一级建造师之一建通信与广电工程实务能力检测A卷收藏附答案

一级建造师之一建通信与广电工程实务能力检测A卷收藏附答案

单选题（共100题）1、塔顶放大器电源线长为85米时，防雷接地线安装正确的是（）。A.4点接地，接地线与电源线夹角10°B.5点接地，接地线与电源线夹角10°C.4点接地，接地线与电源线夹角20°D.5点接地，接地线与电源线夹角20°【答案】B2、光接收机灵敏度和最小过载光功率指输入信号处在1550nm区，误码率达到10-12时设备输入端口处的平均接收光功率的()。A.最大值B.最小值和最大值C.最小值D.最小值或最大值【答案】B3、安装600*300*2600mm机柜时，下列说法正确的是（）A.可使用2个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在2.5mm以内【答案】D4、在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，一般采用()为负载供电。A.集中供电B.分散供电C.混合供电D.一体化供电【答案】C5、短期工作的设备，机房相对湿度一般保持在()之间。A.10％～60％B.10％～70％C.10％～80％D.10％～90％【答案】D6、3G移动通信系统在不同环境下能提供的速度是：车速环境144kbit／s，步行环境()kbit／s，室内环境2Mbit／s。A.256B.384C.512D.1024【答案】B7、管道进入人(手)孔窗口处应呈()，管头应终止在砖墙体内。A.圆形B.方形C.三角形D.喇叭口形【答案】D8、卫星通信中，信号由发端地面站经卫星转发到收端地球站，单程传输延迟约为0.27s会产生（）。A.广播特性B.回波干扰C.日凌中断D.星蚀现象【答案】B9、光缆的光电性能检验时，按照厂家标明的()用光时域反射仪（OTDR）测光纤的长度；A.扭绞系数B.折射率系数C.单位长度衰减系数D.后向散射信号强度【答案】B10、当前国际上传统的模拟彩色电视制式有NTSC、（）、SECAM等三种制式。A.SDTVB.PALC.HFCD.DVB【答案】B11、市话全塑电缆的型号中，分类代号HP代表电缆为()。A.市话电缆B.配线电缆C.局用电缆D.都不对【答案】B12、下列不属于数字数据网特点的是()。A.传输质量高B.带宽利用率低C.速度快D.网络运行管理简便【答案】B13、世界各国卫星电视广播普遍采用（）频段A.LB.SC.CD.X【答案】C14、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含()。A.同步网B.电话网C.数据通信网D.移动通信网【答案】A15、管道进入人(手)孔窗口处应呈（），管头应终止在砖墙体内。A.圆形B.方形C.三角形D.喇叭口形【答案】D16、国务院建设行政主管部门确定的或者其他危险性较大的分项工程，由()进行现场监督。A.专职安全生产管理员B.项目负责人C.企业负责人D.技术负责人【答案】A17、操作维护中心（OMC-R）检验项目不包括（）。A.用户接口B.安全管理C.操作日志D.无线资源管理【答案】D18、在光传输设备中，光发送机的作用不包括()。A.由调制电路将模拟电信号转换成数字电信号B.由光源产生光纤通信系统所需要的载波C.输入接口在电／光之间解决阻抗、功率及电位的匹配问题D.线路编码包括码型转换和编码【答案】A19、主要完成话务的交换功能，还具有用户数据和移动管理所需的数据库的是（）。A.移动台MSB.基站子系统BSSC.操作维护子系统OSSD.移动交换子系统NSS【答案】D20、广播电视中心多采用在线式UPS系统，系统的主要功能是稳定电压、断电保护、后备供电和（）。A.防雷B.降噪C.净化电源D.节能【答案】C21、吊线在终端杆及角深大于（）的角杆上应做终结。A.5mB.10mC.25mD.30m【答案】C22、在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（）的数据库中。A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D23、通信网中的支撑网的功能包括（）和网络管理、业务管理等。A.信令功能B.多媒体传输C.语音传输D.电路交换【答案】A24、关于光纤的说法，错误的是()。A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒质B.它由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成C.纤芯和包层由两种光学性能不同的介质构成，纤芯对光的折射率比包层的折射率低D.包在纤芯外围的覆盖层就像不透明的物质一样，防止了光线在穿插过程中从表面逸出【答案】C25、我国数字同步网中定时基准信号采用（）传输。P11A.SDHl55Mb/s专线B.PDH2Mb/s专线C.PDH8Mb/s带业务电路D.PDH140Mb/s专线【答案】B26、通过优化软切换门限方案，()系统可以实现无缝切换。A.GSMB.CDMA2000C.WCDMAD.TD-SCDMA【答案】C27、不属于通道结构组成的是()。A.基础B.地基C.上覆D.墙体【答案】B28、PTN系统的同步采用（）方案，可以实现高质量的网络同步。A.帧同步B.时钟同步C.网同步D.信道同步【答案】B29、电脑调光台大多是通过控制调光立柜使其各个光路的（），从而达到控制灯光亮度的目的。A.工作电流B.电容C.输出电压D.输入电压【答案】C30、我国中央和地方所有上星电视节目传输采用的信道编码和调制传输标准是（）A.PAL-RB.NTSC-OC.DVB-SD.ABS-S【答案】C31、在通信管道工程中，入孔位置不应选择在()。A.建筑物、单位门口B.机房、建筑物引入点C.被管道穿越的铁路两侧D.长度超过150m的管道上【答案】A32、关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是()。A.光纤长度应抽测80％B.用OTDR法测量单盘损耗时可加1-2km的测试尾纤C.光缆护层应进行耐压测试D.应进行偏振膜色散测试【答案】B33、标石的颜色、字体应满足设计要求，设计无特殊要求时，标石地面上的部分应统一刷白色，标石的符号、编号应为()，字体应端正。A.白底红色正楷字B.红底黑色正楷字C.白底蓝色正楷字D.红底白色正楷字【答案】A34、路由复测小组由()单位组织。A.施工B.监理C.设计D.建设【答案】A35、在双声道立体声放音时，最佳听声位置是（）。A.50°-60°B.60°-70°C.70°-80°D.80°-90°【答案】B36、接通率是指在开局前应用模拟呼叫器和人工拨打进行大话务测试，包括对局内和局间(移动局和本地局)接通率的测试。局内接通率应达到()，局间接通率应达到98％。