2023年监理工程师之土木建筑目标控制真题精选附答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制真题精选附答案

单选题（共200题）1、根据FIDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无A.工期、成本和利润B.工期、成本，不能索赔利润C.成本、利润，不能索赔工期D.工期，不能索赔成本和利润【答案】B2、下列关于工程初步设计质量管理的组织的说法中，正确的是（）。A.组织对“四新”工程应用的专项技术进行论证B.组织专家对设计成果进行评审C.设计成果评审包括设计方案评审、初步设计评审等D.向政府有关部门报审有关工程设计文件【答案】C3、关于抹灰工程的说法，错误的是：()A.墙面与墙护角的抹灰砂浆材料配比相同B.水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上C.罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上D.抹灰前基层表面应洒水湿润【答案】A4、在工程质量控制的主体中，（）的质量控制包括建设全过程各阶段。A.政府部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B5、分包单位资格报审表中的审核意见应由（）签署。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】D6、在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次灌注高度，这是针对可能发生的()质量问题而采取的预控措施。A.混凝土强度不足B.斜孔、断桩C.钢筋笼上浮D.缩颈、堵管【答案】D7、做好工程施工记录、保存各种信息档案，参与处理索赔事宜，属于施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】D8、在诉讼过程中，下列哪些主体可以提出量刑意见？A.检察院B.诉讼代理人C.被害人D.辩护人【答案】B9、下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()。A.IFCCSVB.DWGIFC.SATPNGD.EXESAT【答案】B10、适用于时标网络计划中实际进度与计划进度比较的方法是（）。A.S曲线比较法B.香蕉曲线比较法C.前锋线比较法D.列表比较法【答案】C11、当调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织依次作业B.增加资源投入C.分段组织流水作业D.提高劳动效率【答案】C12、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.基准单价B.投标报价C.定额单价D.投标控制价【答案】B13、对进口材料检查验收时，若发现质量问题或不符合规定要求，则应取得()签署的商务记录，为索赔提供依据。A.供货方及采购人员B.供货方及项目经理C.供货方及监理人员D.供货方及商检人员【答案】D14、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A15、采用标号法时，网络计划的（）就是网络计划终点节点的标号值。A.计算工期B.要求工期C.计划工期D.实际工期【答案】A16、当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先()。A.确定需要采取的调整措施B.确定后续工作和总工期的限制条件C.确定进度偏差的原因D.确定可调整进度的范围【答案】D17、为了确保工程建设进度总目标的实现，监理工程师最早应在（）阶段进行施工现场条件调研和分析。A.设计任务书B.设计准备C.初步设计D.施工招标【答案】B18、在S曲线比较法中，当实际进展点落在计划S曲线左侧表示（）。A.计划进度估计错误B.实际进度比计划进度落后C.实际进度与计划进度相同D.实际进度比计划进度超前【答案】D19、分部工程质量验收应由()组织相关人员进行。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位代表D.施工项目经理【答案】A20、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（）为价值工程对象。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B21、相邻两项工作之间存在两种时距及以上的搭接关系时，应（）。A.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大值B.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大公约数C.分别计算出时间间隔，然后取其中的最小值D.计算其中最大的时间间隔【答案】C22、（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。A.工程量、施工程序B.主要工种、施工工艺C.工程部位、施工特点D.专业性质、楼层【答案】B23、（2018年真题）按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。A.调查研究和收集资料B.项目的工作编码C.编制各层进度计划D.进度计划系统的结构分析【答案】D24、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按15%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（）万元。A.60B.165C.188D.340【答案】B25、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费中，项目经理的工资应列入（）。A.其他直接费B.现场经费C.企业管理费D.人工费【答案】C26、（2021年真题）一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】A27、工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的（）。A.与环境的协调性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】C28、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，由（）审查，符合要求的，予以签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构负责人D.监理机构技术负责人【答案】A29、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备【答案】B30、（2020年真题）在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】D31、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D32、企业增资扩股属于（）筹措方式。A.新设项目法人资本金B.信贷融资C.既有项目法人资本金D.债券融资【答案】C33、甲等三人冒充警察，向实施了盗窃行为的乙谎称执行逮捕任务，将乙带到某宾馆房间，并声称如果乙的家人交付3万元取保候审保证金，就可以放乙回家。乙遂给其家人打电话告知此事，后来乙发现甲等人并非警察，但未吭声；其家人次日去公安局打听情况，发现并无此事，遂报警。下列哪一选项是正确的？A.甲等人仅成立招摇撞骗罪B.甲等人成立敲诈勒索罪与招摇撞骗罪想象竞合C.甲等人成立敲诈勒索罪未遂与招摇撞骗罪想象竞合D.甲等人成立绑架罪与招摇撞骗罪想象竞合【答案】D34、建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。A.6%B.6.12%C.6.14%D.12%【答案】C35、编制建设工程物资需求计划的关键是（）。A.确定需求量B.制定物资生产和运输计划C.制定物资招标进度计划D.