监理工程师之合同管理题库大全+答案

监理工程师之合同管理题库大全+答案

单选题（共100题）1、以下电梯机房的设计要点中哪条有误？()A.电梯机房门宽为1.2mB.电梯机房地面应平整、坚固、防滑且不允许有高差C.墙体等维护结构应做保温隔热D.机房室内应有良好的防尘、防潮措施【答案】B2、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。A.此端朝上，请勿倒置B.重心、起吊点C.尺寸，重量D.危险标识【答案】B3、除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求【答案】C4、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B5、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】C6、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D7、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元【答案】A8、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】A9、采购机组、车辆等大型设备评标时，较多用（）。A.最低评标价法B.综合评估法C.最高投标价法D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【答案】A10、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】D11、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D12、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【答案】D13、在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（）。A.被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人给付死亡保险金B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金C.被保险人自意外伤害事故发生之日起360日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人给付残疾保险金D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金【答案】A14、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C15、根据《标准施工招标文件》规定，以下（）属于违规行为。A.投标人在通过资格预审后放弃投标B.投标人在投标截止日期前修改投标文件C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改【答案】D16、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致【答案】C17、工程设计招标通常采用的评标方法是（）。A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费比选法【答案】C18、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。A.选项A：带有分项工程表的标价合同B.选项B：带有工程量清单的标价合同C.选项C：带有分项工程表的标价合同D.选项D：带有工程量清单的目标合同【答案】C19、蛋白质消化率的评价方法主要包括（）。A.蛋白质主观消化率B.蛋白质最大消化率C.蛋白质表观消化率D.蛋白质真消化率E.蛋白质最低消化率【答案】C20、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要【答案】B21、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()A.现场地上障碍物的拆除工作B.勘察现场设备机具的布置和架设C.完成通水、通电及道路平整作业D.提供水上作业用船【答案】B22、根据《标准设计施工总承包合同》，对发包人要求作出反应的文件是（）。A.价格清单B.专用条款C.承包人建议书D.联合体协议【答案】C23、AIA系列合同中的核心文件是（）。A.A201《施工合同通用条件》B.《工程施工合同》C.《专业服务合同》D.《裁决人合同》【答案】A24、取得工程设计（）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）。A.综合B.行业C.专业D.专项【答案】C25、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为（）。A.0.8B.1.0C.1.2D.1.8【答案】A26、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》D.双方可协商约定专用条款【答案】D27、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【答案】B28、设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。A.薰蒸B.刷漆C.封蜡D.烘干【答案】A29、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（）。A.为买方进行考核的机会不超过两次B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函C.验收款支付函签署后6个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用【答案】B30、下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（）。A.承包的施工标段B.缺陷责任期C.工程质量标准D.中标人的项目经理名称【答案】B31、下列对承包人违约的处理，正确的是（）。A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知【答案】C32、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。A.5%，加上B.5%，减去C.20%，加上D.20%，减去【答案】A33、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15【答案】A34、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。A.定金或预付款应专用与本工程的设计B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】C35、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40【答案】C36、（2018年真题）某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A.2B.4C.10D.20【答案】B37、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金【答案】D38、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务【答案】C39、由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为（）。A.合同条款B.合同内容C.合同附件D.合同协议【答案】C40、(2016年真题)为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前14天D.招标公告发布之日前28天【答案】B41、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()。A.发包人承担，批准顺延工期B.承包人承担，工期不可顺延C.承包人承担，可以顺延工期D.发包人承担，不批准顺延工期【答案】A42、某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当()承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师【答案】B43、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.保证设计质量是发包人的责任B.保护双方知识产权是双方的共同责任C.外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承担参加工程验收的责任【答案】B44、风险型CM合同计价的方式是（）。A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价【答案】B45、下列不能作为质押担保的是（）。A.生产设备B.应收账款C.正在建造的建筑物D.存款单【答案】C46、在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。A.一般账户B.基本账户C.综合账户D.专项账户【答案】B47、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C48、设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即()A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计B.由原设计合同承包人完成设计修改C.