A.99.96％B.99.98％C.98.96％D.98.98％【答案】A37、通信电缆按敷设方式和运行条件可分为架空电缆、（）、管道电缆和水底电缆。A.直埋电缆B.对称电缆C.高频电缆D.塑套电缆【答案】A38、通信局(站)接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的()。A.强磁场B.强电流C.强干扰D.强电压【答案】B39、4G移动系统网络结构可分为三层：物理网络层、中间环境层和()。A.接入网络层B.多媒体业务层C.应用网络层D.网络选择层【答案】C40、高性能的微波信道需要把空间分集和自适应均衡技术配合使用，以便最大限度地降低()。A.反射波的影响B.中断时间C.天线方向D.发射功率【答案】B41、（）主要用于音视频编码和数字与预校正，是电视发射机的核心部分。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器【答案】C42、对于为中、远地区(超过2000km)服务的中波、短波广播发射台，障碍物的仰角应不大于()。A.1°～1.5°B.1.5°～2°C.2°～2.5°D.25°～3°【答案】B43、6／4GHz频段通信卫星系统广播电视Ⅰ类地球站天线直径为()。A.9～12mB.10～12mC.11～12mD.11～13m【答案】D44、在卫星电视接收系统中，若采用3m天线，高频头增益≥54dB时，可选用≤()m的电缆。A.20B.30C.40D.50【答案】A45、下列不属于BSS侧参数的是（）。A.基站位置B.信道数量C.小区参数D.中继数量【答案】D46、将通信基础设施纳入城市（）管理。A.红线B.紫线C.黄线D.蓝线【答案】C47、从硬件构成来看，通信网的构成要素包括:终端节点、（）、业务节点、传输系统。A.接入节点B.网络节点C.控制节点D.交换节点【答案】D48、基站全向天线离塔体间距应大于()。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m【答案】B49、（）技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰，对多径衰落和多普勒频移不敏感，提高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机。A.MIMOB.智能天线C.OFDMD.软件无线电【答案】C50、光纤通信系统中用一组二进制码组来表示每一个固定电平的量化值是（）技术。A.压缩编码B.信道纠错编码C.数字编码D.脉冲编码【答案】C51、施工单位所有管理人员和作业人员每年应进行安全生产教育培训的次数应为()。A.至少一次B.至少两次C.至少三次D.不作要求【答案】A52、阀控式密封铅酸蓄电池循环寿命约（）。A.300~500次B.500~800次C.800~1000次D.1000~1200次【答案】D53、有线电视干线如利用照明线电杆架设时，应距离电源线()m以上。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】B54、下列属于业务网的是（）。A.基础网B.同步网C.互联网D.核心网【答案】C55、基站割接导致直接损失60万元，通信管理局需要如何处理（）。A.警告B.通报批评C.追究公司负责人责任D.1-2年内取消投标资格【答案】D56、广播电视中心的场地选择要求远离电磁干扰源、地震断裂带和()等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源【答案】D57、进行波分复用设备测试时，光监测信道的光功率和工作波长及偏差是（）的主要测试项目。A.波长转换器（OTU）B.合波器（OMU）C.分波器（ODU）D.光放大器（OA）【答案】D58、走线架应与接地网连接，在接地之前应使用()测量接地网阻值，地阻应符合设计要求。A.地阻测试仪B.万用表C.兆欧表D.平衡表【答案】A59、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）。A.盗窃公用电信设施B.攻击他人电信网络C.故意破坏正在使用的公用电信设施D.用虚假的身份证件办理入网手续【答案】D60、TD-SCDMA的切换技术是（）A.硬切换B.接力切换C.软切换D.更软切换【答案】B61、交换系统工程初验时的障碍率测试可采用（）A.模拟呼叫法B.大话务量统计法C.人机命令法D.话务观摩法【答案】A62、一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔（）km左右就需要设置中继站。A.50B.100C.150D.200【答案】A63、（）是CDMA系统独有的切换方式。A.硬切换B.接力切换C.无缝切换D.软切换【答案】D64、在电源系统中，()可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】C65、有线电视系统室内应设置共同接地线，所有室内设备均应良好接地，接地电阻小于3Ω，接地线可用钢材或铜导线，接地体要求用()，规格根据接地电阻而定。A.铅块B.铜块C.铜排D.钢块【答案】D66、阀控式密封铅酸蓄电池在容量试验中，应放出额定容量的()。A.10％～20％B.30％～40％C.50％～60％D.70％～80％【答案】D67、通信主管部门制作的《行政处罚意见告知书》，送达当事人，告知拟给予的行政处罚内容及事实、理由和依据，并告知当事人可以在收到该告知书之日起()日内，向通信主管部门进行陈述和申辩。符合听证条件的，可以要求该通信主管部门按照规定举行听证。A.1B.2C.3D.4【答案】C68、VSAT网络中的主要结构有：星形网络、网形网络和()。A.方形网络B.树形网络C.环形网络D.混合网络【答案】D69、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.信噪比D.谐波失真【答案】C70、在移动通信的（）阶段，核心网只有电路域。A.2GB.2.5GC.3GD.4G【答案】A71、当前国际上传统的模拟彩色电视制式有NTSC、（）、SECAM等三种制式。A.SDTVB.PALC.HFCD.DVB【答案】B72、通信工程质量事故发生后，建设单位必须在()小时内以最快的方式将事故的简要情况向工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局及相应的通信工程质量监督机构报告。A.12B.24C.36D.48【答案】B73、网络建设过程中的突出矛盾是()之间的矛盾。A.容量和质量B.安全和质量C.覆盖和质量D.覆盖和容量【答案】C74、以一组48V／200AH阀控式密封铅酸蓄电池作为一套—48V／960w设备的后备电池，以10h放电率计算后备时间约为()。A.4hB.6hC.8hD.10h【答案】D75、光缆配盘时，应最先确定（）的位置。