制定物资采购成本计划【答案】A36、（2018年真题）关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】C37、建设项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。A.业主方B.监理方C.设计方D.施工方【答案】A38、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，施工时可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（）A.平行施工和流水施工B.依次施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和平行施工【答案】B39、由于建设工程的投资主要发生在（），在这一阶段需要投入大量的人力、物力、财力等，是工程项目建设费用消耗最多的时期，浪费投资的可能性比较大。A.投资阶段B.施工阶段C.设计阶段D.竣工阶段【答案】B40、根据《清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费【答案】A41、市场采购设备质量控制中，应协助建设单位编制设备采购方案的是（）。A.监理单位B.项目监理机构C.施工单位D.建设单位【答案】B42、（2020年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。A.20B.21C.25D.28【答案】C43、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是()A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设实验室精选实验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】B44、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是（）。A.确定短期目标B.按施工阶段确定目标C.将施工进度总目标从不同角度层层分解D.将施工进度总目标直接按计划期分解【答案】C45、施工过程中见证取样的试验室应是()。A.施工单位的试验室B.建设单位指定的试验室C.监理单位指定的试验室D.与承包单位没有隶属关系的第三方试验室【答案】D46、（2017年真题）根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以（）为准，并以完成的净值来计算的。A.实际施工工程量B.形成工程实体C.返工工程量及其损耗D.工程施工方案【答案】B47、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过()A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证【答案】B48、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（）。A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润C.综合单价不做调整D.在综合单价中只应取代原暂估单价，不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润【答案】D49、（2022年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。A.流水强度和流水段数B.流水段数和流水步距C.流水步距和流水节拍D.流水节拍和流水强度【答案】C50、某高层商业办公综合楼工程建筑面积为8760㎡。根据计算，建筑工程造价为2300元/㎡，安装工程造价为1200元/㎡，装饰装修工程造价为1000元/㎡,其中定额人工费占分部分项工程造价的15%。措施费以分部分项工程费为计费基础，其中安全文明施工费费率为1.5%，其他措施费费率合计1%。其他项目费合计800万，规费费率为8%，增值税率9%，计算招标控制价为（）。A.4732.06B.5327.76C.5765.42D.6033.41【答案】B51、对场地内建筑地段的稳定性做出岩土工程评价，并为确定建筑总平面布置、主要建筑物地基基础方案及对不良地质现象的防治工作方案进行论证，满足初步设计或扩大初步设计的要求，是（）勘察阶段的主要任务。A.可行性研究B.选址C.初步D.详细【答案】C52、发生工程质量事故后，下一步处理程序应当是（）。A.总监理工程师征得建设单位同意后，签发工程暂停令B.施工单位进行质量事故调查C.项目监理机构审查施工单位报送的质量事故调查报告D.施工单位实施处理，项目监理机构跟踪调查【答案】A53、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.编制设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制【答案】B54、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.设计依据、设计规模D.使用功能是否满足质量目标和标准【答案】A55、（）是程序文件的支持性文件，是对具体的作业活动给出的指示性文件。A.质量手册B.质量计划C.质量记录D.作业文件【答案】D56、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.设计进度计划B.施工总进度计划C.工程难易程度D.监理合同中有关工期的要求【答案】C57、根据《建筑安装工程费用组成》的规定，可以利用综合单价法计算的措施项目费，包括（）。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.已完工程及设备保护费D.脚手架工程费【答案】D58、单代号搭接网络计划中，关键线路的特点是线路上的（）。A.关键工作总时差之和最大B.工作时距之和最小C.相邻工作无混合搭接关系D.相邻工作时间间隔为零【答案】D59、工程施工过程中，对于钢筋电渣压力焊焊接接头，应进行的力学性能试验是（）。A.抗剪试验B.弯曲试验C.焊缝试验D.拉伸试验【答案】D60、计数标准型一次抽样方案为(N、n、c)，其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n中查出有d个不合格品时，若()，应判该送检批合格。A.dc+lB.d=c+lC.d≤cD.dc【答案】C61、下列建设投资支出中，应计入新增固定资产价值的是()A.土地使用权出让金B.融资费用C.专有技术转让费D.样品样机购置费【答案】B62、某产品的目标成本为5000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.16，若现实成本为1000元，则该零部件成本需要降低（）元。A.160B.200C.230D.240【答案】B63、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（）。A.对组织的要求相同B.评价方式相同C.关注点相同D.使用方法相同【答案】D64、（2022年真题）调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。A.增加工作面B.改善劳动条件C.改进施工工艺D.调整施工方法【答案】A65、下列工程范围属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（）。A.搭设高度24m的落地式钢管脚手架工程B.开挖深度3m的基坑土方开挖C.开挖深度16m的人工挖孔桩工程D.搭设高度5m的混凝土模板工程【答案】C66、（2018年真题）关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】C67、根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B68、某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第1年借款700万元，第2年借款600万元，年利率为6%。