一级造价师之建设工程计价通关考试题库带答案解析

一级造价师之建设工程计价通关考试题库带答案解析

单选题（共100题）1、某建设项目静态投资10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。A.1006.25B.1525.00C.1028.28D.1045.67【答案】C2、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准：普工（）倍、一般技工（）倍、高级技工（）倍。A.1.3；2.5；3.5B.1.5；2.5；3.5C.1.3；2；3D.1.5；2；3【答案】C3、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】C4、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是()。A.工作者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，工作者可变D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变【答案】D5、根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，工程费用由（）构成。A.建筑工程费.建设用地费.基本预备费B.建筑工程费.安装工程费.设备及工器具购置费C.建筑安装工程费.设备及工器具购置费.建设期利息D.建筑安装工程费.工程建设其他费.建设期利息【答案】B6、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500，当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】C7、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效【答案】B8、某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂。根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。（生产能力指数为1）A.27800B.28801.5C.31752D.36143【答案】C9、建设工程没有交付的，合同没有约定付款时间，拖欠工程款利息的起算日起为（）。A.提交竣工结算文件之日B.确认竣工结算文件之日C.竣工验收合格之日D.工程实际交付之日【答案】A10、（2018年真题）国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】D11、在项目决策阶段，决定工程造价基础的是（）。A.项目决策的正确性B.项目决策的内容C.项目决策的深度D.项目决策的结果【答案】B12、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）。A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】D13、砌筑10m3砖墙基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。A.29.7B.29.0C.29.2D.27.7【答案】A14、（2021年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成规定，在施工合同签订时尚未确定的服务采购费用，应计入（）。A.暂列金额B.暂估价C.措施项目费D.总承包服务费【答案】A15、（2018年真题）关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%。其余部分与进度款同期支付【答案】C16、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()A.4.76％；1000块／m3B.4.76％；1050块／m3C.5％；1000块／m3D.5％；1050块／m3【答案】D17、投资估算指标的内容因行业不同而各异，其一般可分为（）。A.设备购置费用指标.设备安装费用指标.建筑安装工程费用指标B.建设项目综合指标.单项工程指标.单位工程指标C.建筑安装工程费用指标.设备及工器具费用指标.工程建设其他费用指标D.人工消耗指标.材料消耗指标.机械消耗指标【答案】B18、关于开工和合同工期的说法中，符合《标准施工招标文件》合同条款要求的是()。A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算C.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知D.监理人可自行决定何时发出开工通知【答案】C19、根据《标准施工招标文件》（2007年版）的合同通用条件，发包人在收到承包人提交的现场签证报告后，审核确认或提出修改意见的最长时限是（）。A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】B20、当初步设计有详细设备清单时，可按（）编制单位设备安装工程概算。A.概算指标法B.预算单价法C.扩大单价法D.安装设备百分比法【答案】B21、某建设项目在竣工验收时，为了鉴定一项隐蔽工程质量，进行了必要挖掘，则该项挖掘费用应计入（）。A.涨价预备费B.基本预备费C.间接费D.其他间接费【答案】B22、（2021年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（）。A.固定资产费用B.固定资产其他费用C.无形资产费用D.其它资产费用【答案】D23、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】D24、为合理划分发承包双方的合同风险，对于不实行招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天C.施工合同签订前第28天D.施工合同签订前第42天【答案】C25、根据《建设工程工程星清单计价规范》中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝【答案】D26、下列关于国际性招标的说法错误的是（）。A.如果投标人未经资格预审，则评标的过程中应对所有的投标人进行资格定审B.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启C.在谈判过程中，发包人不得要求投标人承担额外的工作D.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审【答案】A27、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费【答案】C28、用1∶1水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，假设瓷砖损耗率为1.5%，砂浆损耗率为1%，则100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量（灰缝宽为2mm）分别为（）。A.4444块、1.00m3B.4394块、1.02m3C.4386块、1.05m3D.4387块、2.00m3【答案】B29、某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。A.415B.400C.565D.450【答案】C30、下列方法中，不属于单位建筑工程概算编制方法的是()A.预算单价法B.概算定额法C.概算指标法D.类似工程预算法【答案】A31、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量×相应单价C.编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分D.工程计价中的工程单价包括清单综合单价和全费用综合单价【答案】C32、已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P—M/Ｎ，其中N的含义是（)。A.工程预付款额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量【答案】C33、某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF－2013－0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（）。A.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为2200元/t时，单价应予调整B.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为2050元/t时，单价应予调整C.