监理工程师之合同管理模拟模考试题汇编

监理工程师之合同管理模拟模考试题汇编

单选题（共100题）1、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】A2、（2020年真题）因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%【答案】A3、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%【答案】D4、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】D5、对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人C.澄清时说明问题的来源D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期【答案】B6、影响人体健康最重要的因素是（）。A.医疗条件B.遗传因素C.个人生活方式D.社会条件【答案】C7、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保【答案】D8、(2015年真题)根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。A.承包人投标书内提交的进度计划B.施工准备阶段承包人编制的进度计划C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】C9、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C10、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D11、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期【答案】D12、ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给（）。A.雇主B.承包商C.分包商D.工程师【答案】B13、依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D.委托人拒付合理化建议奖【答案】B14、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是（）。A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】D15、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指()。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同由双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日【答案】C16、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标B.办理招标备案后，招标人可以自行招标C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】B17、某项目招标，投标截止时投标人少于3家，这时应当（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标【答案】D18、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部分应得工程款【答案】D19、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书【答案】C20、下列事项属于发包人应承担的义务是()A.现场查勘B.提供夜间施工使用的照明设备C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划【答案】C21、（2019年真题）建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A22、在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是()。A.合同协议书B.发包人要求C.承包人建议书D.价格清单【答案】D23、在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。A.解决施工中出现的设计问题B.提供现场开展工作的必要条件C.负责工程项目外部协调工作D.支付设计合同的定金【答案】A24、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【答案】B25、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。A.按合同有关条款执行B.按交易习惯确定C.执行买受人要求D.达成补充协议【答案】D26、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单【答案】D27、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】A28、下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是()。A.建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位B.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人C.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照D.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书【答案】A29、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。A.施工承包人B.建设单位C.供货方D.采购方【答案】C30、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C31、潜在投标人数量较多的招标项目一般采用（）。A.资格终审B.资格预审C.资格后审D.资格现审【答案】B32、（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D.提供伴随服务不得收费【答案】A33、施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是（）。A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由发包人承担【答案】B34、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。A.应按工程量表中规定的方法计量B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费D.当地有惯例的，依照当地惯例计量【答案】C35、下列何种100mm厚的非承重隔墙可用于耐火极限3h的防火墙？()A.聚苯乙烯夹芯双面抹灰板(泰柏板)B.轻钢龙骨双面双层纸面石膏板C.加气混凝土砌块墙D.轻钢龙骨双面水泥硅酸钙板(埃特板)【答案】C36、取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（）。A.勘察、监理和技术服务B.勘察、设计咨询和施工C.设计、监理和施工D.勘察、设计咨询和技术服务【答案】D37、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费【答案】C38、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（）。A.应当拒收B.可以拒收C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费【答案】D39、根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。A.交付B.核验C.清点D.签约【答案】A40、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价【答案】B41、根据《标准材料设备采购合同》以下合同文件中：1.投标函；2.商务和技术偏差表；3.技术服务和质保期服务计划；4.中标设备技术性能指标的详细描述；5.分项报价表；6.供货要求。效力排序正确的是（）。A.1-6-2-4-5-3B.1-6-2-5-4-3C.1-2-6-5-4-3D.1-2-5-6-3-5【答案】C42、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。A.选项A：带有分项工程表的标价合同B.选项B：带有工程量清单的标价合同C.选项C：带有分项工程表的标价合同D.选项D：带有工程量清单的目标合同【答案】C43、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担【答案】B44、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法正确的是（）。A.迟延发出开工通知B.合同工期予以顺延C.提前7天向承包人发出开工通知D.以开工条件具备的时间为开工日期【答案】C45、下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（）。A.承包的施工标段B.缺陷责任期C.工程质量标准D.中标人的项目经理名称【答案】B46、膳食调查分析报告的格式不包括（）。A.题目B.前言C.数据库D.结语【答案】C47、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。