监理工程师之水利工程目标控制高分把关题型题库附解析答案

监理工程师之水利工程目标控制高分把关题型题库附解析答案

单选题（共100题）1、根据事故处理流程，较大质量事故，经（）审定后实施。A.水利部B.项目法人C.施工单位D.上级主管部门【答案】D2、关于工程隐蔽部位覆盖前检查的说法，错误的是（）。A.监理机构应加强重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的质量控制B.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理机构在约定的期限内检查C.监理机构未按约定的时间进行检查的，承包人不可自行完成覆盖工作D.承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理机构对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验【答案】C3、关于计日工费下列说法中不正确的有（）。A.计日工的工程项目大多数属于辅助用工B.计日工的形式进行的任何工作，必须有监理人的指令C.承包人可在无监理批准的情况下进行计日工工作D.计日工价款应由发包人在同期进度款支付【答案】C4、对于非经营性项目，财务评价主要分析项目的（）。A.盈利能力B.财务生存能力C.偿债能力D.融资能力【答案】B5、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A6、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.15C.28D.30【答案】D7、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C8、当检验批、分项或分部的质量没达到要求时，可采用的方案是（）A.修补处理B.返工处理C.调整处理D.平行处理【答案】A9、施工进度计划应满足合同工期和（）的要求。A.总体规划B.阶段性目标C.配套资源计划D.施工方案【答案】B10、（）是日常考核工程质量的基本单位。A.单元工程B.单位工程C.单项工程D.分部工程【答案】A11、（）在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议。A.建设单位B.审查机构C.监理机构D.造价咨询机构【答案】C12、下列关于调查表法的描述中，错误的是（）。A.调査表法也叫调査分析表法或检査表法B.很少单独使用C.有固定的格式D.主要用于收集数据【答案】C13、BIM能直观高效地表达（）数据。A.结构完整B.二维空间C.多维空间D.总结对比【答案】C14、下列各项中，属于环境保护工程独立费用的是（）。A.固体废物处置B.环境保护设备C.环境监理费D.环境监测仪器设备【答案】C15、在众多常用进度软件中能支持施工主体实现“先试后建”的软件是（）A.P6B.MicrosoftProjectC.BIMD.Word【答案】C16、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.3B.7C.10D.14【答案】D17、平行检测费用由（）承担。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】D18、质量方针是由（）正式发布的组织的宗旨和方向A.总监理工程师B.监理工程师C.技术负责人D.最高管理者【答案】D19、总承包单位对分包工程的质量承担（）。A.主体责任B.领导责任C.连带责任D.主要领导责任【答案】C20、钢筋焊接接头抗拉试验说法正确的是（）。A.3个热轧钢筋接头试件抗拉强度均小于该牌号钢筋规定的抗拉强度，钢筋接头合格B.3个接头中有两个试件断于焊缝外，且呈延性断裂时合格C.3个试件中有2个试件抗拉强度大于钢筋规定的抗拉强度时不合格D.3个试件断于焊缝内脆断时不合格【答案】D21、设计交底会议由（）主持。A.发包人B.质量监督单位C.设计单位D.承包人【答案】A22、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】A23、控制施工进程的重要关键节点，在（）中应予明确。A.监理合同B.施工进度设计文件C.施工初步设计文件D.监理大纲【答案】B24、产生投资偏差的原因中，属于施工原因的是（）。A.组织管理不当B.设计标淮变化C.赶进度D.法规变化【答案】C25、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金400万元，第4～8年每年年末获得利润700万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.4B.4.71C.5D.5.71【答案】B26、由不同班组生产的同一种产品组成一个批，在这种情况下，考虑各班组生产的产品质量可能有波动，为了取得有代表性的样本，应采用（）检验方法。A.分层随机抽样B.系统随机抽样C.完全随机抽样D.多阶段抽样【答案】A27、下列关于计量工作方式说法正确的是（）A.计量工作方式包括承包人在监理人的监督下计量和监理人与承包人联合计量B.承包人在监理的监督下计量的优点是占用监理人员较少，计量不容易失控C.采用监理人与承包人联合计量的方法时，需要由监理与承包人分别委派专人组成联合计量小组共同计量，双方签字认可后作为计量的依据D.采用监理人与承包人联合计量的方法增加了计量结果的确认时间，但是不可以保证计量的质量【答案】A28、除险加固工程可以按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.部位D.功能【答案】C29、由于承包人原因使工程未能如期开工，应如何处理（）。A.监理机构通知承包人按合同约定提交书面报告B.可以要求承包人顺延工期C.与承包人协商补救办法D.