监理工程师之合同管理强化训练题库B卷带答案

监理工程师之合同管理强化训练题库B卷带答案

单选题（共100题）1、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C2、某工程是采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数PA.1.0B.1.05C.1.06D.1.07【答案】B3、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书【答案】B4、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C5、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解、原则是()A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解【答案】A6、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内【答案】C7、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为()A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定【答案】D8、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施【答案】A9、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D.提供伴随服务不得收费【答案】A10、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】B11、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.建设单位C.分公司D.施工企业【答案】D12、我国居民的膳食结构属于（）。A.动植物食物平衡的膳食结构B.以植物性食物为主的膳食结构C.以动物性食物为主的膳食结构D.地中海膳食结构【答案】B13、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务C.延迟交付材料金额每周为0.5%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】C14、关于透水地面的做法，错误的是()A.采用透水性地面砖B.采用透水性混凝土块状面层C.采用灰土夯实垫层D.采用砂石级配垫层【答案】C15、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。A.定金或预付款应专用与本工程的设计B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】C16、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书【答案】B17、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。A.10万元B.80万元C.材料招标项目估算价的2%D.材料招标项目估算价的10%【答案】B18、根据《施工合同标准文本》的规定，单位工程经验收合格后，由()向承包人出具经()签认的单位工程验收证书。A.监理人、发包人B.发包人、监理人C.监理人、工程质量监督机构D.发包人、工程质量监督机构【答案】A19、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定【答案】B20、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为【答案】C21、设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.60B.75C.80D.90【答案】D22、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延【答案】D23、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）A.(1)中标通知书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款B.(1)中标通知书；(2)合同协议书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款C.(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款D.(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)通用合同条款；(5)专用合同条款【答案】C24、根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务C.延迟交付设备金额每周为0.08%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】C25、某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任【答案】B26、（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有【答案】B27、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()A.向设计单位提供设备厂家名录B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C.指示设计单位变更设计D.保守设计单位申明的秘密【答案】D28、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自()之日设立。A.转移产权证B.抵押物登记C.当事人签字D.转移房屋占有【答案】B29、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】C30、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。A.应遵守国家法律规定，以及相关规范和标准，并应符合发包人要求B.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行C.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作D.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应按照最新规定完成勘察工作【答案】A31、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商【答案】C32、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定【答案】B33、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.2B.3C.5D.7【答案】C34、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D35、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。A.12B.24C.36D.48【答案】D36、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()A.工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C.工程项目设计标准的认定权D.协调工程项目有关协作单位的主持权【答案】C37、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。A.工程师与承包人共同检验B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验【答案】C38、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。A.签订合同买方B.签订合同卖方C.交付买方D.交付卖方【答案】D39、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准【答案】A40、促进维生素A吸收的因素包括（）。A.适当的钙磷比例B.植酸C.碱性药物D.草酸E.维生素C【答案】A41、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【答案】B42、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权【答案】D43、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是()A.工期索赔B.工程变更索赔C.合同中默示的索赔D.意外风险索赔【答案】A44、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【答案】C45、保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的（），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。A.书面同意B.口头同意C.签字盖章D.签字【答案】A46、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会【答案】B47、根据九部委的《标准勘察合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】A48、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购【答案】A49、（）是指在市场经济条件下进行工程勘察设计服务采购时采用的一种交易方式。