监理工程师之交通工程目标控制提升训练模考A卷带答案

监理工程师之交通工程目标控制提升训练模考A卷带答案

单选题（共100题）1、在工程进度偏差处理中，第一步工作是（）。A.分析偏差对后续工作和总工期的影响B.分析产生进度偏差的原因C.确定影响后续工作和总工期的限制条件D.采取进度调整措施【答案】B2、关于钻孔灌注桩施工中护筒的作用说法，错误的是（）。A.护筒宜采用钢板B.护筒中心与桩中心的平面位置偏差应不大于50mmC.护筒在竖直方向的倾斜度应不大于1.5%D.护筒顶宜高于地面0.3m或水面1.0～2.0m，同时应高于桩顶设计高程1m【答案】C3、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A4、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A5、在编制基本建设项目竣工财务决算前（）要认真做好各项清理工作。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人【答案】A6、桥梁工程原材料中的钢筋在工地存放时，应按不同品种、规格，分批分别堆置整齐，不得混杂，并应设立识别标志，存放的时间不宜超过（）个月。A.1B.2C.3D.6【答案】D7、在价值工程中，对产品成本的分析发现：占产品总零件数（）左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的70％～80％。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】A8、根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，最终支付程序程序，说法错误的是（）。A.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人自承包人出具经发包人签认的最终结清证书B.如果监理人不同意最终结清申请单的任何一部分，承包人应按监理人要求提交进一步的资料C.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经发包人核查同意D.最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同约定应付给承包人的全部款项的最后结算【答案】C9、某桥梁灌注桩清孔后沉积层仍超过规定厚度，二次清孔后，孔深增加，浇筑后的实际桩长比设计桩长增加了1.5m。承包人要求对增加的混凝土量给予计量。监理工程师应（）。A.给予计量B.不予计量C.计量所增混凝土量的一半D.和承包人协商后予以计量【答案】B10、下列事故中，不属于车辆伤害是的（）。A.机动车辆在行驶中引起的人体坠落伤亡事故B.机动车辆在行驶中引起的物体倒塌伤亡事故C.机动车辆在行驶中引起的挤压伤亡事故D.车辆停驶时引起的挤压伤亡事故【答案】D11、钢模板的面板变形为1.5mm，钢棱和柱箍的变形为L/500和B/500。验算抗倾覆稳定性时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.3C.1.4D.1.5【答案】B12、根据规定，应以招标方式出让探矿权、采矿权的情形的有（）。A.未达到国家规定的环境质量标准的地区B.共伴生组分多的矿产地C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域【答案】A13、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。A.应力集中B.受力不均C.剪切D.偏压【答案】D14、某工程某月完成工作应支付1000万元工程款，此期间材料费上涨30%，材料费占比为20%，该月应支付工程款为（）万元。A.1000B.1100C.1060D.1300【答案】C15、下列属于隧道防止洞口段洞顶出现偏压的措施的是（）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.平衡压重填土C.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡D.严格禁止超量装药【答案】B16、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B17、下列不属于路基沉陷的原因的是（）A.碾压遍数过多B.路基填料不当C.填筑方法不合理D.压实不足【答案】A18、下列费用中，属于人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动工资津贴【答案】D19、工程项目管理中PDCA循环中的D指的是（）。A.策划B.实施C.检查D.处置【答案】B20、对高速公路和一级公路，水泥稳定材料从装车到运输到现场，时间不宜超过1h，超过2h应（）。A.检测合格后使用B.根据经验判断后使用C.作为废料处理D.直接使用【答案】C21、监理工程师进度控制中，工作任务涉及的循环阶段包括（）。A.计划—处理—实施—检查B.计划—实施—检查—处理C.检查—计划—处理—实施D.实施—计划—检查—处理【答案】B22、环境影响报告书应当由（）编制。A.建设单位B.环境影响评价机构C.环境保护行政主管部门D.