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为1900元/t时，单价应予调整D.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为1700元/t时，单价应予调整【答案】D34、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.生产准备费C.引进技术和引进设备其他费D.商誉【答案】D35、（2021年真题）生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（）万元。A.19000B.20000C.25000D.20500【答案】B36、某项目投标截止日期为2017年8月1日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为700万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为2019年7月30日。A.751.14B.764.26C.737.31D.750.19【答案】A37、（2018年真题）某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】C38、下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（）。A.基本建设项目概况B.基建结余资金等分配情况C.主要技术经济指标的分析、计算情况D.主要实物工程量分析【答案】D39、关于招标控制价的编制，说法正确的是（）。A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算【答案】D40、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（）。A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求【答案】C41、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，下列设施的费用应计入安全施工费的是()。A.安全警示标志牌B.现场防火设施C.现场临时用电接地保护装置D.垂直方向交叉作业防护【答案】D42、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分B.投标保证金的数额不得超过投标总价的5%C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点D.一般项目投标有效期为30～60天【答案】A43、在测定时所采用的方法中,测时法用于测定（）A.循环组成部分的工作时间B.准备与结束时间C.工人休息时间D.非循环工作时间【答案】A44、对于实施招标的建设工程，关于其基准日确定的说法，正确的是（）。A.一般以招标公告中提到的发放招标文件之日前第28天为基准日B.一般以建设工程施工合同签订前的第28天为基准日C.一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第28天为基准日D.一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第42天为基准日【答案】C45、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法准确的是（）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量【答案】A46、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的掉头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】B47、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是()。A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.工程造价各种信息资料和指数D.投标人拟定的施工组织设计方案【答案】B48、（2016年真题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分部分项工程费用D.分部分项工程费与措施费之和【答案】A49、一般来说，承发包双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额，通常是合同价款的（）。A.2％B.3％C.5％D.10％【答案】C50、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免的中断工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】B51、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.预备费B.工程保险费C.商誉D.生产准备费【答案】C52、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率为5%，废品损失率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】D53、某新建项目，建设期2年，第1年贷款500万元，第2年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10％，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。A.87.50B.89.76C.71.75D.35.88【答案】B54、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中不正确的是（）A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费【答案】B55、某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4，台班经常修理费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为()。A.60.40B.62.20C.65.40D.67.20【答案】A56、关于概算指标，下列说法正确的是（）。A.应以建筑面积为计量单位B.通常以单位工程为对象C.是人工.材料.机具台班的消耗量标准和市场指标D.概算定额比概算指标更加综合【答案】B57、关于联合体投标的说法，正确的是()。A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力【答案】C58、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。A.7B.10C.14D.15【答案】C59、关于工程预付款的说法中，符合FIDIC“新红皮书”规定的是()。A.是否必须先提交履约保函由业主决定B.是否必须先提交预付款保函由业主决定C.若业主不支付预付款，承包商拥有终止合同的权利D.预付款在施工期前半段全部扣回【答案】C60、下列关于建筑安装工程费用中增值税的说法，正确的是（）。A.采用简易计税方法时，增值税=税前造价×9%B.采用一般计税方法时，增值税=税前造价×17%C.小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元的增值税纳税人D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税【答案】D61、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.3500B.2700C.2780D.3180【答案】B62、工程监理费属于（）。A.研究试验费B.其他直接费C.技术服务费D.建设管理费【答案】C63、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】D64、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是先进适用的（）。A.资源技术和环境治理技术B.资源技术和生产技术C.环境治理技术和管理技术D.生产技术、技术装备和管理技术【答案】D65、下列属于施工中实体材料中的辅助材料的是（）。A.钢筋B.水泥C.炸药D.碎石【答案】C66、下列有关招标文件内容的表述，正确的是（）。A.投标人须知中应明确本工程拟采用的通用合同条款、专用合同条款B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.按照规定应编制最高投标限价的项目，应在发布招标文件时一并公布D.投标人须知正文不得与投标人须知前附表内容相抵触，否则抵触内容无效【答案】C67、某光学仪器原值为50000元，年工作台班为2000台班，折旧年限为1年，年维护费为6000元，年校验费为7500元，台班动力费为30元/台班，场外运费为10元/台班，忽略残值，则该光学仪器的台班单价为（）元。