监理工程师之土木建筑目标控制题库+答案

监理工程师之土木建筑目标控制题库+答案

单选题（共100题）1、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5％，则该清单工程费用应为（）元。A.840000B.809025C.856000D.855500【答案】B2、当调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织依次作业B.增加资源投入C.分段组织流水作业D.提高劳动效率【答案】C3、某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.16.25%B.17.50%C.20.00%D.20.14%【答案】B4、在有足够工作面的前提下，组织（）时，施工工期最短。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.分包施工【答案】B5、下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。A.研究试验费B.工程保险费C.供水、供电管线安装费D.室外管道铺设费【答案】D6、资金筹集成本的主要特点是（）。A.在资金使用过程中多次发生B.与资金使用时间的长短有关C.可作为筹资金额的一项扣除D.与资金筹集的次数无关【答案】C7、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B8、下列费用中，属于建筑安装工程费用中规费的是（）。A.工伤保险B.劳动保险C.意外伤害保险D.财产保险【答案】A9、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()A.判断其严重程度B.签发监理通知C.签发工程暂停令D.要求保护现场【答案】A10、在工程量清单计价表格中，总说明表的适用范围是（）。A.工程计价的各阶段B.招投标阶段C.施工阶段D.设计阶段【答案】A11、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。A.检验批B.分项工程C.子分部工程D.分部工程【答案】A12、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.监测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故书面报告【答案】A13、在质量数据波动的原因分析中，下列对系统性原因的描述，正确的是（）。A.产品质量数据离散不大B.不会造成次品.废品的产生C.异常波动，特征明显D.异常波动难以识别和避免【答案】C14、下列建设工程进度计划体系中，明确各种设计文件、主要设备、施工单位、水电路日期的是（）。A.工程项目一览表B.工程项目总进度计划C.投资计划年度分配表D.工程项目进度平衡表【答案】D15、《建设工程工程量清单计价规范》附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。A.分项工程B.分部工程C.单项工程D.单位工程【答案】A16、根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15S【答案】B17、关于全国人大所享有的人事职权，下列哪些表述是错误的A.选举最高人民法院的院长，最高人员检察院的检察长B.选举国务院总理、副总理C.选举中央军委主席、副主席D.选举全国人大常委会的委员长、副委员长【答案】B18、工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差为零B.持续时间最长C.总时差最小D.与后续工作的时间间隔为零【答案】C19、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做（）工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】C20、采用装配式建筑PC构件施工，构件吊装前，（）应对吊装准备工作进行检查，并形成书而记录。A.建设单位B.施工单位项目负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】D21、某方案的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。A.13%B.15%C.20%D.30%【答案】C22、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。A.质量监督机构B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D23、发生工程质量缺陷后，施工单位按监理机构审查合格的处理方案实施处理，监理机构对处理过程进行（），对处理结果进行验收。A.旁站监理B.巡视检查C.平行检验D.跟踪检查【答案】D24、铝合金门窗中推拉门窗的最大开关力应为()。A.80NB.100NC.120ND.150N【答案】B25、工程中采用新工、新材料的，应由()及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B26、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价格工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。＜br>A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】D27、大风公司和小雨公司一同申请某市建设规划局颁发建设工程规划许可证，市建设规划局经过省建委的批准，作出了向小雨公司颁发建设工程规划许可证的决定。大风公司不服，遂提起诉讼，下列哪些表述是正确的？A.由于市建设规划局是在对外生效的法律文书上署名盖章的机关，所以大风公司只能告市建设规划局B.在诉讼中，市建设规划局无正当理由怠于举证，此时小雨公司可以提供证据证明行政许可行为合法C.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院可以作出维持行政许可判决D.