一级造价师之建设工程计价通关试题库(附答案)

一级造价师之建设工程计价通关试题库(附答案)

单选题（共100题）1、砌筑10m3砖墙需基本用工22个工日，辅助用工为6个工日，超运距用工需3个工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。A.12.72B.29.0C.33.64D.34.72【答案】D2、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的()小时内。A.24B.48C.72D.96【答案】B3、下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是（）。A.组装平台B.已完工程及设备保护C.垂直运输机械D.现场施工围栏【答案】D4、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.生产准备费C.引进技术和引进设备其他费D.商誉【答案】D5、某工程合同价款为800万元，该项目的投标截止日期为2014年9月初，2015年11月底按约定完成最终结清，合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2014年8月、2015年10月、11月的造价指数分别为113.15、127.60和128.40。则此工程价差调整额为（）万元。A.102.17B.113.35C.139.45D.152.8【答案】A6、按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目，以下各项中属于企业管理费的是（）。A.工程保险费B.工伤保险费C.地方教育附加D.建设单位委托检测机构对建筑安装物进行检测的费用【答案】C7、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10Km的台班产量定额为（）10m3/t。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】C8、某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增项税税率为16%。则该进口设备的增值税为（）万元。A.362.14B.361.61C.356.86D.296.40【答案】B9、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是（）。A.辅助工作时间B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间C.施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间【答案】D10、承包人可以进行材料费索赔的事项不包括（）A.发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨B.承包商管理不善造成材料损坏失效产生的损失C.发包人原因导致工程延期期间的超期储存费用D.索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费【答案】B11、（2015年真题）工程总承包投标报价成本分析过程中，被归入公司本部费用的是（）。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费【答案】A12、采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg，损耗量为0.65kg，则该材料的损耗率为（）%。A.4.95B.5.21C.5.45D.5.50【答案】D13、下列关于设计概算的说法中，错误的是（）。A.政府投资项目的设计概算经批准后，一般不得调整B.超出原设计范围的重大变更，允许调整C.超出基本预备费规定范围工程变动和费用增加，不允许调整D.国家重大政策性的调整，允许调整【答案】C14、某工地商品混凝土的采购有关费用如下表所示，该商品混凝土的材料单价为()元／mA.323.2B.338.15C.339.15D.339.36【答案】D15、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括社会保险费和住房公积金C.投标人投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费的计算基础为“定额人工费+定额施工机具使用费”【答案】B16、某工程水泥从两个地方供货，甲地供货200t，原价为240元/t;乙地供货300t,原价为250元/t。甲、乙运杂费分别为20元/t、25元/t，运输损耗率均为2%。采购及保管费率均为3%，则该工程水泥的材料基价为（）元/t。A.281.04B.282.45C.282.61D.287.89【答案】C17、小区规划设计的核心问题是（）。A.尽可能增加占地面积B.提高土地利用率C.合理确定建筑群体的布置形式D.在层高合理的情况下，增加建筑层数【答案】B18、根据FIDIC合同条件，下列关于履约证书的说法中，错误的是()。A.承包商收到履约证书即可办理最终结算手续B.业主应在收到承包商履约保函14天内颁发履约证书C.工程师颁发履约证书后再无权指示承包商进行任何施工D.工程师颁发履约证书后，缺陷通知期即终止【答案】B19、某工程合同价款为800万元，于2007年7月签订合同并开工，2009年10月底竣工并按约定完成最终结清。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007年7月和2008年8月、2009年9月的造价指数分别为113.15和117.60、128.60，则此工程价差调整额为（）万元。A.109.2B.228.8C.31.5D.140.8【答案】A20、投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据。A.企业定额B.施工定额C.预算定额D.概算定额【答案】A21、根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金【答案】B22、已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%，若该进口设备抵岸价为717.1万元，则该进口设备的到岸价为（）万元。A.500B.550C.557D.613【答案】B23、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】B24、编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是()。A.梁的标高B.混凝土的强度等级C.门（窗）框外围尺寸或洞口尺寸D.油漆（涂料）的品种【答案】A25、采用造价信息调整价格差额，对材料和工程设备价格的调整，下列说法正确的有（）。A.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以报价中材料单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整B.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整C.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整D.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整【答案】B26、在建筑安装工程费的仪器仪表使用费中，下列不属于仪器仪表台班单价构成内容的是（）。A.折旧费B.维护费C.人工费D.动力费【答案】C27、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】B28、对分包人询价应注意的内容不包括（）A.分包标函是否完整B.分包工程单价所包含的内容C.质量保证措施D.分包人资质【答案】D29、在正常施工条件下，完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工，0．5个辅助用工，0．3个超运距用工，若人工幅度差系数为10％，则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量应为（）工日／10m3。