监理工程师之交通工程目标控制基础试题库和答案要点

监理工程师之交通工程目标控制基础试题库和答案要点

单选题（共100题）1、填土路基施工时，每填筑高（）宜检测路线中线和宽度；填石路堤施工时，每填高（）宜检测路基中线和宽度。A.2m；2mB.3m；3mC.2m；3mD.3m；2m【答案】C2、某工程有5个施工过程，划分为6个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。A.50B.55C.57D.60【答案】C3、某建筑施工材料采购原价为150元/t，运杂费为30元/t，运输损耗率为0.5％，采购保管费率为2％，则该材料的单价为（）元/t。A.184.52B.183.75C.153.77D.123.01【答案】A4、安全生产条件是公路水运工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。其中安全生产条件由（）组成。A.2B.3C.4D.1【答案】A5、工程概算是初步设计文件的重要组成部分，应由项目（）负责编制。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A6、对于路堑开挖，当挖至路床顶面（）时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工，目的是防止地面水破坏路床。A.300－500mmB.300－400mmC.200－400mmD.200－600mm【答案】A7、1.0501修约到0.1为（）。A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【答案】B8、未经（）签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。A.监理工程师B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【答案】D9、关于挖孔桩施工的说法，正确的是（）。A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A10、有一人工挖土作业队按合理劳动组织为8人，已知人工挖二类土每立方米需0.4工日，则挖土过程的流水强度为（）。A.3.2m3/日B.20m3/日C.0.4m3/日D.2.5m3/日【答案】B11、检查跌水施工中，无消力池的跌水，其台阶高度应小于（）m，每个台阶高度与长度之比应与原地面坡度相协调。A.300B.400C.500D.600【答案】D12、监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日为（）的监理工作。A.施工准备阶段B.施工阶段C.交工验收与缺陷责任期D.竣工验收阶段【答案】A13、根据第200章“路基工程”的计量规则，其场地清理的工程内容包括（）。A.胸径小于8cm树木的砍伐及挖根B.清除场地表面0～20范围以内的垃圾、废料C.挖淤泥、挖石方D.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平【答案】D14、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A15、路堑高边坡专项风险评估可分为施工前专项评估和施工过程专项评估。下列路堑高边坡施工过程中，不需要开展施工过程专项风险评估的是（）。A.经论证出现了新的重大风险源B.风险源（致险因子）发生了重大变化C.现场揭露地质条件与事前判别的地质条件相差较大D.施工工艺发生实质性改变【答案】D16、下列不属于辅助施工过程的是（）。A.维修压路机B.材料加工C.开挖基坑D.生产压缩空气【答案】C17、下列不属于地基检验内容的是（）。A.基底地质情况和承载力B.基底平面位置、尺寸大小C.基底高程D.隐蔽工程【答案】D18、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】B19、施工单位应进行路基填筑试验路段的施工的路基不包括（）。A.二级公路填石路堤B.三级公路填土路堤C.特殊路基D.四级公路土石路堤【答案】B20、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间（）。A.不应大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不应小于0.1s【答案】A21、适用于岩层破碎，路堑边坡较高，全部明挖可能引起坍塌，但拱脚岩层承载力较好的地段是（）。A.拱墙整体灌注法B.先墙后拱法C.先拱后墙法D.墙拱交替法【答案】C22、不属于工程计量的依据的是（）。A.施工合同文件B.工程量清单C.质量合格资料D.造价机构调价文件【答案】D23、网络计划中，（）是指在不影响任何一个紧后工作的最迟开始时间的条件下，工作所拥有的最大机动时间。A.时间间隔B.总时差C.自由时差D.时距【答案】B24、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动。A.滑塌开裂B.剥落C.碎落D.坍塌【答案】A25、《招标投标法》规定的招标方式为（）。A.公开招标和协议招标B.公开招标和邀请招标C.邀请招标和协议招标D.