一级建造师之一建工程法规每日一练B卷附答案

一级建造师之一建工程法规每日一练B卷附答案

单选题（共100题）1、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】A2、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。A.延续有效B.注销注册或变更注册C.被吊销D.被撤销【答案】B3、甲公司向乙公司购买了一批辅材,甲公司和乙公司约定采用合同书的方式订立合同,由于施工进度紧张,在甲公司的催促之下,甲公司和乙公司在未签字盖章之前,乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场,甲公司接收投入工程使用,甲公对和乙公司之间买卖合同的状态是（）A.无效B.条件成就时生效C.成立D.可撤【答案】C4、《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【答案】B5、根据（标准施工招标文件》,关于建设工程争议评审的说法,正确的是（）A.当事人协议采用争议评审方式后,如果不接受评审组的建议或者越决,也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议B.在争议评审期间,争议双方暂按总监理工程师的确定执行C.争议评审制度是法定的争议解决方式D.采用争议评审的,发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后,协商成立争议评审组【答案】B6、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。A.施工单位可以不接受B.建设单位的要求施工单位必须接受C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受D.建设单位以书面形式提出要求,施工单位就必须接受【答案】A7、建设工程活动中形成的以下施工管理文件，必须有注册建造师签字盖章的是()。A.索赔报告B.沉降观测纪录C.施工组织设计D.工程竣工报验单【答案】D8、某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员‘分别认为应赔偿15万元、16万元、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿()万元。A.15B.16C.17D.20【答案】D9、下列关于建设工程招标方式的说法中，错误的是（）。A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定法人、其他组织投标B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上特定的法人发出投标邀请书D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，公开招标费用比较高的,可以邀请招标【答案】D10、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）。A.15日B.20日C.30日D.10日【答案】D11、建筑工程施工总承包二级企业法定的净资产应该为（）。A.1亿元以上B.6000万元以上C.4000万元以上D.800万元以上【答案】C12、关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）。A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动D.高校教师可以以注册建造师的名义执业【答案】B13、根据施工合同，甲建设单位应于2018年10月1日支付乙建筑公司工程款，2019年6月1日，乙单位向法院提起诉讼请求，则工程款纠纷的诉讼时效（）。A.中断B.中止C.终止D.届满【答案】A14、下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是（）。A.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二B.评标人员名单在评标报告完成前保密C.评标委员会不能要求投标人澄清问题D.评标委员会不能否决所有的投标【答案】A15、甲、乙双方因施工合同纠纷经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。A.向法院申请撤销裁决B.向人民法院起诉C.向上级仲裁机构申诉D.向人民法院申请执行【答案】D16、以下属于用益物权的是（）。A.地役权B.抵押权C.质权D.留置权【答案】A17、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承揽工程D.违法分包【答案】B18、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处（）的罚款。A.工程合同价款1％以上2％以下B.工程合同价款2％以上4％以下C.施工总成本1％以上2％以下D.施工总成本5％以上10％以下【答案】A19、导致申请专利的发明创造在申请日前6个月内丧失新颖性的情形是（）。A.他人未经申请人同意而泄露其内容的B.他人私下经申请人同意而公开其内容的C.在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的D.在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的【答案】B20、关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是（）。A.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C.公示期不得少于5日D.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标投标活动继续进行【答案】A21、保证期间，债权人将主债权转让给第三人的，（）。A.保证人同意后继续承担保证责任B.保证人不再承担保证责任C.保证人与新的债权人协商后继续承担保证责任D.保证人继续承担保证责任【答案】D22、（2020年真题）关于仲裁和解的说法，正确的是（）。A.当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲截协议申消仲裁C.当事人申请仲裁后和解的，成当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书【答案】D23、我国《民法典》规定的合同担保方式有()。A.留置B.保留金C.预付款D.暂定金【答案】A24、某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为()。A.恶意投标罪B.串通投标罪C.重大责任事故罪D.玩忽职守罪【答案】B25、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件到达施工单位时C.施工单位发出订购水泥的要约时D.水泥厂发出答复文件时【答案】B26、关于招标投标违法行为记录公告的规定，下列说法正确的有()。A.自行政处理决定作出之日起7个工作日内公告B.违法行为记录的公告期限为6个月至3年C.行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限从其决定D.行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限最长为6个月【答案】C27、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可以同时担任两个及以上项目负责人的情形是（）。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】C28、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司【答案】C29、关于垫资的说法,正确的是()。A.