A.5.20B.5.23C.5.25D.5.28【答案】D30、某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12、1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43【答案】B31、以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是()。A.企业管理费费率=年管理费总额/（全年建安产值*直接费占总造价比例）*100%B.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*100%C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数*(人工单价+每一工日机械使用费)]*100%D.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*人工费占直接费比例(%)【答案】D32、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备【答案】D33、某土建分部分项工程，直接工程费单价为80元/mA.98.73B.100.07C.111.07D.112.58【答案】B34、关于投标有效期，下列描述正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起的费用增加由招标人承担C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】D35、询价是投标报价中的一个重要环节。下列关于调查询价，生产要素询价中不包括的是（）。A.材料询价B.劳务询价C.分包询价D.施工机具询价【答案】C36、下列费用中，属于技术服务费的是（）。A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费【答案】D37、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【答案】D38、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】B39、下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是（）A.施工排本降水B.文明安全施工C.材料二次搬运—D.环境保护【答案】A40、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】C41、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A42、相较于在劳务市场招募零散劳动力，承包人选用成建制劳务公司的劳务具有（）的特点。A.价格低，管理强度低B.价格高，管理强度低C.价格低，管理强度高D.价格高，管理强度高【答案】B43、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.3500B.2700C.2780D.3180【答案】B44、施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()。A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付【答案】A45、因非承包人原因的工程变更，造成施工方案变更，导致增加原措施费中没有的措施项目时，下列对措施费变更的处理程序正确的是()。A.由发包人提出适当的措施费变更后调整B.由监理人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整C.由承包人提出适当的措施费变更，经监理人确认后调整D.由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整【答案】D46、在项目建议书阶段的投资估算方法中，生产能力指数法的独特好处在于()A.与单位生产能力估算法相比精确度略高B.不需要详细的工程设计资料，只需要知道工艺流程及规模C.任何情况下，估算误差都较小D.任何承包形式的工程报价时，承包商都采用生产能力指数法进行估价【答案】B47、某高速公路项目招标评标过程中，投标人报价为6500万元，其评标基准价为5800万元，则其投标报价的偏差率为（）。A.10.77％B.12.07％C.13.34％D.15.67％【答案】B48、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价【答案】B49、构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值B.预算书确定的价值C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标【答案】B50、按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（）。A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人的原因导致工程试运行失败D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格【答案】D51、在确定材料消耗量的基本方法中，（）不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法【答案】C52、投标保证金的数额不得超过投标总价的（）。A.1％B.2％C.3％D.5％【答案】B53、以下各项中属于工程计量依据的是（）。A.招标文件B.质量合格证书C.设计文件D.中标通知书【答案】B54、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输l0km的台班产量定额为（）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】C55、（2015年真题）按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属合同谈判内容的是（）。A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务【答案】C56、在国外建筑安装工程费用构成中，下列属于管理费的是（）。A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费【答案】B57、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A58、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()A.矩形→正方形→T形一L形B.L形→T形→矩形→正方形C.正方形→矩形→T形→L形D.T形→L形→正方形→矩形【答案】C59、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费【答案】A60、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此项费用是（）。A.建设成本上升费用B.项目间接建设成本C.未明确项目准备金D.不可预见准备金【答案】D61、（2017年真题）关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】B62、（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】B63、关于现场签证，下列说法中正确的是（）。A.承包人在收到发包人要求完成合同以内的零星项目指令后，应及时向发包人提出现场签证要求B.现场签证的工作如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成该签证工作所需的人工的数量C.若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据D.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与结算款一同支付【答案】C64、（2016年真题）关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）。A.青苗补偿费应补偿给农民个人B.征收农用地的土地补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，并至少每年调整或者重新公布一次C.县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系D.