监理工程师之土木建筑目标控制题库检测打印大全

监理工程师之土木建筑目标控制题库检测打印大全

单选题（共100题）1、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。A.71.21B.78.31C.78.83D.86.14【答案】D2、监理单位质量管理体系运行中，定期召开监理例会体现了（）的要求。A.文件标识与控制B.产品质量追踪检查C.物资管理D.内部审核【答案】B3、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】A4、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C5、某工程有4个施工过程，划分为5个施工段组织加快成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天和2天，第2个施工过程提前插入2天。则参加流水施工的专业工作队总数为（）个，工期（）天。A.4，24B.5，24C.6，22D.8，22【答案】D6、设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在（）方面全面符合采购的要求。A.技术性能和质量B.技术性能和设备运输C.设备运输和质量D.设备运输和安装调试【答案】A7、下列关于招标控制价的应用说法正确的是（）。A.招标控制价需保密B.招标控制价可以进行合理的上浮或下调C.招标人可以只公布招标控制的总价D.招标控制价需报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】D8、同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】B9、（2018年真题）在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】D10、由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向（）提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。A.建设单位B.设计单位C.总承包单位或安装单位技术负责人D.项目监理机构【答案】D11、网络计划工期优化方法中，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标的前提是（）。A.计算工期不满足计划工期B.不改变各项工作之间的逻辑关系C.计划工期不满足计算工期D.将关键工作压缩成非关键工作【答案】B12、下列各项，不是监理工程师控制施工质量的主要手段的是（）。A.业主指令B.旁站C.巡视D.平行检验和见证取样【答案】A13、工程质量形成过程中，（）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。A.项目建议书B.项目可行性研究C.项目策划D.项目决策【答案】D14、初步设计总说明书一般应当包括以下几个方面，其中错误答案为下面哪项？()A.工程设计的规模和设计范围B.设计指导思想和设计特点C.工程设计的主要依据D.施工组织规划【答案】D15、在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持性文件的是()。A.质量计划B.质量方针C.质量记录D.程序文件【答案】D16、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A17、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.工期固定条件下最低工程总成本B.资源有限条件下最低工程总成本C.工程总成本最低时的工期安排D.工程总成本最低时资源均衡使用【答案】C18、总监理工程应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14【答案】B19、关于净现值指标的说法，正确的是（）。A.该指标能够直观地反映项目在运营期内各年的经营成果B.该指标可直接用于不同寿命期互斥方案的比选C.该指标小于零时，项目在经济上可行D.该指标大于等于零时，项目在经济上可行【答案】D20、按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在()中列支。A.建筑安装工程材料费B.建筑安装工程企业管理费C.建筑安装工程规费D.工程建设其他费用【答案】B21、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A.专业承包单位向建设单位支付B.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.建设单位向总承包单位支付【答案】D22、总概算文件包括总概算表、各单项工程综合概算书(表)、编制说明、主要建筑安装材料汇总表及：()A.设计费计算表B.建设单位管理费计算表C.工程建设其他费用概算表D.单位估价表【答案】C23、对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法【答案】A24、BIM构件资源库中，下列不属于应对构件进行管理的信息是()。A.命名分类B.文件大小C.文件格式D.材质信息【答案】B25、第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：A.第一审法院对于张三（17岁）故意杀人案件进行了公开审理B.第一审法院对于王某（16岁）故意杀人案，判处了死刑C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的【答案】A26、下列不属于建设单位的质量责任和义务的是（）。A.不得将建设工程肢解发包B.与建设工程有关的重要设备、材料的采购进行招标C.对建设工程的施工质量负责D.提供与建设工程有关的原始资料【答案】C27、在工程质量验收中，（）是指在下道工序施工后将被覆盖或掩盖，难以进行质量检查的工程。A.检验批B.隐蔽工程C.一般项目D.主控项目【答案】B28、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B29、下列砌块砌筑的说法中，错误的是（）。A.砌块砌体的砌筑形式只有全顺式一种B.混凝土小型空心砌块砌体水平灰缝的砂浆饱满度按净面积计算不得低于90％C.