垫资的法律性质是工程欠款B.法律、行政法规明确禁止垫资行为C.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息D.当事人约定垫资利息的,其利率最高为同期银行贷款利率的4倍【答案】C30、建设单位和施工单位签订施工合同，建设单位要求施工单位提供保证，施工单位找来甲担保公司进行保证，下列说法正确的是（）。A.保证合同是主合同，施工合同是从合同B.甲担保公司与建设单位签订保证合同C.保证合同没有约定保证方式，按照一般保证承担保证责任D.企业法人的职能部门可以作为保证人【答案】B31、涉外仲裁的范围不包括涉外()中发生纠纷的仲裁。A.经济贸易B.运输C.婚姻D.海事【答案】C32、人民法院审理行政案件，不适用（）。A.调解B.开庭审理C.公开审理D.两审终审制【答案】A33、王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的()。A.正当防卫权B.紧急避险权C.拒绝权D.知情权【答案】B34、甲公司与乙运输公司签订运输合同，运输一批材料，乙公司运送的货物在运输途中因不可抗力灭失，则下列说法错误的是（）。A.乙运输公司不承担损害赔偿责任B.损失由甲公司和乙运输公司共同承担C.已收取运费的，甲公司可以要求返还D.未收取运费的，乙运输公司不得要求支付运费【答案】B35、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为（）。A.简易交付B.占有改定C.指示交付D.拟制交付【答案】D36、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执行（）。（2015）A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【答案】B37、关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是(）。A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场C.文物行政部门成当在10日内提出处理意见D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场【答案】D38、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。（2015A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【答案】A39、劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成，劳动争议调解委员会主任由()担任。A.职工代表B.用人单位代表C.工会代表D.劳动行政部门【答案】C40、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的期限是()A.10日内B.15日内C.3个月D.6个月【答案】D41、关于不动产物权,下列说法正确的是()。A.不动产物权的转让应该依法登记B.不动产物权的转让在合同成立时生效C.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人D.所有不动产所有权必须登记【答案】A42、对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是（）。A.行政行为超越职权B.行政处罚显失公正C.行政行为违反法定程序D.被告不履行或迟延履行法定职责【答案】B43、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业【答案】B44、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【答案】B45、下列法律责任的承担方式中,属于行政处分的是（）A.降级B.罚款C.责令停产停业D.取消投标资格【答案】A46、下列有关建造师的权利和义务，说法正确的是（）。A.建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，必须由注册建造师签章B.修改注册建造师签章的工程施工管理文件，可由企业指定同等资格条件的注册建造师修改C.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签章D.接受继续教育，努力提高执业水准是建造师的基本权利【答案】C47、某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。A.合法行为B.无权代理C.不正当竞争D.滥用代理权【答案】A48、下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是（）。A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.调解解决租赁合同纠纷的案件【答案】D49、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。A.行政复议B.行政处分C.行政赔偿D.行政许可【答案】B50、建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是()。A.在施工合同中约定仲裁条款B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议D.双方订立书面仲裁协议【答案】C51、关于建设工程质量保证金的返还，错误的是（）。A.缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定责任的，到期后，承包人可以向发包人申请返还保证金B.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实C.对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任D.发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请【答案】B52、根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场,负责监督安装、拆卸整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的人员是()。A.施工单位负责项目管理的技术负责人B.安装、拆卸单位的专业技术人员C.监理单位负责安全的工程师D.出租单位生产管理人员【答案】B53、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D.由评标委员会按废标处理【答案】A54、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。（2014）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【答案】C55、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。2017A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】B56、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.15C.10D.30【答案】B57、关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是（）。A.承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权【答案】B58、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括（）。A.编制基坑支护专项施工方案B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准D.