监理工程师之交通工程目标控制全真模拟模考B卷附答案

监理工程师之交通工程目标控制全真模拟模考B卷附答案

单选题（共100题）1、竣工决算是指在建设项目完工后竣工验收阶段，由（）编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本的技术经济文件。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A2、关于煤矸石路堤的填筑施工说法不正确的是（）。A.来源不同的煤矸石填料，性能相差大时，应分段填筑B.未经充分氧化与陈化的煤矸石，用于路堤填筑时应采取封闭措施C.每填筑2－3m应设置300mm厚的细粒土隔离层，路堤顶面应进行封闭处理D.当煤矸石填料粒径大时，施工控制及压实质量标准可参照土石路堤【答案】D3、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A4、发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的金额称为（）。A.暂估价B.暂列金额C.生产费用D.特定估价【答案】A5、费用支付项目按合同执行情况是否正常、顺利划分为（）。A.常规支付、违约支付B.常规支付、合同解除支付C.常规支付、违约支付、合同终止、合同解除支付D.前期支付、中期支付、交工验收后的支付、竣工验收后的支付以及缺陷责任期结束后的最终结清支付【答案】C6、预防和避免事故发生的关键是从工程项目施工开始，就应用人机工程学的原理和方法，通过正确的管理，努力消除各种不安全因素，建立（）相协调工作及操作的机制。A.人-环境B.机-环境C.人-机-环境D.人-机【答案】C7、下列情况下，需要监理工程师签发停工令的是（）。A.存在安全事故隐患的B.工程质量缺陷、质量不合格的工程C.工程违反有关环保法律法规、未按合同要求落实环保措施，情况严重的D.危险性较大工程未按专项施工方案实施【答案】C8、路面基层施工时，石灰稳定材料或石灰粉煤灰稳定材料层宜在当天碾压完成，最长不应超过（）d。A.3B.4C.5D.6【答案】B9、关于衬砌混凝土开裂、拱顶下沉的预防措施，采用模板台车进行模筑混凝土，进行壁后压浆提高混凝土衬砌与围岩之间的（）。A.厚度B.压实度C.密实性D.压力【答案】C10、填方路基中，路基填筑中利用土方的工程量计量规则是（）。A.计算压实体积，计量单位为m3B.计算压实面积，计量单位为m2C.计算天然体积，计量单位为m3D.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量需要另行计量【答案】A11、桥梁基础挖孔灌注桩的挖孔施工，孔口处应设置高出地面不小于（）mm的护圈，并应设置临时排水沟，防止地表水流入孔内。A.100B.200C.300D.600【答案】C12、施工单位向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后（）天之内。A.14B.21C.28D.30【答案】C13、下列属于浆砌水沟施工的关键项目的是（）。A.砂浆强度B.轴线偏位C.沟底高程D.断面尺寸【答案】A14、对于钢筋混凝土梁桥施工质量要求，下列说法错误的是（）。A.梁（板）体的横、纵向联结件开裂、断裂、开焊，可采取更换、补焊、帮焊等措施修补B.当裂缝宽度在限值范围内时，可不予处理C.当裂缝宽度大于限值规定时，应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他符合要求灌缝材料D.当裂缝发展严重时，应加强观测，查明原因，按照有关规定采取措施进行加固处理【答案】B15、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少（）的安全生产继续教育。A.8学时B.15学时C.20学时D.30学时【答案】A16、关于钻孔灌注桩施工中护筒的作用说法，错误的是（）。A.护筒宜采用钢板B.护筒中心与桩中心的平面位置偏差应不大于50mmC.护筒在竖直方向的倾斜度应不大于1.5%D.护筒顶宜高于地面0.3m或水面1.0～2.0m，同时应高于桩顶设计高程1m【答案】C17、钢模板的面板变形为1.5mm，钢棱和柱箍的变形为L/500和B/500。验算抗倾覆稳定性时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.3C.1.4D.1.5【答案】B18、价值工程的核心是（）。A.作业价值B.功能分析C.性能分析D.产品价值的提高【答案】B19、施工单位年度施工产值估计为17000万元，需要配备（）名专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】C20、灌注桩护筒高度宜高出地面（）m或水面（）m。A.0.1，0.5～1.0B.0.2，0.7～1.5C.0.3，1.0～2.0D.0.4，2.0～3.0【答案】C21、承包人对总监授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监提出书面异议，总监应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12B.24C.36D.48【答案】D22、下列选项不属于施工合同段总体预案内容的有（）。A.指导思想、实施原则和工作目标B.预案的启动、实施和演练C.实施预案的应急组织机构与职责D.与现场处置方案之间的联动方式【答案】D23、路基试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B24、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A25、关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作不能在非关键线路上C.关键线路上不允许出现虚工作D.关键线路上只有一条【答案】A26、水下混凝土应采用导管法灌注。