监理工程师之交通工程目标控制能力提升模考A卷带答案

监理工程师之交通工程目标控制能力提升模考A卷带答案

单选题（共100题）1、每批钢绞线应由同一批号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）。A.60tB.80tC.90tD.100t【答案】A2、“编制费用监理细则”属于费用监理措施中的（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施【答案】A3、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A4、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C5、施工期的环境监测工作由建设单位委托（）开展。A.监理单位B.施工单位C.技术单位D.有资质的环境监测单位【答案】D6、常用的支座不包括（）。A.板式橡胶支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座【答案】D7、矿质混合料的配合比组成设计不包括（）A.确定沥青混合料类型B.确定矿质混合料的级配范围C.确定级配曲线D.确定沥青用量【答案】D8、建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工总承包单位等共同为质量服务体现了（）。A.全方位质量管理B.全面质量管理C.全过程质量管理D.全员参与质量管理【答案】B9、现场考察是投标前全面了解现场施工环境、风险的重要途径，是投标人做好投标报价的先决条件。通常的做法，错误的是（）A.投标人应参加发包人安排的正式现场考察，不参加正式考察者，可能会被拒绝参与投标B.投标人提出的报价应当是在现场考察的基础上编制出来的，而且应包括施工中可能遇见的各种风险和费用C.承包人以现场考察不周、情况不了解为由而提出修改标书D.投标人在报价以前必须认真地进行现场考察，全面、细致地了解工地及其周围的政治、经济、地理、法律等情况【答案】C10、根据现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46），对于施工现场临时用电设备数量在（）以上,或用电设备容量在（）及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。A.5台，50kWB.3台，30kWC.5台，30kWD.3台，100kW【答案】A11、关于抛石挤淤施工的说法不正确的是（）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.当软土地层平坦，横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台。D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】C12、公路工程竣工验收需要通车（）年以上。A.3年B.4年C.2年D.1年【答案】C13、喷射混凝土施工应采用（）。A.干喷工艺B.潮喷工艺C.湿喷工艺D.混合喷工艺【答案】C14、关于投资方案不确定性分忻与风险分析的说法,正确的是（）A.敏感性分析只适用于财务评价B.风险分析只适用于国民经济评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价【答案】C15、安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.管理缺陷D.领导失误【答案】B16、交通工程项目建设程序，说法正确的是（）。A.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行审批制B.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行核准制C.政府投资交通建设项目实行审批制，企业投资交通建设项目实行核准制D.政府投资交通建设项目实行核准制，企业投资交通建设项目实行备案制【答案】C17、溶洞是（）现象的一种。A.岩堆B.滑坡C.岩溶D.岩爆【答案】C18、监理人应在（）天内对施工单位施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。A.7B.14C.28D.42【答案】B19、关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作不能在非关键线路上C.关键线路上不允许出现虚工作D.关键线路上只有一条【答案】A20、季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】B21、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】B22、根据《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》规定，公路项目固定资产投资的最低资本金比例为（）。A.30%B.25%C.20%D.40%【答案】C23、如果小李期望今后5年内每年末从银行取出2万元，年利率为5%，以复利计息，则现在应存入（）万元。