依法实施拆除工程备案【答案】C59、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以直接减少支付工程价款C.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担D.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修【答案】D60、在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（).A.物证B.勘验笔录C.书证D.视听资料【答案】C61、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）。2017A.法律形式B.法律部门C.法律规章D.法律制度【答案】B62、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）内,依照法律规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.7日B.10日C.15日D.30日【答案】C63、关于劳动合同的履行、变更、解除的说法，正确的有（）。A.用人单位如果变更名称、法定代表人等事项，不影响劳动合同的履行B.用人单位发生合并或者分立的，新用人单位与劳动者协商一致的，签订补充协议后，延续劳动关系C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以立即解除合同D.劳动者在工作期间证明不符合录用条件的，用人单位可随时解除合同【答案】A64、根据《商标法》的规定，注册商标的有效期为（）年，自核准注册之日起计算。A.5B.10C.15D.20【答案】B65、下列关于法的效力层级，说法错误的是（）。A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决B.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决C.不同机关制定的法，新的规定与旧的规定不一致，适用新的规定D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决【答案】C66、不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是()。A.某卫星发射中心用地B.某市政府用地C.奥运会主会场用地D.商品住宅用地【答案】D67、下列不属于行政处罚的是()。A.警告B.罚款C.责令停产停业D.拘役【答案】D68、下列各项中,关于执行的申请和移送,说法不正确的是()。A.调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书,当事人必须履行。一方当事人拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行B.对于依法设立的仲裁机构的裁决,一方当事人不履行的,对方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行C.被申请人提出证据表明仲裁裁决中有违反相关法律规定的,经人民法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行D.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的,当事人可以向人民法院起诉,但不得再行仲裁解决纠纷【答案】D69、甲向乙借款10万元，1年后根据约定偿还本息12万元，甲乙之间的债属于（）。A.侵权之债B.合同之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】B70、按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币（）万元以上的，必须进行招标。A.30B.50C.80D.200【答案】D71、承包人、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同，在施工中，发包人申请延期开工，应（）。A.书面通知承包人，并顺延工期B.承包人应在48小时内予以确认C.承包人不予确认的工期不得顺延D.征得承包人同意后顺延工期【答案】A72、某建设工程未经验收，发包人却擅自使用，则该工程竣工日期为()。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【答案】C73、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（）。2017真题A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D.承包人的保修责任可以免除【答案】C74、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼,人民法院应当受理的是（）。A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】B75、下列应当编制专项施工方案的工程中不属于施工单位应当组织专家论证的工程有（）。A.深基坑B.起重吊装工程C.地下暗挖工程D.高大模板工程【答案】B76、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害险的说法，正确的是（）。A.意外伤害险属于非强制险B.保险由建设单位办理C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D.保险期限贼保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止【答案】C77、某工程投标中，施工单位提交了一份担保公司的保函作为履约保证金，则该保证合同的当事人为（）。A.招标人与施工单位B.招标人与担保公司C.施工单位与担保公司D.必须是招标人、施工单位、担保公司三方【答案】B78、合同关于履行费用的负担约定不明确的，由（）负责合同履行费用。A.履行义务一方B.接受履行的一方C.双方平均分摊D.双方按法定比例【答案】A79、《民法典》规定：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。”此项条件体现了《民法典》中的（）。A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则【答案】B80、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先赔偿权，其最迟必须在（）前行使。A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日【答案】C81、赵李孙张四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，各自找到一个单位申请注册，则()。A.赵某达到注册建造师继续教育要求，可以注册B.李某因执业活动受到刑事处罚已经执行完毕满2年，可以注册C.孙某被吊销职业证书，已满1年，可以注册D.张某在2个单位申请注册，可以注册【答案】A82、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1B.2C.12D.24【答案】A83、根据《绿色施工导册》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化【答案】C84、某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人数上限是（）人。A.100B.200C.300D.500【答案】C85、根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。（2014）A.能效标识B.节能措施C.质量保修书D.建筑节能标准【答案】B86、某建设项目，建设单位为降低工程成本，要求施工单位采用不合格建筑构配件，则施工单位正确做法是(）。A.按照建设单位要求执行B.