发包人经审批机关批准后，自行修改D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批【答案】D49、关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】A50、成人血清视黄醇低于（）表示机体不足。A.1.05μmol/LB.3.15μmol/LC.0.70μmol/LD.0.35μmol/LE.1.02μmol/L【答案】C51、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为()A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定【答案】D52、简明施工合同是对标准施工合同简化的文本，下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。A.材料和工程设备B.临时设施C.施工控制网D.交通运输【答案】C53、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】C54、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。A.最低投标价法B.综合评标法C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法D.综合评估法【答案】C55、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。A.4300B.4250C.4200D.4150【答案】D56、建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。以下属于被保险人的是（）。A.审批人B.建设行政主管部门C.技术顾问D.材料商【答案】C57、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28【答案】A58、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同【答案】A59、招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是（）。A.邀请投标B.公开招标C.公开投标D.邀请招标【答案】B60、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.7B.10C.14D.20【答案】D61、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C62、有排水要求的部位，其抹灰工程滴水线(槽)的构造做法，下列哪项是错误的？()A.滴水线(槽)应整齐顺直B.滴水线应内高而外低C.滴水槽的宽度不应小于6mmD.滴水槽的深度不应小于10mm【答案】C63、关于勘察成果的说法，错误的是（）。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】D64、下列关于变更管理的说法，错误的是（）。A.直接指示的变更属于必须实施的变更B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C.承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】B65、根据FIDIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【答案】D66、建设工程勘察合同履行中，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。A.7B.14C.28D.30【答案】B67、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D68、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】A69、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。A.发包人应办理证件和批件B.发包人应支付合同价款C.发包人应依法纳税D.勘察人应完成全部勘察工作【答案】C70、保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的（），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。A.书面同意B.口头同意C.签字盖章D.签字【答案】A71、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计施工和运营合同条件》【答案】A72、在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B73、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书【答案】B74、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】A75、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。A.28天，28天B.14天，7天C.21天，14天D.28天，21天【答案】C76、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【答案】D77、以下有关担保的论述中，正确的是（）。A.抵押人必须是债务人本人B.质押自质押合同签订之日起生效C.定金自定金合同签订之日起生效D.保证自保证合同签订之日起生效【答案】D78、发包人在（），向承包人返还质量保证金。A.申请竣工验收的同时B.竣工验收合格后C.保修期到期后D.缺陷责任期到期后【答案】D79、采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是()A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同【答案】B80、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30【答案】C81、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。A.招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.招标投标监督机构【答案】A82、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。A.书面交底B.电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底【答案】A83、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。A.承包人，14天B.发包人，14天C.承包人或发包人，14天D.承包人或发包人，21天【答案】D84、关于合同转让的说法，正确的是()A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】A85、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。A.合同内约定的工期和合同工期B.缺陷责任期和质保期C.施工期和合同内约定的工期D.施工期与合同工期【答案】D86、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。A.原约定竣工日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者【答案】C87、工程设计招标与工程材料供应招标，在程序上的特点是（）。A.招标文件的内容不同B.对投标书的编制要求相同C.开标形式相同D.评标原则相同【答案】A88、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单【答案】B89、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】D90、施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是()A.视为不需要补偿B.工程师应主动确定变更价款予以补偿C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款【答案】A91、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。A.专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书【答案】D92、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【答案】B93、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【答案】A94、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.承包人提交竣工验收申请报告后第28天C.承包人提交竣工验收申请报告后第56天D.工程接收证书颁发日【答案】A95、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】A96、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对价格的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】A97、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商【答案】C98、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A.28B.30C.56D.60【答案】A99、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金【答案】B100、（）缺乏可以影响性成熟。