要求提交进度整改措施【答案】A30、平行检测中混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）%A.1B.3C.5D.7【答案】B31、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.7B.14C.17D.21【答案】B32、工程质量不是朝夕之间形成的，这体现了工程项目具有（）特点。A.时效性B.不可复制C.周期长D.与环境协调【答案】C33、全面质量管理的思想基础为（）。A.用户至上B.质量第一C.质量是检验出来的D.一切用数据说话【答案】B34、（）是影响工程项目质量的决定性环节。A.可行性研究阶段B.设计阶段C.施工阶段D.竣工验收阶段【答案】B35、公式A=P（A/P，i，n）中的P应发生在（）。A.第一年年初B.最后一年年末C.第一年年末D.任意时刻【答案】A36、在施工单位“三检”制度不健全或质量不高的情况下，监理单位有权拒绝（），直到“三检”工作符合要求为止。A.检查B.签证C.验收和签证D.检查.验收和签证【答案】D37、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行（）检测。A.抽样B.全数C.无损D.见证取样【答案】D38、发包人应在监理人出具最终结清证书后的（）天内，将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B39、水利工程施工分析进度状况，对存在的问题提出建议与意见，编写进度报告的单位是（）。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.设计单位【答案】B40、OraclePrimaveraP6软件能使用户轻松（）多个工程。A.控制和协调B.控制和管理C.管理和平衡D.协调和区分【答案】A41、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（）。A.总体B.样本C.部分D.检验批【答案】B42、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C43、平行检测是监理机构按照监理合同约定独立进行抽样检测，核验承包人的检测结果，其费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理机构D.业主【答案】A44、较大质量事故由（）组织调查组进行调查。A.项目法人B.项目主管部门C.省级水行政主管部门D.水利部【答案】B45、融资前分析的基础数据不包括()。A.建设投资B.营业收入C.建设期利息D.经营成本【答案】C46、以下关于原材料及中间产品检测取样数量的说法，错误的是（）。A.水泥检测取样数量13kgB.细骨料检测取样数量20kgC.粗骨料检测取样数量60kgD.粉煤灰检测取样数量2kg【答案】D47、质量管理体系在运行过程中的可能出现的状态不包含（）。A.正常运行B.可能异常C.出现异常D.持续改进【答案】D48、土方压实质量检测的取样应在压实层厚的下部（）处取样。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B49、水利工程中，混凝土抗压强度检验内容使用的样本是（）混凝土试块抗压强度值。A.14dB.28dC.24dD.7d【答案】B50、水利工程在发包人提供的材料和工程设备时，发包人应在材料和工程设备到货（）d前通知承包人。A.3B.7C.14D.21【答案】B51、项目管理过程按照过程组进行分类，分为启动、规划、执行、监控和（）五个项目管理过程组。A.质量管理B.评价C.分析D.收尾【答案】D52、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】A53、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C54、质量保证手段的最高形式是（）。A.以检验为手段B.以工序管理为手段C.以统计分析为手段D.以开发新技术、新工艺和新材料为手段【答案】D55、某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.5B.7C.10D.13【答案】D56、承包人更换项目经理应事先征得项目法人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.7B.10C.14D.30【答案】C57、某施工企业拟从银行借款500万元，期限5年，年利率8％，按复利计息，则企业支付本利和最多的还款方式是（）A.每年年末偿还当期利息，第5年年末一次还清本金B.每年年末等额本金还款，另付当期利息C.每年年末等额本息还款D.第5年年末一次还本付息【答案】D58、在单位工程外观质量评定中，参加评定的人员必须具有（）。A.助理工程师以上技术职称B.工程师以上技术职称C.高级以上技术职称D.监理人资格证【答案】B59、外购砂石料预算价格（不包含增值税进项税额）超过（）时，应按基价计入工程单价参加取费，预算价格与基价的差额以材料补差的形式进行计算，材料补差列入单价表中并计取税金。A.60元/m3B.70元/m3C.80元/m3D.100元/m3【答案】B60、GB/T28000/OHSAS系列标准采用统一要求，它的普遍实施在一定程度上消除了（），将是未来国际市场竞争的必备条件之一。A.通货膨胀B.贸易壁垒C.人口增长D.资源浪费【答案】B61、为了更好地发挥施工设备的使用效果和质量效果，（）应督促承包人做好施工设备的使用管理工作。A.发包人B.监理人C.质量监督机构D.检测机构【答案】B62、某常规投资方案，当基准收益率为14％时，净现值为200万元；当基准收益率为15％时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）A.＜12％B.12％～13％C.13％～15％D.