具有相应资质的环境影响评价机构【答案】D23、投资项目资本金是指（）。A.项目建设单位的注册资金B.项目总投资中的固定资产投资部分C.项目总投资中由投资者认缴的出资额D.项目开工时已经到位的资金【答案】C24、下列关于净现值的评价准则描述正确的是（）。A.当方案的NPV≥0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余B.当方案的NPV＜0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余C.当方案的NPV＜1时，表示项目实施后的经济效益达不到基准收益率的要求D.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率【答案】D25、下列不需要抽检的是（）。A.钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石、砂等原材料B.分项工程中的关键项目和结构主要尺寸C.施工单位自制的工程构配件D.监理工程师有疑问的工程材料【答案】C26、下列各项分部、分项工程中，不需要编制专项施工方案并经专家论证的是（）。A.猫道B.水深11m的围堰C.高度10m的支架D.15m的沉井【答案】D27、招标控制价的作用描述错误的是（）A.招标人有效控制项目投资，防止恶性投标带来的投资风险B.招标控制价反映的是社会最高水平C.可为工程变更新增项目确定单价提供计算依据D.使投标人不必花费人力、财力去套取招标人的标底【答案】B28、以下关于投资回收期的说法错误的是（）A.投资回收期又称投资偿还期B.指建设项目以其每年的净收益抵偿其全部投资所需的时间长度C.投资回收期指标有静态投资回收期及动态投资回收期两种D.投资回收期指标通常指的是静态投资回收期【答案】D29、采用刻槽法制作宏观构造时，刻槽机最小刻槽宽度不应小于（）。A.300mmB.500mmC.600mmD.900mm【答案】B30、某工地平安工地建设考核评价结果为合格，按照百分制计算得分为（）及以上。A.60分B.70分C.75分D.80分【答案】B31、下列关于模板、支架拆除的说法中，正确的是（）。A.先拆非承重模板、后拆承重模板B.自下而上、分层分段C.简支梁、连续梁应从支座向跨中方向依次循环卸落D.承重模板应纵向同时、横向对称均衡卸落【答案】A32、关于招标控制价的说法错误的是（）。A.招标人可以设标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国有资金投资的工程建设项目应编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法【答案】B33、关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.样本数为奇数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】A34、以下不属于公路工程项目中清单支付项目有（）。A.单价子目的支付B.计日工C.暂列金额D.质量保证金【答案】D35、细粒土，颗粒的最大粒径小于10mm，且其中小于2mm的颗粒含量不少于（）。A.70%B.80%C.85%D.90%【答案】D36、关于填隙碎石基层施工的说法错误的是（）。A.填隙碎石的施工工艺中，撒布填隙料应在初压之前进行B.粗碎石可以用强度合格的各种岩石轧制而成C.粗碎石可以用稳定的矿渣轧制而成D.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5－2.0倍【答案】A37、某工程有5个施工过程，分4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。则流水施工工期为（）天。A.12B.14C.16D.18【答案】C38、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。A.采石场B.采石场和市环保局为共同被告C.市环保局D.市环保局为被告,采石场为第三人【答案】A39、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。A.21B.28C.35D.42【答案】B40、施工单位、监理单位和建设单位应按（）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。A.相同B.不同C.类似D.部分相同【答案】A41、下列不属于施工进度分析步骤的是（）。A.工程进度分析前的准备B.找出工程完成情况差的原因C.进行因素分析，找出影响最重要的因素D.提出建议和结论【答案】A42、下列（）可用于检测混凝土预制桩、灌注桩、钢桩以及组合桩的单桩轴向抗压承载力和桩身完整性A.钻孔抽芯法B.高应变法C.静载试验法D.动测法【答案】B43、现场应急处置方案由施工单位技术负责人组织编写，（）审核，（）审批。A.驻地监理工程师、总监理工程师B.总监理工程师、驻地监理工程师C.驻地监理工程师、建设单位D.总监理工程师、建设单位【答案】A44、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B45、下列不属于公路工程竣工验收具备的条件有（）。A.通车试运营2年以上B.监理单位对工程质量评定合格C.