则第3年应计的借款利息为（）万元。A.0B.82.94C.85.35D.104.52【答案】B69、钢结构防火涂料检查数量按构件数抽查（），且同类构件不应少于（）件。A.10%，3B.10%，2C.9%，3D.9%，2【答案】A70、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【答案】B71、根据《建设工程工程清单计价》(GB50500-2013)，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，变更工程项目单价应由（）提出。A.承包人B.监理人C.发包人D.设计人【答案】A72、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.4C.12D.15【答案】B73、在双代号网络计划中，下列说法正确的是（）。A.两端为关键节点的工作一定是关键工作B.关键节点的最早时间与最迟时间有可能相等C.关键工作两端的节点不一定是关键节点D.由关键节点组成的线路一定是关键线路【答案】B74、影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于（）。A.业主因素B.施工技术因素C.组织管理因素D.社会环境因素【答案】B75、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.监测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故书面报告【答案】A76、某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币。国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为（）万元人民币。A.1250B.1150C.1100D.1090【答案】C77、在做地基土承载力试验时试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.3B.2C.4D.5【答案】A78、在建设工程进度控制计划体系中，根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资，以便预测各个年度的投资规模，为筹集建设资金或与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据的是（）。A.投资计划年度分配表B.工程项目进度平衡表C.年度建设资金平衡表D.年度计划项目表【答案】A79、按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在()中列支。A.建筑安装工程材料费B.建筑安装工程企业管理费C.建筑安装工程规费D.工程建设其他费用【答案】B80、（2019年真题）某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元/m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。A.已完成工作实际费用为75000元B.投资绩效指标＞1，表明项目运行超出预算投资C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资【答案】D81、工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）。A.可行性研究勘察B.决策勘察C.初步勘察D.详细勘察【答案】A82、在工程施工质量验收活动中，下列不属于电梯工程质量控制资料核查内容的是（）。A.工程定位测量、放线记录B.隐蔽工程验收记录C.施工记录D.接地、绝缘电阻试验记录【答案】A83、一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（）有关。A.收集方式B.施工场地C.资料收集人员D.时间间隔【答案】D84、在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工A.终身保修B.三十年C.五十年D.设计文件规定的年限【答案】D85、某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。A.从开始到结束B.从结束到结束C.从结束到开始D.从开始到开始【答案】C86、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟4天C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】B87、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。A.以顾客为关注焦点B.关系管理C.领导作用D.全员参与【答案】B88、（）的质量控制，是设备制造质量控制的重点。A.制造前B.制造过程C.制造后D.施工中【答案】B89、工作A的工作持续时间为5天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、4天、8天；最迟完成时间分别为19天、16天、15天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。A.2B.3C.7D.12【答案】A90、每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于（）。A.划分施工段的数目B.安全施工的要求C.单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求D.单位时间内其完成的工程量【答案】C91、（）是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。A.工期优化B.费用优化C.资源优化D.过程优化【答案】B92、某项目建筑安装工程投资为2000万元，基本预备费为60万元，设备购置费为300万元，涨价预备费为20万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的为（）万元。A.2300B.2360C.2380D.2430【答案】B93、某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。A.-30B.-20C.-10D.10【答案】B94、在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（）。A.平均数与标准偏差B.中位数与变异系数C.标准偏差与变异系数D.中位数与标准偏差【答案】C95、（2017年真题）关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差时，只影响后续工作【答案】A96、建设工程流水施工方式的特点之一是()A.单位时间内投入的劳动力较少B.专业工作队能够连续施工C.能够充分地利用工作面进行施工D.施工现场的组织管理比较简单【答案】B97、施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案，并由（）审核。A.监理工程师，建设单位B.施工单位，项目监理机构C.施工单位，建设单位D.监理工程师，项目监理机构【答案】B98、项目监理机构的组织形式和规模，应考虑的因素不包括（）。A.合同约定的服务内容B.施工企业技术水平C.技术复杂程度D.工程特点【答案】B99、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B100、（2017年真题）计算索赔费用最常用的方法是（）。A.总费用法B.实际费用法C.修正的总费用法D.单价法【答案】B101、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】D102、相邻两项工作之间存在两种时距及以上的搭接关系时，应（）。A.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大值B.