混凝土小型空心砌块砌体竖向灰缝的砂浆饱满度按净面积计算不得低于90％D.蒸压加气混凝土砌块搭接长度不得小于块长的1/3，当砌块长度小于300mm时，其搭接长度不得小于块长1/2【答案】A30、在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有（）。A.采用更先进的施工方法B.改善外部配合条件C.改善劳动条件D.增加每天的施工时间【答案】A31、下列有关法官行为的论述中，哪些体现了审判独立的原则？A.法官在审理案件的过程中，应当避免受到新闻媒体和公众舆论的不当影响B.法官应当尊重其他法官对审判职权的独立行使C.法官在履行职责时，应当忠实于宪法和法律不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉，不受来自法律规定之外的影响D.法官在审判活动中，应当独立思考、自主判断，敢于坚持正确的意见【答案】A32、工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。A.施工单位B.建设单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C33、根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。A.县B.区C.市D.省【答案】A34、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于（）。A.分包商的报价B.承包商对分包商的管理费C.业主对分包商的管理费D.分包商的报价加总包管理费【答案】D35、根据现行规定，因病假、停工学习等原因，按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资，属于（）。A.计时工资或计件工资B.特殊情况下支付的工资C.劳动保险和职工福利费D.劳动保护费【答案】B36、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.通风照明【答案】B37、（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，高处作业吊篮内作业人员不应超过（）。A.1人B.2人C.3人D.专项施工方案所确定的人数【答案】B38、下列关于IFC标准介绍正确的是()。A.IFC标准是开放的建筑产品数据表达与交换的国际标准B.IFC标准是多家厂商软件间的数据交换基础C.IFC标准是我国自定义标准D.IFC标准是一种计算机语言E.IFC标准是一种数据格式【答案】A39、某家庭装修时买了1000块瓷砖，每10块一盒，现在要抽50块检查其质量。若随机按盒抽取全数检查，则属于()的方法。A.单纯随机抽样B.分层抽样C.机械随机抽样D.整群抽样【答案】D40、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.对工期提前给予奖励C.建立进度计划审核制度D.对建设工程进度实施动态控制【答案】C41、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A.专业承包单位向建设单位支付B.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.建设单位向总承包单位支付【答案】D42、对象选择的基本原理是“关键的少数和次要的多数”，该方法是对象选择的（）方法。A.因素分析B.ABC分析C.强制确定D.百分比分析【答案】B43、负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。A.施工单位B.供货单位C.建设单位D.质检单位【答案】C44、发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，监理单位应责令施工单位（）。A.立即停工B.立即整改C.立即退场D.立即返工【答案】B45、总监理工程师应在约定的时间内组织（）审查施工单位提交的施工组织设计报审表，提出意见后，由（）审核签认。A.监理员，专业监理工程师B.专业监理工程师，总监理工程师C.总监理工程师代表，总监理工程师D.总监理工程师，建设单位【答案】B46、当承包人对于某一项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师可以采用（）进行计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分解计量法【答案】C47、关于竣工结算的说法，正确的是()A.竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据B.竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用C.竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据D.竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分【答案】A48、工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发()。A.工作联系单B.监理通知单C.工程暂停令D.监理口头指令【答案】C49、建设工程流水施工方式的特点之一是()A.单位时间内投入的劳动力较少B.专业工作队能够连续施工C.能够充分地利用工作面进行施工D.施工现场的组织管理比较简单【答案】B50、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A51、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.工程复工报审表B.监理通知回复单C.分部工程报验表D.施工组织设计报审表【答案】D52、工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持()的原则。A.以预防为主B.以人为核心C.质量第一D.质量标准【答案】A53、下列不属于BIM的特点的是()。A.可视性B.优化性C.可塑性D.