监理工程师之土木建筑目标控制练习题(二)附答案

监理工程师之土木建筑目标控制练习题(二)附答案

单选题（共100题）1、桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（）d试块强度或钻芯法进行强度检验。A.14B.28C.30D.42【答案】B2、每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于（）。A.划分施工段的数目B.安全施工的要求C.单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求D.单位时间内其完成的工程量【答案】C3、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。A.质量监督机构B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D4、某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（）万元。A.215.46B.215.00C.203.02D.203.00【答案】A5、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照（）计算。A.台班费B.台班折旧费C.实际租金和调进调出费的分摊D.设备使用费【答案】C6、调整施工进度计划时，为了缩短某些工作的持续时间，可采取的技术措施之一是（）。A.增加施工机械的数量B.实行包干加奖励C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械【答案】D7、将工程项目的施工进度控制目标按年度、季度、月（或旬）进行分解，并用实务工程量、货币工作量及形象进度表示，是按（）分解。A.项目组成B.计划期C.施工阶段D.专业项目【答案】B8、下列关于混凝土强度试件制作与养护的做法中，错误的是（）。A.标准试件尺寸在边长为150mm的立方体B.三个试件为一组C.混凝土强度等级＜C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对200mm×200mm×200mm的试件为0.95D.当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件【答案】C9、在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】A10、对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）核实施工单位申报的修复工程费用，签认工程款支付证书，并报建设单位。A.监理单位B.项目经理C.设计单位D.监测单位【答案】A11、可行性研究中属于目标市场分析的是（）。A.主要用户分析B.产品竞争力优劣势分析C.产品用途分析D.市场风险分析【答案】A12、工程质量形成过程中，设计的（）决定了工程建设的成败，是建设工程的安全、适用、经济与环境保护等措施得以实现的保证。A.严密性、合理性B.严密性、科学性C.科学性、合理性D.合理性、准确性【答案】A13、当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（）。A.重新划分施工段，增加工作面B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量C.明确计划任务，实行包干奖励D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间【答案】A14、对价值工程对象进行价值分析时，成本指数是指评价对象的（）A.目标成本在总目标成本中所占的比率B.目标成本与现实成本的比值C.现实成本在全部成本中所占的比率D.现实成本与目标成本的比值【答案】C15、关于商业银行发放贷款，下列说法正确的是A.借款人必须提供担保B.必须订立书面借款合同C.必须在中国人民银行规定的利率幅度内确定贷款利率D.期限不能超过10年【答案】B16、关于贿赂犯罪，下列说法正确的是:A.国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职后收受请托人财物，并在离职后收受的，以受贿论处B.国家工作人员收受请托人房屋未变更权属登记，或受贿后有关人员被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定为受贿罪C.特定关系人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物的，以受贿罪的共犯论处D.特定关系人以外的其他人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物后双方共同占有的，以受贿罪的共犯论处【答案】A17、工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为（）。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系【答案】B18、单价合同程模险式保下险，费承，包宜人采支用付的计建量筑方工法是（）。A.凭据法B.估价法C.均摊法D.分解计量法【答案】A19、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。A.原设计单位B.事故调查组建议的单位C.施工单位D.法定检测单位【答案】A20、下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()。A.IFCCSVB.DWGIFC.SATPNGD.EXESAT【答案】B21、某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（）盘中进行取样送检。A.2B.6C.1D.5【答案】B22、搭设高度（）m及以上的落地式钢管脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程。A.12B.20C.24D.32【答案】C23、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。A.采用更先进的施工机械B.增加工作面C.实施强有力的调度D.增加施工队伍【答案】A24、根据工程施工质量验收的基本规定，专项验收要求应符合（），包括分项工程及检验批的划分、抽样方案、验收方法、判定指标等内容。A.设计要求B.施工要求C.建设单位的要求D.监理单位的要求【答案】A25、按国家现行规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故，应定为()质量事故。A.一般B.严重C.重大D.特大【答案】C26、某建设项目前两年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收A.256.79B.347.92C.351.90D.452.14【答案】D27、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.工期固定条件下工程总成本最低B.资源有限条件下最低工程总成本C.工程总成本最低时的工期安排D.工程直接成本最低时的工期安排【答案】C28、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.