A.光缆接头B.特殊光缆C.管道光缆D.架空光缆【答案】B76、下列行为中，属于危害网络信息安全的是()。A.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信码号C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续并使用移动电话【答案】C77、柜式设备机架安装时，应用4只M10～M12的膨胀螺栓与地面加固，机架()应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】D78、（）色散位移光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】B79、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经()盖章同意的建设方案报有关部门批准。A.城市规划管理机关B.电信管理机关C.市政管理机关D.电信运营商【答案】B80、TD-SCDMA采用TDD、TDMA／CDMA多址方式工作，载频的带宽为()。A.1.2MHzB.1.4MHzC.1.6MHzD.3.8MHz【答案】C81、阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极()。A.多15％B.少15％C.多10％D.少10％【答案】A82、施工单位提取的安全生产费不得用于（）A.安全生产培训B.施工现场临时用电系统C.新建项目安全评价D.安全生产标准化建设【答案】C83、对于为中、远地区(超过2000km)服务的中波、短波广播发射台，障碍物的仰角应不大于()。A.1°～1.5°B.1.5°～2°C.2°～2.5°D.25°～3°【答案】B84、下列属于路测时单站测试内容的是()。A.无线覆盖率B.掉线率C.服务质量D.切换成功率【答案】C85、气吹微缆的特点不包括（）。A.初期建设成本高B.应用范围广C.接头少D.更快的吹缆速度【答案】A86、4G系统支持的终端移动速度可达到()。A.150km／hB.250km／hC.350km／hD.450km／h【答案】B87、下列关于机房内设备安装时不符要求的是（）。A.立柱长2800mm，偏差3mmB.电缆主走道及槽道左右偏差45mmC.水平走道与列架垂直D.水平走道长5m，水平度偏差8mm【答案】A88、与交换机或终端设备相连的两个数字配线架(或其等效设备)间用来传送一种规定速率的数字信号的全部装置便构成一个()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】D89、不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者，原则上在（）内之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.1B.2C.3D.4【答案】C90、人(手)孔墙体与基础应垂直，垂直允许偏差最大为（）。A.±5mmB.±10mmC.±15mmD.20mm【答案】B91、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应（）。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C92、架空电缆接头应在近杆处，200对及以下和200对以上电缆接头距电杆应为()。A.400mm，600mmB.600mm，800mmC.800mm，1000mmD.700mm，800mm【答案】B93、分控箱宜安装在灯光设备层所控设备的()。A.上方B.下方C.附近D.后方【答案】C94、架空光缆线路在雷害特别严重地段采用（）措施防雷。A.与电杆连接B.装设架空地线C.绝缘处理D.穿管保护【答案】B95、通信建设工程企业专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点不包括()。A.对施工现场进行检查、巡查，监督落实安全隐患的整改情况B.落实本单位安全生产责任制和安全生产管理制度情况C.发现生产安全事故隐患，并及时向项目负责人和安全生产管理机构报告D.制止现场违章指挥、违章操作行为【答案】B96、天馈线驻波比的测试应按照要求使用驻波比测试仪，要求驻波比小于等于（）。A.0.9B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B97、室内环境下，4G的速率能达到()。A.50MbpsB.100MbpsC.500MbpsD.1Gbps【答案】D98、防洪标准等级为Ⅰ级的通信局站是()。A.移动基站B.宽带接人站C.微波通信站D.卫星地球站【答案】D99、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经()盖章同意的建设方案报有关部门批准。A.城市规划管理机关B.电信管理机关C.市政管理机关D.电信运营商【答案】B100、抗震设防在()时，蓄电池组必须用钢抗震框架或柜架安装。A.6度和7度B.7度和8度C.8度和9度D.9度和10度【答案】C多选题（共40题）1、根据《通信工程质量监督管理规定》中有关处罚的基本规定，通信工程的建设单位有()行为的，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应责令其改正，并依据《建设工程质量管理条例》予以处罚。A.明示或暗示设计、施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的B.建设项目可不实行工程监理而未实行监理的C.未按照《通信工程质量监督管理规定》办理工程质量监督手续的D.未按照本规定办理竣工验收备案手续的E.未组织竣工验收或验收不合格而擅自交付使用的【答案】ACD2、通信机房的环境要求包括（）。A.温度B.湿度C.防尘D.绝缘E.照明【答案】ABC3、接入网的主要功能可分解为()。A.用户口功能B.业务口功能C.核心功能D.信道功能E.系统管理功能【答案】ABC4、卫星通信系统的最大特点是多址工作方式，常用的有()。A.频分多址B.时分多址C.空分多址D.码分多址E.波分多址【答案】ABCD5、接地线布放的原则包括()。A.严禁在加装开关或熔断器B.尽量短直C.多余的线缆应截断D.严禁盘绕E.不能附着其他电气线路【答案】ABCD6、电路交换的特点是（）。A.给用户提供了安全透明的信号通路B.实时性较好C.线路利用率高D.不存在呼损现象E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路【答案】AB7、对于电磁辐射敏感建筑物进行评估，评估后应划分出()区域。A.公众辐射安全区B.职业辐射安全区C.