一级造价师之建设工程计价练习题(一)附答案打印

一级造价师之建设工程计价练习题(一)附答案打印

单选题（共100题）1、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）。A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】B2、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，施工机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工费分别按100元/工日、50元/工日计，以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】B3、采用造价信息调整价格差额，对材料和工程设备价格的调整，下列说法正确的有（）。A.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以报价中材料单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整B.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整C.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整D.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整【答案】B4、（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】B5、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号），发包人应在竣工结算书确认后()天内向承包人支付工程结算价款。A.7B.10C.14D.15【答案】D6、某分部分项工程的清单编码为010302006004，则该分部分项工程的清单项目名称顺序编码为（）。A.01B.02C.006D.004【答案】D7、作为工程定额体系的重要组成部分，施工定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工.材料.施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】A8、发包人核对竣工结算文件在收到承包人提交后（）。A.7天内B.14天内C.20天内D.28天内【答案】D9、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是()。A.补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容应予以明确D.补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定【答案】C10、下列适合采用造价信息调整价格差额的工程是（）。A.土木工程B.公路工程C.水坝工程D.装饰工程【答案】D11、用于混凝土抹灰砂浆贴200×300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。A.103.6B.104.3C.108D.108.7【答案】A12、关于增值税，下列说法错误的是（）。A.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额B.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税C.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税D.税前造价在一般计税法和简易计税法中均为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和【答案】A13、根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（）。A.招标文件不需要发包人批准B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案C.组织招标的费用由承包人承担D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款【答案】C14、2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1.0【答案】B15、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】C16、关于建设期利息的说法，正确的是（）。A.建设期利息包括在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用利息B.总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年初支用考虑C.建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费【答案】A17、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】D18、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天，B工作的总时差为3天，则承包商可以索赔的工期是（）天。A.2B.5C.7D.8【答案】B19、关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A.成本加酬金合同应按照单价合同的计量规定进行计量B.因发包人原因造成的返工工程量不予计量C.工程量要按照清单计价规范规定的计算规则计算D.总价合同应按实际完成的工程量计算【答案】A20、（2020年真题）下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（）A.分部分项工程费=Σ分部分项工程量×工料单价B.措施项目费=Σ措施项目工程量×措施项目工料单价C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D.单项工程造价=分部分项项目费+措施项目费+其他项目费+税金【答案】C21、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间【答案】A22、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是（）。A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定3～4次B.有观察人员在场，且做了充分准备，在工时利用上，非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】B23、关于工程变更的说法，正确的是（）。A.发包人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施C.发包人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担【答案】D24、因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法。在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指()。A.投标截止期前28天B.投标截止期前42天C.开工日期前28天D.开工日期前42天【答案】A25、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年涨价预备费（）万元。A.444.96B.464.74C.564.54D.589.63【答案】D26、已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程的质量争议按()执行。A.竣工结算暂缓办理办法B.工程保修合同C.委托有资质的检测鉴定机构进行检测办法D.工程质量监督机构的处理决定【答案】B27、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的数量的定额是（）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】B28、某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是()。A.发包人应在收到该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款B.发包人应在批准该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款C.发包人应在收到该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款D.发包人应在批准该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款【答案】B29、下列关于法规变化类合同价款的调整的说法中正确的是（）。A.对于基准日之前发生的法律法规变化，应由发包人承担B.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价增加的，合同价款不予调整C.因国家政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日【答案】B30、根据《建设工程价款结算暂行办法》，下列关于工程进度款支付的表述，正确的是（）。A.