监理工程师之交通工程目标控制押题模拟A卷含答案

监理工程师之交通工程目标控制押题模拟A卷含答案

单选题（共100题）1、下列符合承压板法地基土载荷试验要点的是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度的2倍B.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过30mm。C.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过20mm。D.加荷分级不应少于7级【答案】C2、关于先张法预应力钢筋张拉施工的说法，错误的是（）。A.多根钢筋张拉时，其初应力要保持一致B.张拉程序一般为：0→初应力→1.05σcon（持荷）→0.9σcon→σcon（锚固）C.张拉力方向与预应力钢材在一条直线上D.同一构件内断筋数量不得超过1％【答案】D3、面层水泥混凝土使用的机制砂细度模数宜在（）。A.2.0～3.1B.2.3～3.7C.2.0～3.7D.2.3～3.1【答案】D4、某企业发行普通股正常市价为20元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1元，筹资费用率为股票市价的12%。则新发行普通股的资金成本率为（）。A.11.36%B.13.33%C.15.56%D.15.68%【答案】D5、下列属于水泥进场时需进行的检查是（）。A.产品合格证B.出厂检验报告C.进场复验报告D.散装仓号【答案】D6、调值公式计算时固定要素比重为0.5，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】B7、沥青贯入式路面中深贯入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D8、砂石场、轧石场距离学校、医院、疗养院、城乡居民区和有特殊要求的地区不宜小于（）m，同时避免对环境敏感点的粉尘和噪声影响。A.100B.200C.300D.400【答案】C9、湿黏土路堤施工中，湿黏土填料宜采用石灰进行改良，石灰宜采用消石灰或磨细生石灰粉。石灰粒径应不大于（）mm，质量宜符合三级及三级以上标准。A.15B.20C.25D.30【答案】B10、关于填隙碎石基层施工的说法错误的是（）。A.填隙碎石的施工工艺中，撒布填隙料应在初压之前进行B.粗碎石可以用强度合格的各种岩石轧制而成C.粗碎石可以用稳定的矿渣轧制而成D.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5－2.0倍【答案】A11、路面结构层次中，（）主要承受由面层传来的车辆荷载的垂直力。并扩散到下面的功能层和土基中去。A.面层B.基层C.垫层D.联结层【答案】B12、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016），公路工程监理应实行（）。A.项目经理负责制B.监理机构负责制C.总监理工程师负责制D.监理工程师负责制【答案】C13、沥青和水泥应以（）为单位计量。A.千克B.袋C.立方米D.平方米【答案】A14、在特殊干旱地区的高速公路路床压实度标准最低可能为（）。A.96%B.95%C.94%D.93%【答案】D15、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个，22dB.7个，24dC.8个，22dD.9个，24d【答案】D16、（）还应做好风险控制工作，进行风险辨识和评估并据此编写专项施工方案，编写应急预案、储备应急物资、开展应急演练等。A.施工单位B.发包人C.监理单位D.设计单位【答案】A17、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（）。A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】B18、下列情况下，需要监理工程师签发停工令的是（）。A.存在安全事故隐患的B.工程质量缺陷、质量不合格的工程C.工程违反有关环保法律法规、未按合同要求落实环保措施，情况严重的D.危险性较大工程未按专项施工方案实施【答案】C19、物理、化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B20、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.组织因素C.流程因素D.职责安排因素【答案】A21、关于招标控制价的说法错误的是（）。A.招标人可以设标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国有资金投资的工程建设项目应编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法【答案】B22、隧道爆破应采用（）。A.预裂爆破B.光面爆破C.微差爆破D.定向爆破【答案】B23、河道防护工程中，导流设施不包括（）。A.护岸墙B.顺坝C.调水坝D.围堰【答案】D24、在施工过程中，路面基层材料品质或规格发生变化、结合料品种发生变化时，应（）。