公开招标、邀请招标和协议招标【答案】B26、沥青贯入式路面中深贯入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D27、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，则该工程的流水施工工期是（）d。A.36B.38C.40D.42【答案】C28、局部超挖，超挖量不超过（）时，宜采用喷射混凝土回填。A.100mmB.150mmC.200mmD.250mm【答案】C29、下列关于监理人员在费用监理中的期限描述正确的是（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价商议权C.在质量控制中的监督权D.工程结算的支付权【答案】A30、关于公路工程监理第一次工地会议的说法，错误的是（）。A.第一次工地会议由总监主持B.在合同工程正式开工前，总监办应组织召开第一次工地会议C.建设单位的技术人员必须参加，管理人员可授权相关人员参加D.宜邀请工程质量安全监督机构参加【答案】C31、钢架可分段制作，每节段的长度不应大于（），每节段应编号，注明安装位置。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】C32、某项目设计生产能力为80万件，预计单位产品售价为150元，单位产品可变成本为130元，固定成本为400万元。该产品营业税及附加的合并税率为5%，则用产销量表示的盈亏平衡点是（）万件。A.14.55B.20.00C.29.63D.32.00【答案】D33、钻孔灌注桩在灌注过程中，应保持孔内的水头高度；导管的埋置深度宜控制在（）。A.1~5mB.2~6mC.3~7mD.4~8m【答案】B34、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间（）。A.不应大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不应小于0.1s【答案】A35、强夯施工结束（）后，应通过标准贯入、静力触探等原位测试，测量地基的夯后承载能力是否达到设计要求。A.15dB.20dC.25dD.30d【答案】D36、工程监理工作的核心是进行（）。A.组织建设B.目标控制C.动态管理D.制定计划【答案】B37、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），驻地办应对已完成的（）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段工程【答案】B38、1.0501修约到0.1为（）。A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【答案】B39、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.净现值大于0，方案可行D.净年值大于0，方案可行【答案】B40、专职安全生产管理人员配备数量中，5000万元以上不足2亿元的按每5000万元（）的比例配备。A.不少于1名B.不少于5名C.至少配备1名D.至少配备5名【答案】A41、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、5、7d，则该工程的流水施工工期是（）d。A.35B.36C.37D.38【答案】D42、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），竣工验收由（）组织。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.验收组【答案】A43、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育，公司级、项目部级不少于（）,班组级不少于（）。A.15学时，20学时B.15学时，10学时C.20学时，10学时D.30学时，10学时【答案】A44、关于衬砌混凝土开裂、拱顶下沉的预防措施，采用模板台车进行模筑混凝土，进行壁后压浆提高混凝土衬砌与围岩之间的（）。A.厚度B.压实度C.密实性D.压力【答案】C45、在价值工程中，对产品成本的分析发现：占产品总零件数（）左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的70％～80％。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】A46、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（）。A.标准试验B.平行试验C.工艺试验D.验收试验【答案】B47、在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.设计阶段B.施工准备阶段C.施工期D.运营期【答案】C48、送风式的进风口宜在洞口（）以外。送排风并用式通风的进风口与出风口应错开（）左右。A.20m，20mB.30m，20mC.20m，30mD.30m，30m【答案】B49、（）应当审查施工单位的竣工申请，并参加建设单位组织的工程竣工验收。A.项目总监B.