发包人应自收到承包人提交的已完工程量报告之日起，21无内核实B.发包人应在核实工程量报告前2天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实C.根据确定的工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款D.发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%【答案】D31、（2014年真题）下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（）。A.分部分项工程清单B.拟定的招标文件C.最高投标限价D.潜在投标人的资质及能力【答案】B32、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是()。A.工作者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，工作者可变D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变【答案】D33、乙级工程招标代理机构所能承担的工程招标代理业务限额是，工程总投资()万元人民币以下。A.3000B.5000C.6000D.10000【答案】D34、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()A.更准确、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单【答案】A35、工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括()。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案【答案】A36、关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是()A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用【答案】B37、关于专有技术的计价，以下说法中错误的是()。A.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账B.专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获利能力C.外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价D.专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价【答案】A38、某分部分项工程的清单编码为010203004005，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为（）。A.01B.02C.004D.005【答案】D39、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。A.水电路转移所造成的停工B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C.准备与结束工作时间D.机械土方工程配合用工【答案】C40、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】C41、根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（）中支出。A.研究试验费B.施工方的检验试验费C.建设单位管理费D.勘察设计费【答案】A42、下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.用于购买安装施工机械所支付的费用D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【答案】C43、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（）。A.设备原价×设备安装费率（%）B.重量（体积、面积）总量×单位重量（体积、面积）安装费指标C.设备原价×材料费占设备费百分比×材料安装费率（%）D.安装工程功能总量×功能单位安装工程费指标【答案】B44、（2020年真题）采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】C45、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】B46、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()A.4.76％；1000块／m3B.4.76％；1050块／m3C.5％；1000块／m3D.5％；1050块／m3【答案】D47、关于期中支付，下列说法正确的是（）。A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于80%B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算款中支付或扣除【答案】B48、在投标报价的前期工作中需要研究中标文件，其中在合同分析中属于合同条款分析的内容是（）。A.合同监理方式B.合同承包方式C.合同计价方式D.合同付款方式【答案】D49、已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为9％。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。A.0.250B.0.253C.0.249D.0.243【答案】C50、在投标报价的前期工作中，下列各项内容中属于施工条件调查的是（）。A.地质情况B.商品混凝土的供应能力和价格C.现场附近的生活设施D.市政、消防供水管道管径、压力、位置【答案】D51、根据《标准施工招标文件》（2017年版）通用合同条款下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提交材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】D52、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】D53、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。A.3200B.3000C.3250D.2900【答案】D54、工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由（）招标确定分包人。A.项目主管部门B.发包人C.承包人D.发包人或承包人【答案】D55、编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工、辅助用工、超运距用工分别为25工日、2工日、3工日，人工幅度差系数为10%，则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日。A.27.0B.27.2C.30.0D.33.0【答案】D56、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元。市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元。非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元、500万元【答案】C57、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天【答案】A58、某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（）元/t。A.5233B.5505C.5600D.5700【答案】D59、某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象，每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项目编码为010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（）A.010302001001B.010302001002C.010302001003D.010302002002【答案】B60、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用B.为项目提供设计参数所进行的试验费C.为项目验证设计参数所进行的试验费D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用【答案】A61、按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（）天。A.15B.20C.30D.45【答案】B62、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是（）。A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定3～4次B.有观察人员在场，且做了充分准备，在工时利用上，非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】B63、关于现场签证，下列说法中正确的是（）。A.