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大公约数C.分别计算出时间间隔，然后取其中的最小值D.计算其中最大的时间间隔【答案】C103、在工程项目竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于()A.建筑安装工程措施费B.建筑安装直接工程费C.建设单位管理费D.建设单位生产准备费【答案】A104、生产性建设工程项目总投资包括（）。A.建设投资和建设期利息B.建设投资.建设期利息和流动资金C.静态投资和动态投资D.固定资产投资和无形资产投资【答案】B105、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（）。A.增加工作面，组织更多的施工队伍B.对所采取的技术措施给予经济补偿C.采用更先进的施工方法D.改善外部配合材料【答案】C106、建设工程质量保证金是指用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期（）。A.一般为1年，最长不超过2年B.一般为2年，最长不超过5年C.一般为2年，最长不超过10年D.设计的合理使用年限【答案】A107、流水作业是施工现场控制施工进度的一种经济效益很好的方法。相比之下在施工现场应用最普遍的流水形式是（）。A.非节奏流水B.固定节拍流水C.加快成倍节拍流水D.一般成倍节拍流水【答案】A108、某项目建设投资为2000万元（含建设期贷款利息50万元），其中项目资本金1450万元，全部流动资金为500万元；运营期年平均税前利润230万元，年平均借款利息20万元。则项目的总投资收益率为（）。A.9.2%B.10.0%C.11.5%D.12.5%【答案】B109、如果在搭接网络计划中出现EFj>（EFi+FTFi，j）的情况下，说明（）。A.工作i和工作j之间存在时间间隔LAGi，jB.工作i和工作j之间不存在时间间隔LAGi，jC.相邻两项工作之间不存在搭接关系D.相邻两项工作之间存在两种时距【答案】A110、在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明（）。A.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差B.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差C.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，且不影响总工期D.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期【答案】A111、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是()A.编制物资供应计划B.办理进出口许可证等有关事宜C.决定物资供应分包方式D.安排物资订货【答案】A112、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。A.质量计划B.质量文件C.质量信息D.质量手册【答案】B113、每批钢绞线应由同一钢号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）A.20tB.30tC.50tD.60t【答案】D114、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。A.限期撤出施工现场B.重新试验检测，合格后方可使用C.就地销毁D.降低标准使用【答案】A115、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是（）。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】A116、徐某是前进村的村委会主任，省政府在该村征用农民土地建设高速公路，在协助县政府进行征地补偿款发放过程中，徐某私下里利用其直接领取补偿款再发放给农民的便利条件，侵占土地补偿款13万元，后案发。该县检察院以贪污罪对其立案侦查并移送起诉，开庭审理中，徐某的辩护律师辩称，徐某是村民自治组织的人员，不属于国家工作人员，不应当构成贪污罪。法院根据全国人大常委会《关于第九十三条第二款的解释》中“村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事土地征收、征用补偿费用的管理，以国家工作人员论”的规定，判处徐某有期徒刑十年零六个月。对该案件分析，不正确的是：A.从解释方法上看，全国人大常委会的解释属于扩大解释，从解释主体上看，属于立法解释B.证明徐某是否为国家工作人员的过程属于内部证成，这是确定法律推理的大前提C.法院适用法律的目标是获得合理的法律决定，判决的正当性优先于判决的可预测性，判决的过程是严格的形式推理，不受人的价值观影响D.在本案判决中存在两个推理过程，即将徐某与国家工作人员对比得出其为国家工作人员的类比推理，和适用刑法规定判处徐某刑罚的演绎推理【答案】B117、通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是（）。A.增加网络计划中的关键线路B.不改变工作之间的先后顺序关系C.增加工作之间的时间间隔D.不改变网络计划中的非关键线路【答案】B118、关于物资需求计划的说法，正确的是（）。A.编制依据：概算文件、项目总进度计划B.组成内容：一次性需求计划和各计划期需求计划C.主要内容：确定材料的合理储备D.编制单位：各施工承包单位【答案】B119、监理工程师进行隐蔽工程质量验收的前提是()，并对施工单位的《_______报验申请表》及相关资料进行审查。A.施工单位已经自检B.施工分包单位已经自检并合格C.施工单位已经自检并合格D.施工单位与施工分包单位已经共同检验【答案】C120、项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】B121、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线C.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点【答案】A122、在施工方案的审查中，对施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全的审查，属于（）。A.程序性审查B.内容性审查C.内部性审查D.外部性审查【答案】A123、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（）。A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证【答案】B124、根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。A.过程方法B.持续改进C.过程评价D.管理的系统方法【答案】D125、工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的是（）。A.无证设计B.转包、挂靠C.边设计、边施工D.擅自修改设计【答案】C126、计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法，正确的是（）。A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等C.关键节点连成的线路一定是关键线路D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等【答案】B127、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.现场监理员D.施工单位质量负责人【答案】A128、建筑出入口应根据场地条件、建筑使用功能、交通组织以及安全疏散等要求进行设置，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】B129、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应（）。A.