>15％【答案】C63、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A64、在对某进度计划进行检查时，发现工作A尚需作业天数为6天；已知工作A距计划最迟完成时间尚有5天，工作A的总时差为0，则工作A（）A.可提前1天完成B.进度正常C.会影响总工期1天D.不确定会不会影响总工期【答案】C65、经济净现值是指将项目在整个计算期内各年（）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。A.现金流量B.效益流量C.净现金流量D.经济净效益流量【答案】D66、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B67、监理机构的检查和检验，不免除（）按合同约定应负的责任。A.承包人B.分包人C.发包人D.供货商【答案】A68、当进行工期压缩时，对直接费和间接费的影响正确的是（）。A.直接费减少，间接费增加B.直接费增加，间接费减少C.直接费和间接费均增加D.直接费和间接费均减少【答案】B69、承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由（）承担由此增加的费用和（或）工期延误。A.承包人B.发包人C.监理人D.三方共同【答案】B70、合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告，项目法人应在收到验收申请报告之日起（）个工作日内决定是否同意进行验收。A.14B.15C.20D.21【答案】C71、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（）个。A.3B.4C.5D.7【答案】C72、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B73、人们对建设项目质量重要性的高度概括，是指的（）。A.以人为核心B.百年大计，质量第一C.坚持预防为主D.科学、公平、守法【答案】B74、承包人完成合同工程开工准备后，应向监理机构提交（）。A.单位工程开工申请表B.合同工程开工申请表C.分部工程开工申请表D.工序开工申请表【答案】B75、在某工程网络计划中，工作H的最早开始时间为第7天，持续时间为8天；工作H有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第18天．第19天和第17天，最迟开始时间分别为第20天．21天和第23天，则工作H的总时差和自由时差分别为（）天。A.5；2B.5；5C.4；2D.11；8【答案】A76、搭建起以监理人为纽带的参建各方交流沟通的平台，建立共商分享协调机制，为发现和解决参建各方之间的争议和问题提供有效的途径，上述所指的制度是（）。A.监理旁站制度B.监理会议制度C.监理巡视制度D.监理合同制度【答案】B77、平行检测费用由（）承担。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】D78、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（）。A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B79、水利工程项目划分不包括（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】C80、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL233—2008），项目法人应在开工报告批准后（）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关备案。A.30B.40C.50D.60【答案】D81、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十七条规定，（）可自行决定是否编制标底。A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门【答案】B82、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（）。A.自由时差B.时距C.总时差D.虚工作【答案】A83、承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的（），并满足合同约定的质量标准。A.投标报价B.出厂报告C.质量证明文件D.验收记录【答案】C84、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C85、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（）。A.依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构B.提请承包人提供工程设计及批复文件C.组织编制监理规划D.依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监理实施细则【答案】B86、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】B87、下列不是监理工程师进度控制的权限是（）。A.发布开工令B.施工进度审定C.下达开工令和复工令D.制定工程总进度计划【答案】D88、OC曲线的特点是（）。A.先降后升B.总是单调下降C.总是单调上升D.先升后降【答案】B89、监理机构收到承包人索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.14B.28C.30D.42【答案】D90、下列合同形式中，一般适用于工程性质比较清楚，但任务．范围及其要求标准不能完全确定的情况的是（）。A.估算工程量单价合同B.