A.38.0B.41.8C.48.0D.61.8【答案】D68、某分部分项工程的清单编码为010302006004，则该分部分项工程的清单项目名称顺序编码为（）。A.01B.02C.006D.004【答案】D69、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金只能预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】B70、某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.100B.125C.250D.200【答案】B71、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（）。A.临时公共设施的维持费B.开工试车费C.施工管理现场人员的薪金D.生产前的勘测费用【答案】A72、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.137.70B.155.25C.186.30D.207.00【答案】A73、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A74、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（）万元。A.6000B.6300C.6378D.6615【答案】C75、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的时间是（）。A.承包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整【答案】C76、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.06，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）元/m2。A.507B.608.4C.635.25D.657【答案】C77、（2017年真题）关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准【答案】A78、当初步设计有详细设备清单时，可按（）编制单位设备安装工程概算。A.概算指标法B.预算单价法C.扩大单价法D.安装设备百分比法【答案】B79、根据《工程工程量清单计划规范》（GB50500?2013），下列关于计曰工的说法中正确的是（）。A.招标工程量清单计曰工数量为暂定，计曰工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计曰工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计曰工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计曰工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】C80、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】A81、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）。A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费【答案】B82、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（）。A.循环组成部分工作时间消耗B.基本工作时间C.不可避免中断时间D.准备与结束时间【答案】D83、下列关于国际性招标的说法错误的是（）。A.如果投标人未经资格预审，则评标的过程中应对所有的投标人进行资格定审B.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启C.在谈判过程中，发包人不得要求投标人承担额外的工作D.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审【答案】A84、某房地产项目，建设期为3年，计划在建设期内第一年贷款额为1500万元，第二年贷款额为1500万元，第三年贷款额为1500万元，假设建设期内各年均衡获得的贷款额。贷款年利率为6％，期内只计息不支付，则项目建设期利息应为（）万元。A.280.96B.405.00C.418.66D.561.92【答案】C85、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）。A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】D86、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为80万元，流动资金400万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.3500B.3700C.3780D.4180【答案】B87、（2018年真题）依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】D88、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营性项目转出投资”的是（）。A.水土保持、城市绿化费用B.产权归属本单位的专用道路建设费C.产权不归属本单位的送变电站建设费D.产权归属本单位的地下管道建设费【答案】C89、有关措施项目清单与计价表的编制规定，下列表述错误的是（）。A.夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制B.模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制C.措施项目清单中的安全文明施工费作为竞争性费用按规定计价D.可以计算工程量的措施项目，可采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】C90、（2015年真题）按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属合同谈判内容的是（）。A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务【答案】C91、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需求符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】A92、（2018年真题）关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）。A.设计概算是确定建设规模的依据B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据【答案】B93、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出()的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生【答案】C94、在正常施工条件下，完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工，0．5个辅助用工，0．3个超运距用工，若人工幅度差系数为10％，则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量应为（）工日／10m3。A.5.20B.5.23C.5.25D.5.28【答案】D95、某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息800万元。基本预备费率为6%，年均投资价格上涨率5%，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，计划前两年各完成投资30%，第三年完成40%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。A.247.52B.280.52C.290.38D.300.47【答案】A96、（2018年真题）某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A.418B.427.5C.430D.440【答案】D97、下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（）。A.列项并计算工程量B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价，计算直接费并汇总D.