监理工程师之合同管理考试复习资料

监理工程师之合同管理考试复习资料

单选题（共100题）1、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】D2、适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。A.招标采购B.直接采购C.询价采购D.指定采购【答案】A3、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%C.为该批次合同材料的合同价格的95%D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份【答案】A4、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。A.1个月B.6个月C.1年D.2年【答案】B5、对于设备采购合同的包装，下列说法正确的是（）。A.买方应对合同设备进行妥善包装B.设备包装应能保护合同设备能够经受多次搬运C.除专用合同条款另有约定外，买方应将包装物退还D.同一批设备的多个独立包装附带一套质量合格证【答案】B6、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】B7、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D8、刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某的全天总的能量摄入量为（）kcal。A.1560B.1669C.1788D.1789【答案】B9、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】D10、承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】D11、设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.60B.75C.80D.90【答案】D12、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【答案】C13、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。A.5B.10C.15D.20【答案】C14、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()A.2万元B.2.5万元C.3万元D.3.5万元【答案】B15、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同【答案】D16、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D17、使用皮褶厚度计的正确方法为（）。A.使用右手拇指和食指捏起皮下组织，左手握皮褶计B.皮褶计的压力标准为10g/cm2C.在皮褶计指针快速回落并稳定一定时间后读数D.测量时皮褶计卡钳钳柄充分夹住皮褶【答案】B18、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按照报价单内类似工作的单价B.参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，参照设计单位提出的单价【答案】B19、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【答案】C20、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改【答案】C21、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是()。A.发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】C22、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A.28B.30C.56D.60【答案】A23、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】B24、在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（）。A.保证合同无效B.视为连带保证C.视为一般保证D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证【答案】C25、下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是（）。A.成本加酬金的计价方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【答案】A26、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。A.地质环境特征B.地质岩土特征条件C.地质地理环境特征和地下水分布情况D.地质地理环境特征和岩土工程条件【答案】D27、关于建设工程合同的说法，错误的是()。A.建设工程合同的标的是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同【答案】D28、设备采购的评标时，投标前已进口的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用【答案】B29、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。A.技术、价格、商务、服务B.技术、价格、商务、服务C.价格、技术、服务、商务D.价格、技术、商务、服务【答案】C30、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.备专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性【答案】D31、关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】B32、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A.2B.4C.10D.20【答案】B33、根据《标准施工合同》，施工合同文件不包括（）。A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及投标函附录D.投标企业定额标准【答案】D34、下列可以独立实施民事法律行为的是（）。A.不能辨认自己行为的成年人B.不满八周岁的未成年人C.八周岁以上的未成年人D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人【答案】D35、《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。A.投标函B.中标通知书C.工程量清单D.合同协议书【答案】D36、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。A.7天B.14天C.28天D.30天【答案】C37、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。A.10B.14C.15D.21【答案】B38、根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是（）。A.形式评审、设计方案评审、报价评审B.形式评审、资格评审、响应性评审C.资格评审、响应性评审、设计方案评审D.资格评审、报价评审、设计方案评审【答案】B39、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是()。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】A40、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A.定标后5日B.发出中标通知书后5日C.中标人提交履约保证后5日D.书面合同签订后5日【答案】D41、因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）。A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】D42、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（）。A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理【答案】B43、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A.定标后5日B.发出中标通知书后5日C.中标人提交履约保证后5日D.书面合同签订后5日【答案】D44、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人按比例【答案】A45、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。A.视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作B.监理人有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正C.承包人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除D.承包人作出的修正经与发包人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除【答案】B46、合同工期自（）起计算。A.监理人下达开工通知之日B.实际开工之日C.合同中约定的开工日D.开工通知中载明的开工日【答案】D47、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【答案】C48、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】B49、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。