各参建单位完成工作总结报告D.质量监督机构对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告【答案】B46、李某每年年末存入银行10000元，连续存入5年，到第5年末一次还本付息，如果存款年利率为8％，第五年末可得款为（）。A.58666元B.61000元C.56000元D.62000元【答案】A47、工程项目的（）是决定一个项目成功与失败的关键特性。A.一次性B.目标性C.制约性D.时限性【答案】C48、（）应当审查施工单位的竣工申请，并参加建设单位组织的工程竣工验收。A.项目总监B.驻地监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】A49、以下不需要对张拉设备重新进行标定的是（）。A.使用时间5个月B.张拉次数400次C.使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况D.千斤顶检修或更换配件后【答案】A50、横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（）时才设置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A51、（）是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测（检查）和过程改进（处置）四个部分。A.过程管理B.系统管理C.项目管理D.监督管理【答案】A52、工程计量程序中，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核。A.28B.7C.14D.21【答案】B53、对路基的基本要求不包括（）。A.具有足够的整体稳定性B.具有足够的强度C.具有足够的平整性D.具有良好的水稳定性【答案】C54、在选择沥青面层材料时，（）适用于各级沥青面层的任何层次。A.密级配沥青混凝土混合料ACB.沥青玛蒂脂碎石混合料SMAC.沥青碎石混合料AMD.排水式沥青碎石混合料OGFC【答案】A55、项目监理机构应对（）分部分项工程必须在施工开始前编制专项安全监理实施细则。A.全部工程项目B.进度较快的C.危险性较大的D.质量要求高的【答案】C56、路基清表后填前压实前，监理机构应要求施工单位对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取（）个点，并应根据土质变化增加取样点数。A.1B.2C.3D.5【答案】B57、施工方案需要专家论证、审查时，专家组论证、审查的内容不包括（）。A.专项施工方案内容是否完整B.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况C.专项施工方案编审程序是否符合要求D.专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范【答案】C58、承包人对总监授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监提出书面异议，总监应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12B.24C.36D.48【答案】D59、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。A.项目划分，复核工程数量B.选择施工方法，确定施工方案C.编制工程进度计划D.确定施工组织管理机构，制定管理制度【答案】A60、下列关于林权流转的表述中，正确的有（）。A.林权流转合同，可以书面，可以口头B.通过家庭承包取得的林权采取转让方式流转的，应当经发包方同意C.村集体经济组织可以不对受让方的资信情况和经营能力进行审查，直接签订合同D.采取转包.出租.互换或者其他方式流转的，应当报发包方备案E.林权可以依法采取转包方式流转，但不得改变林地用途和防护林.特种用途林的性质【答案】B61、现场安装焊缝长度为1300mm时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3【答案】B62、某桥梁施工过程中，由于违法施工造成现场3人死亡，该事故属于（）事故。A.较大B.一般C.重大D.特大【答案】A63、在施工过程中，路面基层材料品质或规格发生变化、结合料品种发生变化时，应（）。A.按照原配合比设计B.根据经验进行调整C.重新进行材料组成设计D.仅对变化部分进行调整【答案】C64、监理单位应落实培训主体责任，按规定严格实行（）的培训考核制度。A.提升质量、保障安全B.以人为本、精益求精C.上岗必考、合格方用D.精益求精、全心投入【答案】C65、费用监理的方法不包括（）。A.反馈监理B.前馈监理C.过程监理D.跟踪监理【答案】D66、国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制哪些规划应当进行环境评价，并编写有关环境影响的篇章或者说明的规划草案或者报告书，否则规划的审批机关不予审批？（）A.土地利用的有关规划B.区域、流域、海域的建设、开发利用规划C.工业、农业、畜牧业、林业的有关专项规划D.