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院要作出驳回原告大风公司诉讼请求的判决【答案】B28、审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】B29、某项目采用单价合同的计价方式，其中灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算，若设计长度为20米的灌注桩，承包人做了21米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（）米支付价款。A.18B.19C.20D.21【答案】C30、施工质量控制的系统过程可按不同的控制需要划分。需要根据工程实体质量形成的规律进行控制时，则可按()划分系统过程。A.物质形态的转化阶段B.质量形成的时间C.施工对象的层次D.质量控制的程序【答案】B31、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做（）工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】C32、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程C.架体高度15m的的悬挑脚手架工程D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】B33、其项借款，年名义利率10%，计息周期为日，则年有效利率是（）。A.8.33%B.10.38%C.10.47%D.10.52%【答案】D34、（2022年真题）监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。A.及时下达工程开工令B.妥善处理工期索赔事件C.拒绝签署付款凭证D.及时审批施工进度计划【答案】C35、在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报()审核。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.建设行政主管部门【答案】B36、因施工原因发生工程质量事故,涉及结构处理的重大技术处理方案,一般由（）提出。A.施工单位B.项目监理机构C.原设计单位D.法定检测机构【答案】C37、城市维护建设税的计税基础是()。A.直接费B.间接费C.所得税D.营业税【答案】D38、关于最终结清的阐述中，正确的是（）。A.质量保修期终止后，承包人应按照合同约定向发包人提交最终结清支付申请B.发包人收到最终结清支付申请后的7天内予以核实C.发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，向承包人支付D.承包人被扣留的质量保证金不足以扣减发包人工程缺陷修复费用的，按争议解决方式处理【答案】C39、关于罪数，下列哪些选项是正确的（不考虑数额和情节）？A.甲捡到一纸箱，里面装有一把枪支、一摞假币，甲将其拿回家中放于床下，甲成立非法持有枪支罪与非法持有假币罪，属于想象竞合犯B.甲盗窃军服后实施诈骗行为，对甲应按牵连犯择一重罪处罚C.甲盗窃交通工具零部件，造成交通工具毁坏而危害公共安全的，成立盗窃罪与破坏交通工具罪的想象竞合犯D.甲在乙心脏病发作的时候，故意盗走乙的救心丸，致乙死亡，甲成立盗窃罪与故意杀人罪的想象竞合犯【答案】C40、在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】A41、按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括（）。A.产品合格证B.出厂检验报告C.进场复验报告D.物理性质试验报告【答案】D42、采用工程量清单计价，建设工程造价是完成所列项目的全部费用，包括()。(1)分部分项工程费(2)其他直接费(3)间接费(4)措施项目费(5)其他项目费和规费(6)税金A.(1)(2)(5)(6)B.(1)(3)(5)(6)C.(1)(4)(5)(6)D.(2)(3)(5)(6)【答案】C43、双代号网络计划中，关键工作是指()的工作。A.总时差最小B.自由时差为零C.时间间隔为零D.时距最小【答案】A44、（2022年真题）建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水强度C.流水步距D.流水定额【答案】B45、措施项目费中的（）应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不作为竞争性费用。A.脚手架工程费B.二次搬运费C.安全文明施工费D.夜间施工增加费【答案】C46、（2021年真题）除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。A.10%B.15%C.20%D.50%【答案】C47、2015年5月，中国进口的钢材部件大量激增，商务部拟采取保障措施。有关保障措施的说法，下列选项正确的是A.必须在进口的产品对国内产业造成实质损害时，反倾销措施才可采取B.保障措施的调查只能是商务部依职权发起C.商务部需确定进口产品数量增加与国内产业损害是否存在因果关系。D.保障措施的实施期限最长不超过10年【答案】C48、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是()A.编制进度控制工作细则B.分析进度控制目标风险C.建立进度协调会议制度D.定期收集实际进度数据【答案】C49、加强隐蔽工程质量验收和监督管理，是基于工程质量具有（）的特点而提出的要求。A.影响因素多B.波动大C.终检局限性D.评价方法特殊性【答案】C50、隐蔽工程验收时，质量验收记录中的验收结论应由()签字。A.施工单位质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.质量监督站监督员【答案】C51、工作的总时差是指在不影响（）的前提下，本工作所具有的机动时间。A.本工作最早完成时间B.紧后工作最早完成时间C.网络计划总工期D.紧后工作最早开始时间【答案】C52、关于工程网络计划的说法，正确的是（）。A.关键线路上工作的总时差均为零B.关键线路上的工作均为关键工作C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移【答案】B53、下列影响建设工程进度的情况中，属于社会环境原因的是（）。A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.