A.只向发包人提交分包合同副本B.应向发包人和监理人提交分包合同副本C.应向监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】B50、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30【答案】C51、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。A.1B.2C.3D.4【答案】B52、根据银皮书，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。A.7B.14C.28D.42【答案】D53、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。A.技术、价格、商务、服务B.技术、价格、商务、服务C.价格、技术、服务、商务D.价格、技术、商务、服务【答案】C54、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金【答案】D55、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【答案】B56、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标B.办理招标备案后，招标人可以自行招标C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】B57、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标【答案】B58、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。A.缺陷责任期届满，14天B.缺陷责任期届满，28天C.质量保证期届满，14天D.质量保证期届满，28天【答案】D59、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令C.立即下达停工指令并尽快通知委托人D.立即召开现场会议，讨论对策【答案】C60、投标保证金（）。A.不计利息B.如是现金不计利息，如是保函则计息C.按银行同期存款利息计息D.按银行同期贷款利息计息【答案】C61、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理单位D.钢材供应商【答案】B62、保修期自（）起算。A.开工日B.约定竣工日C.缺陷责任期D.实际竣工日【答案】D63、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理【答案】C64、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过（）共同验收。A.发包人与监理人B.监理人与承包人C.发包人与承包人D.监理人与供货人【答案】B65、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力()A.是终局性的，对发包人具有强制约束力B.不是终局性的，但对发包人具有强制约束力C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力【答案】D66、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见【答案】D67、根据《标准施工合同》，施工合同文件不包括（）。A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及投标函附录D.投标企业定额标准【答案】D68、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。A.最低评标价法B.综合评估法C.评标价法D.合格制法【答案】A69、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。A.发包人代表B.发包人C.勘察人D.勘察人的项目负责人【答案】B70、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】B71、大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（）。A.以评标价的高低比较投标书的优劣B.中标人一定是报价最低者C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式【答案】B72、发包人在（），向承包人返还质量保证金。A.申请竣工验收的同时B.竣工验收合格后C.保修期到期后D.缺陷责任期到期后【答案】D73、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。A.10万元B.80万元C.材料招标项目估算价的2%D.材料招标项目估算价的10%【答案】B74、关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是()。A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整【答案】D75、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）。A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同【答案】B76、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】B77、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付【答案】D78、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地【答案】D79、在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，（）应承担责任。A.卖方B.买方C.第三方D.买卖双方平均分担【答案】A80、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】D81、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求【答案】B82、除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（）。A.中标通知书优先于合同协议书B.投标函优先于专用合同条款C.供货要求优先于通用合同条款D.相关服务计划优先于中标通知书【答案】B83、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门【答案】C84、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】C85、材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A.14，10%B.28，10%～30%C.14，10%～30%D.28，10%【答案】D86、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对价格的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】A87、设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是()。A.发包人原因造成质量不合格B.行政审批延误C.为他人提供方便D.发包人违约解除合同【答案】A88、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】B89、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B90、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任【答案】A91、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】B92、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A.移交施工场地是发包人的义务，必须一次移交完成B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】D93、投标保证金将被没收的情形不包括（）。A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件B.投标人在投标有效期内修改投标文件C.投标人采用不正当的手段骗取中标D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正【答案】B94、下列关于评标专家确定方式说法正确的有（）。A.采取随机抽取或者直接确定的方式确定B.一般项目可以由招标人直接确定C.特殊项目可以采取随机抽取的方式D.特殊项目是指技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目【答案】A95、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。A.50B.100C.200D.1000【答案】A96、根据《标准施工合同》，以不影响单位工程的开工为原则，施工场地的移交应（）。A.一次完成B.有序的多次移交C.既可一次完成，也可分次移交D.两次完成【答案】C97、菌落总数是（）的指标。A.食品腐败变质B.食品清洁状态C.肠道致病菌污染D.食品被粪便污染【答案】B98、（2017年真题）建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（）。A.提交投标书后，开标前B.提交投标书后，评标前C.开标后，定标前D.提交投标书前【答案】C99、健康档案的内容中问题描述是将每一个问题依序号顺序逐一以“S—O—A—P”的形式进行描述，其中字母A代表（）。A.主观资料B.评估C.客观资料D.计划【答案】B100、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（）时间期限。