其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】B24、热拌沥青混合料面层施工时，碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于120℃。碾压终了的温度，对于钢轮压路机不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70【答案】B25、现金流量的三要素不包括的是（）A.现金数额B.现金流入或流出C.现金发生的时间点D.现金支付方式【答案】D26、不属于工程计量的依据的是（）。A.施工合同文件B.工程量清单C.质量合格资料D.造价机构调价文件【答案】D27、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标方式分为公开招标和（）。A.工程招标B.邀请招标C.投资招标D.控制招标【答案】B28、矿井工作面、巷道侧壁由于支护不当、压力过大造成的坍塌，称为（）A.片帮B.冒顶C.透水D.放炮【答案】A29、所谓“三级”安全教育培训是指（）。A.项目部——施工队——施工班组B.施工队——施工班组——操作岗位C.总工程师一一工程师——技术人员D.公司——项目部——施工班组【答案】D30、某公路工程年度施工产值8000万元，应配置（）专职安全人员。A.1B.2C.3D.4【答案】B31、下列不属于地基检验内容的是（）。A.基底地质情况和承载力B.基底平面位置、尺寸大小C.基底高程D.隐蔽工程【答案】D32、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C33、用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格方可使用。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.15B.30C.45D.60【答案】B34、预制安装墩台身和盖梁的施工中使用受力装置和受力临时结构时应进行专门设计和验算，并经（）审批。A.监理工程师B.施工单位负责人C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】A35、水泥稳定土所用水泥初凝时间应大于（），终凝时间应大于（）。A.2h、5hB.2h、6hC.3h、5hD.3h、6h【答案】D36、某建筑施工材料采购原价为150元/t，运杂费为30元/t，运输损耗率为0.5％，采购保管费率为2％，则该材料的单价为（）元/t。A.184.52B.183.75C.153.77D.123.01【答案】A37、隧道监控量测时，当位移-时间曲线出现反弯点时，则表明围岩（）。A.刚刚稳定B.已经稳定C.不稳定D.已经垮塌【答案】C38、无机结合料稳定材料的养护期宜不少于7d，养护期宜延长至上层结构开始施工的（）。A.当天B.前1天C.前2天D.前3天【答案】C39、在项目的预可行性研究阶段，是按项目的建设条件、建设规模等，估算建设项目所需要的投资额。其对投资估算精度的一般要求为误差控制在（）以内，因此，其可塑性是比较大的。A.±30%B.±20%C.±10%D.±25%【答案】A40、关于支座安装的说法，不正确的是（）。A.支座安装前，应对支座垫石的混凝土强度、平面位置、顶面高程、预留地脚螺栓和预埋钢板等进行检查B.安装后填灌浆料的支座，其垫石的顶面应预留出足够的厚度C.支座安装时，应分别在垫石和支座上标出纵横向的中心十字线D.支座安装完成，其横桥向的中心线应与梁横桥向的中心线水平投影重合或相平行【答案】D41、工厂制作焊缝长度为800mm时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3【答案】B42、现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610）规定盐渍土路堤填料不得夹有草根、盐块及其他杂物，有机质含量宜不大于（）。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】B43、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016），公路工程监理应实行（）。A.项目经理负责制B.监理机构负责制C.总监理工程师负责制D.监理工程师负责制【答案】C44、弃土宜分层填筑，分层压实，弃土场的边坡不得陡于（），顶面宜设置不小于（）的排水坡。A.1:1.5；1%B.1:1.2；2%C.1:1.5；2%D.1:1.2；1%【答案】C45、明洞施工方法中，（）适用于浅埋地段，或地质条件较好、开挖后边坡能够稳定的地段。A.拱墙整体灌注法B.先墙后拱法C.先拱后墙法D.墙拱交替法【答案】A46、以下属于地下排水设施的是（）。A.截水沟B.蒸发池C.渗井D.跌水【答案】C47、在确定拱架施工预拱度时，不应考虑的因素是（）。A.拱架承受的施工荷载而产生的弹性变形B.受载后因拱架杆件接头的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形C.主拱圈因混凝土收缩、徐变及温度变化引起的挠度D.由结构重力以及汽车荷载引起的拱圈弹性挠度【答案】D48、常见的工程项目管理模式有很多种，其中（）指的是项目管理公司代表发包人管理项目，将项目所有的设计、施工任务发包出去，施工单位与项目管理公司签订承包合同。