A.按照原配合比设计B.根据经验进行调整C.重新进行材料组成设计D.仅对变化部分进行调整【答案】C25、关于路面基层（底基层）试验路段的说法，不正确的是（）。A.基层和底基层正式施工前，均应铺筑试验段B.试验段应设置在生产路段上，长度宜为200－300mC.试验段开工前，提交完整的目标配合比报告和生产配合比报告D.对非整体性材料结构层，试验段铺筑完成后应及时进行承载板试验，按车道每100m一点【答案】D26、（）在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程转化为质量的实际值。A.计划B.实施C.检查D.处理【答案】B27、新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育公司级、项目部级不少于（）学时，班组级不少于（）学时。A.8、10B.10、15C.15、20D.20、30【答案】C28、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A29、关于沥青路面材料的选择，下列说法错误的是（）。A.道路石油沥青适用于各类沥青面层B.粗集料可以采用碎石、破碎砾石和矿渣等C.细集料可以采用天然砂、人工砂或石屑D.沥青混合料中的矿粉可以采用一些亲水性石料经磨细得到。【答案】D30、按混凝土路面接缝的用途可将其分为（）。A.纵缝、横缝、施工缝B.胀缝、横缝、缩缝C.胀缝、缩缝、施工缝D.纵缝、胀缝、施工缝【答案】C31、下列事故报告中，属于漏报的是（）。A.快报表报送超过规定时限B.快报表和月报表因过失未填写报送有关重要项目的C.故意不属实上报有关重要内容，经查证属实的D.故意隐瞒已发生的事故，经查证属实的【答案】B32、（）编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A33、公路工程施工阶段监理时间范围是（）。A.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日B.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程交工验收之日D.合同工程开工之日至工程竣工验收之日【答案】B34、某公路山岭隧道穿越的岩层主要是极硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构，该围岩的初步分级应该是（）级。A.ⅡB.ⅢC.ⅣD.V【答案】A35、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C36、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（），夜间为（）。A.80dB（A），55dB（A）B.70dB（A），60dB（A）C.75dB（A），55dB（A）D.60dB（A），50dB（A）【答案】C37、分包工程开工前，安全监理人员应审查施工单位报送的“三类人员”的资格不包括（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.特殊工种作业人员【答案】D38、价值工程数学表达式V=F/C中的成本C是指产品的（）。A.生产成本B.维护成本C.使用成本D.寿命周期成本【答案】D39、下列不属于特种作业人员的是（）。A.建筑电工B.建筑架子工C.建筑起重机械司机D.抹灰工【答案】D40、按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备;2亿元以上的不少于（），且按专业配备。A.3名B.2名C.4名D.5名【答案】D41、某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。A.40B.43C.45D.48【答案】B42、监理工程师进度控制中，工作任务涉及的循环阶段包括（）。A.计划—处理—实施—检查B.计划—实施—检查—处理C.检查—计划—处理—实施D.实施—计划—检查—处理【答案】B43、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用的天然砂质量标准不应低于（）要求。A.I级B.II级C.III级D.IV级【答案】B44、建设单位应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调研审核，（）对施工、监理合同段进行（）平安工地建设考核评价。A.每一年，一次B.每一年，二次C.每半年，一次D.每半年，二次【答案】C45、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的内容，说法错误的是（）。A.勘察、设计单位在其资质等级许可的范围内承揽工程，并不得转包或者违法分包所承揽的工程B.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程最长使用年限【答案】D46、关于路面透层施工技术要求的说法，错误的是（）。A.气温低于10℃或大风、即将降雨时不得喷洒透层油B.透层油洒布后应自由流淌，应渗入基层一定深度，并在表面形成油膜C.