电磁辐射超标区D.电磁辐射严重超标区E.电磁辐射禁区【答案】ABC8、现代通信网的功能包括（）。A.信息传送B.信息处理C.信息交换D.信令机制E.网络管理【答案】ABD9、IPv6的主要优势体现在()。A.充足的地址空间B.更小的路由表C.加入了对自动配置(AutoConfiguration)的支持D.更高的安全性E.局域网管理更加复杂【答案】ABCD10、关于电气调光设备，下列说法不正确的有()。A.电气调光设备主要是通过控制电光源的T作电压的方式，而实现对灯光强度的控制B.可控硅是一种功率半导体器件，可分为单向可控硅、双向可控硅C.可控硅容量大、功率高、控制特性好、寿命长和体积大D.电气调光设备可以延长电光源的使用寿命E.电脑调光台大多是通过控制调光立柜，使其各个光路的输出电压在0～220V内变化，从而达到控制灯光亮度的目的【答案】AC11、数字音频无线广播的优点是声音质量好、（）、覆盖面积大、发射功率小。A.抗干扰能力强B.高速移动接收质量好C.互联互通性能好D.频谱利用率高E.无线增益高【答案】ABD12、标志交流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】AC13、在SDH微波中继通信系统中，中继站可分为()。A.再生中继站B.中频转接站C.高频转接站D.射频有源转接站E.射频无源转接站【答案】BD14、在LTE工程初验时，服务网关和分组数据网关均需进行验证测试的主要功能有（）。A.会话管理B.路由选择和数据转发C.IP地址分配D.计费E.用户鉴权【答案】ABD15、影响演播室的混响时间的因素有()。A.房间容积B.墙壁材料C.顶棚材料D.门窗面积E.空调设备【答案】ABC16、风力发电机组主要由()部分组成。A.机头B.叶片C.轮毂D.发电机E.尾翼【答案】BCD17、核心网可靠性测试的内容有（）。A.EPC核心网设备主备模块倒换B.数据库备份安全测试C.操作系统安全检查D.分权分域管理安全检查E.计费不准确率指标应小于十万分之一【答案】A18、关于电气调光设备，下列说法不正确的有()。A.电气调光设备主要是通过控制电光源的T作电压的方式，而实现对灯光强度的控制B.可控硅是一种功率半导体器件，可分为单向可控硅、双向可控硅C.可控硅容量大、功率高、控制特性好、寿命长和体积大D.电气调光设备可以延长电光源的使用寿命E.电脑调光台大多是通过控制调光立柜，使其各个光路的输出电压在0～220V内变化，从而达到控制灯光亮度的目的【答案】AC19、与录音室混响时间长短有关的是()A.房间容积B.墙壁材料C.地板材料D.门窗面积E.顶棚材料【答案】ABC20、天馈线系统安装前需要做的工作有（）。A.所安装的天线、馈线运送到安装现场，检查有无损伤B.检查机房内设备是否安装完毕C.依据设计核对天线的安装位置、方位角度，确定安装方案D.布置安装天线后方尾绳，制定安全措施，划定安装区域，设立明显标志E.安装前要仔细检查所有的连接螺栓【答案】ACD21、卫星电视接收系统的室外单元包括()。A.天线B.馈源C.高频头D.功率分配器E.数字卫星电视接收机【答案】ABC22、中短波发射台发射机接地包括()。A.保安接地B.屏蔽线隔离导体接地C.发射机高频接地D.发射机中频接地E.馈线接地【答案】ABC23、关于对拨打测试选点原则的说法，错误的是()。A.测试点应按照地理、话务、楼宇功能等因素综合考虑，均匀分布B.结合客户服务中心记录用户对网络质量的投诉情况C.市区内应选择机场／商业娱乐中心以及高话务密度地区20个室内测试点D.大型城市宜选50个测试点E.小型城市选30个测试点【答案】C24、数字有线电视系统主要性能指标参数包括()。A.信号电平和场强B.噪声系数和载噪比C.电压驻波比与反射波D.交扰调制和相互调制E.视频输入电平【答案】ABCD25、下列电源线布放的做法，正确的有（）。A.电源线，信号线缆分离布放B.利用铜管压接两段电源线C.电源线连接前将溶丝断开D.依次连接保护地、工作地和工作电源E.先连接供电侧端子，后连接受电侧端子【答案】ACD26、过失损坏电信线路及其他电信设施，造成重大通信事故的行为包括（）。A.重伤3人/次以上B.一条或多条国际陆海光(电)缆中断事故C.一个或多个卫星转发器通信累计中断超过60minD.党政军重要机关会议通信阻断30minE.不同电信运营者的网间通信、长途通信一个方向全阻60min【答案】BD27、光纤传输中光纤自身的损耗主要有()。A.连接损耗B.微弯损耗C.吸收损耗D.弯曲损耗E.散射损耗【答案】C28、卫星通信系统的最大特点是多址工作方式，常用的有()。A.频分多址B.时分多址C.空分多址D.码分多址E.波分多址【答案】ABCD29、关于通信电源接地系统的说法，正确的有（）。A.交流工作接地可保证相间电压稳定B.直流工作接地可保证直流通信电源的电压为负值C.保护接地可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电D.防雷接地可防止因雷电瞬间过压而损坏设备E.交流工作接地、直流工作接地、保护接地和防雷接地不可共用一组地网【答案】ABCD30、电路交换的特点包括（）。A.给用户提供了完全“透明”的信号通路B.实时性较好C.线路利用率高D.不存在呼损现象E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路【答案】AB31、网络优化主要从()等方面来进行分析。A.掉话B.无线接通率C.切换D.干扰E.上下行速率【答案】ABCD32、CDMA按照其采用的扩频调制方式的不同，可以分为()。A.直接序列扩频B.跳频扩频C.跳码扩频D.跳时扩频E.复合式扩频【答案】ABD33、调频广播的特点包括()。A.线性失真小B.信噪比好C.能进行高保真广播D.容易实现多工广播E.覆盖范围广【答案】ABCD34、需要C级120kA模块型SPD时不能采用()的方法。A.三个C级40kA模块型SPD并联B.三个C级40kA模块型SPD串联C.两个C级80kA模块型SPD并联、适当冗余D.一个C级40kA和一个C级80kA模块型SPD并联E.一个C级120kA模块型SPD直接使用【答案】ABCD35、光时域反射仪可以测试的项目有（）。A.光纤衰减系数B.光纤后向散射曲线C.光纤偏振模色散D.光纤色度色散E.光纤接续损耗【答案】AB36、常见的散光型灯具有()。A.光束灯B.新闻灯C.地排灯D.回光灯E.三基色荧光灯【答案】BC37、与录音室混响时间长短有关的是()A.房间容积B.墙壁材料C.地板材料D.门窗面积E.顶棚材料【答案】ABC38、以下（）属于机房交流供电系统A.配电屏B.整流设备C.UPSD.逆变器E.蓄电池【答案】ACD39、（）是第四代移动通信系统的核心。A.智能天线B.多入多出C.软件无线电D.正交频分复用E.接力切换【答案】BD40、基础电信业务经营者可以在民用建筑物上附挂、设置()设施。A.