驻地监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】A50、施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改，整改完成后由（）组织复评。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A51、全断面衬砌模板台车施工应符合下列规定说法，错误的是（）。A.台车支撑门架间距，不宜大于2.0m，且门架位置宜与模板拼缝重合B.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mmC.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于2.0m，横向间距不应大于2.5mD.振捣窗的大小不宜小于450mm×450mm【答案】C52、（）应建立重大风险源的监测及验收、日常巡查、定期报告等工作制度，并组织实施。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】A53、危险性较大分部分项工程开工前，专项方案编制人员会同（），向参加施工的全体管理人员、作业人员交底。A.总监理工程师B.施工单位项目负责人C.监理工程师D.施工员【答案】D54、监理工程师应常驻工地，对施工活动的环境保护工作实施动态管理，其工作方式以（）为主。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】B55、软土地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（）个真空度测点。A.2B.3C.5D.6【答案】A56、关于投资方案不确定性分忻与风险分析的说法,正确的是（）A.敏感性分析只适用于财务评价B.风险分析只适用于国民经济评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价【答案】C57、对于监理机构平安工地建设，（）应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调好审核，每半年对施工、监理合同段进行一次平安工地建设考核评价。开工前生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应及时通过平安工地建设管理系统，向直接监管的交通运输主管部门报送。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A58、交通建设工程项目应急预案中的项目总体预案由（）根据项目特点，在对项目进行安全风险评估的基础上制订。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B59、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。A.编制总体施工组织设计文件B.现场考察、调查地材等价格C.投标价的计算、汇总D.研究招标文件【答案】A60、关于加固土桩施工的说法不正确的是（）。A.加固土桩的固化剂宜采用生石灰或水泥B.生石灰应采用磨细I级生石灰C.水泥宜采用强度等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥D.加固土桩施工前应进行成桩试验，桩数宜不少于3根【答案】D61、某桥梁工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第18天、第16天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。A.11B.14C.15D.17【答案】A62、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。A.碘钨灯B.高墩滑模施工工艺C.有碱速凝剂D.隧道初期支护混凝土“潮喷”工艺【答案】C63、如果监理人根据检查或检验结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收材料或设备，相应拒付材料和设备的预付款，这属于监理人员在费用监理中的（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价确认权和变更工程造价的确定权C.施工索赔事件发生后的费用审查权、物价上涨现象发生时的价格调整权D.在质量控制、进度控制等工作中的拒付权、扣款权【答案】D64、造成3人以上死亡（含失踪），或危及3人以上生命安全属于（）。A.Ⅰ级事故B.Ⅱ级事故C.Ⅲ级事故D.Ⅳ级事故【答案】C65、路基填方材料最小强度控制指标是（）。A.回弹模量B.压实度C.CBR值D.塑性指数【答案】C66、对于桥涵构造物的台背回填，其实测项目包括压实度和填土长度。分层压实厚度宜不大于（），压实度应不小于（），填筑长度应不小于设计值。A.100mm，95%B.100mm，96%C.150mm，95%D.150mm，96%【答案】D67、施工期的环境监测工作由建设单位委托（）开展。A.监理单位B.施工单位C.技术单位D.有资质的环境监测单位【答案】D68、坡脚或坡顶边缘高程与路肩边缘高程之差称为（）。A.路基高度B.边坡高度C.路堑高度D.路堤高度【答案】B69、上封层施工结束后即可通车，但在12~24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（）km/h，严禁紧急制动。