单元槽段长度小于（）时，可采用1根导管灌注。A.3mB.4mC.5mD.6m【答案】B27、在施工过程中，路面基层材料品质或规格发生变化、结合料品种发生变化时，应（）。A.按照原配合比设计B.根据经验进行调整C.重新进行材料组成设计D.仅对变化部分进行调整【答案】C28、工程项目管理中PDCA循环中的D指的是（）。A.策划B.实施C.检查D.处置【答案】B29、新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育公司级、项目部级不少于（）学时，班组级不少于（）学时。A.8、10B.10、15C.15、20D.20、30【答案】C30、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），竣工验收由（）组织。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.验收组【答案】A31、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，下列检查规定错误的是（）。A.降水井应布置在隧道两侧井底高程应在隧底高程以下3~5mB.隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下C.工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的1.2倍D.应设置水位观测井，监测水位高程，掌握水位变化情况，调整降水参数【答案】B32、宽阔水域和海上桥梁工程的卫星定位测量平面控制网宜分为首级网、首级加密网、一级加密网和二级加密网4个等级，一级和二级加密网宜由（）布设。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】D33、除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量应按（）计量，总价子目的计量周期按规定的计量支付分解比例确定。A.天B.周C.月D.年【答案】C34、（）对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D35、对于隐蔽工程和有争议的工程计量，（）应组织相关单位代表到施工现场实地进行确认。A.监理工程师B.施工单位C.建设单位D.设计单位【答案】A36、土石路堤施工时，填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于（）mm。A.150B.200C.300D.400【答案】C37、软土地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（）个真空度测点。A.2B.3C.5D.6【答案】A38、下列关于费用控制的监理工作目标的说法中，错误的是（）。A.费用监理人员应做到工程量清单内的费用项目，按照清单规定及时支付B.目标控制是开展各项工作的核心C.工程量清单外的项目，支付不需经过监理机构或业主的书面批准D.“签约合同价”是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额【答案】C39、关于桥梁基础钻孔灌注桩的成孔检查，以下说法错误的是（）。A.检孔器的外径应不小于桩孔直径，长度宜为外径的4～6倍B.钻孔灌注桩在终孔后，应对桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深和倾斜度进行检验C.清孔后，不必对孔底的沉淀厚度进行检验D.挖孔桩终孔并对孔底处理后，对桩孔孔位、孔径、孔深、倾斜度及孔底处理情况等进行检验【答案】C40、施工单位应在进行荷载试验前至少（）向监理工程师提交一份测试设备、方法、步骤及测试要求的计划，报监理工程师批准。A.7dB.14dC.28dD.35d【答案】B41、采用光面爆破法施工隧道时，其分区起爆顺序为（）。A.辅助眼→周边眼→掏槽眼B.辅助眼→掏槽眼→周边眼C.掏槽眼→辅助眼→周边眼D.掏槽眼→辅助眼→底板眼【答案】C42、某施工现场出现事故，导致3人重伤，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】D43、填方分几个作业段施工时，接头部位如能交替填筑，应分层相互交替搭接，搭接长度应不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B44、采用刻槽法制作宏观构造时，刻槽机最小刻槽宽度不应小于（）。A.300mmB.500mmC.600mmD.900mm【答案】B45、下列关于水泥路面试验路段旁站、见证试拌、试错过程中应确定的内容错误的是（）。A.合理的投料顺序和时间、纯拌和时间、总拌和时间B.检验混凝土试件的弯拉强度是否满足要求C.施工组织形式和人员编制是否合理D.验证施工各工艺环节的操作要领，编制各关键岗位的作业指导书【答案】D46、在隧道施工过程中，出现大量超挖，增大出渣量和填塞量，此时产生的质量问题是（）。A.洞口坍塌B.塌方及冒顶事故C.洞口段洞顶出现偏压D.拱顶下沉【答案】B47、样本容量越大，可靠性（），检测成本（）。A.越好，愈高B.越好，愈低C.越差，愈高D.越差，愈低【答案】A48、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。A.工程中防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环保行政主管部门验收合格，该造纸厂才可投入生产、使用B.工程中防治污染的设施必须经该造纸厂上级主管部门验收合格，才可投产、使用C.工程中防治污染的设施必须经该造纸厂周边居民委员会或村民委员会验收合格，才可投产、使用D.工程中防治污染的设施必须经所在地政府行政主管部门验收合格，才可投产、使用【答案】A49、（）是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测（检查）和过程改进（处置）四个部分。