电信线路B.高压供电线路C.移动通信基站D.小型天线E.大型天线【答案】ACD大题（共20题）一、1．背景某项目经理部负责施工的某市移动通信基站安装工程，包括39个基站的安装及调测工作，工程工期要求60天，保修期1年。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。本工程的设计比较细致，工程中未发生设计变更；项目经理部的管理认真，工程中未发生质量、安全事故；监理单位的现场监理人员数量不足，部分工程文件的签认不及时。项目经理部针对每个交验的基站分别整理上报了竣工资料。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站随即进入到了试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，报上级主管部门批复并办理了相关备案手续。在竣工验收后半年时间中，设备运行正常；在竣工验收后一年半时，由于部分基站电池充电性能出现问题，建设单位通知施工单位前去处理。2．问题(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?(2)说明建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理。项目经理部应该怎样配合建设单位的这项工作?(3)本工程中，建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?竣工验收是否还存在其他问题?(4)本工程中，建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?(5)施工单位应该如何应对建设单位的要求前去处理基站电池问题的要求。【答案】(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“本工程未发生”相关事项的内容。(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，即是部分验收，是合理的，施工单位应积极配合。项目经理部应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，然后提请建设单位组织进行部分验收。对于部分验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，复验完成后，对应的通信基站即可进入试运行阶段。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择的不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收还存在的问题是参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择得错误，竣工验收后应在验收后15天内备案；备案的单位选择得错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建单位的要求前去处理基站电池的问题。本工程中，建设单位通知施工单位的时间已经过了工程保修期，并且电池本身的问题应该不属于施工单位的责任范围，但从施工单位服务的角度考虑，应该配合建设单位处理好这个问题。处理过程中，如果产生相应的费用，可以与建设单位协商解决。二、1．背景某项目经理部负责施工的某市移动通信基站安装工程，包括39个基站的安装及调测工作，工程工期要求60天，保修期1年。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。本工程的设计比较细致，工程中未发生设计变更；项目经理部的管理认真，工程中未发生质量、安全事故；监理单位的现场监理人员数量不足，部分工程文件的签认不及时。项目经理部针对每个交验的基站分别整理上报了竣工资料。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站随即进入到了试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，报上级主管部门批复并办理了相关备案手续。在竣工验收后半年时间中，设备运行正常；在竣工验收后一年半时，由于部分基站电池充电性能出现问题，建设单位通知施工单位前去处理。2．问题(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?(2)说明建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理。项目经理部应该怎样配合建设单位的这项工作?(3)本工程中，建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?竣工验收是否还存在其他问题?(4)本工程中，建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?(5)施工单位应该如何应对建设单位的要求前去处理基站电池问题的要求。【答案】(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“本工程未发生”相关事项的内容。(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，即是部分验收，是合理的，施工单位应积极配合。项目经理部应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，然后提请建设单位组织进行部分验收。对于部分验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，复验完成后，对应的通信基站即可进入试运行阶段。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择的不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收还存在的问题是参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择得错误，竣工验收后应在验收后15天内备案；备案的单位选择得错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建单位的要求前去处理基站电池的问题。本工程中，建设单位通知施工单位的时间已经过了工程保修期，并且电池本身的问题应该不属于施工单位的责任范围，但从施工单位服务的角度考虑，应该配合建设单位处理好这个问题。处理过程中，如果产生相应的费用，可以与建设单位协商解决。三、某移动通信集团公司计划建设一项跨省长途光缆传输工程，计划2014年9月1日开工，2015年7月10日完工，集团公司要求各省建设单位于2014年9月7日前向省通信管理局质监机构备案。