A.10B.15C.20D.25【答案】C70、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。A.项目经理B.安全总监C.副经理D.总工程师【答案】A71、落实安全生产方针政策、法律法规最有效的手段是（）。A.安全第一B.预防为主C.综合治理D.科学规划【答案】C72、施工单位、监理单位和建设单位应按（）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。A.相同B.不同C.类似D.部分相同【答案】A73、下列关于工程变更合同约定的说法错误的是（）。A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更B.改变合同工程的高程属于变更的范围C.改变合同中任何一项工作的质量不属于变更的范围D.为完成工作需要追加的额外工作属于变更的范围【答案】C74、某工程项目，已知（F/A，i，n）=1.333，F=100万元，则A应为（）万元。A.100B.133.3C.75D.25【答案】C75、低路堤应对地基表层土进行（）、分层回填和压实，其处理深度应不小于路床厚度，必要时进行翻拌晾晒或者洒水湿润。A.超挖B.振动压实C.掺粉煤灰拌和D.整平【答案】A76、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.150mmB.200mmC.300mmD.500mm【答案】C77、下列属于事后监理的是（）。A.对工程量清单中的分项工程做出单价分析表B.计量审核C.抽检D.把实际耗费同中标工程量清单进行比较，并把发生偏差的信息反馈给各方【答案】D78、当车轮行驶在路面上，整个水泥混凝土路面会起抵抗作用，不使路面产生较大的弯曲变形，当车轮驶过后又重新恢复原来的形状。这种性质的路面，又称为（）。A.刚性路面B.强性路面C.硬性路面D.抗压性路面【答案】A79、有AB两个测量员，分别测量两段不同的公路。A测量员：测量10次，公路长平均值为1500m，标准差S为0.3m；B测量员：测量10次，公路长平均值为2800m，标准差S为0.3m，则（）。A.A测量员测量精度更高B.B测量员测量精度更高C.两名测量员测量精度相同D.无法比较这两名测量员的测量精度【答案】B80、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。A.防治污染的设施必须与主体工程同时设计B.防治污染的设施必须与主体工程同时施工C.防治污染的设施必须与主体工程同时投产使用D.防治污染的设施必须与主体工程同时检验维修【答案】A81、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标方式分为公开招标和（）。A.工程招标B.邀请招标C.投资招标D.控制招标【答案】B82、路基试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B83、下列不属于公路工程水土流失的防治措施的是（）。A.工程与生物措施相结合，综合防治B.取土场部分进行防护处理C.弃土、石渣得到有效拦挡或利用D.最大限度控制泥沙不进入下游河道和海域【答案】B84、对于沥青路面施工阶段质量控制，热拌沥青混合料面层混合料的压实，（）应采用钢轮压路机或振动压路机（静压）。A.初压B.复压C.终压D.以上均是【答案】A85、见证取样是对项目现场工地试验室不能试验检测的工程材料，在（）人员的见证下，由（）现场试验人员进行取样送样至有检测资质的单位进行检测的监督行为。A.施工，施工单位B.监理，监理单位C.施工，监理单位D.监理，施工单位【答案】D86、工人在作业中，由于触电发生了坠落事故，该事故属于（）。A.高处坠落B.触电C.物体打击D.机械伤害【答案】B87、二次衬砌的施作时，应满足隧道位移相对值已经达到相对位移量的（）。A.40%～60%B.60%～80%C.80%～90%D.90%以上【答案】D88、我国安全生产工作的基本方针是（）。A.安全生产重于泰山B.安全第一，以人为本，综合治理C.安全第一，重在预防D.安全第一，预防为主，综合治理【答案】D89、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B90、水下混凝土应采用导管法灌注。单元槽段长度小于（）时，可采用1根导管灌注。A.3mB.4mC.5mD.6m【答案】B91、雨期开挖岩石路基，爆破的炮眼宜（）设置。A.向上倾斜30°B.向下倾斜30°C.水平D.垂直【答案】C92、下列关于财务评价与国民经济评价的说法，错误的是（）。A.国民经济评价是从国家整体的角度考察项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，确定投资行为的经济合理性B.财务评价是根据项目的实际收支情况确定项目的效益和直接费用C.财务评价对投入物和产出物采用影子价格D.财务评价采用国家公布的汇率和行业基准收益率或银行贷款利率【答案】C93、关于施工安全风险评估报告中隐患排查治理，（）应制定本项目隐患排查治理的验收销号标准。当有完善有效的防范措施时可验收，但应确保无隐患或施工完工方可销号。