首先确定短期目标，然后再逐步明确总目标B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标C.将施工进度总目标直接按计划期分解D.将施工进度总目标从不同角度层层分解【答案】D130、（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B131、考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为（）。A.独立工程B.单元工程C.分项工程D.分部工程【答案】D132、网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外表示的意思是（）。A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响B.对后续工期和总工期都产生影响C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响D.对后续工期和总工期都无影响【答案】B133、设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得（）批准。A.安装单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】B134、（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A135、某工程发生质量事故，造成45人重伤，此次质量事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C136、工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。A.组织关键工作流水作业B.组织关键工作平行作业C.压缩关键工作的持续时间D.压缩非关键工作的持续时间【答案】C137、关于赢得值法，说法正确的是（）。A.已完工作预算投资＝已完工作量×预算单价B.计划工作预算投资指的是根据进度计划，在某一时间应当完成的工作实际花费的资金总额C.投资偏差为负值，表示项目运行节支D.投资绩效指标＜1，表示投资节约【答案】A138、新材料不符合强制性标准规定，应当由（）提请建设单位组织专题技术论证。A.建设行政主管部门B.拟采用单位C.监理单位D.设计单位【答案】B139、负责组织城市轨道交通建设工程竣工验收的是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督检查机构【答案】A140、对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的()。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施【答案】C141、下列关于预制构件尺寸偏差的检查数量的要求，正确的是？()A.同一类型的构件，不超过50件为一批B.同一类型的构件，不超过100件为一批C.每批应检查构件数量的6%，且不应少于3件D.每批应检查构件数量的10%，且不应少于3件【答案】B142、用于工程的进口设备进场后，应由（）组织相关单位进行联合检查验收。A.建设单位B.项目监理机构C.施工单位D.设备供应单位【答案】B143、工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量C.能够及时检验工序活动效果的质量D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析【答案】A144、采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。A.起点节点B.中间节点C.重点节点D.终点节点【答案】A145、在设备制造的质量控制内容中，下列（）不属于设备制造过程中的质量控制。A.加工作业条件的控制B.工序产品的检查与控制C.审查设备制造的工艺方案D.不合格零件的处置【答案】C146、根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期.费用索赔等事宜B.处理施工单位提出的工程变更费用C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实【答案】B147、静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用和（）。A.预备费B.基本预备费C.涨价预备费D.建设期利息【答案】B148、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、8天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个和20天B.9个和24天C.8个和24天D.7个和20天【答案】B149、变异系数又称离散系数，是用标准差除以（）得到的相对数，它表示数据的相对离散波动程度。A.算数平均数B.样本最小值C.极差D.中位数【答案】A150、项目监理机构发现施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的，正确的处理方式是()。A.专业监理工程师签发工程暂停令B.总监理工程师签发工程暂停令C.总监理工程师代表签发监理通知单D.监理员签发监理通知单【答案】B151、根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】B152、某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为（）元。A.130.67B.133.33C.1306.67D.1333.33【答案】A153、建筑工程管理CM的基本指导思想是（）。A.动态控制设计进度B.调节计划进度与实际进度的改变C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益D.加强与业主、监理单位、科研单位与承包商的协作与配合【答案】C154、下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的内容和程序表述不正确的是（）。A.各验收小组实地查验工程质量，复查单位工程验收遗留问题的整改情况B.验收组对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量等方面进行评价，审查对试运行有影响的相关专项验收情况C.城市轨道交通建设工程自竣工验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月D.审查系统设备联合调试情况，签署项目工程验收意见【答案】C155、在质量事故发生后，（）应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。A.施工单位B.项目监理机构C.事故调查组D.事故单位【答案】B156、2022年3月实际完成的某土方工程，按2021年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（）万元。A.20B.40C.80D.100【答案】C157、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（）的管理职能。A.建设单位B.工程监理单位C.政府D.施工单位【答案】C158、某工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为()A.1B.2C.3D.5【答案】B159、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A160、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。A.返工处理B.不做处理C.试验检测D.限制使用【答案】B161、（2022年真题）某具有常规现金流量的项目，折现率为9%时，项目财务净现值为120万元；折现率为11%A.IRR>10%，NPV＜0，项目不可行B.IRR>10%，NPV≥0，项目可行C.IRR＜10%，NPV＜0，项目不可行D.IRR＜10%，NPV≥0，项目可行【答案】C162、（）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，建设单位B.