A.PMCB.PMC.PPPD.BOT【答案】A49、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（）。A.宜采用中、粗砂B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层【答案】D50、路基施工前，应对路基基底土进行相关试验，每公里至少取（）个点。A.2B.4C.6D.8【答案】A51、环境工程监理的主要任务是对工程的（）进行施工监理，落实项目环境影响评价文件中的要求。A.环保配套设施B.安全卫生设施C.防火设施D.安全生产设施【答案】A52、稀浆封层和微表处两幅纵缝搭接宽度不宜超过（），横向接缝宜做成对接缝。分两层摊铺时，第一层摊铺后至少应开放交通（）后方可进行第二层摊铺。A.70cm，12hB.70cm，24hC.80cm，12hD.80cm，24h【答案】D53、价值工程的核心内容是（）。A.功能分类B.功能分析C.功能优化D.成本分析【答案】B54、施工期的环境监测工作由建设单位委托（）开展。A.监理单位B.施工单位C.技术单位D.有资质的环境监测单位【答案】D55、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）对公路工程监理工作的划分，施工准备阶段的监理期限是（）。A.提交投标文件截止之日至监理合同签订之日B.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日C.合同工程开工之日至合同工程交工验收申请受理之日D.合同工程交工验收申请受理之日至缺陷责任期终止证书签发之日【答案】B56、索赔报告中包括的财务方面的证据资料，除索赔人的论证外，最好附有注册会计师或审计部门的审计报告，以证明财务方面证据的（）。A.适用性B.可靠性C.安全性D.正确性【答案】D57、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、木桥是按（）来划分的。A.主要承重结构所用的材料B.使用性质C.承重构件受力体系D.跨越障碍的性质【答案】A58、防水层铺设施工，铺挂的固定点间距（）。A.拱部宜为0.5~0.7mB.侧墙宜为0.5~0.7mC.拱部宜为0.7~1.0mD.在凸处适当加密固定点【答案】A59、混合料摊铺应保证足够的厚度，碾压成型后每层的摊铺厚度宜不小于（），最大厚度宜不大于（）。A.160mm，200mmB.120mm，150mmC.100mm，200mmD.150mm，180mm【答案】A60、在环形开挖留核心土法施工工序中，仰拱开挖的前一道工序是（）。A.两侧开挖B.两侧初期支护C.下部核心土开挖D.仰拱初期支护【答案】C61、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】A62、下列关于净现值的评价准则描述正确的是（）。A.当方案的NPV≥0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余B.当方案的NPV＜0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余C.当方案的NPV＜1时，表示项目实施后的经济效益达不到基准收益率的要求D.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率【答案】D63、下列不属于监理工作依据的是（）。A.有关安全生产、劳动保护等的法律法规和标准规范B.建设工程批准文件C.委托监理合同D.监理实施细则【答案】D64、若甲路段沥青混凝土面层的摩擦系数算术平均值为55.2（摆值），标准偏差为4.13（摆值）；乙路段的摩擦系数算术平均值为60.8（摆值），标准偏差为4.27（摆值）。则这两个路段面层抗滑稳定性比较结果，正确的是（）。A.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段好B.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段差C.甲路段面层抗滑稳定性与乙路段相同D.无法比较这两路段面层抗滑稳定性的优劣【答案】B65、（）是控制工程费用的有效手段。A.经济措施与合同措施相结合B.合同措施与技术措施相结合C.经济措施与技术措施相结合D.组织措施与合同措施相结合【答案】C66、以下关于计日工的说法，错误的是（）A.工程中标实施时，未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工B.接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝C.计日工参与调价D.计日工劳务的工资的工时扣去用餐和休息的时间C选项错误，计日工不参与调价。【答案】C67、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】A68、承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，其处理方法是（）。A.取消该子目B.承包人必须完成该子目，发包人支付费用C.承包人必须完成该子目，但发包人不支付费用D.