A.勘察设计服务合同B.工程勘察设计招标C.工程勘察设计D.工程勘探设计招标【答案】B50、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D51、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】C52、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。A.抵押人、抵押人B.债务人、债务人C.抵押人、债务人D.债务人、抵押人【答案】C53、在调查表的编制过程中，以下说法不正确的是()。A.主体问题从形式上可分为开放式问题、封闭式问题和量表应答式问题B.对于问题的排列，一般将开放式问题放在调查表的最前面C.问题的数量和调查表的长度要适中，通常以20min内完成为宜D.答案的穷尽性是指答案要包括所有可能的情况【答案】B54、《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。A.12B.15C.18D.24【答案】A55、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】A56、社区营养干预措施的基本原则是（）。A.考虑营养问题的重要程度B.考虑对解决营养问题的作用大小C.考虑实施干预的难易程度等D.以上均是【答案】D57、发包人在（），向承包人返还质量保证金。A.申请竣工验收的同时B.竣工验收合格后C.保修期到期后D.缺陷责任期到期后【答案】D58、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A.招标文件B.投标企业定额标准C.委托监理协议书D.投标函及投标函附录【答案】D59、下列属于安全运动条件的是（）。A.身体不适时要休息B.一开始不要做剧烈的运动C.水分的补给充足D.饿了也要坚持运动E.可以长时间进行室内运动【答案】A60、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】C61、以下不符合普通人的运动指南的是（）。A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主B.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用【答案】C62、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复【答案】A63、ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。A.雇主B.监理工程师C.项目经理D.承包商【答案】C64、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？()A.B.C.D.【答案】C65、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价【答案】D66、FIDIC《施工合同条件》采用（）模式。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.工程量清单计价【答案】D67、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。A.原约定竣工日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者【答案】C68、下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任B.可以是独立承包人，也可以是联合体C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议【答案】C69、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求【答案】A70、三扇外开木窗采用下列构造，哪一种擦窗最困难？()A.中间扇内开，两边扇外开B.中间扇固定，两边扇采用长脚铰链外开C.中间扇立转，两边扇外开D.中间扇外开，两边扇外开【答案】D71、根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险C.不可预见的物质条件包括气候条件D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D72、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()A.发包商B.承包商C.监理人D.项目经理【答案】B73、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】D74、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法不正确的是（）。A.设计方案不一定最优B.发包人对承包人的监督和检查力度减弱C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【答案】D75、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】B76、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。A.买卖双方平均B.卖方C.买方D.延迟到场的一方【答案】B77、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D78、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】A79、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。A.发包人B.承包人C.分包商D.材料商【答案】D80、简明施工合同是对标准施工合同简化的文本，下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。A.材料和工程设备B.临时设施C.施工控制网D.交通运输【答案】C81、按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据C.监理人未批准，承包人应修改进度计划D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示【答案】B82、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A83、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D84、建设工程勘察合同文本中内容，解释合同文件的优先由先到后顺序正确的是（）。A.中标通知书>投标函及投标函附录>发包人要求>专用合同条款B.合同协议书>发包人要求>专用合同条款>通用合同条款C.合同协议书>勘察费用清单>勘察纲要>发包人要求D.投标函及投标函附录>专用合同条款>通用合同条款>发包人要求；【答案】D85、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。A.该合同是固定总价合同B.承包商的投标价作为目标成本C.工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付【答案】C86、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B87、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】B88、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】C89、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】D90、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】C91、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C92、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。A.暂估价B.暂列金额C.合同价格D.签约合同价【答案】A93、投标人递交的投标保证金形式不可以是()。A.银行出具的银行保函B.银行出具的保兑支票C.银行出具的银行汇票D.某房地产公司出具的担保书【答案】D94、9部委在标准施工合同的基础上，又颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其中包括（）。A.《合同条款》B.《合同格式》C.《合同内容及格式》D.《合同条款及格式》【答案】D95、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少（）小时将其参加试验的意向通知承包商。A.12B.24C.48D.72【答案】D96、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则()A.承包人的损失都由发包人承担B.发包人的损失都由承包人承担C.双方的损失各自承担D.双方的损失都由审批部门承担【答案】A97、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标B.办理招标备案后，招标人可以自行招标C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】B98、根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。A.投标预备会会议纪要B.对投标人质疑的书面解答C.对招标文件的修改、澄清文件D.评标报告【答案】D99、《标准资格预审文件》共包含封格式和（）章内容。A.三B.四C.五D.六【答案】C100、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（）。