可分析性【答案】C54、某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.2000B.2160C.2169D.2177【答案】C55、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长率不应小于（）。A.3%B.5%C.7%D.9%【答案】D56、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。A.质量计划B.质量方针C.质量策划D.质量要求【答案】B57、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。A.资源需求量B.后续工作的限制条件C.自由时差的大小D.紧后工作的数量【答案】B58、铝合门窗安装施工时，推拉门窗扇开关力不应大于：()A.250NB.200NC.150ND.100N【答案】D59、工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.工程开工报审表B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工令【答案】D60、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单层建筑的分项工程可按（）等划分检验批。A.变形缝B.工程量C.施工段D.楼层【答案】A61、为排挤竞争对手，某商场在销售中向购买某品牌微波炉的顾客赠送一套餐具。下列说法正确的是A.如果微波炉的价格减去餐具的价值小于微波炉的成本价则商场构成不正当竞争B.商场的行为构成违法搭售的不正当竞争C.如果赠送餐具违背顾客意愿则构成不正当竞争，否则不构成D.如果餐具质量不合格则构成不正当竞争，否则不构成【答案】A62、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】D63、英国是普通法系的发源地。下列关于英国普通法和衡平法的表述，不正确的有？A.体现王权的令状制度和衡平法的发展关系密切B.法官在根据普通法判案时有很大的自由裁量权，因此普遍法被称为“大法官的脚”C.普通法在审判时既不需要令状，也不需要陪审制D.普通法注重形式，诉讼程序严格规范，因此“程序先于权利”是其特点【答案】A64、在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设备应编制（），以及相应的备品配件表。A.采购设备表B.拟采购设备表C.采购计划D.设备供求调查【答案】B65、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于（）。A.分包商的报价B.承包商对分包商的管理费C.业主对分包商的管理费D.分包商的报价加总包管理费【答案】D66、在建设工程质量特性中，质量是一组固有特性满足要求的（）。A.过程B.数量C.程度D.标准【答案】C67、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括：()A.结构沉降变形B.结构伸缩变形C.结构渗漏水D.结构配筋率【答案】D68、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A69、观感质量验收中，（）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。A.差B.良C.好D.一般【答案】A70、项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应（）。A.签发监理通知单B.签发工作联系单C.签发工程暂停令D.提交监理报告【答案】C71、分项工程是分部工程的组成部分，它可按主要工种、材料、施工工艺、（）进行划分。A.专业性质B.工程部位C.施工工序D.设备类别【答案】D72、某项日期初投资额为500万元，此后自第1年年末开始每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年。10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该项目总费用的现值是()万元。A.746.14B.834.45C.867.58D.900.26【答案】A73、根据《计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的事项中，属于索赔类的是（）。A.法律法规变化B.提前竣工C.暂估价D.现场签证【答案】B74、栏杆扶手对齐方式有哪些？()A.起点B.终点C.等距D.中心E展开样式以匹配【答案】A75、砌筑砂浆试块强度验收的合格标准应符合下列规定：①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍；②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.1.1,85%B.1.1,90%C.1.05,85%D.1.1,90%【答案】A76、设计方项目管理的目标包括设计的()。A.成本目标B.进度目标C.质量目标D.维护目标E项目建设的投资目标【答案】A77、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写《勘察方案》C.参与建设工程质量事故分析D.编写《勘察细则》【答案】A78、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.资金不到位B.。。。C.外单位临近工程施工干扰D.业主使用要求改变【答案】B79、项目融资属于“非公司负债型融资”，其含义是指（）。A.项目借款不会影响项目投资人（借款人）的利润和收益水平B.项目借款可以不在项目投资人（借款人）的资产负债表中体现C.项目投资人（借款人）在短期内不需要偿还借款D.项目借款的法律责任应当由借款人法人代表而不是项目公司承担【答案】B80、工业厂房要能满足生产生活需要，道路、桥梁、铁路、航道要能通达便捷，属（）的质量范畴。A.适用性B.安全性C.可靠性D.与环境的协调性【答案】A81、施工单位编制的施工组织设计经（）审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。符合要求的，由（）签认。A.施工单位技术负责人，专业监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.施工单位项目技术负责人，专业监理工程师D.