A.过程管理B.系统管理C.项目管理D.监督管理【答案】A50、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用（）的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。A.黏度大B.黏度中等C.黏度小D.以上均可【答案】A51、对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。属于工程费用监理的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】C52、关于交工验收阶段安全监理中检测作业，道路、桥梁检测车在高速公路、一级公路进行检测时，当行进速度低于（）km/h时，均应按临时定点或移动修复作业控制区布置，应在检测设备尾部安装发光可变标志牌，或按规定设置安全警戒区。A.20B.30C.50D.80【答案】C53、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C54、私营主动融资模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】B55、当延期事件发生以后，（）应根据合同约定及时进行妥善处理。A.监理工程师B.建设单位C.施工单位D.分包人【答案】A56、以下将出现项目永久私有化的融资模式是（）。A.PPP模式B.BOT模式C.BOO模式D.BOOT模式【答案】C57、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A58、（）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】C59、商品房预售许可程序包括（）。A.受理B.审核C.登记D.许可E.公示【答案】A60、在浇筑混凝土前，应沿施工缝位置铺设背贴式止水带，止水带中线应与施工缝重合，止水带两边应与防水板焊接密实位置偏差应不大于（）。A.5mmB.10mmC.15mmD.20mm【答案】B61、根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底属于（）。A.计划P（Plan）B.实施D（Do）C.检查C（Check）D.处理A（Action）【答案】B62、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B63、以下关于混凝土、钢筋混凝土预制构件施工质量要求，不符合规定的是（）。A.每个预制块件应一次浇筑完成不得间断B.腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成，首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板D.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板【答案】B64、对影响经济效果的各种参数的变化作出估计和预测，并对经济效果的变化作出相应的分析和计算，从而判断经济参数变化时经济效果的敏感程度，是指的（）。A.盈利能力分析B.偿债能力分析C.盈亏平衡分析D.敏感性分析【答案】D65、确属必需可由县级以上人民政府依法批.准划拨的用地有()。.A.国家机关用地B.军事用地C.公益事业用地D.交通用地E.工业用地【答案】A66、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.10B.15C.20D.30【答案】D67、某工程合同价为2000万元，合同价的50％为可调部分。可调部分，人工费占35％，材料费55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长20％，材料费价格指数增长20％，其余未发生变化。按照调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。A.2110B.2100C.2180D.2200【答案】C68、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1~1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D69、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C70、公路工程质量检验评定中分项工程，机电工程质量检验关键项目的合格率不低于（）。A.80%B.85%C.90%D.100%【答案】D71、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C72、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10％，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（）万元。A.40B.30C.20D.10【答案】B73、承包人在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书，并向业主递交延期意向通知书的副本，才真正具有延期申请的资格。A.7B.14C.21D.28【答案】D74、以下关于投资项目资本金的说法，描述错误的是（）A.由投资者认缴的出资额B.项目法人承担该部分资金的利息和债务C.投资者按其出资比例依法享有所有者权益D.不得以任何方式抽回【答案】B75、下列关于水运工程计量规范的一般规定，说法正确的是（）。A.水工工程仅指水下工程B.当设计未作明确规定时，施工水位的确定有潮港采用工程所在地施工季节的历年平均水位C.当设计未作明确规定时，施工水位的确定无潮港采用工程所在地的平均潮位D.