能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划【答案】A67、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），监理机构应审查施工单位提交的合同段开工申请，具备开工条件的，（）应签发开工令。A.建设单位B.总监理工程师C.专业监理工程师D.施工单位【答案】B68、对于桥涵构造物的台背回填，其实测项目包括压实度和填土长度。分层压实厚度宜不大于（），压实度应不小于（），填筑长度应不小于设计值。A.100mm，95%B.100mm，96%C.150mm，95%D.150mm，96%【答案】D69、（）用相对波动的大小，反映样本数据的波动性。A.中位数B.极差C.标准偏差D.变异系数【答案】D70、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（）。A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间B.根据工期要求确定作业人数和船机台数C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】D71、在价格调整费用的计算中，参与调价的调值因子取（）个为宜，这样便于计算。A.3～5B.5～8C.5～10D.5～9【答案】C72、储油罐与在建工程的防火间距应不小于（）m，并应远离明火作业区、人员密集区、建（构）筑物集中区。A.15B.20C.25D.30【答案】A73、强夯施工结束（）后，应通过标准贯入、静力触探等原位测试，测量地基的夯后承载能力是否达到设计要求。A.15dB.20dC.25dD.30d【答案】D74、在编制基本建设项目竣工财务决算前（）要认真做好各项清理工作。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人【答案】A75、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（），夜间为（）。A.80dB（A），55dB（A）B.70dB（A），60dB（A）C.75dB（A），55dB（A）D.60dB（A），50dB（A）【答案】C76、某企业年初借入流动资金1000万元，一年后付息100万元，该流动资金借款的年利率为（）。A.8%B.12%C.10%D.15%【答案】C77、工人在作业中，由于触电发生了坠落事故，该事故属于（）。A.高处坠落B.触电C.物体打击D.机械伤害【答案】B78、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是（）。A.应在滑坡体处于相对稳定的状态下施工B.抗滑桩与挡土墙共同支挡时，应先施作挡土墙C.抗滑桩、锚索施工应从两端向滑坡主轴方向逐步推进D.各种支挡结构的基底应置于滑动面以下，并应嵌入稳定地层【答案】B79、某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出，为此准备存入银行一笔专项基金，如果年利率为12%，复利半年计息一次，现在存入银行专项基金的最小额度是（）万元。A.9.548B.9.652C.10.692D.19.668【答案】A80、软土地区路堤施工期间，坡脚水平位移速率24h应不大于（）mm。A.3B.5C.8D.10【答案】B81、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】A82、费用监理工作的原则不包括（）。A.遵法守规的原则B.恪守公正的原则C.坚持质量合格的原则D.坚持费用最低的原则【答案】D83、面层水泥混凝土使用的天然砂的细度模数宜在（），面层水泥混凝土使用的机制砂的细度模数宜在（）。A.2.2-3.5，2.3-3.7B.2.2-3.4，2.5-3.1C.2.0-3.7，2.3-3.1D.2.0-3.8，2.6-3.1【答案】C84、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C85、拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计等级的（）方可浇筑，浇筑应按施工设计程序进行，一般由拱脚至拱顶，对称、均衡地进行。A.100%B.50%C.85%D.78%【答案】C86、下列选项中，水深（）为水中钻孔灌注桩。A.小于2mB.小于等于2mC.大于2mD.大于等于2m【答案】C87、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的内容，说法错误的是（）。A.勘察、设计单位在其资质等级许可的范围内承揽工程，并不得转包或者违法分包所承揽的工程B.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程最长使用年限【答案】D88、常见的工程项目管理模式有很多种，其中（）指的是项目管理公司代表发包人管理项目，将项目所有的设计、施工任务发包出去，施工单位与项目管理公司签订承包合同。A.PMCB.PMC.PPPD.BOT【答案】A89、填挖土石方总量在（）立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书。