项目监理机构【答案】D29、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个永久性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统随项目管理机构的解体而消失【答案】D30、关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】A31、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.相邻两项工作之间的时距之和最大B.相邻两项工作之间时间间隔全部为零C.工作的持续时间总和最大D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】B32、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A33、设计交底会议的程序和内容不包括（）。A.设计项目负责人介绍工程概况B.各专业设计负责人进行专业设计交底C.工程材料的来源是否有保证D.设计方会同建设方将会议意见集中并形成会议纪要，经与会各单位负责人讨论确认后，在会上宣读【答案】C34、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，到岸价为250万元，进口关税率为10%，增值税率为17%，无消费税。该进口设备应缴纳的增值税额为()万元。A.34.00B.37.40C.42.50D.46.75【答案】D35、某公司存入银行10万元，年利率为2．79％，共存5年，按复利计息，则存款到期后的本利和为()万元。A.11.395B.11.475C.11.595D.11.486【答案】B36、工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】D37、工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为（）。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系【答案】B38、下列违反上诉不加刑原则的有：A.第一审法院认为马某犯伤害罪判处有期徒刑３年，马某上诉，检察院没有抗诉，第二审法院认为一审判决认定事实不清，发回原审法院重审，原审法院直接加重马某量刑B.第一审法院认定赵某犯抢夺罪判处有期徒刑５年，赵某上诉，检察院没有抗诉，二审法院认为赵某量刑畸轻，可以直接将抢夺罪改为抢劫罪，但不得加重赵某的刑罚C.第一审法院以盗窃罪判处金某有期徒刑２年、王某有期徒刑１年，金某、王某以没有实施犯罪为由提起上诉，检察院认为对金某的量刑畸轻提出抗诉，第二审法院经过审理，将金某和王某都改判为有期徒刑５年D.第一审法院认定石某犯绑架罪被判处死刑缓期执行，犯抢劫罪判处无期徒刑，数罪并罚决定判处死刑缓期执行。石某上诉后，第二审法院将石某改判为死刑缓期执行并限制减刑【答案】A39、混凝土结构工程施工中，受动力荷载作用的结构构件，当设计无具体要求时，其纵向受力钢筋的接头不宜采用：()A.绑扎接头B.焊接接头C.冷挤压套筒接头D.锥螺纹套筒接头【答案】B40、某工程的定额工期为900天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。A.45B.90C.135D.180【答案】D41、采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价，应按（）。A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整C.招标文件中的暂估价定D.市场价格信息在综合单价中调整【答案】B42、（2018年真题）关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】D43、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照（）计算的。A.实体工程量的净值B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值C.工程实体量和损耗量之和D.实际施工完成的全部工程量【答案】A44、（2018年真题）某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用2万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.32.0B.36.5C.37.0D.41.5【答案】A45、施工过程中，由于涉及变更导致某分项工程实际施工的特征与招标工程量清单中的项目特征描述不一致时，该分项工程应按（）结算价款。A.招标工程量清单中的工程量和投标文件中的综合单价B.实际施工的工程量和投标文件中的综合单价C.招标工程量清单中的工程量和发承包双方重新确定的综合单价D.实际施工的工程量和发承包双方重新确定的综合单价【答案】D46、当调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织依次作业B.增加资源投入C.分段组织流水作业D.提高劳动效率【答案】C47、施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。A.技术处理方案B.设计单位意见C.设计变更处理D.质量事故责任【答案】A48、下列不属于钢材的力学性能指标的是（）。A.屈服强度B.焊接裂纹敏感指数C.伸长率D.断面收缩率【答案】B49、某分部工程的4个施工过程组成，分为6个施工段，流水节拍均为3d,无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程W需提前1d插入施工，该分部工程的工期为（）d。A.21B.24C.26D.27【答案】C50、世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及()。A.未明确项目的准备金和建设成本上升费用B.基本预备费和涨价预备费C.应急费和建设成本上升费用D.未明确项目的准备金和不可预见准备金【答案】C51、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告等文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，（）。A.15，重新备案B.30，重新备案C.15，重新组织竣工验收D.30，重新组织竣工验收【答案】C52、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴【答案】D53、建设工程项目招标时，工程量清单通常由（）提供。A.造价单位B.施工单位C.咨询单位D.建设单位【答案】D54、法官与律师的相互关系应当遵守最高人民法院与司法部制定发布的有关规定，下列哪些做法违反了相关规定？A.法官开庭时发现一方的律师沈某是其过去的同事，没有主动回避B.律师裘某约请主办法官童某吃饭，了解所代理案件的案情C.某律师事务所主办的所刊发表法官彭某的文章D.某律师事务所举办法律实务研讨会，邀请法官周某出席演讲【答案】A55、（2017年真题）某工程组织非节奏流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4天和7、2、5、3天，则该工程的流水施工工期是（）天。