水工工程与陆域工程界线的划分应根据工程部位、结构要求确定，并应以保证水工建筑物结构及各组成部分的完整性为原则【答案】D76、双车道施工便道的宽度宜不小于（）m，单车道施工便道的宽度宜不小于（）m，并宜设置错车道。A.6.5；6.5B.4.5；4.5C.6.5；4.5D.4.5；6.5【答案】C77、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.净现值大于0，方案可行D.净年值大于0，方案可行【答案】B78、根据平安百年品质工程的建设推进要求，桥梁工程应研究中小桥梁承载能力和耐久性的（）。A.质量技术体系B.快速检测评定技术C.基础理论研究D.控制参数【答案】B79、桥梁中的桥墩和桥台底部的奠基部分称属于（）。A.下部结构B.支座C.上部结构D.附属设施【答案】A80、（）还应做好风险控制工作，进行风险辨识和评估并据此编写专项施工方案，编写应急预案、储备应急物资、开展应急演练等。A.施工单位B.发包人C.监理单位D.设计单位【答案】A81、申报部级品质工程项目的，高速公路和大型水运工程评价指标分数不得低于（）分，其他工程评价指标分数不得低于（）分。A.700，600B.800，700C.800，800D.700，800【答案】B82、（）在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】B83、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.150mmB.200mmC.300mmD.500mm【答案】C84、洞内导线，应布置成多边形导线环。导线边长在直线段不宜小于（），在曲线段不宜小于（）。A.100m，50mB.100m，70mC.200m，50mD.200m，70m【答案】D85、关于价格调整的合同规定，说法不正确的是（）。A.价格调整公式中各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定B.价格指数应首先采用国家或省（自治区、直辖市）价格部门或统计部门提供的价格指数C.在计算调整差额日才得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算D.合同中各可调因子的权重不能调整【答案】D86、《招标投标法》规定的招标方式为（）。A.公开招标和协议招标B.公开招标和邀请招标C.邀请招标和协议招标D.公开招标、邀请招标和协议招标【答案】B87、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。A.编制总体施工组织设计文件B.现场考察、调查地材等价格C.投标价的计算、汇总D.研究招标文件【答案】A88、当安全生产条件符合率在60%以下，应（）。A.不扣分B.视情节扣除5～10分C.视情节扣除5～15分D.视情节扣除10～30分【答案】D89、铁路、公路线分布广，隧道所接触的地质条件千差万别，其中有些地区富含腐蚀性介质。衬砌背后的腐蚀性环境水，容易沿衬砌的毛细孔、工作缝、变形缝及其他孔洞渗流到衬砌内侧，成为隧道渗漏水，衬砌混凝土和砌石、灰缝产生物理性或化学性的侵蚀作用，造成衬砌（）。A.坍塌B.失稳C.腐蚀D.融害【答案】C90、挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B91、下列有关投标限价的说法中，不正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否设置最高投标限价B.招标人可以规定最低投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价D.接受委托编制最高投标限价的中介机构不得参加该项目的投标【答案】B92、土作为路基建筑材料，（）最优。A.粉质土B.黏质土C.砂类土D.蒙脱土【答案】C93、关于监督施工单位按已批准的施工方案组织中的专项安全施工方案实施的说法，错误的是（）。A.危险性较大的分部分项工程必须按照批准的专项安全施工方案进行施工B.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，必须报原批准部门同意C.建设单位项目负责人应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的实施进行重点监督检查D.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，不得擅自修改【答案】C94、采空区路基施工期间及完工后，处理区段宜进行水平位移和沉降监测，一般情况下，采空区处理期间及路基正常施工期间，（）内每周监测一次。A.一个月B.三个月C.半年D.一年【答案】C95、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算，大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C96、拱桥圬工砌体的边角压碎、砌块断裂，干砌石拱桥砌缝张口等，可用（）修补。A.混凝土B.水泥砂浆C.水泥浆D.细石混凝土【答案】B97、沥青透层可采用煤油稀释沥青或慢裂的洒布型乳化沥青，其喷洒温度不宜低于（）。A.10℃B.15℃C.20℃D.25℃【答案】A98、1.0501修约到0.1为（）。A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【答案】B99、井下工作水泵的排水能力不应小于（）的正常涌水量，井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的（）。A.1.1倍，60%B.1.1倍，70%C.1.2倍，60%D.1.2倍，70%【答案】D100、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括（）。A.拉伸试验B.抗剪试验C.抗折试验D.弯曲试验【答案】C多选题（共40题）1、下列选项中，属于蒙特卡洛法的实施步骤的有（）。