监理工程师之合同管理试题和答案A4可打印

监理工程师之合同管理试题和答案A4可打印

单选题（共100题）1、在评标委员会成员中，不包括（）。A.招标人代表B.技术专家C.行政监督部门的工作人员D.经济专家【答案】C2、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好（）的质量检查。A.工程隐蔽后B.工程隐蔽中C.工程隐蔽前D.竣工验收【答案】C3、(2017年真题)根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日【答案】C4、（2018年真题）《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】D5、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。A.保险费由建设单位支付B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】B6、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理【答案】A7、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？()A.材料强度高B.便于裁剪C.价格比单板低D.耐久不宜变形【答案】D8、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是()。A.CM合同属于管理承包合同B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法【答案】B9、某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工作因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为()万元。A.3020B.2980C.3000D.3010【答案】B10、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C11、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议【答案】D12、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（）。A.根据标准文本编制招标文件和合同条件B.组织做好合同评审工作C.制定完善的合同管理制度和实施计划D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏【答案】A13、人体维生素B2缺乏的特异诊断的方法是（）。A.全血谷胱甘肽还原酶活力系数测定B.尿核黄素测定C.红细胞核黄素测定D.核黄素负荷实验【答案】A14、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。A.设计单位资质等级B.设计单位的业绩C.拟派设计团队负责人的实力信誉D.拟派设计团队的综合能力【答案】D15、公开招标的优点是（）。A.投标人及投标人的数量事先可以确定B.招标人所期待的投标人均参加了投标C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标D.招标人熟悉投标人的情况【答案】C16、依据担保法规定，可以作为保证人的是（）A.幼儿园B.医院C.企业法人D.国家机关【答案】C17、合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的（）A.偏心B.大纲C.细则D.核心【答案】D18、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理【答案】A19、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A.一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查【答案】B20、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。A.买卖双方平均B.卖方C.买方D.延迟到场的一方【答案】B21、潜在投标人数量较多的招标项目一般采用（）。A.资格终审B.资格预审C.资格后审D.资格现审【答案】B22、关于代理，下列说法不正确的是（）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销C.代理人只能在代理权限内实施代理行为D.无权代理的法律后果由被代理人承担【答案】D23、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是（）。A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式C.CM承包商可以负责设计工作D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施【答案】B24、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C25、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。A.现场同期记录B.索赔意向通知书C.索赔报告D.索赔证据【答案】B26、材料采购合同履行中，可用来判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是（）。A.类比衡量法B.理论换算法C.尾差分析法D.经验鉴别法【答案】D27、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证【答案】C28、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】C29、记账法的优点为（）。A.较称重法更为精确B.只能得到人均摄入量C.可调查长时期的膳食摄入D.能分析个人膳食摄入状况【答案】C30、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。A.发包人审定B.监理人批准C.承包人投标文件提交D.招标文件提出【答案】B31、保证合同的担保范围不包括（）。A.违约金B.主债权及利息C.损害赔偿金D.债权人的间接损失【答案】D32、招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.3B.5C.7D.15【答案】B33、（）是指设计人依据约定向发包人提供建设工程设计文件，发包人受领该成果并按约定支付酬金的合同。A.九部委设计合同文本B.建设工程设计合同C.建设工程设计合同的内容D.合同文件【答案】B34、联合体资质等级的确定（）A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的确定【答案】C35、设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。A.薰蒸B.刷漆C.封蜡D.烘干【答案】A36、关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目，说法不正确的是（）。A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目【答案】C37、骨软化病常见症状不包括（）。A.骨压痛B.骨痛C.肌无力D.“O”形腿【答案】D38、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算B.赔偿总额不得超过合同中规定的最高限额C.除误期赔偿费以外，业主还可要求承包商为延误竣工支付违约金D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】B39、FIDIC《施工合同条件》采用（）模式。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.工程量清单计价【答案】D40、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】D41、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。A.不需征求承包人意见B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示D.经发包人同意后发出变更指示【答案】D42、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审C.不进行报价，由评标委员会评估D.不计入报价，中标后单独报价评审【答案】B43、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】B44、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】A45、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.7B.14C.28D.56【答案】C46、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D47、缺陷责任期从()起算。A.投标函中写明的竣工日开始B.开工通知中写明的开工日开始C.投标函中写明的开工日开始D.工程接收证书中写明的竣工日开始【答案】D48、某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【答案】A49、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C50、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是()。A.企业法人的分支机构B.企业的职能部门C.国家机关D.企业法人【答案】D51、在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（）。