程为对象B.费用和消粍量指标主要来自概算指标C.一般分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次D.单项工程指标一般以单位生产能力投资表示E.建设项目综合指标表示的是建设项目的静态投资指标【答案】ACD15、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.养老保险费B.管理人员工资C.医疗保险费D.财产保险费E.检验试验费【答案】