专业监理工程师，总监理工程师C.专业监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，施工总承包单位【答案】A163、关于工程网络计划的说法，正确的是()A.关键线路上的工作均为关键工作B.关键线路上工作的总时差均为零C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移【答案】A164、在搭接网络计划中，终点节点一般都表示（）。A.实际工作B.虚拟工作C.计划工期D.实际工期【答案】B165、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。A.完全随机抽样B.分层抽样C.机械随机抽样D.多阶段抽样【答案】A166、监理工程师在项目质量控制中，要以（）为核心。A.质量控制B.质量控制点C.质量第一D.人【答案】D167、向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节是对（）进行评审。A.采购方案B.质量合格标准C.工艺方案合理性D.合格供货厂商【答案】D168、ISO9000与“卓越绩效”模式都是建立在全面质量管理的理论基础上，并且都采用（）基本原理。A.EPCA循环B.TOT循环C.BCF循环D.PDCA循环【答案】D169、按承包能力，施工承包企业可划分为总承包、专业承包、劳务分包三个序列，其中专业承包资质按类别又分为()A.特级、一级、二级、三级B.一级、二级C.甲级、乙级、丙级D.一级、二级、三级【答案】D170、在工程勘察实施过程中应设置报验点，必要时监理工程师对其进行()A.旁站监理B.现场巡视C.监督指导D.平行检测【答案】A171、关于设备采购质量控制的说法，正确的是（）。A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制【答案】B172、某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨（已扣除销售税金及附加、增值税），正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()A.29.41%B.33.33%C.50.00%D.62.50%【答案】D173、某项目的财务净现值前5年为200万元，第6年为30万元，ic=10%，则前6年的财务净现值为（）万元。A.207B.217C.240D.261【答案】B174、对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（）组织实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师或专业监理工程师【答案】B175、根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有严重影响工程质量时,责令停业整顿D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】B176、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】B177、分项工程质量验收时，（）对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审表、报验表及质量验收记录。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位【答案】B178、某工程的A分项工程施工至6月底，经统计分析得到，计划工程量为300立方米，计划单价为200元/立方米；实际工程量为350立方米，实际单价为190元/立方米。则分项工程A的投资偏差是（）。A.节支3500元B.超支3500元C.节支10000元D.超支10000元【答案】A179、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构A.216.0B.219.0C.219.3D.220.0【答案】C180、在费用优化时，如果被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于工程间接费用率时，（）。A.应压缩关键工作的持续时间B.应压缩非关键工作的持续时间C.停止缩短关键工作的持续时间D.停止缩短非关键工作的持续时间【答案】A181、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C182、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：(1)在建工程损失10万元；(2)承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；(3)施工机具损坏损失1万元；(4)工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请,共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，项目监理机构应批准的索赔金额为()万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【答案】B183、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是()。A.工程合格程度B.安全达标程度C.工程返修程度D.顾客满意程度【答案】D184、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的()A.总时距B.持续时间C.间歇时间D.总时差【答案】D185、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，分部分项工程量清单中门窗工程的计量单位是（）。A.m3/根B.个/mC.樘/mD.m/根【答案】C186、认证机构对获准认证的供方质量管理体系实施监督管理，认证有效期为()年。A.2B.3C.4D.5【答案】B187、在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先（）。A.确定可调整进度的范围B.确定可利用的资源数量C.分析所采取措施的成本D.分析比较各种措施的优劣【答案】A188、关于工程实体质量控制，下列说法不正确的是（）。A.预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内B.现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mmC.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中D.可以把模板、预制构件等集中堆放在楼层上【答案】D189、混凝土工程中，下列构件施工时不需要采用底部模板的是（）。A.雨棚B.升板结构的楼板C.框架梁D.钢混结构叠合楼板【答案】D190、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由（）签认后报建设单位。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.专业工程师D.施工单位技术负责人【答案】B191、在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。A.施工单位B.建设单位C.质量监督机构D.设计单位【答案】B192、评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.适用功能是否满足质量目标和标准【答案】A193、关于工程项目质量控制系统的说法，正确的是（）。A.是监理单位建立的质量控制工作体系B.是一个一次性的质量控制工作体系C.需进行第三方认证D.