资金短缺D.不合理的施工方案【答案】B54、下列费用中，属于措施项目费的是()A.施工降水费B.总承包服务费C.工程排污费D.社会保障费【答案】A55、某土方工程，招标工程量为5000m3，承包人标书中土方工程单价为60元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为55元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3，则该土方工程款为（）元。A.275000B.360000C.330000D.358750【答案】D56、工程初步设计质量管理服务的主要工作内容不包括下列（）。A.设计单位的选择B.起草设计任务书C.起草设计合同D.起草投资方案【答案】D57、某分部工程由4个施工过程组成，分为3个施工段组织流水施工，其流水节拍(天)A.23B.22C.21D.20【答案】A58、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。A.采用不正确的结构方案B.未经设计单位同意擅自修改设计C.技术交底不清D.施工方案考虑不周全【答案】A59、对重要检验批的质量检验项目，当有简易快速的检验方法时，可选用（）方案。A.计量、计数的抽样B.一次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】C60、流水施工组织方式是施工中常采用的方式，因为（）。A.它的工期最短B.现场组织、管理简单C.能够实现专业工作连续施工D.单位时间内投入劳动力、资源量最少【答案】C61、质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。这体现了工程质量（）的原则。A.以合同为依据，坚持质量标准B.坚持预防为主C.坚持以人为核心D.坚持质量第一【答案】A62、若进口设备采用装运港船上交货价，则卖方的责任有（）。A.负责租船订舱，支付运费B.负责办理保险及支付保险费C.办理在目的港的进口手续D.负责货物装船前的一切风险和费用【答案】D63、质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。A.总监理工程师B.项目部负责人C.质量负责人D.监理工程师【答案】A64、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。A.分析产生偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实施调整后的进度计划D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B65、某分项工程实物工程量为20000m3，该分项工程人工产量定额为40m3/工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为()天。A.15B.20C.25D.30【答案】C66、工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。A.项目投资B.项目设计C.项目决策D.项目施工【答案】A67、按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，称之为（）。A.分项工程B.分部工程C.检验批D.抽样检验方案【答案】C68、单位工程质量竣工验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。A.监理单位、施工单位B.施工单位、监理单位C.监理单位、质监站D.施工单位、质监站【答案】B69、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（）提出联合检查验收申请。A.施工单位B.项目监理机构C.供货单位D.建设单位【答案】A70、建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为工程的()A.适用性B.可靠性C.耐久性D.目的性【答案】A71、在世界银行工程造价的构成中，下列费用中属于项目直接建设成本的是（）。A.管理系统费用B.应急费用C.未明确项目准备金D.项目管理费【答案】A72、发生工程质量缺陷后，要分析引起的原因，分析的基本步骤包括：①找出可能产生质量缺陷的所有因素；②进行细致的现场调查研究，了解引发缺陷的现象和特征；③收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析所处各种条件和情况；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。正确的排序为（）。A.②③①④⑤B.①②③④⑤C.②①③④⑤D.③②①⑤④【答案】A73、质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。A.施工单位B.监理单位应要求施工单位C.监理员D.事故调查小组【答案】A74、监理工程师可使用指令文件及一般管理文书，控制承包单位的施工质量管理行为。下列文件中，属指令文件的是()A.监理工程师通知B.监理工程师函C.施工例会纪要D.协调事项备忘录【答案】A75、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（）确认。A.总监理工程师B.建设单位代表C.设计单位代表D.各单位验收人员共同【答案】D76、根据现行规定，因病假、停工学习等原因，按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资，属于（）。A.计时工资或计件工资B.特殊情况下支付的工资C.劳动保险和职工福利费D.劳动保护费【答案】B77、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.18B.24C.34D.42【答案】B78、关于注册建筑师执业，以下哪项论述是不正确的？()A.注册建筑师一经注册，便可以以个人名义执业B.一级注册建筑师执业范围不受建筑规模和工程复杂程度的限制，但要符合所加入建筑设计单位资质等级及其业务范围C.注册建筑师执行业务，由建筑设计单位统一接受委托，并统一收费D.注册建筑师的执业范围包括建筑物调查及鉴定【答案】A79、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，分部分项工程量清单中门窗工程的计量单位是（）。