由建设单位决定与承包人协商决定处理方法【答案】C69、下列事故中，不属于车辆伤害是的（）。A.机动车辆在行驶中引起的人体坠落伤亡事故B.机动车辆在行驶中引起的物体倒塌伤亡事故C.机动车辆在行驶中引起的挤压伤亡事故D.车辆停驶时引起的挤压伤亡事故【答案】D70、（）是指各独立运行管理公路路段的收费管理机构，直接对公路路段所辖的各收费站进行调度、管理，并监督各收费站的业务。A.公路收费分中心B.公路收费中心C.公路收费站D.公路收费路口【答案】A71、对于路堑开挖，当挖至路床顶面（）时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工，目的是防止地面水破坏路床。A.300－500mmB.300－400mmC.200－400mmD.200－600mm【答案】A72、下列监理工作中，属于环保达标监理的是（）。A.对施工过程废水、废气排放进行监理B.对水处理工程进行施工监理C.对绿化工程进行施工监理D.对声屏障工程进行施工监理【答案】A73、仰拱衬砌混凝土应整幅一次浇筑成型，一次浇筑的长度不宜大于（）。A.3mB.5mC.6mD.9m【答案】B74、局部超挖，超挖量不超过（）时，宜采用喷射混凝土回填。A.100mmB.150mmC.200mmD.250mm【答案】C75、采空区路基施工期间及完工后，处理区段宜进行水平位移和沉降监测，一般情况下，采空区处理期间及路基正常施工期间，（）内每周监测一次。A.一个月B.三个月C.半年D.一年【答案】C76、安全生产管理的原则描述错误的是（）A.一岗一责B.三管三必须C.三同时D.安全生产动态管理【答案】A77、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，修正概算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】C78、在价值工程中，对产品成本的分析发现：占产品总零件数（）左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的70％～80％。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】A79、安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.管理缺陷D.领导失误【答案】B80、在石方开挖的过程中，下列说法正确的是（）。A.每挖深1m应进行边坡边线和坡率的复测B.每挖深4m应进行边坡边线和坡率的复测C.每挖深7m应进行边坡边线和坡率的复测D.每挖深10m应进行边坡边线和坡率的复测【答案】B81、水泥混凝土面板出现5mm裂缝，属于（）。A.轻度裂缝B.中度裂缝C.重度裂缝D.极重度裂缝【答案】B82、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）专用合同条款第10.1条规定:监理人应在（）内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。A.14天B.24天C.7天D.10天【答案】A83、私营主动融资模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】B84、签订合同协议书后（）天之内，承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明。A.7B.14C.28D.30【答案】C85、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A86、下列关于费用控制的监理工作目标的说法中，错误的是（）。A.费用监理人员应做到工程量清单内的费用项目，按照清单规定及时支付B.目标控制是开展各项工作的核心C.工程量清单外的项目，支付不需经过监理机构或业主的书面批准D.“签约合同价”是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额【答案】C87、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】A88、下列不属于监理人员在费用监理中的权限的是（）。A.工程计量权B.工程变更的单价商议权C.付款审批权D.付款签证权【答案】B89、可采用倾填方式填筑的填石路堤是（）。A.二级公路（沥青路面）高路堤B.四级公路（弹石路面）上路堤C.四级公路（块石路面）高路堤D.三级公路（砂石路面）下路堤【答案】D90、关于开工预付款的描述错误的是（）。A.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，一般为5%～35%B.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，通常约定为有效合同价的10%C.有的工程项目的招标文件或合同专用条件约定，开工预付款在施工准备阶段分两次支付D.承包人都应向监理机构提交开工预付款的支付申请，监理机构应在召开第一次工地会议之前编制完成支付证书报送发包人支付【答案】A91、在车辆荷载作用下，水泥混凝土结构层处于板体工作状态，（）。A.抗弯拉强度高，竖向弯沉较大B.抗弯拉强度低，竖向弯沉较大C.抗弯拉强度高，竖向弯沉较小D.