A.应当与投标有效期一致B.比投标有效期长14天或15天C.取决于投标文件的规定D.比投标有效期长7天【答案】A52、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。A.发包人审定B.监理人批准C.承包人投标文件提交D.招标文件提出【答案】B53、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付【答案】B54、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D55、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷。承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】A56、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【答案】A57、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指()A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务C.委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量D.承包人的原因使监理工作受阻，导致增加的监理工作量【答案】B58、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和签约合同价分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C59、AIA合同有七个系列，其中B系列是指（）。A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件B.业主与建筑师之间的标准合同文件C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件D.建筑师行业内部使用的文件【答案】B60、工程设计招标通常采用的评标方法是（）。A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费比选法【答案】C61、对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。A.7B.14C.24D.28【答案】D62、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。A.7B.14C.28D.42【答案】A63、下列有关确定变更价款的做法，不正确的有（）。A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格B.工程量清单中有适用于变更工作的单价，按照该单价计算变更价款C.工程量清单中无适用于变更工作的单价，按照类似工作的单价计算变更价款D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价，由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价【答案】C64、下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（）。A.施工过程中，承包人中途毁约B.施工过程中，承包人任意中断工程C.施工过程中，承包人按规定施工D.承包人破产【答案】C65、采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值称为（）。A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值【答案】D66、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法不正确的是（）。A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买方承担B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料C.可以由卖方负责完成，也可以由买方或买方安排第三方负责，卖方提供技术服务D.如卖方提供技术服务，则不对因未按照卖方指导导致安装.调试不成功承担责任【答案】B67、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购【答案】A68、根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】C69、灭菌乳的质量检验项目包括（）。A.硝酸盐B.蛋白质和脂肪C.酸度和杂质D.非脂乳固体E.微生物【答案】A70、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.各专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性【答案】D71、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】D72、（2018年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【答案】A73、基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理【答案】D74、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证【答案】D75、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。【相关知识点新教材已删除】A.负责专业分包工程的施工组织管理B.审查专业工程分包人的质量保证体系C.选派分包工程的项目经理D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】B76、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。A.发包人B.承包人C.分包商D.材料商【答案】D77、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿承包人费用【答案】C78、施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是()A.投标人的企业资质是否满足招标工程的要求B.投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历C.投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历D.投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要【答案】C79、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C80、菌落总数是（）的指标。A.食品腐败变质B.食品清洁状态C.肠道致病菌污染D.食品被粪便污染【答案】B81、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】A82、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴别法【答案】D83、如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C84、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于()。A.职务代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理【答案】D85、在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B86、工程设计招标通常采用的评标方法是（）。A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费比选法【答案】C87、由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的（）%。A.2B.3C.4D.5【答案】B88、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求【答案】A89、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。A.应立即通知合同另一方当事人和监理人B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告D.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】B90、蛋白质消化率的评价方法主要包括（）。A.蛋白质主观消化率B.蛋白质最大消化率C.蛋白质表观消化率D.蛋白质真消化率E.蛋白质最低消化率【答案】C91、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.招标公告D.资格审查办法【答案】C92、某建设项目的勘察、设计合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。A.应该采用议标B.应该采用邀请招标C.应该采用公开招标D.可以采用直接委托【答案】D93、工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。A.分包人B.承包人C.监理人D.发包人【答案】D94、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】B95、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件【答案】C96、投标人递交的投标保证金形式不可以是()。A.银行出具的银行保函B.银行出具的保兑支票C.银行出具的银行汇票D.