承包人在收到发包人要求完成合同以内的零星项目指令后，应及时向发包人提出现场签证要求B.现场签证的工作如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成该签证工作所需的人工的数量C.若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据D.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与结算款一同支付【答案】C64、对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是()。A.选择在大中型发达城市B.靠近原料产地C.靠近产地消费地D.靠近电（能）源地【答案】A65、当单层建筑物檐口高度超过（）m，可计算超高施工增加费。A.15B.17C.18D.20【答案】D66、关于政府投资的项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】D67、根据《建筑工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号），下列措施项目中，应列入安全措施项目的是()。A.现场防火B.垂直方向交叉作业保护C.安全警示标志D.现场围挡【答案】B68、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源。A.7B.15C.30D.45【答案】B69、某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价1200万元，则其投标报价偏差率是（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】B70、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件【答案】C71、（2014年真题）管理者不直接与承包人签订合同，但受托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）。A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计－采购总承包D.工程项目管理总承包【答案】D72、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）A.国有资金投资的工程達设项应编制招标控制价B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正【答案】A73、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/（一个工作班延续时间（8h））D.机械时间利用系数=（一个工作班延续时间（8h））/机械在一个工作班内纯工作时间【答案】C74、应用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款+存货+现金C.应收账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货【答案】D75、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（）。A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】C76、某设备安装工程完成后，施工单位为该项目进行调试和试车开支8万元。随后和建设单位一起进行联合试运转，支付费用24万元，在试运转中发现了因施工引起的缺陷，为此支付了处理费用4万元。此外，联合试运转获得了收入10万元，则该项目的联合试运转费为（）万元。A.2B.14C.22D.26【答案】B77、工料单价不包括（）。A.人工费B.材料费C.机具使用费D.企业管理费【答案】D78、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共20万元，专用工具费率5%，废品损失费率5%，外购配套件费5万元，包装费2万元，利润费率10%，税金费率17%，非标准设备设计费为1万元。则该设备的税金为（）万元。A.5.52B.5.35C.5.64D.5.18【答案】B79、对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是（）。A.按所有有效投标人中的最低投标价确定B.按所有有效投标人的平均投标价确定C.按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定D.按项目特点、行业管理规定自行确定【答案】D80、根据FIDIC施工合同条件，对于装运后付款的工程材料和设备款预支，付款条件是（）。A.已在生产地所在国内办理报关出口手续B.已运至工程所在国，并正在运往现场途中C.已在工程所在国办理报关进口手续D.已在生产地所在国装船，并运往工程所在国途中【答案】B81、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）。A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】B82、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A83、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止()A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决【答案】D84、项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比【答案】C85、信息标准化是建立全国建设工程造价信息系统的基础性工作，其具体建设工作内容不包括()。A.工程项目分类标准代码B.信息采集及传输标准格式C.建设工程人、材、机的分类及标准代码D.信息共享的管理机制和模式【答案】D86、关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是()。A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复C.缺陷责任期最长不超过3年D.保修期自实际竣工日期起计算【答案】D87、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】B88、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.非专利技木使用费C.引进技木和引进技术其他费D.生产准备及开办费【答案】B89、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），关于****编制和计价，下列说法正确的是（）。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润【答案】A90、在国际贸易中，FOB交易模式下，风险转移的分界点是（）。A.货物装上货船B.货物离开装运港C.货物到达目的港D.货物卸下货船【答案】A91、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.生产准备费C.引进技术和引进设备其他费D.商誉【答案】D92、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）。A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费【答案】B93、某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3％，教育费附加为3％，地方教育附加为2％，市区、县城城市维护建设税率分别为7％、5％，则该建筑公司为这笔进度款缴纳的建筑安装工程税金为（）万元。A.33.60B.33.00C.34.77D.34.13【答案】B94、下列关于其他项目清单计价表的叙述中，正确的是（）。A.其他项目清单计价表中的预留金由投标人根据自己的经验估计提出B.零星工作费是指不能以实物量计算的零星工作项目费用，属招标人部分C.其他项目清单计价表中的材料购置费为招标人采购拟建工程材料费，属招标人部分D.其他项目清单计价表中的所有项目费用，均为估算预测数量，计人投标人报价中，但不视为投标人所有【答案】C95、（2014年真题）根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】C96、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】D97、下列关于措施项目费的计算，说法正确的是（）。A.大型机械设备进出场及安拆费按“项”计价B.排水.降水费用可按日历天数按昼夜计算C.超高施工增加费，按超高部分的长度计算D.脚手架按建筑面积计算，不能按垂直投影面积计算【答案】B98、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10Km的台班产量定额为（）10m3/t。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】C99、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】C100、关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）。A.任何工作的质量或其他特性的改变B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变C.合同中任何工作的工程量的变化D.