监理工程师之合同管理模拟题库及答案下载

监理工程师之合同管理模拟题库及答案下载

单选题（共100题）1、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效【答案】A2、设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值B.全寿命期的费用最小的设备为最优C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物【答案】C3、设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（）。A.标底B.签约合同价C.最高投标限价D.工程结算价【答案】B4、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部分应得工程款【答案】D5、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意【答案】A6、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。A.事先征得监理人同意，并通知设计人B.事先征得监理人同意，并通知发包人C.事先征得设计人同意，并通知监理人D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】D7、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。A.发包人应办理证件和批件B.发包人应支付合同价款C.发包人应依法纳税D.勘察人应完成全部勘察工作【答案】C8、在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。A.解决施工中出现的设计问题B.提供现场开展工作的必要条件C.负责工程项目外部协调工作D.支付设计合同的定金【答案】A9、NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。A.工程施工合同B.裁决人合同C.工程施工分包合同D.专业服务合同【答案】D10、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体B.采购合同无效C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任【答案】D11、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】A12、（）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。A.工程施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同【答案】A13、下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是（）。A.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B.采购大宗及重要建筑材料和设备C.应急采购D.只能从一家供应厂商获得【答案】A14、下列关于勘察设计招标文件的编制内容对投标保证金规定的说法正确的是（）。A.投标人在开标时递交投标保证金B.联合体投标的，应当由联合体共同递交C.在签订合同时提出附加条件的将不予退还D.一般不超过勘察设计估算费用的2%，且不超过80万【答案】C15、不能成为合同保证人的是（）。A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.以公益为目的的学校【答案】D16、业主对分包合同的管理主要表现为（）。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质【答案】B17、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】A18、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】C19、轻度活动相当能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01【答案】C20、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失【答案】C21、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。A.争议评审组的评审意见B.发包人的意见C.承包人的意见D.总监理工程师的确定【答案】D22、关于违约金的说法，正确的是()A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少【答案】B23、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用【答案】A24、设计人已完成全部设计任务，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【答案】A25、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。A.最低投标价法B.综合评估法C.评标价法D.合格制法【答案】A26、（2020年真题）资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】A27、在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（）。A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%B.（投标人报价-标底）/标底×100%C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%【答案】A28、关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（）。A.评标时过分追求投标价的高低B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性C.评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素【答案】A29、某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术,该施工项目()方式发包。A.应该采用公开招标B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.可以采用直接委托【答案】D30、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让【答案】A31、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。A.有利于招标人获得最优方案B.比较公平公正C.可能会出现投标人数过多的情况D.节约招标成本【答案】D32、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间【答案】B33、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示【答案】C34、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。A.发包人和承包人B.监理人C.承包人D.发包人【答案】C35、三级营养师培训时间不得少于__________学时。A.200B.250C.300D.350【答案】B36、某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元【答案】C37、9部委在标准施工合同的基础上，又颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其中包括（）。A.《合同条款》B.《合同格式》C.《合同内容及格式》D.《合同条款及格式》【答案】D38、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改【答案】C39、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地【答案】D40、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作【答案】A41、（2020年真题）下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）。A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金【答案】A42、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。A.勘察单位必须具备法人资格B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质【答案】B43、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.争端避免裁决委员会【答案】B44、某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元【答案】A45、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任【答案】B46、合同法律关系害体的智力成果指的是()。