应按设计喷油量一次均匀洒布，当有漏洒时，应人工补洒D.当用乳化沥青做透层时，洒布后应待其充分渗透，且水分蒸发后方可铺筑沥青面层，其时间间隔不宜少于24h【答案】B47、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。A.原告举证B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证C.适用举证责任倒置D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任【答案】B48、建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工总承包单位等共同为质量服务体现了（）。A.全方位质量管理B.全面质量管理C.全过程质量管理D.全员参与质量管理【答案】B49、软土地区路基施工中，厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.0【答案】B50、私营主动融资模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】B51、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（）个月（快硬硅酸盐水泥超过（）个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。A.3，2B.3，1C.5，3D.5，2【答案】B52、价值工程的工作程序不包括（）A.准备，分析B.创新C.实施与评价D.反馈【答案】D53、施工前应由（）对控制性桩点进行现场交桩，并应在复测原控制网的基础上，根据施工需要适当加密、优化，建立施工测量控制网。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】C54、对于沥青路面施工阶段质量控制，热拌沥青混合料面层混合料的压实，（）应采用钢轮压路机或振动压路机（静压）。A.初压B.复压C.终压D.以上均是【答案】A55、横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（）时才设置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A56、（）的功能是改善土基的湿度和温度状况，以保证面层及基层的强度、刚度和稳定性不受土基水文状况变化所造成的不良影响。A.面层B.基层C.联结层D.功能层【答案】D57、费用索赔月报表是（）共同使用的一个工程款支付流程表。A.建设单位和施工单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和监理单位D.建设单位和设计单位【答案】C58、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（），套帽内活动空隙的长度宜为（）。A.50mm，30mmB.50mm，50mmC.100mm，50mmD.100mm，30mm【答案】D59、明洞施工方法中，（）适用于浅埋地段，或地质条件较好、开挖后边坡能够稳定的地段。A.拱墙整体灌注法B.先墙后拱法C.先拱后墙法D.墙拱交替法【答案】A60、公路工程质量检验评定中分项工程，机电工程质量检验关键项目的合格率不低于（）。A.80%B.85%C.90%D.100%【答案】D61、路堑施工时，其路基地面排水设施有边沟、截水沟、排水沟、急流槽、跌水等，一般应先施工的排水设施是（）。A.边沟B.截水沟C.排水沟D.跌水与急流槽【答案】B62、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.净现值大于0，方案可行D.净年值大于0，方案可行【答案】B63、分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。A.90%B.93%C.95%D.98%【答案】C64、下列进度控制的措施中，不属于技术措施的是（）。A.审查承包人的施工技术方案B.编制进度控制工作细则C.严格控制合同变更D.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段【答案】C65、（）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】C66、梁式桥拓宽改建拼接施工前，（）应督促和审查施工单位做好准备工作。A.建设单位B.监理工程师C.施工单位项目经理D.施工单位技术负责人【答案】B67、（）可分为悬吊模架法、活动支架法。A.移动模架施工法B.逐跨顶推施工法C.平衡悬臂施工法D.预制装配式施工法【答案】A68、变更工程单价确定的原则不包括哪些（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价D.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由施工单位按照规定程序商定或确定变更工作的单价【答案】D69、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C70、监理单位应落实培训主体责任，按规定严格实行（）的培训考核制度。