A.交货期晚于招标文件规定的交货时间B.可以减少招标文件说明的预付款金额C.投标材料性能高于标准D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】B48、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件【答案】B49、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延【答案】C50、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】A51、关于评标专家的说法，正确的是（）。A.一般项目可以由招标人直接确定评标专家B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表【答案】D52、标准资格预审文件的主要内容不包括（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查办法D.评标办法【答案】D53、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【答案】A54、下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是()。A.建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位B.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人C.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照D.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书【答案】A55、根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。A.完成施工场地的征用.拆迁B.提供地下管线资料C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权D.编制施工组织设计【答案】D56、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。A.由甲公司承担责任B.由乙公司承担责任C.由甲公司、乙公司承担连带责任D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】C57、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.指定分包商直接与业主订立合同B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】D58、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（）A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的C.主要工艺复杂的D.建筑艺术造型有特殊要求的【答案】D59、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。A.不能调整合同价款B.可以调整合同价款C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整【答案】A60、如果因遵守工程师的指令或因业主的延误而使承包商遭受了延误和（或）导致了费用，则承包商应通知工程师并有权向其提出（）索赔。A.工期、费用和利润B.工期、费用C.工期、利润D.费用和利润【答案】A61、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖【答案】B62、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B.返还总额的40%C.返还总额的50%D.全部返还【答案】C63、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()A.有效B.无效C.效力待定D.可变更或撤销【答案】C64、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.1B.14C.28D.56【答案】C65、建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.14B.30C.60D.90【答案】D66、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）A.DAAB必须由具有适当资格的三人组成B.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决C.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAABD.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金【答案】A67、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。A.买卖双方平均B.卖方C.买方D.延迟到场的一方【答案】B68、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C69、下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（）。A.平等B.公平C.公正D.诚实信用【答案】C70、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续，发包人承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用【答案】D71、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【答案】B72、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。A.14日，7日B.10日，5日C.10日，3日D.14日，5日【答案】C73、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购【答案】C74、施工招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】D75、承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。A.发包人B.监理人C.设计人D.勘察人【答案】B76、出现（）情况时，勘察合同不可以延长合同工期。A.发包人提出变更B.发包人要求工作量变化C.不可抗力影响D.勘察人原因造成的停工、窝工【答案】D77、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】D78、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请示工程师确认、取消或改变【答案】D79、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证【答案】D80、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。A.投标文件的符合性鉴定B.投标人的资格预审C.商务标评审D.技术标评审【答案】B81、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程施工【答案】D82、关于行使抗辩权的说法，正确的是()A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更【答案】A83、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。A.书面交底B.电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底【答案】A84、(2020年真题)关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.装饰装修工程的分包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持B.优先受偿的范围包括承包人应获得的利润C.施工合同无效或建筑工程未经竣工验收，承包人不得行使工程价款的优先受偿权D.承包人行使优先受偿权的期限为1年，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算【答案】B85、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】A86、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于供应商投标【答案】B87、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D88、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。A.保险人B.被保险人C.受益人D.风险责任方【答案】D89、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】B90、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。A.大雨造成现场档案资料毁损B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修【答案】B91、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D92、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体B.