A.m3/根B.个/mC.樘/mD.m/根【答案】C80、施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。A.技术处理方案B.设计单位意见C.设计变更处理D.质量事故责任【答案】A81、生产职工培训费指的是自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴等，生产职工培训费属于（）。A.与项目建设有关的其他费用B.与未来企业生产经营有关的其他费用C.企业管理费D.措施费【答案】B82、板块类踢脚线施工时不得采用石灰砂浆打底，是为了防止板块类踢脚线出现下述哪种现象？()A.泛碱B.空鼓C.翘曲D.脱落【答案】B83、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【答案】C84、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.实施维修【答案】D85、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和（），确定旁站的关键部位和关键工序。A.监理规划B.监理细则C.施工单位报送的施工组织设计D.监理合同【答案】C86、某工程有4个施工过程，分5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天。其中，第2个施工过程与第3个施工过程之间有2天的工艺间歇，则该工程流水施工工期为（）天。A.24B.26C.27D.29【答案】B87、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，下列选项属于过程方法基本内容的是（）。A.明确管理的职责和权限B.创造宽松的环境C.管理评审D.形成内部环境【答案】A88、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟4天C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】B89、以下关于BIM技术在设计阶段的应用说法错误的是()A.空间形式的思考是B.IM技术在概念设计中应用的体现B空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计C.室内装饰的色彩选择不属于B.IM技术在概念设计中应用的体现D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分【答案】C90、影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（）。A.人员素质B.工程材料C.方法D.环境条件【答案】B91、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A.0B.1C.2D.3【答案】B92、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（）。A.可行性研究阶段B.决策阶段C.设计阶段D.保修阶段【答案】C93、施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用应计入（）。A.检验试验费B.工具用具使用费C.材料费D.规费【答案】A94、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是()A.监理工作联系单B.备忘录C.会议纪要D.监理工程师通知【答案】D95、（2019年真题）关于抽样检验的说法，正确的是（）。A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数【答案】B96、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动标入()A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B97、建设工程采用依次施工组织方式的特点是（）。A.能够均匀使用施工资源B.有利于资源供应的组织C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工【答案】B98、将纳入评价的各种因素，根据要求的不同进行加权计算，权数大小应根据它在方案中所处的地位而定，算出综合分数的方法是（）。A.环比评分法B.德尔菲法C.直接评分法D.矩阵评分法【答案】D99、某招投标项目，某投标人以520万元的投标报价中标，招标人给出的招标控制价为550万元，标底为510万元。施工进行到后期，发生设计变更，对于某环保墙面漆，清单项目中无类似项目，经计算，该墙面刷漆工程定额综合单价为25元/m2，则发承包双方考虑报价浮动率后的综合单价为（）。A.22.34B.23.64C.24.55D.25.46【答案】B100、在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次灌注高度，这是针对可能发生的()质量问题而采取的预控措施。A.混凝土强度不足B.斜孔、断桩C.钢筋笼上浮D.缩颈、堵管【答案】D多选题（共40题）1、监理总进度分解计划按工程进展阶段分解可分为（）。A.设计准备阶段进度计划B.设计阶段进度计划C.施工阶段进度计划D.动用前准备阶段进度计划E.工程竣工进度计划【答案】ABCD2、关于屋面保温层的构造措施，下列哪项是错误的？（）A.保温层设置在防水层上部时，保温层的上面应做保护层B.保温层设置在防水层下部时，保温层的上面应做找平层C.保温层设置在坡度较大的屋面时应采取防滑构造措施D.吸湿性保温材料不宜用于封闭式保温层，但经处理后可用于倒置式屋面的保温层【答案】D3、影响产品质量因素可归纳为（）。A.机械设备B.材料C.不可预见因素D.方法E.环境【答案】ABD4、建设工程项目初步设计的深度应能满足()的要求。A.土地征用B.工程招标和造价控制C.主要材料订货D.项目建设总投资控制E.施工准备与生产筹备【答案】A5、在工程施工中，总监理工程师应及时签发工程暂停令的情形有（）。A.建设单位要求暂停施工经论证没必要暂停的B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的C.施工单位拒绝项目监理机构管理的D.