A.仅承担由此增加的费用B.仅承担由此增加的工期延误C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润【答案】D多选题（共40题）1、建设工程施工项目投标人交纳的投标保证金，在招标过程中被没收的情形有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.投标人在投标截止日前撤销投标文件C.投标人在投标截止日前修改投标文件D.中标人收到中标通知书后拒签合同E.中标人未按招标文件规定提交履约担保【答案】AD2、根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有（）。A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项C.暂列金额是在工程量清单中所列的款项D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人【答案】BCD3、标准施工合同文件组成中的投标函，不同于《建设工程施工合同(示范文本)》规定的投标书及其附件，仅是（）。A.承包的施工标段B.投标人置于投标文件首页的保证中标后与发包人签订合同C.工程质量标准D.按照要求提供履约担保E.按期完成施工任务的承诺文件【答案】BD4、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的其他要求包括（）。A.对承包人的主要人员资格要求B.承包、设备供应商C.相关审批、核准和备案手续的办理D.对项目业主人员的操作培训E.缺陷责任期的服务要求【答案】ACD5、《客户/咨询工程师(单位)服务协议书》(1998年第3版、2006年第4版、2017年第5版)，又称"白皮书"适用于业主委托工程咨询单位进行项目的（）等咨询服务合同。A.前期投资研究B.可行性研究C.工程设计D.招标评标E.运营服务【答案】ABCD6、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（）．A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同【答案】AB7、招标代理机构应具备的条件有()A.招标代理业务B.编制招标文件的能力C.从事招标代理业务的营业场所D.可以作为评标委员会人选的专家库E.专业齐备的评标专家【答案】ABCD8、设计单位的资质包括设计（）。A.综合资质B.行业资质C.专业资质D.总包资质E.专项资质【答案】ABC9、（2019年真题）根据《民法典》担保物权分编和合同编，保证合同的主要内容包括（）。A.被保证的主债权种类、数额B.债务人履行债务的方式C.保证的期间D.保证担保的范围E.债务人履行债务的期限【答案】ACD10、发包人逾期不支付工程价款时，关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（）。A.工程质量不合格时不得主张该权利B.分包人可以主张该权利C.就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持D.该权利行使期限为3个月E.行使期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算【答案】A11、《标准施工招标文件》通用合同条款规定的“费用”包括（）。A.承包人按照合同责任应承担的开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同给付的结算价款D.发包人根据变更补偿给承包人的款额E.承包人通过索赔获得的补偿款额【答案】AD12、资格审查报告一般包括（）。A.投标单位资质B.基本情况和数据表C.补正事项纪要D.评分比较一览表的排序E.资格审查委员会名单【答案】BCD13、根据《标准施工合同》，承包人在编制施工实施计划的内容有（）。A.施工组织设计B.质量管理体系C.环境保护措施计划D.现场查勘E.施工控制网【答案】ABC14、关于设计招标项目评标的说法，正确的有（）。A.通常采用综合评估法B.技术标与商务标同时进行评审C.不对投资估算进行评审D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容E.评标委员会无权对投标人进行资格审查【答案】AD15、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.施工工程或标段B.工程结算方式C.质量标准D.合同组成文件E.变更处理程序【答案】ACD16、下列法人中，属于特别法人的有（）。A.某大学B.京东股份有限公司C.阿里哥哥公司D.工商行政管理局E.村委会【答案】D17、通用条款中要求施工阶段进度付款申请单的内容包括（）。A.变更金额B.索赔金额C.本次扣减的质量保证金D.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款E.截至本次付款周期末未实施工程的价款【答案】ABCD18、下列关于合同工程竣工验收的说法中，正确的是（）。A.监理人认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收B.竣工验收合格，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由发包人向承包人出具工程接收证书C.竣工验收基本合格，以通过竣工验收日为实际竣工日期D.竣工验收不合格，承包人在完成返工重作或补救工作后重新验收合格的，以初次提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期E.发包人延误竣工验收的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】A19、在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则()A.影响正常施工的费用由承包人承担B.影响正常施工的费用由发包人承担C.工期给予顺延D.工期不予顺延E.检查费用发包人承担【答案】BC20、下列关于定金的说法，正确的是（）。A.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％B.定金合同要采用口头形式C.定金合同从实际交付定金之日生效D.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回E.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金【答案】ACD21、施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来再次检验发现材料不符合设计要求，则()。A.承包人负责拆除B.承包人承担拆除发生的费用C.发包人承担拆除发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完成的工程应予计量支付【答案】ABD22、下列属于合同签订及履行阶段合同管理任务的是（）。A.组织做好合同评审工作B.制定完善的合同管理制度和实施计划C.倡导构建合同各方合作共赢机制D.细化项目参建各相关方的合同界面管理E.落实细化合同交底工作【答案】ABC23、根据《标准设备采购招标文件》，建设工程设备招标的供货要求应包括（）A.材料的选用B.检验考核要求C.技术性能指标D.质保期服务要求E.交货期及交货地点【答案】BCD24、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于施工期间“不利物质条件”的有（）。A.不可预见的自然物质条件B.不可预见的非自然物质障碍C.突发性重大疫情D.恶劣的气候条件E.不可预见的污染物【答案】AB25、银皮书中关于分包商及不可预见的困难的说法中，错误的是（）。A.银皮书中关于分包商的通用合同条件规定，承包商不得将整个工程分包出去B.承包商应对任何分包商及其人员的行为承担连带责任C.承包商的材料供应商以及合同中已经指明的分包商无需经工程师同意，其他分包商则都要经过工程师的同意D.合同价格对任何不可预见的困难或费用不应考虑给予调整E.承包商遇到不可预见的物质条件时，可以向业主提出索赔【答案】CD26、设计施工总承包合同文件中承包人建议书的内容有（）。A.工程设计方案说明B.设备方案说明C.工程范围D.工艺要求E.分包方案C.D属于发包人要求的内容。【答案】AB27、与公开招标相比，邀请招标的特点有（）A.以投标邀请书的形式邀请投标人B.邀请投标人的数量须在5家以上C.招标人对潜在投标人能力较为了解D.适合于投标资质要求高的重大工程E.招投标周期缩短且评标工作量小【答案】AC28、某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（）。A.超负荷原因造成的设备损失B.地面下陷造成的损失C.维修保养的费用支出D.机械装置失灵造成的本体损失E.水灾造成的设备损失【答案】B29、设备合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，下列对卖方可能被要求提供的伴随服务描述正确的有（）。A.实施所供货物的现场组装B.提供货物组装所需的工具C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作手册D.在卖方厂家就提供货物的组装对卖方人员进行培训E.该服务可适当免除卖方在合同保证期内所承担的义务【答案】ABC30、关于建设工程勘察合同当事人说法正确的是（）A.勘察工作是一项专业性很强的工作B.建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人C.国家对勘察合同的勘察人有严格的管理制度D.发包人通常可能是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位E.依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位具备法人资格，也可以是其他组织或个人【答案