征地补偿费不包括耕地开垦费和森林植被恢复费【答案】C65、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需求符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】A66、根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】D67、施工企业按规定缴纳的非生产性车船使用税应计入建安工程造价的（）A.税金B.利润C.企业管理费D.规费【答案】C68、关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是（）。A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【答案】C69、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑结构系数越小，建筑工程造价越高B.单跨厂房跨度不变，间距越大越经济C.大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低【答案】D70、根据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在（）中。A.材料费B.暂定金额C.开办费D.其他摊销费【答案】C71、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。A.工程接收证书B.竣工结算支付书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】D72、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元。建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1000万元，预备费为500万元，建设期贷款4000万元，应计利息500万元，流动资金贷款800万元。则该建设项目预计能够形成固定资产为（）万元。A.6500B.7000C.7800D.11800【答案】B73、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法准确的是（）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量【答案】A74、在建设工程领域，建设工程发承包的主要方式是（）。A.直接发包B.招标投标C.邀请招标发包D.公开招标发包【答案】B75、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】B76、已知某建设项目各项预测数据如下：应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元。A.1600B.2850C.550D.2050【答案】C77、（2015年真题）关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】C78、建设项目场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件，由（）组织进行的场地平整等准备工作而发生的费用。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.总承包单位【答案】A79、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.建设投资D.工程费用【答案】A80、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源。A.7B.15C.30D.45【答案】B81、（2021年真题）下列工程定额中，能反应建设总投资及各项费用的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】D82、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是()A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数【答案】A83、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216通用合同条件，下列关于质量保证金的说法，正确的是（）。A.当采取在工程竣工结算时一次性预留质量保证金时，可预留5%的质保金B.质保金可以按合同约定在支付工程进度款时逐次预留，直至竣工验收C.承包人已经缴纳履约保证金的，发包人不得再预留质量保证金D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后规定期限内不予答复，视同驳回承包人的返还质量保证金申请【答案】C84、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材料价值的()计算。A.1％B.1.5％C.2％D.2.5％【答案】A85、根据《标准设计施工总承包招标文件》，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为（）天。A.60B.90C.120D.180【答案】C86、一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用，应计入（）。A.现场经费B.施工企业管理费C.价差预备费D.基本预备费【答案】D87、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分B.投标保证金的数额不得超过投标总价的5%C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点D.一般项目投标有效期为30～60天【答案】A88、工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额【答案】C89、（2020年真题）关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（）。A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码为分项工程项目名称顺序码C.同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码D.补充项目应采用6位编码【答案】D90、作为工程定额体系的重要组成部分，施工定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工.材料.施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】A91、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日。A.13.56B.13.65C.14.44D.15.78【答案】B92、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（）。A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款【答案】C93、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是()。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工项目缺项，招标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B94、下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承包人对完成工作要求支付价款的，应予以支持B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定的，按照工程欠款处理C.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致，应以最后签订的合同为依据【答案】B95、下列有关联合体投标的说法，错误的是（）。A.联合体投标的，可以联合体各方的名义提交投标保证金B.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标D.