纯单价合同C.单价与总价包干混合式合同D.成本加酬金合同【答案】A91、分部工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提交验收申请报告，项目法人应在验收申请报告之日起（）个工作日内决定是否同意进行验收。A.7B.5C.10D.14【答案】C92、质量方针是由（）正式发布的组织的宗旨和方向A.总监理工程师B.监理工程师C.技术负责人D.最高管理者【答案】D93、下列关于OC曲线说法不正确的是（）。A.0≤P≤1B.0≤L（P）≤1C.曲线总是单调下降D.抽样方案越严，方案越往上【答案】D94、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C95、对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响工程正常使用但对工程使用寿命有一定影响的事故是（）。A.重大质量事故B.一般质量事故C.特大质量事故D.较大质量事故【答案】D96、下列关于质量检验不合格项目处理的说法，不正确的有（）。A.原材料一次抽样检验不合格时，则该批次原材料定为不合格B.工序质量不合格时，应按合同要求进行处理C.混凝土（砂浆）试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验D.单元工程质量不合格时，可以进行返工重作【答案】A97、入仓混凝土应及时平仓振捣，不应堆积，振捣器垂直插入（），有次序，间距、留振时间合理，无漏振、无超振。A.下层5cmB.下层15cmC.上层5cmD.上层15cm【答案】A98、下列选项中，不属于赢得值法评价指标的是（）A.进度偏差B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数【答案】B99、（）应组织制定建设项目重大危险源事故应急预。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.政府安全管理机构【答案】C100、（）应在工程开工前到相应的水利工程质量监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量监督书》。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【答案】B多选题（共40题）1、施工进度计划审查的主要内容包括（）。A.施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性B.关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性C.施工进度计划的经济性D.施工进度计划的先进性E.材料、构配件、工程设备供应计划与施工进度计划的衔接关系【答案】AB2、质量检验的必备条件包括（）。A.要具有一定的检验技术力量B.要建立一套严密的科学管理制度C.要有一定的资金流D.要引进一定的外部技术E.要求施工单位建立完善的质量检验制度和相应的机构【答案】AB3、水利工程常见的工艺试验有（）。A.钢筋连接工艺试验B.锚杆施工工艺试验C.钻孔灌注桩工艺试验D.混凝土搅拌工艺试验E.土工膜焊接工艺试验【答案】ABC4、下列关于自首、立功的说法，错误的一项是：A.单位集体决定或者单位负责人决定而自动投案，如实交代犯罪事实的，或者单位直接负责的主管人员自动投案，如实交代犯罪事实的，认定为单位犯罪的自首B.甲向国家工作人员李某行贿后，主动投案，向检察机关交代了自己的行贿事实与李某受贿的事实，甲的行为同时成立自首与立功，应认定其中最有利于甲的情节C.乙因受贿被羁押，羁押期间，主动交代因受贿而滥用职权的事实，对乙可以认定为自首D.丙是海关的缉毒警察，因受贿被羁押。羁押期间，丙将自己查办犯罪职务活动中掌握的他人犯罪线索予以检举揭发的，不认定为立功【答案】C5、加拿大公民甲男于2006年5月在中国云南丽江观光旅游期间结识了中国公民乙女,双方于2006年8月赴加拿大办理了结婚手续。2007年3月，乙女以双方在婚前缺乏了解没有感情基础为诉由，向其出国前住所地的云南当地法院提起离婚诉讼。请问受理案件的我国法院应适用何国实体法及程序法处理该离婚案件？（）A.我国的实体法及程序法B.我国的实体法、加拿大的程序法C.加拿大的实体法、我国的程序法D.加拿大的实体法及程序法【答案】A6、质量检验按检验数量通常分为（）。A.全数检验B.部分检验C.抽样检验D.随机检验E.免检【答案】AC7、工程项目质量的形成是一个系统的过程，其中包括的阶段有（）。A.可行性研究B.工程设计C.工程施工D.竣工验收E.生产运营【答案】ABCD8、对工程质量进行评定的依据包括（）等。A.监理通知B.合同要求C.施工规程D.技术标准E.经批准的设计文件【答案】BCD9、计算期不同的互斥方案，进行方案比选可以采用的方法有（）。A.最小公倍数法B.盈亏平衡分析C.研究期法D.费用现值法E.费用年值法【答案】AC10、ISO质量管理体系的质量管理原则包括（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.部分人员参与D.过程方法E.持续改进【答案】ABD11、检察院审查起诉冯某（17岁）故意伤害戴某（16岁）案时，依法作出附条件不起诉的决定，检察院的下列哪种行为是合法的：A.检察院在作出附条件不起诉的决定以前，不仅应当听取公安机关、戴某、冯某的法定代理人、辩护人的意见，而且还应当听取戴某法定代理人、诉讼代理人的意见B.如果冯某在押，检察院作出附条件不起诉决定后，应当释放冯某C.戴某不服检察院附条件不起诉决定的，可以直接向法院起诉D.对附条件不起诉的冯某进行监督考察的主体是社区矫正机构【答案】A12、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.