A.5000B.10000C.15000D.20000【答案】B90、当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时，应进行涂层附着力测试，在检测处范围内，当涂层完整程度达到（）以上时，涂层附着力达到合格质量标准的要求。A.50％B.60％C.70％D.80％【答案】C91、大桥和特大桥的每端应至少设置（）个水准点，作为水准网的控制点。A.1B.2C.3D.4【答案】B92、以下关于质量体系审核与评审，说法错误的是（）A.开展质量体系审核和评审是保持质量体系持续有效运行的次要手段B.是对体系要素进行审核、评价，确定其有效性C.是对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性D.评价质量体系对环境的适应性，对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A93、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1~1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D94、水泥混凝土面层采用滑模摊铺机时，宜选用散装水泥。高温期施工时，散装水泥的入罐最高温度不宜高于（）℃。A.40B.50C.60D.70【答案】C95、关于模板、支架拆除说法错误的是（）。A.先拆非承重模板、后拆承重模板B.简支梁结构模板宜从支座向跨中方向依次循环卸落C.悬臂梁结构模板宜从悬臂端开始顺序卸落D.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落【答案】B96、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A97、关于虚工作的说法，正确的是（）。A.虚工作只在单代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示【答案】C98、某工程有5个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3d，施工过程之间的组织间歇合计为6d。该工程的流水施工工期是（）d。A.18B.24C.30D.36【答案】C99、明洞施工方法中，（）适用于浅埋地段，或地质条件较好、开挖后边坡能够稳定的地段。A.拱墙整体灌注法B.先墙后拱法C.先拱后墙法D.墙拱交替法【答案】A100、喷射混凝土施工应采用（）。A.干喷工艺B.潮喷工艺C.湿喷工艺D.混合喷工艺【答案】C多选题（共40题）1、隧道施工为反坡排水时，应采取抽水措施，并应符合的规定有（）。A.井下工作水泵的排水能力不应小于1.4倍的正常涌水量B.井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的90%C.应根据排水距离、坡度、水量和施工组织，编制反坡排水方案D.对于高冒水风险隧道反坡施工时，宜设置两个独立的供电系统和排水管路E.应根据排水距离、坡度、水量和施工组织，置集水坑位置和容积【答案】CD2、关于软土地区路堤施工说法正确的有（）。A.填筑过程中，应严格控制填筑速率，并应进行静态观测。B.填筑速率应以沉降控制为主，超过标准应立即停止填筑。C.应按设计要求的预压荷载、预压时间进行预压D.软土地区路堤施工应尽早安排，施工计划中应考虑地基所需固结时间E.桥台、涵洞、通道以及加固工程应在预压沉降完成后再进行施工。【答案】CD3、建设项目的环境影响报告书应当包括（）。A.建设项目概况B.建设项目周围环境现状C.建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估D.对建设项目实施环境监测的建议E.建设项目对环境影响的经济效益分析【答案】ABCD4、依据土的颗粒组成特征，土的塑性指标平和有机质含量，路基用土可分为（）。A.粗粒土B.中粒土C.细粒土D.巨粒土E.特殊土【答案】ACD5、钻孔桩的成孔工艺根据施工机械的不同可分为（）等成孔工艺，回旋钻又可分为正循环与反循环方式。A.冲击钻B.回旋钻C.旋挖钻D.锤击沉桩E.静压沉桩【答案】ABC6、水土保持方案实施的保证措施包括（）。A.组织领导和管理措施B.水土流失监测C.技术保证措施D.资金来源及管理使用办法E.分区防治措施布局【答案】ACD7、关于台阶法开挖施工说法正确的是（）。A.用两台阶法或三台阶法，台阶数量不宜多于3个B.台阶开挖高度宜为2.5～3.5mC.对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于3mD.对于上台阶开挖，每循环进尺，V级围岩宜不大于1榀钢架间距E.下台阶左右侧开挖宜同时开挖【答案】ABCD8、下列属于植物防护的是（）。A.坡面植物防护B.三维植物网防护C.水泥混凝土骨架防护D.坡面喷浆E.重力式挡土墙【答案】ABC9、施工环境保护监理的依据（）。A.国家、行业和地方相关的环境保护法律法规B.工程环境影响评价报告和批复C.国家、行业和地方的相关技术标准D.经批准的工程设计文件和工程设计变更文件E.施工计划【答案】ABCD10、现金流量的三个要素是（）。A.现金流量的大小B.方向C.现金流入D.作用点E.现金流出【答案】ABD11、下列属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验E.