联合体各方应签订联合体协议书，指定牵头人【答案】B96、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗【答案】D97、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A98、下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证【答案】C99、下列方法中，不属于单位建筑工程概算编制方法的是()A.预算单价法B.概算定额法C.概算指标法D.类似工程预算法【答案】A100、反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】B多选题（共40题）1、单位工程投资估算指标的表示方式中，管道以“元/m”并区分（）表示。A.结构形式B.材质C.容积D.面层E.管径【答案】B2、对于某些非常紧急的抢险救灾项目，给予发包人和承包人的准备时间很短，宜采用的合同形式有()。A.可调单价合同B.可调总价合同C.成本加固定费用合同D.成本加奖金合同E:工时及材料补偿合同【答案】CD3、当估算出建设投资后需编制建设投资估算表，按照费用归集形式，建设投资可按()分类。A.详细估算法B.内容估算法C.分类估算法D.形成资产法E.概算法【答案】D4、下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。A.机械台班定额的主要表现形式是产量定额B.按生产要素分类，可以把工程定额分为劳动定额、机具消耗定额、材料消耗定额C.概算指标是编制扩大初步设计概算的依据D.企业定额是编制招标文件的依据E.施工定额是在企业内部使用的定额，属于企业定额的性质【答案】B5、下列工程的预算费用，属于建筑工程费的有（）。A.工作台的工程费B.被安装设备的绝缘所需材料费C.照明的电缆、导线敷设工程D.安装设备的管线敷设工程E.对单台设备进行单机试运转的调试费【答案】AC6、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价结果是投资控制的依据B.建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价C.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价D.工程计价基本原理在于项目的分解与组合E.工程计价结果反映了工程的货币价值【答案】A7、下列费用中，项目投产时将直接形成固定资产的费用有（）。A.建设单位管理费B.研究试验费C.生产准备费D.工程保险费E.临时设施费【答案】ABD8、下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有()。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E:仓储损耗【答案】BC9、在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需求（）。A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D.尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段E.厂区地形应平坦，避免山地【答案】ACD10、关于施工投标报价中对工程量的复核，下列说法中正确的有（）。A.投标人应逐项计算工程量，复核工程量清单B.投标人应修改错误的工程量，并通知招标人C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏D.投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费E.投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备【答案】CD11、（2021年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（）。A.工地转移费B.工具用具使用费C.仪器仪表使用费D.检验试验费E.材料采购与保管费【答案】ABD12、下列费用项目中，以“关税完税价格+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有（）。A.外贸手续费B.关税C.银行财务费D.进口环节增值税E.车辆购置税【答案】D13、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.养老保险费B.管理人员工资C.医疗保险费D.财产保险费E.检验试验费【答案】BD14、根据《招标投标法》，招标人自行招标的，招标人应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该报告的内容包括()A.评标委员会的组成和评标报告B.招标控制价C.中标结果D.招标方式和发布资格预审公告、招标公告的媒介E.所有投标人的投标文件【答案】ACD15、以下各类时间中适合用测时法来研究的是（）。A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.循环组成部分工作时间消耗D.工人休息E.准备与结束【答案】ABC16、支持承包人工程索赔成立的基本条件有（）。A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了承包人答复【答案】BCD17、资产负债表中，所有者权益包括（）。A.资本金B.资本公积金C.应付账款D.固定资产净值E.累计未分配利润【答案】AB18、根据国家现行财税制度的规定，用于偿还固定资产投资贷款的资金有（）。A.销售收人B.未分配利润C.固定资产折旧D.无形资产摊销E.大修理费【答案】BCD19、有关施工招标文件包括的内容，以下表述中正确的是（）。A.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告C.技术标准和要求不得要求某一特定的专利、商标、规格或名称D.如按照规定应编制招标控制价的项目，招标控制价应在评标时一并公布E.投标人须知中应规定重新招标和不再招标的条件【答案】AB20、下列工裎建设其他费用中，按规定将形成固定资产的有（）。A.市政公用设施费B.可行性研究费C.场地准备及临时设施费D.专有技术使用费E.生产准备费【答案】ABC21、根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），工程总承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，结合合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告，分解报告包括（）。A.勘察设计费B.材料和工程设备费C.技术服务培训费D.合同约定按已完成工程量计量支付的工程价款E.除合同约定按已完成工程量计量支付的工程价款外的工程价款【答案】ABC22、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，应重新申请B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效D.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书E.联合体投标的，只能以联合体中牵头人的名义提交投标保证金【答案】BCD23、在定额测定中，常用写实记录法测定时间定额的原因是（）。A.主要适用于测定定时充分的循环工作B.能够获得分析工作时间消耗和制定定额必需的全部资料C.能够通过测定检査定额的执行情况D.能反映工人或机器工作日工时消耗的全部情况E.观测对象可以是一个工人，也可以是一个工人小组【答案】B24、（2019年真题）流动资产的构成要素一般包括（）。A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预付账款【答案】ABC25、下列项目中，必须采用工程量清单计价的是（）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家政策性贷款的项目C.使用国有企业事业单位贷款资金的项目D.国有资金不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目E.非国有资金投资的项目【答案】ABD26、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.场外运输距离应按25km计算C.一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计人台班单价