是监理单位质量管理体系的子系统【答案】B194、建设工程组织流水施工的特点是（）。A.没有充分利用工作面进行施工B.各工作队实现了连续施工C.单位时间内投入的资源量较少D.施工现场的组织管理比较复杂【答案】B195、在工程施工质量控制中，满足施工条件后，（）应负责签发工程开工令。A.施工单位技术负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位负责人【答案】C196、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写《勘察方案》C.参与建设工程质量事故分析D.编写《勘察细则》【答案】A197、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C198、将彩色石子直接抛到砂浆层，并使它们黏结在一起的施工方法是（）。A.水刷石B.斩假石C.干粘石D.弹涂【答案】C199、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（），并协助承包单位修改。A.向承包单位提出书面修改意见B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A200、关于检察院审查起诉后的处理方式，下列哪一说法是错误的？A.故意伤害案，经过鉴定属于轻微伤，检察院应当作出不起诉决定B.行贿案，查明本案没有行贿事实存在，检察院应当作出不起诉决定C.故意杀人案，经二次退回补充侦查,检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,应当作出不起诉决定D.紧急避险过当案，检察院可以作出不起诉决定【答案】B多选题（共100题）1、在施工阶段，监理工程师应进行计量的项目有（）。A.工程量清单中的全部项目B.各种原因造成返工的全部项目C.合同文件中规定的项目D.超出合同工程范围施工的项目E.工程变更项目【答案】AC2、下列选项中，编制施工总进度计划的工作内容包括（）。A.确定施工场地范围B.计算工程量C.确定各单位工程的施工期限D.计算劳动量和机械台班数E.编制正式施工总进度计划【答案】BC3、建筑安装工程税金包括国家税法规定应计入建筑安装工程造价的()。A.增值税B.所得税C.营业税D.城市维护建设税E.教育费附加【答案】CD4、在工程开始前，施工单位必须做好施工准备工作，专业监理工程师重点审查施工单位的内容包括（）。A.施工组织设计是否已由总监理工程师签认B.是否建立相应的现场质量管理体系C.管理及施工人员是否已到位D.主要施工机械是否已具备使用条件E.施工质量验收体系是否落实【答案】ABCD5、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的专门技术法规性文件包括()A.建筑工程施工质量验收统一标准B.施工材料及其制品质量的技术标准C.质量管理体系标准D.控制施工作业活动质量的技术规范E.有关的新技术、新材料的质量标准【答案】ABD6、下列关于关键线路的说法中，正确的是（）。A.双代号网络计划中，持续时间最长的线路为关键线路B.单代号网络计划中，没有虚工作的线路为关键线路C.双代号时标网络计划中，没有波形线的线路为关键线路D.单代号搭接网络计划中，时间间隔始终为0的线路为关键线路E.单代号搭接网络计划中，工作持续时间之和最长的线路为关键线路【答案】ACD7、进度计划表也是建设工程进度计划的一种表达方式，包括（）。A.时间形象进度计划表B.计算进度计划表C.工作日形象进度计划表D.日历进度计划表E.时间进度计划表【答案】CD8、项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有（）。A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认C.施工单位的管理及施工人员是否已到位D.施工机械是否已具备使用条件E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立【答案】BCD9、（2021年真题）项目监理机构对施工组织设计的审查内容有（）。A.施工总平面布置B.施工进度安排C.施工方案D.生产安全事故应急预案E.分包单位的类似工程业绩【答案】AB10、关于公务员的处罚，下列选项哪些说法是正确的？A.钱某曾受过刑事处罚，后在公务员招考中表现突出被录用为公务员，在试用期表现优异，机关决定提前5个月结束试用期B.县公安局副局长收到撤职处分，应当同时降低级别和工资待遇C.市司法局办公室科员吴某受警告处分，处分期间因表现优秀可以晋升工资档次和级别D.解除降级、撤职处分的，不视为恢复公务员的原级别、原职务【答案】BD11、物资供应的总目标就是按照物资需求（）提供给使用部门。A.适时B.适地C.按质D.按量E.分阶段【答案】ABCD12、刑事诉讼法具有保障刑法正确适用的工具价值，也有自己独立的价值。下列哪一选项体现了刑事诉讼法的独立价值？A.刑事诉讼法针对不同案件或不同情况设计不同的具有针对性的程序，使得案件处理简繁有别，保证处理案件的效率B.刑事诉讼法规定了收集证据的方法和运用证据的规则，既为获取证据、明确案件事实提供了手段，也为收集证据、运用证据提供了程序规范C.刑事诉讼法具有弥补刑事实体法不足并“创制”刑事实体法的功能D.刑事诉讼法关于程序系统的设计，可以在相当程度上避免、减少案件实体上的误差【答案】C13、由多个部件组成的产品，应优先选择（）的部件作为价值工程的分析对象。A.造价低B.数量多C.体积小D.加工工序多E.废品率高【答案】BD14、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的（）。A.施工操作依据B.保证工程质量所必需的管理制度C.过程控制D.检查情况E.质量特性指标【答案】ABD15、与BOT融资方式相比，TOT的特点包括（）。A.是为筹建中的项目融资B.只涉及经营权的转让C.从东道国角度看，TOT缓解了中央和地方财政压力D.可规避建设中超支风险E.需要较为复杂的信用保证结构【答案】BCD16、监理单位接受委托审查设计单位的设计成果后，向建设单位提交的评估报告包括的内容有（）。A.设计深度与设计标准的符合情况B.设计任务书的完成情况C.有关部门审查意见的落实情况D.设计工作概况E.主要设计人员的水平和业绩【答案】ABCD17、关于投标报价编制的说法，正确的有（）。A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价C.投标人的投标报价不得低于其工程成本D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标E.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格【答案】AC18、关于投资回收期的说法，正确的有()。A.静态投资回收期就是方案累计现值等于零时的时间(年份)B.静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间C.静态投资回收期可以从项目投产年开始算起，但应予以注明D.静态投资回收期可以从项目建设年开始算起，但应予以注明E.动态投资回收期一般比静态投资回收期短【答案】BCD19、资源优化的前提条件有（）。A.优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B.优化工程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间C.网络计划中各项工作单位时间所需资源数量为变数D.工作必须保持连续性，不能中断工作E.着重分析超过资源限量的时段【答案】AB20、王某涉嫌故意伤害李某，该案在北京市朝阳区法院审理。下列关于本案回避的说法正确的是A.本案的书记员向某，是被告人王某的小舅子，被害人李某可以申请向某回避B.本案的辩护人马某，是被告人王某的妻子，被害人的诉讼代理人有权申请马某回避C.本案的审委会成员朱某，曾经接受过王某的宴请，李某的妻子可以申请朱某回避D.本案朝阳区法院一审判决王某有期徒刑三年，王某不服提出上诉，二审法院发回重审，重审后再次上诉，二审法院原合议庭应当回避【答案】A21、在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括（）。