施工单位项目技术负责人，总监理工程师【答案】B82、下列关于质量管理体系总体设计的说法，错误的是（）。A.建立健全质量管理体系机构，是高水平服务的基础B.建立健全质量管理体系机构，是严谨工作作风的基础C.建立健全质量管理体系机构，是拥有科学管理模式的基础D.建立健全质量管理体系机构，是提高技术水平的基础【答案】D83、某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。A.4B.5C.6D.8【答案】C84、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短【答案】A85、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（）。A.材料生产厂家B.保修期限C.材料供应单位D.合理使用年限【答案】D86、砖砌体砌筑施工工艺顺序正确的是（）。A.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝B.抄平、放线、立皮数杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝C.抄平、放线、摆砖样、盘角、挂线、立皮数杆、砌筑、清理与勾缝D.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、挂线、砌筑、盘角、清理与勾缝【答案】A87、关于破坏交通工具、设施危害公共安全的犯罪，下列哪一选项是正确的？A.多次窃取公共交通工具零部件，造成重大经济损失，即使该行为没有使交通工具发生倾覆、毁坏危险的，也要认定为破坏交通工具罪B.在砸毁火车的重要部件时，砸掉的金属击中行人头部致人死亡的，属于破坏交通工具“造成严重后果”的情形C.成立破坏交通工具罪，要求被破坏的交通工具处于正在行驶（飞行）的过程中，故对于维修中的交通工具不可能成立破坏交通工具罪D.甲将十字路口的交通信号灯由红色改为绿色，可能成立破坏交通设施罪【答案】D88、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12%B.12%～13%C.13%～14%D.＞14%【答案】C89、在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素【答案】B90、某地下工程，计划到11月份累计开挖土方2万m3，预算单价95元/m3，经确认，到11月份实际累计开挖土方2.5万m3，实际单价90元/m3，该工程此时的进度绩效指数为（）。A.0.80B.0.95C.1.06D.1.25【答案】D91、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（）手段进行处理。A.拒绝签署付款凭证B.降低合同价款C.误期损失赔偿D.取消承包资格【答案】B92、下列选项中不属于总进度纲要主要内容的是（）。A.项目实施的总体部署B.各子系统进度规划C.确定里程碑事件的计划进度目标D.工程施工和设备安装进度【答案】D93、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.合同环境与管理关系的确定【答案】B94、质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。A.总监理工程师B.项目部负责人C.质量负责人D.监理工程师【答案】A95、下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工进度计划报审表C.分项工程报验表D.工程复工报审表【答案】D96、（2022年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.单位工程B.分部工程C.检验批D.分项工程【答案】C97、下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（）。A.可融资性B.项目规模大小C.运营收入增长潜力D.行业示范性【答案】A98、某工程勘察设计企业已具有市政公用工程行业的桥梁、隧道工程甲级勘察设计资质，该企业还可以承担()的勘察设计业务。A.全国范围所有工程B.企业所在地区工程C.建筑行业所有工程D.公路、铁道行业桥梁、隧道工程【答案】D99、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】A100、下列属于内部审核主要目的的是（）。A.确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度B.为受审核方提供质量改进的机会C.选择合适的合作伙伴D.证实合作方持续满足规定的要求【答案】A多选题（共40题）1、按照现行规定，人工费应包括支付生产工人的（）。A.劳动保险和职工福利费费B.津贴补贴C.奖金D.特殊情况下支付的工资E.劳动保护费【答案】BCD2、机械设备是影响工程质量的因素之一，下列属于施工机具设备的有（）。A.泵机B.通风设备C.施工安全设施D.测量仪器E.计量器具【答案】CD3、BIM的协调性主要体现在()。A.设计协调B.施工环境生态协调C.整体进度规划协调D.成本预算、工程量估算协调E.运维协调【答案】ACD4、某公司拟从国外进口一套机电设备，重量为1000t，离岸价为500万美元。国际运费标准为350美元/t，海上运输保险费率为0.25%，我国银行手续费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税率为13%，美元的银行外汇牌价为1美元＝6.4元人民币。则下列有关该套机电设备的表述，正确的有（）。A.到岸价CIF为3432.58万元B.国外运输保险费为8.56万元C.进口关税为686.52万元D.增值税为583.54万元E.设备抵岸价为4722.07万元【答案】AC5、建设工程保修期内出现的质量问题，不属于施工单位保修责任的有（）。A.建设单位负责采购的给排水管道破裂B.分包单位完成的屋面防水工程出现渗漏C.建设单位使用不当造成的质量缺陷D.运输公司货车撞裂建筑墙体E.不可抗力造成的质量缺陷【答案】CD6、建设工程设计准备工作阶段主要包括（）。A.确定规划设计条件B.提供设计基础资料C.分析进度偏差影响D.选定设计单位、商签设计合同E.咨询设计审批【答案】ABD7、下列情况，监理工程师有必要编制进度计划的是（）。A.单位工程施工的进度计划B.