某施工单位中标了其中一设备安装单项工程，工程包工不包料。约定质保期为12个月，施工单位派人现场勘察，检查了机房的装修情况、机房温度和湿度、地槽、走线路由、机房照明情况和防静电地板。事件一：2015年4月检查发现电源线不合格，经多方协商，施工单位负责更换电源线。此事件造成15万元的经济损失，导致2015年7月25日才完成竣工验收，并投入使用。事件二：2016年9月，建设单位发现机房标签全部脱落，要求施工单位免费更换。问题：1.指出质量监督备案有哪些不妥之处，并说明正确做法。2.事件一中属于什么等级质量事故？列出事故责任单位。3.事件二中建设单位要求免费更换标签是否合理，应如何处理。【答案】1.答：（1）质量监督备案时间不妥。正确做法：建设单位应在开工前7天，即2014年8月25日前，办理质量监督申报手续。（2）质量监督备案部门不妥。正确做法：因为本项目是跨省工程，应向工业和信息化部通信工程质量监督机构申报。2.答：（1）事件一中的事故属于一般质量事故，按照质量故障等级划分，凡具备下列条件之一者，属于一般质量事故：①直接经济损失在20万元以下；②小型项目由于发生工程质量问题不能按期完工投产。（2）本项目采用包工不包料合同方式，电源线由建设单位提供，所以电源线不合格造成事故的责任单位是建设单位。3.答：事件二中建设单位要求免费更换标签不合理。理由：本项目于2015年7月25日完成验收并投产使用，合同约定质保期为12个月，保修期截止到2016年7月25日。而标签脱落问题发生在2016年9月，已经超过质保期，施工单位不负责免费更换。所以建设单位要求施工单位免费更换标签不合理。四、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计800万元，其中材料费300万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的70%，最终合同款为357.5万元，其中施工费350万元，安全生产费用7.5万元，合同工期2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为800元/台班，人工费单价100元/元，增加用工所需管理费为增加人工的50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期5天，窝工20工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工4天，窝工10工日；事件三：因大暴雨成灾停工3天，窝工15工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加1天，施工单位综合费用预计增加5万元。问题：1.双方签约的合同价款357.5万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式计算本工程的竣工结算价款。5.施工单位于2016.12.20日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款357.5万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）×70%=350万元安全生产费=800×1.5%=12万元合计：350+12=362万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为3天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索赔的工期为1天，可以索赔的费用为5万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362万元可索赔费用：3000+50000=53000元合计：362+5.3=367.3万元5.根据相关规定，500万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的20天内完成审查。即本工程建设单位应在2017年1月9日之前完成审查。五、1．背景某项目经理部承接了某地120km的直埋光缆线路工程，包括三个中继段，工程采用包工包料的承包方，工期约定为10月10日至11月30日。线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路。项目经理部分析了约定工期期间，单位施工资源充足，在未进行现场勘察的情况下，只是根据以往在该地区的施工经验组织编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划，其中施工方案、工程管理目标及控制计划的主要内容如下：(1)施工方案安排三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。开工前，要求各施工队应认真做好进货检验工作。施工过程中，要求各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部负责及时编制竣工资料；做好与建设单位剩余材料的结算工作；积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划①工程质量管理力争实现一次交验合格率达到98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中严格按照设计及规范要求施工；严格执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照PDCA循环的管理模式进行管理。②工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。③工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照PDCA循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；出现了有些时段施工人员过剩的窝工现象。工程最终于12月20日完工。2．问题(1)本工程施工组织设计的结构是否完整?如果不完整，还缺少哪些内容?(2)本工程施工方案缺少哪些主要内容?(3)本工程施工方案中已有的内容存在哪些问题?【答案】(1)本工程施工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中，此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划，其中还缺少用工计划、仪表配备计划及材料需求计划。另外，施工方案和工程管理目标及控制计划也缺少相应的内容。