A.铁B.维生素C.维生素D.锌【答案】D多选题（共40题）1、某设备采购合同专用条款约定买方参与交货前检验，下列说法不正确的是（）。A.卖方未提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验B.买方代表在检验中发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权更换合同设备C.视为对合同设备质量的确认，但不免除卖方对合同设备应承担的义务或责任D.卖方交货后买方不得对合同设备提出质量异议或退货E.卖方不承担买方代表的交通、食宿费用，提供工作条件及便利时可以收取必要费用【答案】BCD2、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包项目评标的方法包括（）。A.综合评价法B.综合评估法C.综合评分法D.经评审的最低投标价法E.最低投标价法【答案】BD3、FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就()发布变更指令。A.改变合同中任何工作的数量B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸D.改变任何工作的质量E.改变原定施工顺序和时间安排【答案】ACD4、根据《机电产品国际标准招标文件（试行）》投标分项标价表应包括的内容有（）。A.专用工具B.主要功能C.技术服务D.标准附件E.备品备件【答案】ACD5、根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有（）。A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位B.本标段的监理人C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位D.与招标人同属一个行政主管部门的单位E.招标人不具备独立法人资格的附属机构【答案】BC6、工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()A.合同专用条件中的条款B.经工程师认可的施工进度计划C.施工现场和施工会议记录D.工程延期审批表E.费用索赔审批表【答案】ABC7、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为安全装卸和搬运，对于单件包装箱的重量在2吨及以上的，卖方应在包装箱两侧标注（）。A.重心B.提单号C.装货口岸D.起吊点E.货物数量【答案】AD8、材料采购合同，合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的可选择的方式包括（）A.由买方对合同材料进行检验B.由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验C.专用合同条款约定的其他方式D.由卖方对合同材料进行检验E.卖方资质齐全可不进行检验【答案】ABC9、工程勘察设计评标活动中应遵循的原则有（）。A.合理B.公平C.公正D.科学E.择优【答案】BCD10、监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.审查分包人施工资质B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指进行调整E.接收分包人的索赔报告【答案】AB11、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有()。A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【答案】ABCD12、下列关于ECC合同内容组成及合作伙伴管理理念的说法中，正确的是（）。A.核心条款包括承包商的主要责任、工期、补偿事件及履约保证等B.标价合同适用于在签订合同时，工程范围尚未确定C.ECC通过建立早期警告和补偿事件为特征的合作机制，让项目各方致力于提高整个工程项目的管理水平D.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议，每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议E.承包商应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案【答案】CD13、以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。A.委托代理B.转代理C.法定代理D.职务代理E.指定代理【答案】AC14、某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则()A.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担B.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担C.承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励D.如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任E.如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任【答案】A15、合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同相关各方应根据合同编制合同实施计划。合同实施计划应包括（）A.合同实施总体安排B.合同分解与管理策划C.合同实施保证体系的建立D.合同订立过程的问题E.合同交底【答案】ABC16、下列选项中可以没收投标保证金情况的有（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的B.投标人在投标有效期内修改投标文件的C.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的D.在规定期限内无正当理由拒签合同协议书的E.中标人未按规定提交履约担保金的【答案】AD17、下列关于质量保证金的说法正确的是（）。A.质量保证金用以约束承包人在施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期、保修期内按照合同要求对施工的质量和数量承担约定的责任B.质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，直至最后一次支付工程进度款为止C.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请返还质量保证金D.监理人应在14天内会同承包人按照合同规定核实承包人是否完成缺陷修复责任E.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%【答案】C18、关于缔约过失责任的说法，正确的有()A.缔约过失责任是违约责任的一种B.缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提C.缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任E.违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任【答案】BD19、作为投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同分为（）。A.财产保险合同B.人身保险合同C.建筑工程一切险D.安装工程一切险E.工伤保险【答案】AB20、关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有（）。A.以取得材料所有权为目的B.以取得材料使用权为目的C.是双务合同D.是实践性合同E.是无偿合同【答案】AC21、在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括()。A.同类工程施工经历B.财务状况C.企业信誉D.项目经理资质要求E.环境管理体系【答案】AD22、根据《标准施工合同》，关于工程质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金从第一次支付工程进度款时起扣B.质量保证金主要用于约束承包人在缺陷责任期内履行合同义务C.发包人应在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书时一并向承包人返还质量保证金D.合同双方应在专用合同条款中约定每次支付工程进度款时应扣质量保证金的比例E.质量保证金累计扣留达到约定总额时不再扣留【答案】AD23、下列情况中，()的合同属于效力待定合同。A.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立【答案】AD24、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任【答案】AC25、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.后续法规调整引起的延误E.施工中受到其他承包商的干扰【答案】BCD26、订立建设工程勘察合同时应约定的内容包括（）。A.发包人应提供的资料B.勘察现场交通情况C.发包人义务D.勘察依据E.勘察人义务【答案】ACD27、施工合同的履约保证形式有()。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约承包书D.履约留置金E.履约担保书【答案】AB28、根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指