A.提升质量、保障安全B.以人为本、精益求精C.上岗必考、合格方用D.精益求精、全心投入【答案】C71、下列监理工作方式中，不属于主动控制的是（）。A.编制监理计划B.旁站监理C.监理指令单D.工程计量【答案】C72、高速公路、一级公路的路面必须具备的功能不包括（）。A.全天候地、稳定地供汽车行驶，即应保证路面良好的行车性能B.路面应具有和保持较好的平整度C.路面表面应具有和保持一定的粗糙度D.即路面表面应较为光滑【答案】D73、下列不属于施工组织设计贯彻应做好的工作是（）。A.施工组织设计的技术交底B.制定工程价款支付比例C.实行项目岗位责任制D.制定各项管理制度【答案】B74、不确定性与风险的基本分析方法主要有临界分析、敏感性分析和（）。A.动态分析B.概率分析C.风险分析D.决策分析【答案】B75、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为－100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12％B.12%～13%C.13％～14%D.＞14％【答案】C76、关于土石路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.土石路堤不得倾填B.压实后透水性差异大的土石混合材料，宜纵向分幅填筑C.压实机械宜采用自重不小于18t的振动压路机D.中硬、硬质石料的土石路堤应进行边坡码砌【答案】B77、关于公路工程交工程验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优良工程C.工程质量评分值大于等于80分为中等工程D.工程质量评分值大于等于75分为合格工程【答案】D78、防水板的搭接宽度不应小于（），应采用自动爬焊机进行双缝焊接，双缝焊的每条焊缝的宽度不应小于（）。A.50mm，10mmB.100mm，10mmC.50mm，20mmD.100mm，20mm【答案】B79、当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时，应进行涂层附着力测试，在检测处范围内，当涂层完整程度达到（）以上时，涂层附着力达到合格质量标准的要求。A.50％B.60％C.70％D.80％【答案】C80、矿井工作面、巷道侧壁由于支护不当、压力过大造成的坍塌，称为（）A.片帮B.冒顶C.透水D.放炮【答案】A81、关于隧道洞内防排水，（）在注浆段的注浆孔全部注完后，要进行注浆效果检查和评定，不合格者应补钻孔注浆。A.监理工程师B.监理员C.技术员D.技术主管【答案】A82、某公路工程质量事故造成4000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】C83、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A84、期中进度付款时，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的（）内完成核查。A.7天B.10天C.14天D.28天【答案】C85、某企业从设备租赁公司租借一台价格为100万元的设备，总租期和寿命期均为36个月，每月初支付租金，年名义利率为12％，则月租金为（）万元。A.3.10B.3.29C.3.32D.3.47【答案】B86、钢模板的面板变形为1.5mm，钢棱和柱箍的变形为L/500和B/500。验算抗倾覆稳定性时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.3C.1.4D.1.5【答案】B87、下列选项中，属于建设单位、监理单位联合用表的是（）。A.工程变更支付月报表B.支付证书签署确认表C.支付证书D.支付申请表【答案】B88、下列关于爆破施工的说法中，正确的是（）。A.光面爆破的炮眼起爆顺序是先引爆周边眼，再引爆掏槽眼、辅助眼B.光面爆破应根据围岩特点合理选择周边孔间距、周边孔的最大抵抗线C.爆破周边眼的控制爆破施工应采用光面爆破法D.周边孔宜采用导爆索网络同时起爆，不可分段起爆【答案】C89、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个，22dB.7个，24dC.8个，22dD.9个，24d【答案】D90、路堑施工时，其路基地面排水设施有边沟、截水沟、排水沟、急流槽、跌水等，一般应先施工的排水设施是（）。A.边沟B.截水沟C.排水沟D.跌水与急流槽【答案】B91、储油罐顶部应设置遮阳棚。设置区域应按要求配备消防器材;设防静电、防雷接地装置及加油车接地装置，接地电阻不得大于（）。A.10ΩB.4ΩC.15ΩD.20Ω【答案】A92、异常气候是指项目所在地（）年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。A.10B.20C.30D.40【答案】C93、路面基层施工时，石灰稳定材料或石灰粉煤灰稳定材料层宜在当天碾压完成，最长不应超过（）d。