施工单位违反工程建设强制性标准的E.施工单位存在重大质量、安全事故隐患的【答案】BD6、下列关于招标控制价的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定的有()A.招标控制价是对招标工程限定的最高工程造价B.可用招标控制价代替标底进行招标C.招标控制价不得超过批准的概算D.招标人不得只在招标文件中公布招标控制价总价E.招标控制价允许有一定幅度的下调【答案】AD7、建筑工程检验批质量验收中的主控项目是指对（）起决定性作用的检验项目。A.节能B.安全C.环境保护D.质量评价E.主要使用功能【答案】ABC8、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人其他项目费编制的说法，正确的有（）。A.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写B.材料暂估价由投标人根据市场价格变动自主测算确定C.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动D.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定综合单价E.总承包服务费按照招标人提出协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定【答案】ACD9、某市中级人民法院审理李某故意杀人案时，辩护律师提出李某不在场的证据，合议庭对该证据有疑问，下列哪些做法是错误的？A.建议检察院撤回起诉B.建议检察院补充侦查C.建议检察院变更起诉D.宣布休庭，对证据进行调查核实【答案】ABC10、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有（）。A.关键工作两端的节点必为关键节点B.关键工作的总时差和自由时差均等于零C.关键工作紧前工作必然也是关键工作D.关键工作只有一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作E.关键工作只能在关键线路上【答案】ABD11、某新建项目，建设期为2年，建设期初从银行贷款1000万元，年利率为6%，则关于该项目建设投资和建设期利息的说法，正确的有（）。A.第1年建设期利息为60万元B.第2年建设期利息为66万元C.建设期第2年初贷款本利和为1060万元D.项目建设投资为1126万元E.项目建设期利息为123.6万元【答案】AC12、国家实行建设工程质量监督管理制度，工程质量监督机构的主要任务包括()。A.受理委托方建设工程项目的质量监督B.会同监理单位检查施工承包单位的质量行为C.对涉及安全的关键部位进行现场实地抽查D.向委托部门报送工程质量监督报告E.会同工程建设各方进行工程质量验收【答案】ACD13、下列各项中，属于影响合同价格方式选择的因素有（）。A.工程所在位置B.项目的复杂程度C.工程的设计工作深度D.工程期望的收益值E.工程进度要求的紧迫程度【答案】BC14、清代，两个人在京街上发生口角，其中一人将另一人打伤，按律应处以杖刑，对此案有管辖权的是A.刑部B.大理寺C.都察院D.案件发生地所在县衙【答案】A15、结构专业常用的明细表主要包括()。A.构件尺寸表B.门窗表C.材料表明细D.大样配筋表E.楼梯表【答案】AC16、在对进场水泥检验时，应判定为不合格的情况有()。A.包装标志的水泥品种、强度等级、厂家名称等不全的B.出厂超过三个月时间的C.强度低于标准相应强度等级规定指标的D.混合材料掺加量超过最高限量的E.终凝时间不符合相应产品标准的【答案】ACD17、（2022年真题）承包人在每个计量周期向发包人提交的已完工程进度款支付申请应包括的内容有（）。A.签约合同价B.累计已完成的合同价款C.本周期合计完成的合同价款D.本周期合计应扣减的金额E.本周期实际应支付的合同价款【答案】BCD18、监理单位在设备制造前质量控制的内容有（）。A.审查设备制造工艺方案B.审查坯料质量证明文件C.控制加工作业条件D.检查生产人员上岗资格E.处理设计变更【答案】ABD19、某私营商业银行，为了提高其竞争力，决定开设分行，于是银行相关人员决定着手准备需要向银行业监督管理机构提交的申请资料，该银行需要准备提交的文件资料不包括下列哪项A.载明拟设立的分支机构的名称、营运资金额、业务范围、总行及分支机构所在地等内容的申请书B.该商业银行最近五年的财务会计报告C.拟任职的高级管理人员的资格证明D.营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施的资料【答案】B20、建筑工程概算编制的基本方法有()。A.实物量法B.扩大单价法C.概算指标法D.估算指标法E.预算单价法【答案】BC21、在项目实施阶段，项目总进度包括（）。A.设计前准备阶段的工作进度B.设计工作进度C.投标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装进度【答案】ABD22、监理工程师定期组织现场协调会议，要解决处理的问题有（）。A.工作面交接和阶段成品保护责任问题B.场地与公用设施利用中的矛盾问题C.各承包单位之间的进度协调问题D.某一方面断水.断电.断路.开挖要求对其他方面影响的协调问题以及资源保障.外协调配合问题E.改善工作条件【答案】ABCD23、工程质量事故处理的基本方法包括（）。A.工程质量事故处理方案的确定B.正确确定事故性质C.工程质量事故处理后的鉴定验收D.正确确定处理范围E.消除质量缺陷【答案】AC24、某公司研发了一种新型的电热壶，先后制造了20件样品，后来有5件丢失。3个月后刘某家中电热壶发生短路起火，造成较大损失，经调查该电热壶为某公司丢失的样品之一，且存在重大缺陷。刘某要求某公司赔偿损失，某公司拒绝赔偿，下列理由中哪一个最能支持某公司立场？A.该电热壶尚未投入流通B.刘某如何得到电热壶的事实不清C.刘某偷盗样品，由此造成的损失应由其自负D.刘某应向提供给其电热壶的人索赔【答案】A25、当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先确定可调整进度的范围，主要指（）。A.紧前工作的限制条件B.自由时差允许的变化范围C.关键节点的限制条件D.后续工作的限制条件E.总工期允许的变化范围【答案】CD26、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，