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】C47、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】B48、业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（）价。A.FOB.CIFC.FCAD.CIP【答案】A49、法人是具有（），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A.民事权利B.法律权利和民事权利C.民事行为能力D.民事权利能力和民事行为能力【答案】D50、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A51、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元【答案】B52、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是()。A.发包人支付最终支付款时结清单生效B.结清单生效即表明合同终止C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔【答案】A53、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中末发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】C54、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B.返还总额的40%C.返还总额的50%D.全部返还【答案】C55、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复C.修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担D.由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书【答案】B56、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】B57、合同总结报告的重点内容是（）。A.合同履行情况总结B.相关经验和教训总结C.合同订立情况评价总结D.合同管理工作评价总结【答案】B58、招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。A.15B.21C.30D.60【答案】C59、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认【答案】C60、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】B61、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。A.7天B.14天C.28天D.30天【答案】C62、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D63、不可用于抵押的财产是（）A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具【答案】C64、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。A.招标代理B.采购代理C.诉讼代理D.法定代理【答案】D65、CM模式中，当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由（）承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师【答案】B66、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（）。A.根据标准文本编制招标文件和合同条件B.组织做好合同评审工作C.制定完善的合同管理制度和实施计划D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏【答案】A67、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。A.交货期晚于招标文件规定的交货时间B.可以减少招标文件说明的预付款金额C.投标材料性能高于标准D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】B68、下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的全部风险D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施【答案】C69、在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（）。A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货B.采购方接收后，运输部门不再负责C.在交运前出现的问题，由运输部门负责D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责【答案】B70、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。A.发包人B.承包人C.分包商D.材料商【答案】D71、施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是()A.视为不需要补偿B.工程师应主动确定变更价款予以补偿C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款【答案】A72、根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()A.罚金B.利息C.赔偿金D.违约金【答案】D73、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B74、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证【答案】C75、建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。A.施工单位或者监理单位B.业主(建设单位)或者监理单位C.业主(建设单位)或者项目管理部门D.施工单位或者项目管理部门【答案】C76、下列说法不正确的有（）。A.限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为【答案】A77、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。A.不批准承包人的索赔要求B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立【答案】B78、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.28【答案】D79、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】B80、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】C81、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会【答案】B82、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调【答案】B83、组织资格审查的第一步是（）。A.编制资格预审文件B.发售资格预审文件C.发布资格预审公告D.组建资格审查委员会【答案】A84、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付【答案】B85、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】B86、投标人递交的投标保证金形式不可以是()。A.银行出具的银行保函B.银行出具的保兑支票C.银行出具的银行汇票D.某房地产公司出具的担保书【答案】D87、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。A.0.01%B.1%C.5%D.10%【答案】B88、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。A.发包人B.设计单位C.承包人D.监理单位【答案】B89、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减【答案】C90、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理【答案】C91、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】D92、保证法律关系至少必须有（）方参加。A.两B.三C.四D.五【答案】B93、在接收证书颁发前业主确实使用的工程，视为自（）起已被业主接收。