抗弯拉强度低，竖向弯沉较小【答案】C92、以用户体验安全、舒适、便捷为目标，强化工程及配套服务设施的人性化设计，体现地域和人文特点及传统特色文化，追求自然朴实。体现的是提升工程设计水平中的（）。A.强化系统设计B.注重统筹设计C.倡导设计创作D.推进施工标准化【答案】C93、储油罐顶部应设置遮阳棚。设置区域应按要求配备消防器材;设防静电、防雷接地装置及加油车接地装置，接地电阻不得大于（）。A.10ΩB.4ΩC.15ΩD.20Ω【答案】A94、（）应当审查施工单位的竣工申请，并参加建设单位组织的工程竣工验收。A.项目总监B.驻地监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】A95、（）是实现安全第一的根本途径。A.预防为主B.安全管理C.综合管理D.综合治理【答案】A96、公路工程质量检验评定中分项工程，机电工程质量检验关键项目的合格率不低于（）。A.80%B.85%C.90%D.100%【答案】D97、当车轮行驶在路面上，整个水泥混凝土路面会起抵抗作用，不使路面产生较大的弯曲变形，当车轮驶过后又重新恢复原来的形状。这种性质的路面，又称为（）。A.刚性路面B.强性路面C.硬性路面D.抗压性路面【答案】A98、关于桥梁悬臂浇筑合龙的说法，不正确的是（）。A.连续梁各跨的合龙，一般自两边跨向中跨进B.在合龙段合龙时，合龙段的两端应予临时固定并施加必要的预应力C.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定D.合龙段的施工，在两端临时固定完成后应尽快在短时间内完成，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行【答案】D99、在费用支付中，应由（）负责编制支付证书并报送建设单位核准支付。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位【答案】B100、关于桥梁悬臂浇筑合龙的说法，不正确的是（）。A.连续梁各跨的合龙，一般自两边跨向中跨进B.在合龙段合龙时，合龙段的两端应予临时固定并施加必要的预应力C.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定D.合龙段的施工，在两端临时固定完成后应尽快在短时间内完成，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行【答案】D多选题（共40题）1、监理工程师对施工单位自查情况进行抽查，定期或不定期对施工单位自查情况进行（）。A.抽查B.审计C.评价D.复验E.考核【答案】AC2、以下关于考核评价结果说法错误的是（）A.平安工地建设考核评价按照百分制计算得分B.计算得分精确到小数点后2位C.考核评价结果分为合格、不合格两类D.考核评价分数60分及以上的为合格E.施工单位考核评价结果即为施工合同段考核评价结果,监理单位考核评价结果即为监理合同段考核评价结果【答案】BD3、我国民事诉讼法规定，在执行过程中，案外人有权对执行标的提出书面异议，关于该执行异议的说法，正确的是：A.人民法院审查案外人异议期间中，不得对执行标的进行处分B.案外人对法院对其异议的裁定不服，只能向上一级人民法院申请复议C.案外人对法院对其异议的裁定不服，可能导致新的诉讼的发生D.案外人对法院对其异议的裁定不服，可能导致审判监督程序的发生【答案】ACD4、进行试验路段的主要目的有（）。A.确定压路机型号以及各种机械的使用最佳配合B.确定松铺厚度、压实厚度C.确定压实工艺、碾压遍数D.检验施工组织设计的合理性E.确定不同含水率的压实工艺【答案】ABC5、关于网络计划中工作自由时差（FF）说法，正确的有（）。A.自由时差是在不影响工期的前提下，工作所具有的机动时间B.FFi=min{LAGij}（LAGij是本工作和紧后工作之间的间隔时间）C.FFij=min{ESjk－EFij}（ESjk是所有紧后工作的最早开始时间）D.自由时差是在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作所具有的机动时间E.时标网络计划中，自由时差是该工作与紧后工作间最短波形线的长度【答案】BCD6、对一项工程或一道工序的检查验收应有的资料和手续包括（）。A.清单中的工程细目B.承包人自检合格的各种质量资料和试验数据C.监理人检验合格的各种质量资料和试验数据D.监理工程师签署的分项工程"中间交工证书"E.监理人批准的开工申请单【答案】BCD7、下列规定中符合钢筋网铺挂规定的有（）。A.应在钢架施工后进行挂网铺设B.钢筋网与初喷混凝土面的最大间隙不宜大于30mmC.采用双层钢筋网时，两层钢筋网之间的间距应满足设计要求D.钢筋网钢筋每节长度不宜小于2.0mE.钢筋网应与锚杆牢固联结，可采用钢架固定【答案】CD8、对于预案训练和演习类型，可根据演习规模进行（）。A.桌面演习B.功能演习C.基础训练D.战术训练E.全面演习【答案】AB9、关于喷射混凝土说法正确的是（）A.应一次将混凝土喷射到位B.应分段、分片、分层按照由下而上的顺序进行喷射，拱部的混凝土喷射应对称进行C.后一层喷射混凝土应在前一层混凝土终凝后进行D.未掺入速凝剂的混合料的存放时间不宜大于2hE.喷射混凝土的回弹物，不得重新用作喷射混凝土材料【答案】BCD10、基层施工准备阶段的质量监理对象包括（）。A.施工机械设备B.