相对密度试验【答案】ABC12、对于集料的压碎值要求，说法正确的有（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.二级和二级以下公路基层不大于35%C.二级和二级以下公路底基层不大于40%D.二级公路的基层不大于30%E.对于高速公路和一级公路不大于30%【答案】BC13、要以（）为原则作为应急救援培训与演习的指导思想。A.加强基础B.居安思危C.边练边战D.安全第一E.逐步提高【答案】AC14、高速公路水泥混凝土路面应选用的机械设备有（）。A.计算机自动控制强制式拌和楼（机）B.强制式搅拌站（机）C.滑模摊铺机施工工艺D.三辊轴机组施工工艺E.小型机具施工工艺【答案】AC15、有下列情形之一的，人民法院应当中止执行：()A.人民法院已受理以被执行人为债务人的破产申请的B.执行的标的物是其他法院或仲裁机构正在审理的案件争议标的物，需要等待该案件审理完毕确定权属的C.一方当事人申请执行仲裁裁决，另一方当事人申请撤销仲裁裁决的D.仲裁裁决的被申请执行人依法向人民法院提出不予执行请求，并提供适当担保的【答案】ABCD16、关于水下灌注混凝土桩的说法正确的是（）。A.水下混凝土宜采用钢导管灌注，导管的内径宜为200～350mmB.导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验，严禁采用压气试压C.进行水密试验的水压应不小于孔内水深1.5倍的压力D.首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要E.在灌注过程中，应保持孔内的水头高度；导管的埋置深度宜控制在2～6m【答案】ABD17、公路工程生产安全事故应急救援预案体系的构成包括（）。A.国家部门预案B.地方预案C.项目预案D.合同段预案E.应急预案操作手册【答案】ABC18、波形梁钢护栏的安装方法有（）。A.打入法B.沉入法C.挖埋法D.滑移法E.钻孔法【答案】AC19、施工过程的组织原则包括（）。A.施工过程的稳定性B.施工过程的连续性C.施工过程的协调性D.施工过程的均衡性E.施工过程的经济性【答案】BCD20、下列情况中，当事人或案外人可以提出异议的有：A.对执行的管辖法院不服B.对法院执行行为不服C.对被执行的标的有实体主张D.对法院的参与分配方案不满【答案】ABCD21、隧道发生冰冻的原因包括（）。A.寒冷气温的作用B.季节冻结圈的形成C.围岩的岩性对冻胀的影响D.隧道设计和施工的影响E.防排水设施的不足【答案】ABCD22、关于实现担保物权案件的管辖，下列说法中符合我国民事诉讼法规定的是：A.担保物权人可向担保合同签订地基层人民法院提出实现担保物权申请B.担保物权人可向担保财产所在地基层人民法院提出实现担保物权申请C.担保物权人可向担保物权登记地基层人民法院提出实现担保物权申请D.担保物权人可向被申请人住所地基层人民法院提出实现担保物权申请【答案】BC23、风沙地区路基施工中，以下说法错误的有（）。A.风积沙填料的最大干密度应采用轻型击实试验方法确定B.清表时不得破坏红线以外的植被和地表硬壳C.清表产生的草皮土、腐殖土应集中堆放D.应保护测量用控制桩和红线界桩，不需设置标志E.应采用高效、耐高温、具有防风沙性能的施工机械【答案】AD24、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期，若只是局部工程受到影响，承包人应考虑可否采取其他措施予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上，若是非关键线路上的关键工序，监理工程师亦不应考虑延长总工期D.恶劣气候条件造成工程延期，监理工程师审批时应考虑整个分项工期内良好气候予以的补偿E.在非承包人原因造成的工期延期发生后7天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求【答案】ABCD25、据《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019），水准点复测与加密的规定，说法正确的是（）。A.水准点精度应符合要求B.同一建设项目应采用同一高程系统，并应与相邻项目高程系统相接C.高速公路、一级公路宜加密，每200m一个水准点D.水准点不能进行加固和改移E.水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过6个月【答案】ABC26、下列诉讼中，人民法院应按涉外民事诉讼程序办理的有：()A.中国两家公司在法国展销会期间签订一份订货合同，后因货物质量纠纷向人民法院起诉B.四个兄弟（均为中国公民）因继承在美国的房产发生纠纷，诉至人民法院C.在杭州注册经营的某中美合资公司因买卖合同纠纷向人民法院起诉杭州市某家具厂D.中国远洋运输公司运货到纽约，货物在运输途中受损，收货人（美国公司）向承运人索赔【答案】ABD27、属于沥青混凝土路面常见病害的是（）。A.龟裂B.横向裂缝C.纵向裂缝D.车辙E.破碎板【答案】ABCD28、下列不属于集料的物理性质的是（）。A.密度B.压碎值C.级配D.含泥量E.洛杉矶磨耗率【答案】B29、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责包括（）。A.组织或者参与拟订