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A94、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版.第三册）第八章“工程量清单计量规则”第100章的规定，在未设最高投标限价的情况下安全生产费按投标价的（）以总额为单位计量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B95、关于虚工作的说法，正确的是（）。A.虚工作只在单代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示【答案】C96、在现场钉桩后（）天内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面因连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。A.30B.42C.56D.60【答案】C97、根据《公路工程施工安全技术规范》的规定，不属于危险性较大的分部分项工程是（）。A.高度18m的土质边坡处理B.水深15m的围堰工程C.深度7m的挡墙基础D.高瓦斯隧道【答案】A98、根据规定，应以招标方式出让探矿权、采矿权的情形的有（）。A.未达到国家规定的环境质量标准的地区B.共伴生组分多的矿产地C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域【答案】A99、软土地区路基粒料桩施工碎石粧密实度抽查频率应为（）%，用重II型动力触探测试，贯入量为100mm时，击数应大于5次。A.2B.3C.5D.6【答案】A100、关于“平安工地”考核评价的说法，错误的是（）。A.考核评价应遵循“分级管理、属地负责”的原则B.考核评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级C.考核评价结果纳入企业安全生产信用记录D.施工单位是平安工地建设的实施主体【答案】B多选题（共40题）1、波形梁钢护栏的安装方法有（）。A.打入法B.沉入法C.挖埋法D.滑移法E.钻孔法【答案】AC2、对于预案训练和演习类型，可根据演习规模进行（）。A.桌面演习B.功能演习C.基础训练D.战术训练E.全面演习【答案】AB3、可直接填筑于路床的路基填料有（）。A.粉质土B.石质土C.砂性土D.有机土E.液限大于50%、塑性指数大于26的土【答案】BC4、隧道施工常采用的开挖方法有（）。A.直线法B.全断面法C.台阶法D.导坑超前法E.逐段开挖法【答案】BCD5、关于施工单位不得租用的施工机械的说法不正确的有（）。A.属国家明令淘汰或者禁止使用的B.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.存在完整安全技术档案的E.存在齐全有效安全保护装置的【答案】D6、下列属于桥梁基础中浅基础的是（）。A.刚性扩大基础B.条形基础C.钻孔灌注桩基础D.箱形基础E.沉井基础【答案】ABD7、发行股票的优点包括（）。A.融资风险低B.股票无到息日C.手续简单，成本较低D.支出固定E.可降低公司负债比率【答案】AB8、钢筋混凝土桥梁加固方法包括（）。A.浇筑钢筋混凝土加大截面加固B.增加钢筋加固法C.粘贴钢板加固法D.预应力加固法E.连续梁变简支梁加固法【答案】ABCD9、关于模板、支架的拆除，下列选项正确的有（）。A.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落B.承重模板应纵向同时、横向对称均衡卸落C.遵循先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序和原则D.遵循自上而下、分层分段拆除的顺序和原则E.模板存放场地应坚实平整【答案】ACD10、关于喷射混凝土的说法正确的是（）。A.喷射混凝土终凝2h后应进行养护，终凝3h后方可进行下一循环的爆破作业B.养护时间不应少于7dC.隧道内环境日均温度低于50C时，不得洒水养护D.喷射混凝土的回弹物，应收集并重新用作喷射混凝土材料E.喷射混凝土作业时，喷嘴宜垂直岩面，喷枪头到受喷面的距离宜为0.6～1.5m【答案】ABC11、同步碎石封层施工准备包括（）。A.材料准备B.下承层准备C.封层车准备D.施工人员及机械准备E.基层准备【答案】ABCD12、沥青混合料按密实类型分为（）。A.密级配沥青混凝土混合料B.开级配沥青混合料C.半开级配沥青混合料D.间断级配沥青混合料E.连续集配沥青混合料【答案】ABCD13、合同约定计量的项目包括（）。A.清单外的工程细目B.清单中的工程细目C.合同文件中约定的项目D.工程变更项目E.合同文件外约定的项目【答案】BCD14、施工方案的技术经济指标体系中，工程工期包括（）。A.施工机械化程度B.安全生产C.工期D.施工均衡性E.竣工率【答案】CD15、工程网络计划的优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本不变条件下资源需用量最少B.时间-费用优化C.资源有限条件下最短工期安排D.工期不变条件下资源均衡安排E.工期固定条件下资源强度最小【答案】BCD16、在关键线路中选择被压缩的各项工作必须满足的要求是（）。A.被压缩的工作是关键线路上的工作B.被压缩的工作成本较高C.被压缩工作资源供给条件较差D.