(2)本工程施工方案中，施工各阶段工作安排得都不全面，致使工程实施阶段的工作没有依据，导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：①在确定施工程序方面，施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。②在确定施工起点及流向方面，施工方案中未涉及每一中继段的施工起点及流向。③在确定施工顺序方面，施工方案中未涉及工程的施工顺序。④在制定技术组织措施方面，施工方案缺少相关的技术措施和组织措施。⑤在合理选择施工方法方面，施工方案中规定采用人工作业，因此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。(3)施工方案中，已有的内容存在以下问题：①标石的埋设应在光缆的敷设完以后尽快埋设。②竣工资料不能等到验收阶段再编制，竣工资料编制完成以后才可以请建设单位进行验收。③由于工程是包工包料，不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整，其中还缺少成本控制目标和控制计划、环境控制目标和控制计划。(5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目，但本工程的施工路由可能存在差异性，路由沿线的情况也在不断发生变化，因此，未进行现场勘查就编制施工组织设计的做法不妥。六、某工程承接一项线路工程，包含架空线路工程、利旧管道线路工程，开工前，组织了参与施工作业班组和作业人员进行了安全技术交底，会上专职安全员根据本项目施工作业特点、危险因素，以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，会议结束后施工队长带领作业人员立即进入现场施工。施工过程中项目经理进行了多种形式的安全检查，发现如下问题：A区施工现场部分架空线路的吊线垂度过大；B区光缆在管道内施工的时候因为施工人员操作不慎造成光缆在管道内打结扣，施工单位采取措施进行处理；C区现场施工人员有赤膊作业，有的杆上不使用安全带，有的直接将工具从杆上抛下。D区现场施工人员将剩余的部分物料随意丢弃问题：1、指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法2、应如何防范出现吊线垂度不符合要求的现场：并简述架设吊线的质量控制点。3、施工单位应采取什么措施处理光缆在管道中打结扣的现象？4、说明c现场施工人员的违规行为可能造成什么伤害？5、施工单位对于工程的剩余材料应如何处理。【答案】1、1)、由专职安全员进行安全技术交底详细讲解正确做法：应由负责项目管理的技术人员技术负责人进行安全技术交底详细讲解2）、安全交底内容不全正确做法：安全技术交底还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施等内容3）、交底后立即带领作业人员进场施工正确做法：安全技术交底会议结束后应组织参会人员（交底人和被交底人）在交底记录上签字。2、吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光(电）缆程式分段进行，分档检查，每档吊线垂度都要满足规范要求；在吊线收紧时，不得使吊线过紧；吊线上的电缆负荷应满足要求；线路的杆距不宜过大；终端拉线制作应满足要求。架设吊线的质量控制点：钢绞线拉开、架设、调整吊线垂度；架设时空中障碍物、电力线交越的处置。七、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说,任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前,即开工之前。这样,施工单位进场以后,施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中,包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中,对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字,这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时,由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上,这样,虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求,但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求,这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此,现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后,再在隐蔽工程随工验收签证上签字,以确保其施工质量。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后,应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定,在施工单位和建设单位之间进行协调,尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中,监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划,编写监理周报和月报,收集、审核、审批施工单位提交的工程文件,统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量,收集工程及质量情况,审查施工单位的工程竣工资料,编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。八、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。九、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；一十、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。一十一、【背景资料】：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期为60天，工程保修期为1年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1．建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作2．建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题3．