某房地产公司出具的担保书【答案】D97、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认【答案】C98、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金【答案】D99、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D100、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。A.不批准承包人的索赔要求B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立【答案】B多选题（共40题）1、下列关于工程竣工结算价款的支付，说法正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查B.发包人在收到监理人提出的核查结果后28天内未完成审核，视为同意C.经发包人审核同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书D.承包人对发包人签认的竣工付款证书不得有异议E.发包人应在监理人收到竣工付款申请单后56天内将应支付款支付给承包人【答案】AC2、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【答案】ACD3、（2020年真题）某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（）。A.超负荷原因造成的设备损失B.地面下陷造成的损失C.维修保养的费用支出D.机械装置失灵造成的本体损失E.水灾造成的设备损失【答案】B4、（2020年真题）组成施工招标文件有（）。A.投标人须知B.发包人要求C.工程量清单D.合同条款及格式E.技术标准和要求【答案】ACD5、材料采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。A.独立订立合同的能力B.相近材料的供货业绩C.完善的质量保证体系D.企业规模E.项目经理资格【答案】ABC6、根FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用D.雇主承担不可抗力的风险责任E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任【答案】AD7、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书;E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期【答案】BD8、针对工程建设的风险可以保留也可以转移，风险转移的方法包括（）。A.保险风险转移B.非保险风险转移C.保险风险完全转移D.保险风险部分转移E.非保险风险完全转移【答案】AB9、关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有（）。A.以取得材料所有权为目的B.以取得材料使用权为目的C.是双务合同D.是实践性合同E.是无偿合同【答案】AC10、根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有()。A.大型基础设施建设项目B.涉及国家安全的保密工程项目C.国家融资的工程项目D.世界银行贷款项目E.采用特定专有技术施工的项目【答案】ACD11、根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责有（）。A.审查施工质量管理体系B.组织论证专项施工方案C.审查施工环境保护措施D.组织测设施工控制网E.审查施工进度计划【答案】AC12、根据《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有()的合同。A.因重大误解而订立B.一方以欺诈、胁迫的手段订立C.以合法形式掩盖非法目的D.订立合同时显失公平E.损害社会公共利益【答案】ABD13、标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。A.施工合同协议书B.已标价的工程量清单C.中标通知书D.投标文件E.发包人要求【答案】ABC14、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。A.资格预审文件的发售时间应不少于5日B.给潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日C.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间D.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出E.招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复【答案】AC15、《担保法》规定的担保方式为（）。A.保证B.公证C.抵押D.质押E.定金【答案】ACD16、依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有()A.应由业主要求分包商提供B.应由工程师要求分包商提供C.应由承包商要求分包商提供D.应由承包商认可分包工程后退还分包商E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商【答案】C17、（2017年真题）大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。A.出厂前的质量检验费B.运输中破损的修理费C.现场试运行费D.保修期内的维护、修理费E.运行、管理和维修人员培训费【答案】CD18、承包人申请竣工验收时，工程竣工应满足的条件包括（）。A.设计人要求提交的竣工验收资料清单B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件C.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作E.除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求【答案】BCD19、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（）。A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同【答案】AB20、下列选项中，关于保证的概念和方式的表述，正确的是（）A.保证即保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务B.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证C.一般保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行前，不得拒绝对债权人承担担保责任D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任E.当事人对担保方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】BD21、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.技术标准与要求D.投标企业定额标准E.工程量清单【答案】BC22、订立建设工程勘察合同时应约定的内容包括（）。A.发包人应提供的资料B.勘察现场交通情况C.发包人义务D.勘察依据E.勘察人义务【答案】ACD23、在设计施工阶段总承包合同履行过程中，发包人对（）以及其他与建设工程有关的原始资料．承担原始资料错误造成的全部责任。A.提供的气象和水文观测资料B.提供的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料C.设计文件的质量D.设计进度管理文件E.提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料【答案】AB24、在材料采购招标中，最低评标价法，是以（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。A.材料设备的报价B.交货期C.寿命期内所需的燃料消耗费D.付款条件E.寿命期内的维修费用【答案】ABD25、设计施工总承包合同，不能索赔工期的情况有（）。A.为他人提供方便B.发包人要求提前交货C.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复D.发包人违约解除合同E.不可预见的物质条件【答案】ABCD26、施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有（）。A.海域使用权B.施工企业所有的支票C.国有土地所有权D.施工企业自有的建筑施工机械E.施工企业的专利技术【答案】AD27、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包招标文件的组成包括（）。A.招标公告B.投标人须知C.工程量清单D.技术标准及要求E.发包人要求【答案】AB28、(2014年真题)根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括（）。A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.履约保函E.预付款保函【答案】AD29、对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）。A.单一的合同责任B.减少发包人对承包人的检查C.减少承包人的索赔D.固定工期E.减少设计变更【答案】ACD30、根据FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有()A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结