被压缩工作的持续时间不短于最短工期，工期可进行压缩E.被压缩工作的费用斜率是关键线路上可压缩工作中最小的工作【答案】AD17、关于路基冬期施工的说法，正确的有（）。A.半填半挖地段、挖填方交界处不得在冬期施工B.当填筑路堤，应按横截面全宽填平，每层松铺厚度应比正常施工增加20%～30%C.当填筑至路床底面时，碾压密实后应停止填筑，在顶面覆盖防冻保温层D.冬期过后必须对填方路堤进行补充压实E.河滩地段可利用冬期水位低，开挖基坑修建防护工程【答案】AD18、关于预应力筋检验的说法正确的有（）。A.钢丝分批检验时每批质量应不大于60tB.钢丝检验时应先从每批中抽查5%且不少于5盘，进行表面质量检查，如检查不合格，则应对该批钢丝逐盘检查C.钢绞线分批检验时每批质量应不大于60tD.螺纹钢筋分批检验时每批质量应不大于60tE.钢筋试验结果如有一项不合格时，则应另取双倍数量的试件重做全部各项试验，如仍有一根试件不合格则该批钢筋为不合格【答案】ABC19、项目建设涉及的环保工程，主要包括（）。A.声屏障B.护坡工程C.废水处理工程D.绿化工程E.减排工程【答案】ABCD20、对于隧道衬砌喷射混凝土施工要点，下列说法正确的有（）。A.审批进场喷射混凝土的施工设备，可以使用干喷设备B.审批喷射混凝土配合比设计，承包人提出的配合比设计应使喷射混凝土具有必要的强度.耐久性.防水性.附着性以及良好的施工性C.每次喷射作业前或作业期间，检查水泥品种.强度等级.用量，检查砂石的含水率D.检查喷射机械配套情况和实际功效，进行必要的试喷E.检查喷射作业面是否存在欠挖.浮石，如有较大的浮石应清除【答案】BCD21、填方路基的碾压原则包括（）。A.先压边缘后压中间B.先慢后快C.先静压后振动D.由弱振至强振E.由内向外【答案】ABCD22、我国民事诉讼法规定，在执行过程中，案外人有权对执行标的提出书面异议，关于该执行异议的说法，正确的是：A.人民法院审查案外人异议期间中，不得对执行标的进行处分B.案外人对法院对其异议的裁定不服，只能向上一级人民法院申请复议C.案外人对法院对其异议的裁定不服，可能导致新的诉讼的发生D.案外人对法院对其异议的裁定不服，可能导致审判监督程序的发生【答案】ACD23、按照公路工程管理权限,各级交通运输主管部门应于年初制订年度竣工验收计划，并按计划组织竣工验收工作。列入竣工验收计划的项目，项目法人应提前完成竣工验收前的准备工作。以下属于公路工程竣工验收应具备的条件有（）。A.通车试运营3年以上B.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经项目法人验收合格C.竣工文件已按相关规定完成D.施工单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告E.工程决算已按交通运输部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计【答案】BC24、下列关于资金时间价值的论述，正确的有（）。A.资金时间价值常采用连续复利计算方法计算B.资金作为生产要素，在任何情况下都能产生时间价值C.一般而言，资金时间价值应按间断复利计算方法计算D.资金投入生产经营才能增值，因此其时间价值是在生产经营中产生的E.资金时间价值是资金随着时间推移而产生的一种增值，因而它是由时间创造的【答案】CD25、对于钢桥构件出厂时，应提交的资料包括（）。A.产品合格证B.钢材和其他材料质量证明书或试验报告C.监理工程师评价表D.项目说明文件E.构件发运和包装清单【答案】AB26、对于沥青路面施工阶段质量控制，热拌沥青混合料面层质量控制要点，以下说法正确的有（）。A.在铺筑试验路段之前14d，承包人应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备B.试验路的目的是证实混合料的稳定性以及拌和、摊铺和压实设备的效率和施工方法、施工组织的适应性C.沥青混合料摊铺、压实12h以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验D.经监理工程师批准的试验路应成为比较的标准E.未取得监理机构批准，承包人应重新铺筑试验路，费用由发包人承担【答案】BCD27、以下关于沥青混合料的的碾压，正确的有（）。A.纵向接缝应是热接缝B.初压温度不应低于120℃，碾压终了温度钢轮压路机不得低于60℃C.相邻碾压至少重叠宽度为：双轮30cm，三轮为后轮宽度的二分之一D.压路机不得停留在温度高于60℃的已经压过的混合料上E.接缝处的混合料温度已不能满足压实温度要求，应废弃【答案】ABCD28、总体预案的主要内容包括有（）。A.项目总体预案B.专项预案C.施工合同段总体预案D.总体应急处理方案E.现场应急处理方案【答案】AC29、关于监理工程师在审查承包人的工程进度计划时应注意工期和时间安排的合理性，说法正确的有（）。A.发包人提交的工程总进度计划的总工期必须符合工程项目的合同工期B.与材料和设备的进场计划相协调，尽可能使施工对资源的要求趋于均衡C.对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地D.易受冰凉、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施E.计划总工期应大于合同工期【答案】BCD30、多洞隧道