A.3B.4C.5D.6【答案】B94、钻孔灌注桩施工的主要工序正确的是（）。A.钻孔→埋设护筒→钻机就位→清孔→钢筋笼制作与吊装→灌注水下混凝土B.埋设护筒→钻机就位→钻孔→清孔→钢筋笼制作与吊装→灌注水下混凝土C.钻孔→灌注水下混凝土→埋设护筒→钻机就位→钻孔→清孔→钢筋笼制作与吊装D.钻机就位→埋设护筒→钻孔→钢筋笼制作与吊装→清孔→灌注水下混凝土【答案】B95、利润指施工企业完成所承包的工程获得的盈利，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的（）计算。A.3.42%B.5.42%C.7.42%D.9.42%【答案】C96、（）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】C97、送风式的进风口宜在洞口（）以外。送排风并用式通风的进风口与出风口应错开（）左右。A.20m，20mB.30m，20mC.20m，30mD.30m，30m【答案】B98、井下工作水泵的排水能力不应小于（）的正常涌水量，井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的（）。A.1.1倍，60%B.1.1倍，70%C.1.2倍，60%D.1.2倍，70%【答案】D99、路基施工前，应对路基基底土进行相关试验，每公里至少取（）个点。A.2B.4C.6D.8【答案】A100、监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.28B.35C.42D.60【答案】C多选题（共40题）1、隧道发生冰冻的原因包括（）。A.寒冷气温的作用B.季节冻结圈的形成C.围岩的岩性对冻胀的影响D.隧道设计和施工的影响E.防排水设施的不足【答案】ABCD2、石灰稳定材料路拌法施工说法正确的是（）。A.生石灰块应在使用前7－10d充分消解B.消石灰宜过10mm筛，并尽快使用C.石灰应选择临近水源、地势较高且宽敞的场地集中覆盖封存堆放D.用刮板将石灰均匀摊开表面应没有空白位置E.应量测石灰的松铺厚度，校核石灰用量【答案】ACD3、水泥混凝土拌合用水的主要检测项目包括（）A.PH值B.氯离子含量C.硫酸盐D.硫化物含量E.浑浊度【答案】ABCD4、对于路面基层（底基层）施工阶段的质量控制，石灰土稳定砂砾基层、水泥石灰稳定土基层施工，以下说法正确的有（）。A.多雨地区，应避免在雨季进行施工B.石灰土稳定砂砾、水泥石灰稳定土宜用中心站集中拌和的办法施工C.石灰土稳定砂砾、水泥石灰稳定土不可用路拌法D.当铺筑层不只一层时，先铺筑的一层，将表面轻轻地耙松E.当基层压实采用12～15t三轮压路机碾压时，每层的压实厚度不应超过20cm【答案】ABD5、下列属于不良地质地段的是（）。A.滑坡B.崩塌C.膨胀地层D.偏压地层E.含水未固结围岩【答案】ABD6、世界银行采购指南对合同价格的调整中，根据地方劳动力和规定的材料等基本价格与现行价格之差来进行调整，通常称之为（）。A.差值法B.价差法C.指数法D.票证法E.公式法【答案】BD7、施工单位应进行路基填筑试验路段的包括（）。A.二级及二级以上公路的路堤B.填石路堤C.土石路堤D.土方路堤E.特殊填料路堤【答案】ABC8、关于隧道不良地段、特殊地段的施工的说法正确的有（）。A.不良地质地段是指滑坡、崩塌、岩堆、偏压地层、岩溶、高应力、高强度地层、松散地层、软土地段等不利于隧道工程施工的不良地质环境B.特殊地质地段是指膨胀地层，软弱黄土地层，含水未固结围岩，溶洞、断层、岩爆、流沙等地段以及瓦斯和有害气体溢出地层等C.黄土，系指土中黏土矿物成分主要由亲水性矿物组成，同时具有吸水显著膨胀软化和失水收缩硬裂两种特性，且具有湿胀干缩往复变形的高塑性黏性土D.膨胀土，是在干燥气候条件下形成的一种具有褐黄、灰黄或黄褐等颜色，并有针状大孔、垂直节理发育的特殊性土E.溶洞，是在岩溶水的溶蚀作用下，间有潜蚀和机械塌陷作用而造成的基本呈水平方向延伸的通道【答案】AB9、人民法院作出的发生法律效力的判决、裁定，如果被执行人或其财产不在我国领域内，应如何执行？()A.只能通过人民法院请求外国法院承认和执行B.可由当事人直接向有管辖权的外国法院申请承认和执行C.当事人只能向人民法院提出执行请求，由人民法院以司法协助形式，请求外国法院承认和执行D.经当事人请求，可由人民法院依我国缔结或参加的国际条约的约定，或按互惠原则，请求外国法院承认和执行【答案】BD10、下列选项中，关于选民资格案件的说法不正确的是：A.选民资格案件的审判组织可以是独任审判员B.选民资格案件的审理必须在选举日前审结C.选民资格案件可以以调解方式结案D.任何人都可以提起选民资格诉讼【答案】AC11、总体预案的主要内容包括有（）。A.项目总体预案B.专项预案C.施工合同段总体预案D.总体应急处理方案E.现场应急处理方案【答案】AC12、施工安全风险评估应遵循动态管理的原则，下列当（）发生变化时，应重新进行风险评估。A.设计方案B.工人人数C.施工队伍D.施工方案E.水文地质【答案】ACD13、费用监理的方法，从监理措施采取的时间不同分类，可以将费用监理分为（）。A.事前监理B.事中监理C.事后监理D.旁站监理E.监督检查【答案】ABC14、甲公司因乙公司拒绝履行生效法律文书所确定的给付120万元的义务，向区人民法院申请执行。