要求设计单位出具设计变更C.向工程监理机构请示批准后方可执行D.拒绝执行【答案】D87、根据《民法典》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自()时发生效力。A.动产交付B.该约定生效C.登记备案D.动产转让合同生效【答案】B88、下列关于法的效力层次说法错误的是（）。A.国务院教育部制定的部门规章与北京市政府制定的规章之间具有同等效力B.部门规章在备案时只用向国务院备案C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由全国人大常委会提出意见D.任何情况下，法律都不能违背宪法的基本准则【答案】C89、下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（）。A.构件厂由于施工单位拖欠加工费用而留置加工构件B.运输公司由于施工单位拖欠运输费用而留置部分运输的材料C.检测单位由于施工单位拖欠检测费用而不按照约定提供检测报告D.停车处由于施工单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆【答案】C90、下列合同中,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【答案】B91、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。2017真题A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的B.仲裁庭的组成违反法定程序的C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的【答案】B92、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设计单位酌定【答案】B93、《绿色施工导则》要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于（）。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】D94、关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。A.工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算D.工程合理使用年限与《民法典》中工程合理使用期限的内涵不一致【答案】A95、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】B96、下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是（）。A.诉讼时效期间一般为2年B.诉讼时效期间一般为3年，法律另有规定的除外C.国际货物买卖合同争议，诉讼时效期间为4年D.就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，诉讼时效期间为1年【答案】A97、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我舍同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。A.9月10日B.9月15日C.9月17日D.9月18日【答案】C98、关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（）。A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》C.《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》【答案】A99、关于无资质承揽工程，下列表述中正确的是()。A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利【答案】A100、张某委托李某出售本地一处房屋，以下不构成双方委托代理关系终止情形的是：()。A.代理人李某不知道并且不应当知道被代理张三人死亡B.房屋已出售完成C.张某后悔不想出售，并取消委托代理授权D.李某病重辞去委托【答案】A多选题（共40题）1、下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有()。（2015）A.勘察、规划、设计等通用的综合标准B.施工、猃收等重要的通用的质量标准C.重要的通用的实猃和评定方法等标准D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准E.重要的通用的信息管理标准【答案】ABCD2、施工作业人员应当享有的安全生产权利有()。（2015）A.获得防护用品权B.获得保险赔偿权C.拒绝违童指挥权D.安全生产决策权E.紧急避险权【答案】ABC3、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是某专业工程的分包单位。在施工过程中，由于乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故。对于建设单位遭受损失的赔偿责任，下列说法正确的是（）。A.建设单位可以要求甲公司承担全部赔偿责任B.甲公司没有过错，全部损失应当由乙公司承担C.建设单位应当要求乙公司承担主要责任，其他损失由甲公司承担D.甲公司承担全部赔偿责任后，可以要求乙公司承担其中的主要责任E.甲公司承担全部赔偿责任后，应当按照分包合同约定的比例要求乙公司分担【答案】AD4、《建设工程质量管理条例》设定的行政处罚包括（）。A.罚款B.拘役C.行政拘留D.责令停业整顿E.吊销企业营业执照【答案】AD5、根据民用建筑节能管理规定.关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）（2013）A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的.不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的.不得出具竣工验收合格报告C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件D.施工单位进行施工时.不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E.民用建筑在改建.扩建时.设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】ABCD6、根据《劳动法》的规定，下列属于用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人后，可以解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的B.在试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的D.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的【答案】AC7、根据《民法典》规定，下列关于建设用地的使用说法正确的是()。A.建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押。法律另有规定的除外B.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权C.工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地可以协议取得D.建设用地使用期限由当事人约定E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】AB8、施工单位项目负责人的安全生产责任主要包括（）。A.组织制定安全施工措施B.消除安全事故隐患C.及时、如实上报安全事故D.编制安全生产规章制度和操作规程E.