拉运沙石料承包合同

拉运沙石料承包合同发包人:阿热勒镇托万克麦盖提村(以下简称甲方）承包人:杨路平(以下简称乙方)经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。一、承包项目:阿热勒镇托万克麦盖提村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格：工程量及造价：工程量5。1km，单价50元／米，总造价贰拾伍万伍仟元整(￥２5５００0元).四、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米,厚30—40公分）,不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期：2０14年1月15日开工至2014年2月5日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：１、甲、乙双方协商一致；２、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方：

乙方:年月日

年月日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇阿克哈尼喀村（以下简称甲方）承包人:杨路平（以下简称乙方)经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。一、承包项目:阿热勒镇阿克哈尼喀村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格：工程量及造价：工程量５.２km,单价5０元/米,总造价贰拾陆万元整（￥260０0０元）.四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽５米,厚３0-40公分),不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收.五、工期：201４年2月5日开工至20１４年2月25日竣工.六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；２、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务,经催告后１5天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方：年

月

日

乙方：年

月日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇尤喀克麦盖提村（以下简称甲方)承包人：杨路平（以下简称乙方)经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行.一、承包项目：阿热勒镇尤喀克麦盖提村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格：工程量及造价:工程量６。8km，单价5０元/米,总造价叁拾肆万元整(￥3４0000元)。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽５米,厚30—40公分）,不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期:201４年１月20日开工至2014年2月2０日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算．七、有下列情形之一,可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致;2、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后１５天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约，由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方:

乙方：年

月

日

年月日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇吐尔拜提阿热买里村热买里村(以下简称甲方)承包人：杨路平（以下简称乙方）经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行.一、承包项目:阿热勒镇吐尔拜提阿热买里村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格：工程量及造价：工程量４。1km,单价50元/米,总造价贰拾万零伍仟元整（￥２0500０元).四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米，厚3０－４0公分），不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期:2０14年1月25日开工至2014年2月2５日竣工.六、验收标准：以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后１5天内仍未履行;５、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决.本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方：

乙方:年

月日

年月日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇依尔玛村(以下简称甲方）承包人:杨路平(以下简称乙方)经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行.一、承包项目:阿热勒镇依尔玛村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格:工程量及造价：工程量5.5km，单价50元/米,总造价贰拾柒万伍仟元整(￥2７５００0元).四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米,厚３0—４０公分），不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期：２01４年2月5日开工至２01４年3月5日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一,可以解除合同:１、甲、乙双方协商一致;2、因不可抗力指使不能实现合同目的；３、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务，经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约，由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份.甲方:

乙方:年

月日

年月日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇结格吉村(以下简称甲方）承包人:阿布拉。依萨米丁（以下简称乙方）经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目:阿热勒镇结格吉村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格:工程量及造价:工程量4.４km，单价45元/米,总造价壹拾玖万捌仟元整(￥１9８000元)。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米，厚3０—40公分),不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收.五、工期:2014年４月5日开工至２0１4年5月1５日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同:１、甲、乙双方协商一致;２、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;４、一方延迟履行主要义务,经催告后1５天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼.十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方:

乙方：年

月日

年月

日拉运沙石料承包合同发包人:阿热勒镇吐尔拜提喀拉都维村(以下简称甲方)承包人：阿布拉。依萨米丁（以下简称乙方)经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行．一、承包项目:阿热勒镇吐尔拜提喀拉都维村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格:工程量及造价:工程量4。９ｋm，单价45元/米,总造价贰拾贰万零伍佰元整(￥220500元).四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米，厚30—4０公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期:201４年4月5日开工至２014年5月15日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算．七、有下列情形之一,可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约,由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决.本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份，甲、乙双方各执一份.甲方：

乙方:年月日

年 月日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇皮亚其村(以下简称甲方)承包人:阿布拉。依萨米丁（以下简称乙方）经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。一、承包项目：阿热勒镇皮亚其铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格：工程量及造价：工程量2.5km，单价45元/米,总造价壹拾壹万贰仟伍佰元整(￥１12500元）。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米，厚3０-4０公分),不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期:2０１4年4月5日开工至２0１４年５月１５日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：１、甲、乙双方协商一致;2、因不可抗力指使不能实现合同目的;３、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼.十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决.本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份，甲、乙双方各执一份.甲方：

乙方：年

月

日

年 月日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇吐尔拜提尤喀克买里村（以下简称甲方）承包人:吾加阿布拉。热合曼（以下简称乙方)经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目:阿热勒镇吐尔拜提尤喀克买里村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格：工程量及造价：工程量1。1ｋm,单价５0元/米,总造价伍万伍仟元整(￥５５0０0元).四、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽５米，厚３0－4０公分），不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期:2０１4年3月２0日开工至２014年4月10日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算.七、有下列情形之一，可以解除合同:１、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务，经催告后１５天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼．十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份．甲方：年月

日

乙方：年月

日拉运沙石料承包合同发包人:阿热勒镇夏合吐尔村(以下简称甲方)承包人:吾加阿布拉。热合曼(以下简称乙方）经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行．一、承包项目：阿热勒镇夏合吐尔村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格：工程量及造价：工程量4。2km，单价５５元/米,总造价贰拾叁万壹仟元整(￥23１0０0元）.四、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽6米,厚30－40公分）,不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收.五、工期:2014年4月10日开工至２01４年5月10日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失.九、解决合同争议的方式：本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方:

乙方:年

月

日

年 月日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇巴格其艾日克村（以下简称甲方)承包人：吾加阿布拉。热合曼（以下简称乙方)经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行.一、承包项目:阿热勒镇巴格其艾日克村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格:工程量及造价：工程量3。8km,单价5０元/米,总造价壹拾玖万元整(￥１90000元）。四、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米,厚3０—40公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收.五、工期:２01４年3月25日开工至201４年4月15日竣工.六、验收标准:以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：１、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;４、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼.十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方:

乙方：年

月

日

年 月日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇喀什博依村(以下简称甲方)承包人：吾加阿布拉。热合曼(以下简称乙方）经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。一、承包项目:阿热勒镇喀什博依村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格:工程量及造价:工程量５.4km,单价50元/米,总造价贰拾柒万元整(￥２70０00元）。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽6米,厚30—40公分)，不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期：2014年5月5日开工至20１4年6月10日竣工.六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算.七、有下列情形之一,可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