参与质量事故的分析处理E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABCD13、根据我国相关法律的规定，国务院组成人员中包括下列哪些？（）A.总理、副总理B.国务委员、各部长C.各委员会主任、审计长D.秘书长、各部副部长【答案】ABC14、下列关于缺陷责任期监理机构工作任务的说法中，正确的有（）。A.监理机构应监督承包人按计划完成尾工项目，协助发包人验收尾工项目B.监理机构应监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复C.监理机构可以指定其他单位进行施工质量缺陷的修复工作D.监理机构在缺陷责任期应保持项目施工阶段的人员和设施规模E.监理机构在缺陷责任期应按合同约定办理付款签证【答案】AB15、根据《水利工程质量监督管理规定》，工程质量监督机构的监督内容包括（）A.对施工单位的施工工艺进行评定和监督B.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核C.对建设单位的质量保证体系实施监督检查D.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查E.在工程竣工验收前，对工程质量进行等级核定【答案】BD16、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。A.发包法人/监理单位的质量检验B.免检C.第三方的检验D.施工单位的质量检验E.全数检验【答案】ACD17、—个合理的抽样方案，应该保证（）。A.所接收的产品100%是合格品B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC18、下列关于渎职犯罪的论述，说法错误的一项是：A.看守所民警不正确履行职责，致使在押人员患病不能被及时送往医院治疗而死亡，成立玩忽职守罪B.根据司法实践，滥用职权造成直接财产损失10万元，应当追诉；玩忽职守造成直接财产损失15万元，应当追诉。现，国家机关工作人员钟某一次滥用职权行为，造成直接财产损失8万元，一次玩忽职守行为12万元。对钟某无法作为犯罪追诉C.司法工作人员刘某明知在押人员甲要去找举报人报仇，仍将其予以非法释放，结果甲将举报人杀死。刘某成立私放在押人员罪与故意杀人罪的想象竞合犯D.未具体承办案件的司法工作人员帮助当事人毁灭伪造证据的，不认定为为徇私枉法罪【答案】B19、水利工程常见的工艺试验有（）。A.钢筋连接工艺试验B.锚杆施工工艺试验C.钻孔灌注桩工艺试验D.混凝土搅拌工艺试验E.土工膜焊接工艺试验【答案】ABC20、姜某因大量販卖假冒知名品牌皮包被公安机关逮捕，其亲属立刻聘请该领域著名律师许某为其代理。下列各项要求当中，许律师不可以答应的是下列哪一或哪些？（）A.姜某朋友熊某希望可以和许律师一道会见姜某B.姜某外甥希望许律师在会见姜某时为其带去人民币2万元C.姜某妹妹希望许律师在会见时顺便为其捎去衣服两件D.姜某哥哥得知承办此案的万检察官是许律师的大学同学,希望许律师代为疏通【答案】ABCD21、建设项目进度控制基本程序包括（）。A.保证进度计划的严肃性与约束力B.进度计划实施中的跟踪检查C.对收集的资料进行整理、统计和分析D.研究进度纠偏措施E.进度纠偏措施的实施与监督【答案】BCD22、水利工程质量监督的依据包括（）。A.质量保修书B.国家有关的法律、法规C.水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准D.相关合同文件E.经批准的设计文件等【答案】BC23、下列哪些属于国际经济法的调整对象？（）A.一国外贸管理机关对本国外贸公司的管理关系B.跨国银行的法律管制C.东道国和跨国银行的母国对跨国银行海外分支机构的设立及经营活动的法律管制D.跨国税收关系【答案】ABCD24、当存在工程未完全完工但部分工程投产的情况时，应注意施工和运行部分工程的交叉问题，避免互相干扰，影响（）。A.工期B.工程施工C.费用控制D.管理难度E.运行安全【答案】AB25、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2014]429号），水利工程建安工程费中的直接费包括（）。A.基本直接费B.人工费C.其他直接费D.材料费E.机械使用费【答案】AC26、项目法人主要负责人应履行的安全管理职责有（）。A.复核安全生产费用使用计划，监督落实安全生产措施B.参与审查重大安全技术措施C.组织健全项目安全生产责任制D.组织开展项目安全检查E.负责落实安全生产费用，监督施工单位按规定使用【答案】CD27、以下属于工程质量检验作用的有（）。A.保证工程质量的重要工作内容B.只有通过质量检验，才能得到工程产品的质量特征值C.保证建设单位的利润最大化D.质量检验为工程质量控制提供了数据E.保证器材和原质量【答案】ABD28、下列关于缺陷责任期质量控制的说法，错误的是（）。A.缺陷责任期一般从工程通过合同工程完工验收之日起B.同一合同中的不同项目可有多个不同的缺陷责任期C.缺陷责任期最长不超过2年D.监理机构和发包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因E.缺陷责任期结束前，监理机构不可调整人员和设施【答案】D29、ISO9000系列标准中，其核心组成部分包括（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9003D.ISO9004E.ISO9011【答案】ABD30、属于发包人质量责任的有（）。A.发包人应根据国家和水利部有关规定依法设立，主动接受水利工程质量监督机构对其质量管理体系的监督检查B.发包人应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行合同管理C.设计交底会议必须由发包人主持D.发包人必须向有关的勘察、设计、施工、监理及第三方检测等单位提供与建设工程有关的原始资料E.实行监