A.合同工期B.缺陷责任期C.质保期D.施工期【答案】D多选题（共40题）1、设备的独立包装箱子内，应携带的资料有（）。A.装箱清单B.质量合格证C.设备发票D.操作指南E.采购合同【答案】ABD2、施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在工程中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则()A.承包人负责拆除B.承包人承担因此发生的费用C.发包人承担因此发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完成的工程应予计量支付【答案】ABD3、材料设备采购按标的物的特点可以分为（）。A.买卖合同B.租赁合同C.劳务合同D.加工承揽合同E.融资租赁合同【答案】AD4、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。A.资格审查委员会可以要求申请人进行必要的澄清B.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受C.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清明内容属于资格预审申请文件的组成部分E.申请人不按资格审查委员会要求澄清或说明，按该项不符合标准对待，予以淘汰【答案】AD5、下列属于民事责任承担的方式的有（）。A.罚款B.停止侵害C.赔偿损失D.责令停产停业E.继续履行【答案】BC6、设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付款申请单的内容应包括（）。A.当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额B.当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额C.当期应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额D.当期应增加的质量保证金金额总额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额E.当期应支付进度款的金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额和已支付的进度付款金额总额【答案】ABC7、下列选择中，有关机电设备采购招标范围的伴随服务内容中包括（）。A.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册B.提供货物组装和维修所需的工具C.负责所供货的设备监造D.实施或监督所供货物的现场组装和试运行E.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责【答案】ABD8、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法。正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】A.工程师可以行使施工合同中规定的权力B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制C.工程师应当以雇主的名义作出指示D.工程师在施工合同履行期间独立工作E.工程师属于雇主人员【答案】ABD9、评标委员会成员应当回避的情形有（）A.投标人或其主要负责人的近亲属B.与投标人有经济利益关系，影响其评审公正性的人员C.项目主管部门的人员D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员【答案】ABC10、某设计施工总承包合同约定由承包人负责进行竣工后试验，则下列说法不正确的是（）。A.承包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等B.发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人C.承包人应派遣有资格和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行竣工后试验D.因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过，承包人应承担合同约定的相应责任E.应当在工程竣工后、移交前进行【答案】A11、由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同，下列说法正确的是（）。A.非即时买卖合同表现为货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖B.货样买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，则瑕疵风险由买受人承担C.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买D.分期交付买卖的买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，买受人可以就已经交付和未交付的各批标的物解除E.分期付款买卖的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人只能解除合同，并要求买受人支付使用费【答案】ACD12、大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。A.出厂前的质量检验费B.运输中破损的修理费C.现场试运行费D.保修期内的维护、修理费E.运行、管理和维修人员培训费【答案】CD13、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。A.就交付工程的使用功能向发包人交底B.拆除临时工程，清理，平整复原场地C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场【答案】BD14、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点是（）。A.简化了对设计、招标、实施过程管理的工作内容B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准D.减少了设计变更和承包人的索赔E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查【答案】ABD15、建筑工程设计方案评标时，关于评标委员会的说法不正确的是（）。A.评标委员会人数为5人以上B.由技术、经济等方面的专家组成C.技术和经济方面的专家不得少于建筑专业专家总数的2/3D.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3E.应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审【答案】ABCD16、依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括()A.工程师直接送达的书面指令B.工程师代表直接送达的书面指令C.承包商代表直接送达的书面指令D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令【答案】C17、（2020年真题）英国土木工程师学会发布的工程施工合同（ECC）的基本组成内容有（）。A.核心条款B.索赔条款C.主要选项条款D.次要选项条款E.裁决协议条款【答案】ACD18、施工合同的当事人包括（）。A.发包人B.发包人法定代表人C.监理人D.承包人E.承包人法定代表人【答案】AD19、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（）。A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同【答案】AB20、工程施工投标资格预审公告应包括的内容有（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.资格预审方法D.申请人资格要求E.投标保证金要求【答案】ABCD21、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有（）。A.工程效率B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.人员安排【答案】BCD22、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与（）进行协商，尽量达成一致。A.项目经理B.发包人C.受包人D.承包人E.分包人【答案】BD23、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程竣工应满足的条件有（）。A.合同范围内的全部区段工程的试验和竣工试验均已完成B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件C.监理人要求提交的竣工验收资料清单D.合同范围内的工程需在缺陷责任期内全部完成E.承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运【答案】BCD24、下列选项中可以没收投标保证金情况的有（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的B.投标人在投标有效期内修改投标文件的C.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的D.在规定期限内无正当理由拒签合同协议书的E.中标人未按规定提交履约担保金的【答案】AD25、资格预审申请文件包括（）。A.联合体协议书B.申请人须知C.近年财务状况D.资格审查方法E.正在施工和承接的项目情况表【答案】AC26、某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括()A.通知承包人延期开工B.赔偿承包人损失C.顺延工期D.将协调工作交给承包人E.按照约定期限支付预付款【答案】