A.16B.21C.25D.28【答案】C56、工程质量形成过程中，（）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。A.项目建议书B.项目可行性研究C.项目策划D.项目决策【答案】D57、检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。A.工程监理规范B.工程技术规程C.专业验收规范D.质量验收统一标准【答案】C58、某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（）万元。A.215.46B.215.00C.203.02D.203.00【答案】A59、采用装运港船上交货价（FOB）进口设备时，卖方的责任是（）。A.承担货物装船后的一切费用和风险B.支付运费C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费【答案】C60、（2017年真题）工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.改进施工工艺和施工技术B.实行包干奖励，提高奖金数额C.采用更先进的施工机械D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】D61、国际上，将BIM模型的深度分为几级？()A.3B.4C.5D.6【答案】C62、下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。A.第二阶段审核一般都为现场审核B.主要包括监理单位遵守法律.法规情况C.主要包括审核监理单位的管理体系文件D.主要包括监理单位的内审和管理评审【答案】C63、（2020年真题）某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。A.2500B.3200C.3360D.3560【答案】A64、某工程有4个设计方案，方案一的功能系数为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。根据价值工程原理确定的最优方案为（）。A.方案一B.方案二C.方案三D.方案四【答案】D65、关于刑事裁判涉财产部分执行的表述，下列哪一选项是正确的？A.判处没收财产的，应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有的财产，执行没收财产或罚金刑，应保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用B.对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，法院对其执行时，应当通知侦查机关予以处置C.被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：①退赔被害人的损失；②人身损害赔偿中的医疗费用；③其他民事债务；④没收财产；⑤罚金D.执行过程中，被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误，向执行法院提出书面异议，应当通过裁定补正【答案】A66、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，工人不能按规定的操作程序进行施工，致使回填土工程质量不合格，其应为（）所致。A.违背建设程序的原因B.施工与管理不到位的原因C.地质勘察失真的原因D.片面追求进度的原因【答案】A67、根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007），地基土载荷试验应符合的要求是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的2倍B.同一土层参加统计的试验点不应少于5点C.加荷分级不应少于8级D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于0.08时终止加载【答案】C68、采用定额单价法计算工程费用时，若分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，对定额的处理方法一般是()。A.调量不换价B.可以直接套用预算单价C.编制补充单位估价表D.按实际使用材料价格换算预算单价【答案】B69、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.基准单价B.投标报价C.定额单价D.投标控制价【答案】B70、（2022年真题）工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（）。A.影响总工期，但不影响后续工作B.不影响总工期，但影响后续工作C.既不影响总工期，也不影响后续工作D.影响总工期，也影响后续工作【答案】B71、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（）。A.总时差和自由时差必然相等B.自由时差必然为零C.总时差必然为零D.一定为关键工作【答案】A72、在工程施工过程质量控制中，完成见证取样后，（）应在试样或包装上做出标识、封志。A.建设单位管理人员B.施工单位取样人员C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】B73、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于组织措施的是（）。A.审核承包人编制的施工组织设计B.复核工程付款账单，签发付款证书C.审核竣工结算D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】D74、下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。A.编制投资控制工作流程B.参与合同修改C.进行工程计量D.审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析【答案】A75、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.资产负债率C.利息备付率D.内部收益率【答案】D76、管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。A.总监理工程师B.最高管理者C.专业监理工程师D.法人代表【答案】B77、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D78、确定分部分项工程项目清单综合单价的重要依据是（）A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位【答案】C79、（2018年真题）卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。A.评价方式B.关注点C.使用方法（工具）D.目标要求【答案】C80、在单代号网络计划中，设H工作的紧后工作有I和J，总时差分别为3天和4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间间隔为6天，则工作H的总时差为（）天。