A.进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求B.施工总进度计划中的项目是否有遗漏C.是否有进度控制人员的职责分工D.分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求。E.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求【答案】ABD22、项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将（）作为旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。A.影响工程主体结构安全的部位B.完工后无法检测其质量的部位C.返工会造成较大损失的部位D.施工工序复杂的部位E.采用新工艺、新方法的施工部位【答案】ABC23、工程竣工验收备案表一式二份，分别由（）保存。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构E.备案机关【答案】B24、ISO质量管理体系的特征包括（）。A.符合性B.持续受控C.全面有效性D.系统性E.静态性【答案】ABCD25、工程量清单可以由（）编制。A.具有编制能力的招标人B.具有相应资质的工程造价咨询人C.具有编制能力的投标人D.招投标管理部门认可的代理机构E.造价管理部门【答案】AB26、《卓越绩效评价准则》的评价内容包括领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理、测量、分析与改进、经营结果。其中资源包括（）。A.人力资源B.财务资源C.基础设施D.社会资源E.信息资源【答案】ABC27、根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（）的文件。A.质量记录控制B.不合格品控制C.纠正措施控制D.内部审核控制E.人力资源控制【答案】ABCD28、以下哪组字母代表聚苯乙烯？（）A.PSB.PEC.PVCD.PF【答案】A29、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包括（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD30、关于全国人大代表和省、自治区人大代表的名额，下列哪一说法是错误的？A.我国选举权的平等原则既着重于机会平等，也重视实质平等B.我国选举法自颁布以来进行了五次修改，每一次都依据当时城乡人口变化情况对城乡代表名额的分配比例进行了调整C.2010年选举法修订，实现城乡按相同人口比例选举人大代表D.我国选举法的修改反映了城镇化发展的客观趋势【答案】B31、根据FIDIC合同条件，下列哪些费用承包商可索赔（）。A.异常恶劣气候导致的机械窝工费B.非承包商责任工效降低增加的机械使用费C.由于完成额外工作增加的机械使用费D.由于监理工程师原因导致的机械窝工费E.施工组织设计不合理导致的机械窝工费【答案】BCD32、下列属于工程监理单位质量管理体系建立和实施过程中质量体系运行与改进的有（）。A.纠正措施B.内部审核C.调整方案D.纠正措施E.管理评审【答案】AB33、监理工程师审核物资供应计划的内容有（）。A.物资生产工人是否足额配置B.物资库存量安排是否经济合理C.物资采购时间安排是否经济合理D.物资供应计划与施工进度计划的匹配性E.物资供应紧张使施工进度拖后的可能性【答案】BC34、下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有（）。A.材料供货合同B.出厂合格证C.质量检验报告D.质量验收标准E.性能检测报告【答案】BC35、为了有效地控制建设工程投资，从技术上采取措施包括（）。A.重视设计多方案选择B.严格审查监督初步设计C.明确投资控制者及其任务D.深入技术领域研究节约投资的可能性E.明确管理职能分工【答案】ABD36、工程施工过程中，检验批现场验收检查的原始记录应由（）共同**。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位项目专业质量检查员D.专业监理工程师E.施工单位专业工长【答案】CD37、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，属于检验批质量验收合格条件的有（）。A.主控项目的质量经抽样检验合格B.一般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的质量验收记录D.具有完整的施工操作依据E.观感质量应符合要求【答案】BCD38、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有()A.适用性B.安全性C.可靠性D.经济性E.耐久性【答案】AC39、监理单位的工程项目质量控制系统构成应包括（）。A.组织机构B.工作制度C.监理程序D.监理方法E.资格认证【答案】ABCD40、以下属于流水施工作业中工艺参数的有（）。A.施工过程B.工作面C.流水节拍D.流水强度E.施工段【答案】AD41、计算国产非标准设备原价，常用的计算方法有（）。A.成本计算估价法B.系列设备插入估价法C.分部组合估价法D.定额估价法E.系数估算法【答案】ABCD42、项目监理机构在相关服务阶段投资控制的主要工作有（）。A.PPP项目物有所值与财政承受能力论证B.处理费用索赔C.审核设计单位提交的设计费用支付申请表D.投资估算编制E.对完成工程量进行偏差分析【答案】ACD43、建筑工程施工质量验收层次中的分项工程包括（）。A.钢筋工程B.模板工程C.现浇结构工程D.通风与空调E.地基与基础工程【答案】ABC44、下列哪种类型的门不能作为供残疾人使用的门？（）A.自动门B.旋转门C.推拉门D.平开门【答案】B45、（2021年真题）总监理工程师组织主体结构分部工程验收时，应参加验收的人员有（）。A.设计单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.施工单位技术质量部门负责人D.施工单位项目负责人E.建设单位项目负责人【答案】ACD46、下列费用中，属于取得国有土地使用费的有()A.土地管理费B.土地使用权出让金C.城市建设配套费D.拆迁补偿与临时安置补助费E.土地补偿费【答案】BCD47、工程施工过程中，检验批现场验收检查的原始记录应由（）共同**。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位专业质量检查员D.专业监理工程师E.施工单位专业工长【答案】CD48、项目监理机构在投资控制中的主要工作有（）。A.协助设计单位编制概算B.进行工程计量与付款签证C.对已完工程量进行偏差分析D.审查竣工结算款E.审查费用索赔报审表【答案】BCD49、经济费用和效益分析常用指标有（）。A.经济净现值B.经济净年值C.经济内部收益率D.经济投资收益率E.经济效益费用比【答案】AC50、下列关于质量事故等级的表述中，正确的有（）。A.某事故造成了150人重伤，属于重大事故B.某事故造成了45人重伤，属于较大事故C.某事故造成了5人重伤，属于一般事故D.某事故造成了20人死亡，属于较大事故E.某事故造成了5人死亡，属于较大事故【答案】BC51、下列费用中,属于与项目建设有关的工程建设其他费用的有（）。A.进口设备检验鉴定费B.施工单位临时设施费C.建设单位临时设施费D.勘察设计费E.进口设备银行手续费【答案】ACD52、某公司拟从国外进口一套机电设备，重量为1000t，离岸价为500万美元。国际运费标准为350美元/t，海上运输保险费率为0.25%，我国银行手续费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税率为13%，美元的银行外汇牌价为1美元＝6.4元人民币。则下列有关该套机电设备的表述，正确的有（）。A.到岸价CIF为3432.58万元B.国外运输保险费为8.56万元C.进口关税为686.52万元D.增值税为583.54万元E.设备抵岸价为4722.07万元【答案】AC53、检验批质量