实施工程的顺序或时间安排的改变【答案】C多选题（共40题）1、关于工业建设项目的设备选用，其选用的重点因设计形式的不同而不同，应选择能满足（）要求的最适用的设备和机械。A.建设规模B.建筑结构C.生产工艺D.生产能力E.环保措施【答案】CD2、（2018年真题）承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期应支付的安全文明施工费E.本周期完成的计日工价款【答案】ABD3、关于招标的范围，下列说法正确的有()。A.关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标C.使用国有资金占控股主导地位的项目应当公开招标D.在建设工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标E:关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时须进行招标【答案】CD4、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关内容作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】BCD5、下列估算方法中，一般适用于项目建议书阶段编制投资估算的有（）。A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.混合法【答案】ABC6、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有()。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E:承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】AD7、关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有（）。A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述C.有两个或两个以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位D.除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工总的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑E.在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】ACD8、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中能够计入分部分项工程费的有（）。A.保管建筑材料人员的工资B.绑扎钢筋人员的工资C.操作施工机械人员的工资D.现场临时设施搭设人员的工资E.施工排水、降水作业人员的工资【答案】ABC9、关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有()。A.单层建筑檐口高度超过30m时计算B.多层建筑超过6层时计算C.包括建筑超高引起的人工功效降低费D.不包括通信联络设备的使用费E:按建筑物超高部分建筑面积以“m【答案】BC10、根据我国规行工程造价构成，设备购置费包括的费用有（）。A.达到固定资产标准的各种设备B.未达到固定资产标准的设备C.达到固定资产标准的工具、器具D.未达到固定资产标准的工具、器具E.非标准设备的设计费【答案】AC11、下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有（）。A.超高施工增加B.建筑物的临时保护设施C.大型机械设备进出场及安拆D.已完工程及设备保护E.施工排水、降水【答案】AC12、在建筑设计评价中，确定多层厂房经济层数的主要因素包括（）。A.厂房的层高和净高B.厂房的宽度和长度C.厂房展开面积的大小D.厂房柱网布置的合理性E.厂房结构选择的合理性【答案】BC13、关于预付款担保，下列说法中正确的有（）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付后提供B.预付款担保可以采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应始终保持不变【答案】BCD14、下列工程造价指数中，用平均数指数形式编制的总指数有（）。A.工程建设其他费费率指数B.设备、工器价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【答案】CD15、进口环节增值税中，属于组成计税价格的有（）A.到岸价B.离岸价C.关税D.消费税E.车辆购置费【答案】ACD16、以下对于征地补偿费用的标准，正确的有（）。A.征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年平均产值的4～6倍B.凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿C.每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均产值的6～10倍D.对于失去土地的农民，需支付养老保险补偿E.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍【答案】BD17、关于工程定额的说法中，正确的有()。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.预算定额为工程定额中的基础性定额C.概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目D.概算指标能够反映整个建、构筑物人工、材料、机械台班消耗量E:已完工程竣工决算是一种典型的投资估算指标【答案】AC18、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB50854-2013）的规定，脚手架计算时，计量单位m2是指（）A.外墙面积B.建筑面积C.垂直投影面积D.脚手架与外墙的接触面积E.建筑物超高部分的建筑面积【答案】BC19、资格预审申请文件应包括的内容有()。A.资格预审的方法B.近年财务状况表C.项目管理组织机构D.正在施工和新承接的项目情况表E:近年发生的诉讼情况【答案】BD20、因不可抗力事件导致人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方承担工期和价款损失的原则是（）。A.因发生不可抗力时间工期延误的，工期相应顺延B.停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由承包人承担C.发包人、承包人、第三方人员伤亡分别由其所在单位负责，并承担费用D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，可以向发包人要求赔偿【答案】AD21、下列关于计时观察法描述正确的有（）。A.测时法是一种可用于研究各种性质工作时间消耗的计时观察法B.接续法是计时观察法中精确度最高的一种测时法C.写实记录法可以获得分析工作时间消耗和制定定额所必需的全部资料D.通过写实记录法可以查明工时损失量和引起工时损失的原因E.工作日写实法是一种研究整个工作班内的各种工时消耗的方法【答案】BC22、关于工程分包的说法，正确的有()。A.承包人不得将工程主体分包给第三人B.承包人可将关键性工作分包给第三人C.分包可分为专业分包与劳务分包D.分包的资格能力可低于承包人的资格能力E:承包人应与分包人就分包工程向发包人承担无限责任【答案】ACD23、进行施工阶段偏差分析时，反映进度偏差的正确计算式是()。A.进度偏差=实际工程量*（实际单价-计划单价）B.进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间C.进度偏差=计划单价*（拟完工程量-实际工程量）D.进度偏差=（拟完工程量-实际工程量）*实际单价E:进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间【答案】BC24、因不可抗力事件导致人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方承担工期和价款损失的原则是（）。A.因发生不可抗力时间工期延误的，工期相应顺延B.停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由承包人承担C.发包人、承包人、第三方人员伤亡分别由其所在单位负责，并承担费用D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，可以向发包人要求赔偿【答案】AD25、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有（）。A.工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定3～4次B.能够获得整个工作班内各种工时的消耗量C.工作日写实法用于编制定额时，需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D.记录时间需要将有效工作时间分成不同组成部分E.应按工时消耗性质分类记录各类工时消耗量【答案】BC26、建设规模是影响工程造价的主要因素之一，项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.单位生产能力估算法E.回