计算其他各项费用【答案】B98、（2018年真题）关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是（）。A.改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B.凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算D.新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算【答案】B99、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的资料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。A.有效的施工合同B.经审批的施工方案C.当事人双方确认的现场签证D.对争议事件各方当事人理由【答案】D100、工程造价指标测算中，各类造价数据需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】A多选题（共40题）1、建筑工程费用的估算可采用单位建筑工程投资估算法，此法可进一步细分为()。A.单位实物工程量估算法B.概算指标估算法C.单位容积价格法D.单位面积价格法E:单位功能价格法【答案】CD2、依据《建设项目工程总承包合同示范文本》，下列属于工程总承包合同设计变更范围的有（）。A.对区域内基准控制点的调整B.发包人要求改变实验地点C.对设备规格和数量的调整D.对生产工艺流程的调整E.发包人要求增减合同中约定的专用工具的采购数量【答案】ACD3、关于场地准备及临时设施费，下列阐述正确的是（）。A.是指施工单位为满足工程项目建设、生活、办公的需要的费用B.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程统一考虑D.改扩建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算E.由建设单位组织进行的场地平整等发生的费用【答案】BC4、挂贴墙面花岗岩板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有（）。A.花岗石板材B.砂C.钢筋D.脚手架E.安全网【答案】ABC5、下列各项费用可以计入材料单价的是（）。A.材料的供应价格B.材料的检验试验费C.新材料、新结构试验费D.材料的工地管理费E.材料的仓储损耗【答案】AD6、下列有关安全文明费的说法中，正确的有()。A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于安全施工费E:施工现场塔设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费【答案】ACD7、资产负债表中，所有者权益包括（）。A.资本金B.资本公积金C.应付账款D.固定资产净值E.累计未分配利润【答案】AB8、（2020年真题）为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁员D.选定的仲裁委员会E.仲裁结果的执行方式【答案】ABD9、进口一台正常缴纳关税的机床，该设备到岸价的构成费用包括()A.进口设备离岸价B.增值税C.国际运费D.海关监管手续费E.银行财务费【答案】AC10、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。A.养老保险费B.奖金C.劳动保护费D.加班加点工资E.职工福利费【答案】BD11、在合同价款纠纷的解决途径中，结果对双方均有约束力的途径包括（）。A.协商达成一致的和解协议B.仲裁C.诉讼D.监理或造价工程师暂定E.管理机构的解释或认定【答案】ABC12、进口环节增值税中，属于组成计税价格的有（）A.到岸价B.离岸价C.关税D.消费税E.车辆购置费【答案】ACD13、下列关于预付款和安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的28天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于当年安全文明施工费总额的60%C.其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与进度款一起支付D.发包人在付款期满后14天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任E.预付款为签约合同价的10%～30%【答案】AB14、编制投资估算文件时，投资估算分析的内容应包括（）。A.影响投资的主要因素分析B.工程投资比例分析C.各类费用构成占比分析D.盈亏平衡分析E.与类似工程项目的比较分析【答案】ABC15、发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项可以分为五大类，其中属于工程变更类的是（）。A.项目特征不符B.暂估价C.提前竣工D.工程量偏差E.计日工【答案】AD16、下列费用项目中，属于固定资产其他费用的有（）。A.工程费用B.建设管理费C.场地准备及临时设施费D.特殊设备安全监督检验费E.联合试运转费【答案】BCD17、下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。A.土地补偿费B.安置补助费C.拆迁补助费D.土地管理费E.土地转让金【答案】ABD18、关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（）。A.双方按照招标文件和投标文件订立书面合同B.双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同C.招标人要求中标人按中标价下浮3%后签订施工合同D.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E.招标人在与中标人签订合同后5日内，向所有投标人退还投标保证金【答案】ABD19、在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需求()。A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D.尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段E:厂区地形力求平坦，避免山地【答案】ACD20、根据国家现行有关竣工结算的规定，建设项目财务决算报表包括（）。A.建设项目竣工财务决算审批表B.建设项目概况表C.基本建设项目竣工财务决算表D.建设项目交付使用资产明细表E.建设项目交付使用资产总表【答案】BCD21、下列有关安全文明费的说法中，正确的有()。A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于安全施工费E:施工现场塔设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费【答案】ACD22、下列费用项目中，属于安装工程费用的有()。A.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费B.设备基础的工程费用C.对单台设备进行单机试运转的调试费D.被安装设备的防腐、保温等工作的安装费E:与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用【答案】ACD23、关于施工招标文件，下列说法中正确的有()。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E:招标文件应明确评标方法【答案】ABD24、建设项目工程造价指数是由（）指数综合得到的。A.设备、工器具价格指数B.人工费价格指数C.建筑安装工程造价指数D.材料价格指数E.工程建设其他费用指数【答案】AC25、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标E.对于依法必须招标的项目，若承包人不参加投标，应由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中【答案】B26、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织采购、供应和保管材料过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】CD27、关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有（）。A.投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准C.允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选