混合料拌和厂的位置C.所使用的原材料D.混合料配合比设计试验报告E.具体施工方案【答案】ABCD11、索赔成立的基本条件包括（）。A.有明确的合同依据（或法律依据）B.责任双方达成共识C.有具体的损害事实D.索赔期限符合合同约定E.索取的费用和（或）工期与损害事实相符【答案】ACD12、浅基础施工一般包括的工作有（）。A.围堰B.挖基C.基底处理D.基础施工E.清孔【答案】ABCD13、高海拔隧道施工，可根据（）等因素决定供氧方式。A.高程B.洞内人员数量C.机械设备类型D.制供氧条件E.人员族群构成【答案】ABD14、斜拉桥主梁的施工监测的主要内容包括（）。A.变形B.应力C.弯矩D.湿度E.温度【答案】AB15、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期，若只是局部工程受到影响，承包人应考虑可否采取其他措施予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上，若是非关键线路上的关键工序，监理工程师亦不应考虑延长总工期D.恶劣气候条件造成工程延期，监理工程师审批时应考虑整个分项工期内良好气候予以的补偿E.在非承包人原因造成的工期延期发生后7天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求【答案】ABCD16、上海市××区某高校教师甲与北京市××区某研究所研究员乙于2008年12月在北京登记结婚，婚后双方户口未迁出各自的工作所在地。结婚不到半年，二人先后被派往美国和加拿大进修。2010年1月，甲欲起诉与乙离婚。请问对本案无管辖权的法院是：()A.上海市××区人民法院B.北京市××区人民法院C.美国法院D.加拿大法院【答案】CD17、合理的施工进度计划，其工程进度曲线的形状大致呈S形，劳动力、材料和施工机具设备供应及工程费用使用分配符合一般规律。以下不符合一般规律的有（）。A.工程初期曲线不是凹形B.施工稳定期间，曲线完全不是直线C.工程后期曲线不呈凸形D.工程初期曲线是凹形E.工程后期曲线呈凸形【答案】ABC18、控制性时间参数包括（）。A.工作的最早可能开始时间B.工作的最早可能完成时间C.工作的最迟必须开始时间D.工作的总时差E.工作的局部时差【答案】ABC19、下列选项属于安全监理的作用的有（）。A.有利于防止或减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全B.有利于实现工程投资效益最大化C.有利于提高建设工程安全生产管理水平D.有利于员工工资及时发放E.有利于建设工程安全生产保证机制的形成【答案】ABC20、新奥法采用的支护体系是复合式衬砌，由（）组合而成。A.初期支护B.超前支护C.防水层D.管棚支护E.二次衬砌【答案】AC21、施工环境监理的工作范围应包括（）。A.工程施工区域B.工程附近流域C.工程附近山体D.工程附近居住区E.工程环境影响区域【答案】A22、对于集料的压碎值要求，说法正确的有（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.二级和二级以下公路基层不大于35%C.二级和二级以下公路底基层不大于40%D.二级公路的基层不大于30%E.对于高速公路和一级公路不大于30%【答案】BC23、路基植物防护包括（）。A.坡面植物防护B.三维植物网防护C.水泥混凝土骨架防护D.水泥混凝土空心预制块骨架防护E.坡面喷浆【答案】ABCD24、对质量缺陷的处理需要坚持的原则包括（）。A.监理工程师具有质量否决权B.施工时间紧迫，虽然前道工序有缺陷，但是可以直接进行下一道工序C.施工单位必须执行监理工程师对质量缺陷的处理意见D.施工单位对质量缺陷的处理完成后必须接受监理工程师的检查、验收E.质量缺陷处理须事先进行调查，分清责任，以明确处理费用的归属【答案】ACD25、桥梁桥头搭板施工质量要求（）。A.钢筋混凝土搭板及枕梁应采用预制B.钢筋混凝土搭板及枕梁应采用现浇C.搭板钢筋与其下的垫层间宜设置垫块并交错布置D.在上下层钢筋之间应设置支撑，保证位置准确E.浇筑搭板混凝土时应按搭板的坡度由高向低处进行【答案】BCD26、路基防护工程包括（）。A.植物防护B.坡面工程防护C.沿河路基防护D.直接防护E.间接防护【答案】ABC27、重大事故隐患整改项目主要负责人应组织制定专项隐患治理整改方案，并确保整改措施、（）到位。A.责任B.资金C.技术D.时限E.预案【答案】ABD28、石方开挖施工的规定说法正确的有（）。A.应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护B.施工过程中，每挖深3－5m应进行边坡边线和坡率的复测C.严禁采用硐室爆破D.边坡应逐级进行整修，同时清除危石及松动石块E.靠近边坡部位的硬质岩应采用深孔爆破【答案】ABCD29、建设项目资本金可以用（）、资源开采权作价出资。A.货币出资B.实物C.工业产权D.土地产权E.专利技术【答案】ABC30、施工环境保护监理的依据（）。A.国家、行业和地方相关的环境保护法律法规B.工程环境影响评价报告和批复C.国家、行业和地方的相关技术标准D.经批准的工程设计文件和工程设计变更文件E.勘察设计合同与施工合同【答案】ABCD31、水泥混凝土路面竣（交）工验收时的实测项目中属于关键项目的是（）。A.弯拉强度B.