在执行过程中，区人民法院发现乙公司已停业半年之久，无可供执行的财产，但是乙公司曾在一年前购买上市公司丙公司的股票，价值110万元，对此，区人民法院可以：()A.扣押股票，并强制乙公司按照公司法的有关规定转让B.直接对乙公司的股票进行拍卖或者变卖，用于清偿债务C.直接将股票抵偿给甲公司D.将丙公司变更为本案的被执行人【答案】ABC15、注浆孔的布置一般注意事项包括（）。A.布孔应先稀后密、先外后内B.裂隙越密小，孔数应减少C.岩层倾斜上方，钻孔可距隧道远些D.裂隙越密小，孔数应增加E.注浆泵压力低，孔数应适当增多【答案】ACD16、钢桥构件出厂时，监理工程师应检查的资料有（）。A.焊缝全部修补记录B.产品合格证C.钢材和其他材料质量证明书或试验报告D.产品试板的试验报告E.工厂试拼装记录【答案】BCD17、公路上使用的通信管道材料包括（）。A.水泥管块B.PVC管C.聚氯乙烯和聚乙烯材料管道D.高密度聚乙烯HDPE硅芯管E.镀锌钢管【答案】ACD18、桥涵构造物的台背回填，实测项目包括（）。A.压实度B.反滤层厚度C.填土长度D.宽度E.弯沉【答案】AC19、关于施工单位安全生产责任体系的说法错误的有（）。A.工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由项目经理担任，副组长由安全总监.副经理.总工程师担任，成员由各部门负责人，以及分包单位负责人组成B.施工单位是安全生产责任主体，主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责C.工程项目实行施工总承包的，建设单位对施工现场安全生产负总责D.列入工程概算的安全作业环境及安全事故措施所需费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新，安全事故措施的落实，安全生产条件的改善E.施工组织设计应明确安全技术措施，危险性较大的分部分项工程还应编制专项施工方案【答案】C20、（）会影响建设施工进度。A.实际到达现场的施工机械型号、数量和到达日期，是否与计划一致B.施工现场人员的装备是否安全C.施工单位技术和施工人员的到达情况D.建设单位提供现场、通道的时间对工程施工有无影响E.各分项工程开工、完工时间及进展情况【答案】ACD21、沥青混合料是指由适当比例的（）在严格控制条件下拌和而成的符合技术标准的混合料。A.沥青B.粗集料C.细集料D.填料E.水【答案】ABCD22、对于软土地区路基施工，下列选项符合爆炸挤淤施工规定的有（）。A.宜采用人工简易布药法进行布药B.当淤泥顶面高、露出水面时间长，且装药深度小于2.0m时，可采用人工简易布药法C.爆炸挤淤后应采用钻孔或物探方法探测检查置换层厚度、残留混合层厚度D.置换层底面和下卧地基层设计顶面之间的残留淤泥碎石混合层厚度应不大于2.0mE.爆炸挤淤施工应采取减少粉尘、冲击波等环境保护措施【答案】BC23、附近有重要建筑物时，不宜用（）。在城市附近采用锤击或振动沉桩方法时，应采取减小噪声和振动影响的措施。A.射水沉桩B.锤击沉桩C.静压沉桩D.振动沉桩E.钻孔埋桩【答案】AD24、根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》，公路工程竣工验收应具备的条件有（）。A.通车试运营2年以上B.各参建单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告C.监理单位对工程质量评定合格D.质量监督机构已按交通运输部规定的“公路工程质量鉴定办法”对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告E.档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理【答案】ABD25、土地使用及拆迁补偿费包含（）。A.建设项目管理费B.永久占地费C.临时占地费D.拆迁补偿费E.水土保持补偿费【答案】BCD26、对于钢桥施工质量要求，焊接完毕后，下列对于涂装的说法正确的有（）。A.在涂装前，应对其表面进行除锈处理B.除锈应采用喷丸或抛丸的方法进行C.除锈等级Sa2.5表面粗糙度Ra应达到50～100μmD.除锈后的连接面宜进行喷铝处理E.Sa3适用于年平均相对湿度在50%以上及一般大气污染的工业地区【答案】ABD27、以下有关水泥混凝土路面质量问题说法，正确的有（）。A.坑洞应为板面出现直径大于30mm、深度大于20mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算B.唧泥应为板块接缝处有基层泥浆涌出，损坏应按长度（m）进行计算C.露骨应为板块表面细集料散失，粗集料暴露或表层疏松剥落，损坏应按面积计算D.修补应为裂缝、板角断裂、边角剥落和坑洞等损坏的修复E.块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m）乘以0.1m影响宽度计算【答案】BCD28、施工单位原因的延误防范措施包括（）。A.加强组织管理，理顺施工单位的内部管理体系B.编制进度计划时，应留有一定的余地，应考虑正常情况下气候原因对施