A.开工之日B.开始使用之日C.缺陷责任期结束之日D.办理接收证书之日【答案】B94、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔【答案】C95、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】A96、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构【答案】A97、监理人既属于（）一方的人员，但又不同于（）的雇员。A.发包人；承包人B.政府；发包人C.发包人；发包人D.政府；承包人【答案】C98、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价【答案】D99、设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是()。A.发包人原因造成质量不合格B.行政审批延误C.为他人提供方便D.发包人违约解除合同【答案】A100、如果因遵守工程师的指令或因业主的延误而使承包商遭受了延误和（或）导致了费用，则承包商应通知工程师并有权向其提出（）索赔。A.工期、费用和利润B.工期、费用C.工期、利润D.费用和利润【答案】A多选题（共40题）1、在施工准备阶段，发包人的义务通常包括（）。A.提供施工场地B.组织设计交底C.发出开工通知D.修建现场内的临时道路和临时工程E.保证地下管线和地下设施相关资料真实.准确.完整【答案】AB2、甲、乙、丙三人向丁借债，约定为连带之债，借款后甲乙各使用了25%，丙使用了50%，则下列说法正确的有（）。A.丁可以要求甲一人偿还所有的债务B.甲最多只应该偿还25%的债务，其余部分与其无关C.丁有权要求丙偿还80%的债务D.如果乙一人偿还了所有的债务，则乙可以向其他人索要替对方支付的部分E.丁只能向借款份额最多的丙索偿债务【答案】ACD3、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程竣工应满足的条件有（）。A.合同范围内的全部区段工程的试验和竣工试验均已完成B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件C.监理人要求提交的竣工验收资料清单D.合同范围内的工程需在缺陷责任期内全部完成E.承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运【答案】BCD4、关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供设计资料D.设计合同的违约金属于法定而无须约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式【答案】BC5、以下有关材料设备招标与施工招标的说法，不正确的是（）。A.材料设备招标与施工招标均可以采用公开招标或邀请招标的方式B.材料设备招标与施工招标在招标程序上基本相同C.材料设备招标中不得分包，但施工招标可以分包D.材料设备招标与施工招标在评标的评审要素有所有不同E.材料设备招标与施工招标在评标量化比较方法上基本相同【答案】C6、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货质量的方法有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.查点衡量法B.物理试验法C.理论换算法D.化学分析法E.经验鉴别法【答案】BD7、工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括()A.施工现场记录B.各类财务凭证C.合同履行过程中往来信函D.招标文件E.汇率变化表【答案】ABC8、进口设备采用装运港船上交货价（FOB）时，买方需承担的责任包括（）。A.租船舱，支付运费B.承担货物装船后的一切风险和运费C.办理出口手续，并将货物装上船D.办理货物进口以及经由他国过境的一切海关手续，并支付有关费用及过境费E.领取出口许可证【答案】ABD9、关于CM合同类型的表述中，正确的有（）。A.CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理B.与雇主签汀合同的CM承包商，属于建筑师或专业咨询机构C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类D.代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险E.风险型CM合同，要求在设计阶段为雇主提供咨询服务并参与合同履行的管理【答案】ACD10、下列情况中，属于额外监理工作的有()。A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作【答案】CD11、（2021年真题）依法必须进行勘察设计招标的项目，招标时应具备的条件有（）。A.招标人已经依法成立B.已确定勘察设计单位初选名单C.勘察设计资金来源已经落实D.必需的勘察设计基础资料已收集完成E.已组织投标申请人踏勘现场【答案】ACD12、材料采购合同履行中，可用于现场交货数量验收的方法有（）。A.磅差分析法B.查点法C.经验鉴别法D.衡量法E.理论换算法【答案】BD13、依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有()A.工程师负责分包商施工的协调管理B.业主不参与分包合同履行的管理C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔【答案】BCD14、（2020年真题）建设工程合同相关各方编制的合同实施计划应包括的内容有（）。A.合同文体比选B.合同实施总体安排C.合同分解与管理策划D.合同实施保证体系的建立E.合同索赔结果分析【答案】BCD15、建筑工程设计阶段，初步设计的工作任务包括（）。A.总体设计B.方案设计C.设备设计D.特殊设备的研制E.分专业设计并汇总【答案】AB16、依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有()A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理【答案】B17、《客户/咨询工程师(单位)服务协议书》(1998年第3版、2006年第4版、2017年第5版)，又称"白皮书"适用于业主委托工程咨询单位进行项目的（）等咨询服务合同。A.前期投资研究B.可行性研究C.工程设计D.招标评标E.运营服务【答案】ABCD18、下列担保物权中，自担保物实际交付时设立的是（）。A.不动产抵押权B.动产抵押权C.动产质权D.定金E.权利质权【答案】CD19、设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某部分功能的要求E.承包人可以核实的数据【答案】ABCD20、按照竞争的开放程度不同，施工招标可分为（）。A.内部招标B.议标C.公开招标D.邀请招标E.社会招标【答案】CD21、当事人以（）进行抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。A.推土机B.商务写字楼C.大学教学楼D.原材料E.正在建造的幼儿园【答案】AD22、建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括()。A.开工日期B.竣工日期C.施工期D.合同工期总日历天数E.合同工期总工作天数【答案】ABD23、根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有（）。A.总承包合同的承包人必须是联合体B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容【答案】BD24、根据FIDIC施工合同条件，项目通过了试验或颁发了证书后，工程师可以指示进行的工作包括（）。A.进行项目日常管理工作B.进行工程结算C.对不符合合同规定的任何工作进行返工D.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换E.实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作【答案】CD25、下列关于建设工程材料和设备采购方式及其特点的说法正确的是（）。A.直接订购方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B.直接订购方式达成交易快，有利于及早交货C.询价方式一般适用于零星采购、应急采购D.询价方式存在较大的主观性和随意性E.招标是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式，有利于规范买卖双方的交易行为【答案】BD26、设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段按比例进行分解支付。A.订立采购合同B.设备制造完成C.进场验收合格D.安装就位E.工程竣工【答案】ACD27、设计施工总承包合同，“承包人建议书”内容包括（）A.承包人的工程设计方案和设备方案的说明B.分包方案C.对发包人要求中的错误说明D.合同价款意见E.合同文件谈判内容【答案】ABC28、某招标项目由于客观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标