建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题4．施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由【答案】一十二、某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。施工过程中，因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周，新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时，偶然发现ODF的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的16mm2线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高2．6m的DDF架垂直偏差为3．4mm，3m长的过桥走道两端高度差为8mm，2．6m高的立柱垂直偏差为2．6mm；设备线缆布放整齐美观，但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。【问题】1．根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内容并说明原因。2．ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?3．本工程竣工技术文件还应补充哪些内容?4．指出竣工测试记录中缺少的部分。【答案】1．DDF需要返工，因偏差大于1‰，不合格。过桥走道需要返工，因水平偏差大于2mm／m，不合格。2．项目部施工管理缺陷：(1)没有向施工人员做技术交底，交底制度不完善或落实不到位；(2)没有自检、互检、专检过程，制度不完善或落实不到位。3．竣工技术文件应补充内容：(1)开工报告；(2)已安装设备明细表；(3)停工报告；(4)复工报告；(5)交接书；(6)验收证书。4．竣工测试记录缺少本机测试记录和系统测试记录。一十三、某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程，工程开工时正逢酷暑天气。项目经理部为了保证工期，在施工过程中坚持全天候作业，致使部分施工人员中暑；部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌；部分坡坎保护制作不合格，并被质量监督机构在检查中发现，使得项目经理受到警告的处罚。问题：1．项目经理的安全控制存在哪些问题？2．冲塌的光缆沟，项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求？3．于此工程尚未完工，质量监督机构是否应该对项目经理就因坡坎质量问题提出警告处罚？为什么？【答案】1．项目经理的安全控制未考虑施工现场的具体环境状况，没有对施工现场的环境状况进行具体分析，没有辨识和评价施工现场的危险源，从而使得部分施工人员在施工过程中发生中暑。2．对施工过程中被冲毁的光缆沟，项目经理是否应该向建设单位提出索赔的问题，应考虑：合同中是否约定了暴雨为不可抗力；此次所下的暴雨是否为当地气象史上罕见的暴雨。如果往年在此季节经常有此种程度的暴雨，则不可将其作为不可抗力看待，项目经理部由此造成的损失应从雨期施工增加费中支出。如所下的暴雨确实为历年来罕见，项目经理部则应从当地气象部门获取证明材料后，在规定时间内向监理单位（或建设单位）提出索赔申请。3．质量监督机构应该对项目经理部因坡坎质量问题提出警告处罚。因为质量监督机构对项目的工程质量进行监督，是质量监督机构的工作职责。质量监督机构可以对不按技术标准、规范和有关技术文件规定进行设计、施工、监理的单位给予警告和通报批评；对于不重视工程质量，玩忽职守、偷工减料、造成工程质量低劣，遗留隐患多的单位，责令其停工整顿，并按国家和信息产业部有关规定进行处罚。虽然此工程尚未完工，但质量监督机构在质量检查中发现了项目经理部的质量问题，应及时地对项目经理部提出警告，以防止项目经理部就因此而造成材料的浪费和工期的延误。一十四、（通信与广电工程项目施工现场管理）某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人（手）孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题：(1)对于此工程项目，项目经理部应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。【答案】(1)在此项目中,从施工现场发生的这些事情可以看出,项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资及现场施工人员的行为等方面进行管理。现场管理工作做不好,将直接影响工程的顺利进展。(2)本工程中的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃,发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放,开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬,管道排水漫流,光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃,剩余油漆被焚烧或填埋,施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒,变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素,在目前的技术水平条件下,可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放,光缆盘的包装物拆下后应及时收集,避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养,以降低噪声和废气排放量,同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收,不得随意丢弃；人（手）孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集,带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点,以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。一十五、1．背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管