A.5B.8C.10D.12【答案】C81、关于工程质量控制系统特性的说法，正确的是()。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位监理的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】B82、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是()A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.有关方拖欠资金，资金不到位D.不可靠技术的应用【答案】A83、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率a和漏判概率β，正确的取值范围是（）。A.a和β均不宜超过5%B.a不宜超过5%，β不宜超过10%C.a不宜超过3%，β不宜超过5%D.a不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】A84、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、5天和4、3、4、5天，则流水步距为()天。A.3B.4C.5D.6【答案】C85、下列选项关于BIM组织架构说法不正确的是()。A.BIM组织架构的建立即B.IM团队的构建，是项目目标能否实现的重要影响因素B领导层主要设置行政主管，其主要负责该项目的对外沟通协调，包括与甲方互动沟通、与项目其他参与方协调等C.管理层主要设置技术主管，其主要负责将BIM项目经理的项目任务安排落实到B.IM操作人员，同时对BIM项目在各阶段实施过程中进行技术指导及监督D.作业层主要设置建模团队、分析团队和咨询团队【答案】B86、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，下列选项中属于全员参与基本内容的是（）。A.建立组织的发展前景B.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合C.确立组织结构.职责权限和相互关系D.确保在组织范围内树立顾客意识【答案】B87、根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。A.县B.区C.市D.省【答案】A88、建筑工程方案招标评标结束后，建设主管部门应公示相关内容，其中无须公示的是()。A.中标方案B.招标评标过程介绍C.评标专家名单D.评标专家意见【答案】B89、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时.为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是()A.分层抽样B.等距离法抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】A90、“工期固定，资源均衡”的优化方法有多种，其中不包括（）。A.方差值最小法B.极差值最小法C.削高峰法D.平均值法【答案】D91、某分项工程的清单工程量为1500m3，因变更实际完成工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价为400元/m3，投标报价的综合单价为390元/m3，投标报价浮动率为5%，则其结算工程款应当为（）元。A.468000B.504000C.600000D.630000【答案】A92、根据建标[2013]44号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费，属于建筑安装工程的（）。A.措施项目费B.材料费C.企业管理费D.现场管理费【答案】B93、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2013-44号），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入（）。A.施工机具使用费B.工具用具使用费C.固定资产使用费D.企业管理费【答案】A94、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较共同的特点是()A.相邻专业工作队的流水步距相等B.专业工作队数等于施工过程数C.不同施工过程的流水节水节拍均相等D.专业工作队数等于施工段数【答案】A95、对于规模大、结构复杂的工程项目，总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件，在签署审查意见前应报送()技术负责人审查。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.质量监督机构【答案】B96、在设备招标采购阶段，（）应协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。A.监理单位B.设计单位C.施工单位D.采购单位【答案】A97、大风公司和小雨公司一同申请某市建设规划局颁发建设工程规划许可证，市建设规划局经过省建委的批准，作出了向小雨公司颁发建设工程规划许可证的决定。大风公司不服，遂提起诉讼，下列哪些表述是正确的？A.由于市建设规划局是在对外生效的法律文书上署名盖章的机关，所以大风公司只能告市建设规划局B.在诉讼中，市建设规划局无正当理由怠于举证，此时小雨公司可以提供证据证明行政许可行为合法C.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院可以作出维持行政许可判决D.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院要作出驳回原告大风公司诉讼请求的判决【答案】B98、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D99、下列应由施工项目经理部盖章，项目技术负责人签字的报审（报验）表的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.工程材料.构配件.设备报审表D.试验室报审表【答案】B100、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、8天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个和20天B.9个和24天C.8个和24天D.7个和20天【答案】B多选题（共40题）1、下列关于施工单位现场安全管理工作正确的有（）。A.应在施工现场显著位置公告危大工程名称.施工时间和施工部位B.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应向作业人员进行方案交底C.应严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案D.涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整E.项目负责人应对专项施工方案实施情况进行现场监督【答案】CD2、建筑工程施工验收统一标准中，要求施工现场质量管理应有（）。A.完善的检测手段B.相应的施工技术标准C.施工质量检验制度D.健全的质量管理体系E.