被保险人的年龄在16～65周岁之间C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】D93、关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.一个项目可以有几个不同的标底【答案】B94、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指（）A.FOB.FCAC.CIPD.CIP【答案】A95、验收合格后，移交后的单位工程由()负责照管。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】A96、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A.异常恶劣的气候条件B.不可预见的物质条件C.监理人的指示错误D.发包人提供的材料提前交货【答案】C97、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少（）小时将其参加试验的意向通知承包商。A.12B.24C.48D.72【答案】D98、学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是（）。A.35%～40%B.20%～25%C.30%～35%D.25%～30%【答案】D99、对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。A.电子投标文件上传完成时间B.电子招标投标交易平台收到电子投标文件时间C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间【答案】D100、监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。A.3B.7C.14D.28【答案】B多选题（共40题）1、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。A.资格审查委员会可以要求申请人进行必要的澄清B.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受C.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清明内容属于资格预审申请文件的组成部分E.申请人不按资格审查委员会要求澄清或说明，按该项不符合标准对待，予以淘汰【答案】AD2、代理关系中，下列选项属于委托代理关系终止的情形有（）。A.代理期间届满或者代理事项完成B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.作为被代理人或者代理人的法人终止E.监护关系消灭【答案】ABCD3、建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.交付导致材料的所有权发生转移B.材料毁损的风险，交付前由出卖人承担C.如约定交付的是一段期间，出卖人可以在期间内随时交付D.如约定交付的是一段期间，买受人可以在期间前随时交付E.材料灭失的风险，在合同订立后即有买受人承担【答案】ABC4、下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书B.承包人撤出施工现场C.工程所有人实际占用全部工程D.工程保修期满E.工程合理使用期满【答案】AC5、设计施工总承包合同文件中规定，承包人建议书包括（）。A.分包人的施工方案B.承包人的工程设计方案和设备方案的说明C.分包方案D.承包方案E.对发包人要求中的错误说明【答案】BC6、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有()。A.用于支付签订协议书时尚未确定的项目款项B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额【答案】ABD7、《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有()A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.记入不良信用名单E.对经办人进行行政处分【答案】AB8、设备采购合同采购的设备包括（）。A.用于建筑和土木工程领域的各种材料B.用于建筑设备的材料C.安装于工程中的设备D.在施工过程中使用的设备E.电线、水管【答案】CD9、《合同法》规定的合同变更条件包括()。A.有效的合同B.协商一致C.合同当事人一方确有变更理由和依据D.须经合同管理机关批准E.变更内容明确【答案】AB10、根据《施工合同》，合同进度计划的主要作用有（）。A.监理人确认承包人逾期违约的依据B.监理人签认索赔付款证书的依据C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D.承包人编制资金计划的基础E.监理人控制合同工程进度的依据【答案】C11、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，下列关于卖方迟延交付违约金的计收，说法正确的是（）。A.第四周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%B.第五周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%C.第八周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%D.第十周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%E.最高不得超过迟交合同设备价格的10%【答案】ABD12、依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有()A.应由业主要求分包商提供B.应由工程师要求分包商提供C.应由承包商要求分包商提供D.应由承包商认可分包工程后退还分包商E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商【答案】C13、设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段按比例进行分解支付。A.订立采购合同B.设备制造完成C.进场验收合格D.安装就位E.工程竣工【答案】ACD14、在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()A.手触B.拉伸试验C.查点法D.压缩试验E.金相试验【答案】BD15、对潜在投标人进行资格初审的内容（）。A.资质等级和营业执照B.信誉和业绩C.工程量清单D.投标保证金E.项目经理资格【答案】AB16、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任E.承包人可以留置该工程【答案】BC17、履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。若发生（）的情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿。A.施工过程中，承包人中途毁约B.施工过程中，承包人按规定施工C.施工过程中，因不可抗力导致承包人工程延期D.施工过程中，承包人任意中断工程E.施工过程中，承包人承包人破产，倒闭【答案】AD18、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人担保的险种有()。A.第三者责任险B.监理职业责任险C.现场人员工伤保险D.现场人员人身意外伤害保险E.建筑工程一切险【答案】CD19、下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。A.招标文件B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答C.技术文件中提供的地质资料D.工程师发布的书面指令E.检查和试验记录【答案】CD20、下列属于招标采购阶段合同管理任务的是（）。A.开展建设工程项目招标采购的总体策划B.根据标准文本编制招标文件和合同条件C.制定完善的合同管理制度和实施计划D.细化项目参建各相关方的合同界面管理E.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式【答案】ABD21、(2011年真题)工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.施工作业方法存在重大安全隐患D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护【答案】ABD22、根据FIDIC施工合同条件，项目通过了试验或颁发了证书后，工程师可以指示进行的工作包括（）。A.进行项目日常管理工作B.进行工程结算C.对不符合合同规定的任何工作进行返工D.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换E.实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作【答案】CD23、在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括()A.投标人资质B.监理大纲C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价【答案】ABCD24、ECC合同的内容组成中，核心条款包括的内容有（）。A.承包商的主要责任B.工期C.测试和缺陷D.保留金E.付款【答案】ABC25、在委托监