确保安全生产费用的投入【答案】ABC9、根据《仲裁法》和《民事诉讼法》的相关规定，被申请人提出证据证明裁决，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行的情形包括()。A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的B.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的C.认定事实的主要证据不足的D.适用法律确有错误的E.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的【答案】ABC10、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。2017A.开展项目安全教育培训B.对建设工程项目的安全施工负责C.确保安全生产费用的有效使用D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BC11、下列权利中属于物权中用益物权的是（）。A.村民李某的宅基地使用权B.公民张某商品房的建设用地使用权C.质押权人对质押物的使用权D.村民房某对荒山的承包经营权E.施工方由于建设需要，需经过乙厂的道路运送建筑材料。甲与乙签订合同约定，甲利用乙单位的道路运送建筑材料并向乙支付一定费用【答案】ABD12、某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。A.应以书面方式订立B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算C.利率不得低于银行同类贷款利率D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍E.除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利计算【答案】ABC13、关于总承包的分类,下列选项中正确的有()A.建筑工程的发包单位不得将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位B.总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类C.工程总承包应当按照从事工程总承包的企业与建设单位签订的合同进行D.施工总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业E.工程总承包是指发包人将全部施下任务发包给具有施下总承包资质的建筑业企业【答案】BCD14、关于仲裁裁决的说法，正确的有（）。A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委员会讨论决定B.仲裁裁决没有强制执行力C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决D.仲裁实行一裁终局，当事人不可以就已经裁决的事项再次申请仲裁E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力【答案】CD15、某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括（）。A.免责程度限于不可抗力的影响程度B.在合理期限内提供证明C.因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害D.不能履行义务方应及时通知对方E.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分【答案】ABD16、根据《工伤保险条例》,工伤职工有()的情形,停止享受工伤保险待遇。A.丧失享受待遇条件的B.离开任职单位的C.拒不接受劳动能力鉴定的D.拒绝治疗的E.工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的【答案】ACD17、某港口建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为2011年6月2日上午9点，则下列说法正确的有（）。A.开标时间为2011年6月2日上午9点至2011年6月3日上午9点之间B.开标由该市建设行政主管部门主持C.开标邀请所有投标人参加D.开标时，由投标人当众检查投标文件的密封情况E.招标人对2011年6月2日上午9点15分送达的投标文件不予受理【答案】CD18、对于人民法院案件的移送管辖，下列说法正确的是（）。A.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，不可以驳回其诉讼请求B.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，在征得当事人同意后移送有管辖权的人民法院C.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，可以退回原法院D.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院E.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖【答案】A19、关于买卖合同的说法，正确的有（）。A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间【答案】AB20、某建筑公司于2008年4月20日签订了工程承包合同，5月10日办理相关手续时经有关单位提醒可能存在误解，建筑公司未引起注意。2008年6月10日组织有关技术、法律专家研究发现因重大误解订立的合同可能给公司造成巨大损失，于是决定申请人民法院对合同予以撤销，其撤销权的行使期限截止时间的表述中，错误的是（）。A.2009年4月20日B.2009年5月10日C.2010年5月10日D.2009年6月10日E.2010年6月10日【答案】ACD21、按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其()应当报项目审批、核准部门审批、核准。A.招标文件B.招标范围C.招标方式D.招标公告E.招标组织形式【答案】BC22、下列合同中属于可变更、可撤销合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.在订立合同时显失公平的合同C.因限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同D.因欺诈、胁迫而订立的合同E.乘人之危而订立的合同【答案】ABD23、对于下列纠纷的解决，可以适用《中华人民共和国合同法》的有（）。A.某建筑公司与某银行之间的借款合同B.某建筑公司与王某之间的劳动合同C.某建筑公司与某科研机构之间的技术服务合同D.王某与其养子女之间的抚养协议E.某建筑公司与某租赁公司之间的设备租赁合同【答案】AC24、关于可用于抵押和质押的财产的说法，正确的有（）。2018真题A.不动产既可用于抵押，也可用于质押B.动产既可用于抵押，也可用于质押C.动产既可用于抵押，但不可用于质押D.不动产可用于抵押，但不可用于质押E.动产既可用于质押，但不可用于抵押【答案】BD25、仲裁协议应当具备的内容有()（2012）A.仲裁事项B.具体的仲裁请求和事实、理由C.仲裁委员会的住所地D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会【答案】AD26、根据《安全生产法》的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是()。A.遵守安全操作规程B.支付安全培训费用C.提高安全生产技能D.购买劳保用品E.报告事故隐患【答案】AC27、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。2014A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段【答案】BD2