综合施工质量水平评定考核制度【答案】BCD3、勘察单位勘察工作完成后，监理工程师质量管理的工作主要有（）。A.督促勘察单位做好施工阶段的勘察配合及验收工作B.检查勘察单位技术档案管理情况C.对施工过程中出现的地质问题进行跟踪D.审查勘察成果报告，参加勘察成果验收E.签发勘察费用支付证书，并应报建设单位【答案】ABCD4、按照现行规定，人工费应包括支付生产工人的（）。A.劳动保险和职工福利费费B.津贴补贴C.奖金D.特殊情况下支付的工资E.劳动保护费【答案】BCD5、以下哪组字母代表聚苯乙烯？（）A.PSB.PEC.PVCD.PF【答案】A6、下列属于卓越绩效模式核心价值观内容的有（）。A.远见卓识的领导B.顾客驱动C.结果导向D.系统管理E.学习、改进与创新【答案】ABD7、关于行政处罚和行政许可的设定，下列哪些表述是不正确的？A.法律可以设定各种行政许可和行政处罚B.规章在尚未制定法律、法规的情形下，可以设定警告或一定数量罚款的行政处罚，罚款的数额都有国务院规定C.规章也可以设定经常性行政许可D.地方性法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚【答案】BCD8、下列工程建设其他费用中，属于临时设施费的有（）。A.施工单位场地平整费B.建设单位临时设施的维修费C.环境影响评价费D.建设单位临时设施的租赁费E.施工单位临时设施费【答案】BD9、关于工程网络计划工期优化的说法，有（）。A.应分析调整各项工作之间的逻辑关系B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作C.应将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值D.应考虑质量、安全和资源等因素选择压缩对象E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作【答案】CD10、根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（）的文件。A.质量记录控制B.不合格品控制C.纠正措施控制D.内部审核控制E.人力资源控制【答案】ABCD11、在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.双代号网络计划中两端节点均为关键节点B.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最小C.单代号网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小D.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线E.双代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小【答案】C12、建设工程进度控制计划体系包括（）。A.建设单位的计划系统B.监理单位的计划系统C.设计单位的计划系统D.总进度计划系统E.子进度计划系统【答案】ABC13、下列关于检验批的划分方法中，说法正确的有（）。A.散水、台阶、明沟等含在地面检验批中B.安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批C.室外工程一般划分为一个检验批D.单层建筑的分项工程可按变形缝划分检验批E.地基与基础的分项工程可按工程量划分检验批【答案】ABCD14、关于司法的特征，下列表述中不正确的是、()A.我国的司法机关与其他国家机关一样实行民主集中制原则B.司法的终局性仅就人民法院的审判活动而言，人民检察院的决定并不具有此特征C.我国刑事诉讼法、民事诉讼法与行政诉讼法规定的上诉、申诉、审判监督等纠错机制体制集中体现了司法的公正性特征D.在我国，司法的独立性是指人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉【答案】B15、功能重要性系数又称功能系数或功能指数，确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法包括（）。A.0-1评分法B.0-4评分法C.优缺点列举法D.直接评分法E.环比评分法【答案】AB16、在工程质量验收各层次中，总监理工程师可以组织或参与（）的验收。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程E.子单位工程【答案】CD17、现场签证的范围一般包括（）。A.适用于施工认合同范围以外零星工程的确B.承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失C.确认修改施工方案引起的工程量或费用增减D.在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量E.工程变更导致的工程施工措施费增减【答案】ACD18、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由()。A.分包单位单独向建设单位承担责任B.总承包单位单独向建设单位承担责任C.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E.分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责【答案】C19、（2022年真题）与依次施工，平行施工方式相比，流水施工方式的特点有（）。A.施工现场组织管理简单B.有利于实现专业化施工C.相邻专业工作队的开工时间能最大限度的搭接D.单位时间内投入的资源量较为均衡E.施工工期最短【答案】BCD20、王三开，某人民检察院检察员，因严重违纪被免除职务，后又经法定程序被任命为法官，下列有关他的说法正确的是、()A.王三开被免去检察员职务，须报上一级人民检察院批准B.王三开可以担任法官C.任命王三开为法官的机关发现任命有错的，应当撤销该项任命D.上级人民法院发现下级人民法院的法官的任命有错的，应当命令下级人民法院撤销该项任命，或者命令下级人民法院依法提请同级人民代表大会常务委员会撤销该项任命【答案】C21、下列各项中，属于影响合同价格方式选择的因素有（）。A.工程所在位置B.项目的复杂程度C.工程的设计工作深度D.工程期望的收益值E.工程进度要求的紧迫程度【答案】BC22、下列关于招标控制价的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定的有()A.招标控制价是对招标工程限定的最高工程造价B.可用招标控制价代替标底进行招标C.招标控制价不得超过批准的概算D.招标人不得只在招标文件中公布招标控制价总价E.招标控制价允许有一定幅度的下调【答案】AD23、（2018年真题）建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.各施工段的流水节拍相等D.专业工作队数等于施工过程数E.施工段之间没有空闲时间【答案】BD24、对危险性较大的分部分项工程资料，项目监理机构应纳入档案管理的有（）。A.专项施工方案审查文件B.监理实施细则C.专项巡视检查资料D.工程验收及整改资料E.工程技术交底记录【答案】ABCD25、监理单位在设备制造前质量控制的内容有（）。A.审查设备制造工艺方案B.审查坯料质量证明文件C.控制加工作业条件D.检查生产人员上岗资格E.处理设计变更【答案】ABD2