大型建设项目的施工总进度计划C.分期分批发包又没有负责全部工程的总承包单位的施工总进度计划D.大型建设工程的工程项目进度计划E.采用若干个承包单位平行承包的【答案】C8、地基基础、主体结构分部工程的验收，应由总监理工程师组织()进行。A.勘察、设计单位工程项目负责人B.相关金融机构负责人C.施工单位技术、质量负责人D.质量监督部门负责人E.材料供应单位负责人【答案】AC9、由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有()A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.劳务单位E.供货单位【答案】ABC10、分包工程开工前，专业监理工程师对分包单位资格审核应包括的基本内容有（）。A.营业执照、企业资质等级证书B.安全生产许可证C.分包合同的支付方式是否合理D.专职管理人员和特种作业人员的资格E.类似工程业绩【答案】ABD11、因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件能够索赔成立的有（）。A.材料超期储存费用索赔B.材料保管不善造成的损坏费用索赔C.现场管理费索赔D.保险费索赔E.保函手续费索赔【答案】ACD12、按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定，措施费包括A.环境保护费B.文明施工费C.混凝土添加剂费用D.安全施工费E.脚手架摊销费【答案】ABD13、工程质量事故处理的依据有（）。A.有关合同文件B.相关法律法规C.有关工程定额D.质量事故实况资料E.有关工程技术文件【答案】ABD14、为了有效地控制建设工程投资，从技术上采取措施包括（）。A.重视设计多方案选择B.严格审查监督初步设计C.明确投资控制者及其任务D.深入技术领域研究节约投资的可能性E.明确管理职能分工【答案】ABD15、施工空间可以划分为()。A.可使用空间B.不可使用空间C.施工预留空间D.施工过程空间E.施工产品空间【答案】AD16、关于投标价格的编制原则，下列说法正确的有（）。A.投标价应由投标人编制B.投标人的投标报价不得低于招标控制价C.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格D.投标人的投标报价不得低于工程成本E.投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价【答案】ACD17、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。A.采用先进的施工方法以减少施工过程的数量B.增加工作面，组织更多的专业工作队C.改善劳动条件和外部配合条件D.增加劳动力和施工机械的数量E.改进施工工艺并实施强有力的调度【答案】BD18、对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括()A.进度款是否按规定程序支付B.竣工工程内容是否符合合同条件C.隐蔽验收记录是否手续完整D.预付款支付额度是否符合合同约定E.设计变更审查、签证手续是否齐全【答案】BC19、相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有（）。A.保障股东控制权B.发挥财务杠杆作用C.便于调整资本结构D.经营灵活性高E.筹资成本较低【答案】ABC20、实际工程中偶尔会遇到因遗漏检验或资料丢失而导致部分施工验收资料不全的情况，使工程无法正常验收。对此可有针对性地进行工程质量检验，采取（）的方法确定工程质量状况。A.实体检测B.抽样试验C.验证试验D.平行检验E.专项检测【答案】AB21、组织流水施工时，划分施工段的原则有()。A.同一专业工作队在各施工段上的工程量应大致相等B.每个施工段的工作面大小应尽可能相等C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位D.应确保相应工作队连续、均衡、有节奏地施工E.每个施工段流水节拍必须相等【答案】ACD22、香蕉曲线比较法能直观地反映工程项目的实际进展情况，并可以获得比S曲线更多的信息，其主要作用包括（）。A.合理安排工程项目进度计划B.定期比较工程项目的实际进度与计划进度C.预测后期工程进展趋势D.预测进度偏差对后续工作的影响E.预测进度偏差对总工期的影响【答案】ABC23、下列费用中，属于施工机具使用费的有（）。A.吊车司机的人工工资B.施工机械按规定应缴纳的车船使用税C.大型机械进出场及安拆费D.施工所需仪器的摊销费E.施工机械运转日常保养费【答案】ABD24、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，属于检验批质量验收合格条件的有（）。A.主控项目的质量经抽样检验合格B.一般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的质量验收记录D.具有完整的施工操作依据E.观感质量应符合要求【答案】BCD25、在建设工程进度控制计划体系中，以下属于由建设单位编制的进度计划的是（）。A.前期工作计划B.工程项目建设总进度计划C.设计总进度计划D.施工总进度计划E.工程项目年度计划【答案】AB26、向生产厂家订购设备前，对合格供货商的评审内容有（）。A.企业性质和生产规模B.经营范围和生产许可证C.生产能力和技术水平D.过去几年的资金平衡表和资产负债表E.检验检测手段及试验室资质【答案】BCD27、在价值工程活动过程中，分析出V>1则表明（）。A.实际成本偏低B.功能可能过剩C.实际成本偏高D.功能可能不足E.不能确定【答案】AB28、用于石材幕墙的光面石材，最小板厚和单块板材最大面积分别是（）。A.20mm，1.2m2B.25mm，1.5m2C.20mm，1.6m2D.25mm，1.8m2【答案】B29、关于吊顶的设备安装做法，下列哪项是错误的？（）A.筒灯可以固定在吊顶上B.轻型灯具可安装在主龙骨或附加龙骨上C.电扇宜固定在吊顶的主龙骨上D.吊顶内的风道、水管应吊挂在结构主体上【答案】C30、某工程采用固定总价合同，除设计变更和工程范围变动外，不调整合同价，承包工程合同总价为300万元，按进度节点分三阶段付款，付款比例分别为30%、40%、25%。第一阶段施工期间，主要材料计划用量300吨，预算单价2000元/吨，实际消耗了310吨，实际单价2100元/吨，