A.分析哪些原始参数应属于随机变量B.确定出经济评价指标的概率分布C.根据模拟试验结果，计算出经济评价指标的一系列总体值D.建立经济评价指标的数学模型E.检验试验次数是否满足预定的精度要求【答案】ABD2、工程建设法规体系按其立法权限不同，分为5个层次，分别是（）。A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规E.地方文件【答案】ABCD3、下列不属于进行试验路段的主要目的的是（）。A.确定松铺厚度B.确定土质情况C.确定压实工艺D.确定压路机型号E.确定弃土位置【答案】B4、单位工程指的是在合同段中，具有独立（）的工程。A.施工条件B.评价指标C.施工工艺D.材料E.结构功能【答案】A5、隧道洞口坍塌的预防措施有（）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.自上而下逐段开挖，不得掏底开挖或上下重叠开挖C.清除洞口上方可能滑塌的表土、危石D.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡E.做好压浆工作【答案】ABCD6、工程建设法规体系按其立法权限不同，分为5个层次，分别是（）。A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规E.地方文件【答案】ABCD7、施工机械台班单价中的不变费用包括（）。A.折旧费B.安拆辅助费C.检修费D.维护费E.动力燃料费【答案】ABCD8、桥梁基础工程施工中，浅基础一般可分为（）A.刚性扩大基础B.单独或联合基础C.条形基础D.片筏和箱形基础E.沉井基础ABCD选项，浅基础一般可分为刚性扩大基础、单独或联合基础、条形基础、片筏和箱形基础等。E选项，桥梁基础常用的基础类型有浅基础、桩基础、沉井基础、沉箱等。【答案】ABCD9、对于沥青路面施工阶段质量控制，热拌沥青混合料面层黏层施工质量控制要点，以下说法正确的有（）。A.高速公路路面工程中在中面层与下面层之间，应浇洒黏层B.黏层的沥青材料采用重交通沥青C.黏层沥青的规格和质量应符合规范的要求D.重交通沥青和改性沥青分别满足相应的技术规范要求E.黏层沥青可采用人工撒布，撒布量应符合规范要求【答案】ACD10、下列投资方案经济效果评价方法中，可适用于独立方案的有（）。A.净现值B.净年值C.内部收益率D.增量净现值E.增量内部收益率【答案】ABC11、下列对于建设单位安全责任体系中安全生产责任的说法，错误的有（）。A.建设单位对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任，按照每半年一次做好“平安工地”考核评价工作B.不得对勘察设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，可适当压缩合同约定的工期C.应依法将工程项目发包给具有相应资质等级的单位D.建设单位与勘察设计、施工、监理、检测、监测等单位签订的合同中，可以不明确双方安全生产责任E.在办理施工许可或申领施工许可证时，应提供工程项目有关安全施工措施的资料【答案】BD12、突起路标的施工质量监理要点包括（）。A.放样定位应准确B.突起路标反射体应背对行车方向安装C.施工前，路面应清洁、干燥D.路标和路面黏结后可用橡皮锤敲击突起路标上表面【答案】ACD13、工程量清单的作用包括（）。A.为后续工作提供了参考依据B.为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础C.是建设工程计价的依据D.是工程付款和结算的依据E.调整工程量、进行工程索赔的依据【答案】BCD14、在开工预付款支付、扣回月报表中，监理审核的重点包括（）。A.开工预付款的预付额度B.开始扣回的时间C.分期扣回的金额D.每月扣回的比例E.累计扣回的金额（预付款扣回的归零）【答案】AB15、喷射混凝土施工的关键项目是（）。A.喷射混凝土强度B.喷层厚度C.喷层与围岩接触状况D.喷射面积E.喷射方式【答案】AC16、下列有关摊铺机施工在实验路段的说法正确的是（）。A.在水泥混凝土路面摊铺开工之前，承包人应在严密的组织下，按照批准的施工方案，在监理工程师选定的现场上，铺筑面积不小于400m2的试验路段，承包人应提供并使用要在正常生产工作中采用的全部设备B.在水泥混凝土路面摊铺开工之前，承包人应在严密的组织下，按照批准的施工方案，在监理工程师选定的现场上，铺筑面积不小于450m的试验路段，承包人应提供并使用要在正常生产工作中采用的全部设备C.铺筑试验路段的目的是证明在正常生产的情况下，工程质量能达到要求D.承包人应根据试验路段结果提出对机械设备或操作进行合理的改进E.竣工的试验路段如经监理工程师认可验收，可作为竣工项目支付；如不予验收，则应由承包人把所有不合格的路段清除出去，重做试验，费用由承包人承担【答案】ACD17、为保证汽车安全、高速、舒适、经济的行驶，一般路面应满足一些基本要求，主要有（）。A.强度与刚度B.稳定性C.耐久性D.粗糙度E.透水性【答案】ABCD18、建筑安装工程费中的专项费用包括（）。A.施工场地建设费B.安全生产费C.环保措施费D.工程标准化建设费E.应急管理费【答案】AB19、下列属于面层特点的是（）。A.强度B.刚度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD20、下列诉讼中，人民法院应按涉外民事诉讼程序办理的有：()A.中国两家公司在法国展销会期间签订一份订货合同，后因货物质量纠纷向人民法院起诉B.四个兄弟（均为中国公民）因继承在美国的房产发生纠纷，诉至人民法院C.在杭州注册经营的某中美合资公司因买卖合同纠纷向人民法院起诉杭州市某家具厂D.中国远洋运输公司运货到纽约，货物在运输途中受损，收货人（美国公司）向承运人索赔【答案】ABD21、关于防水层铺设施工说法正确的有（）。A.防水层应超前二次衬砌施工1～2个循环的距离衬砌段进行铺设B.宜采用专用台车铺设防水层C.防水层应环向分幅铺设，拱部和边墙应无纵向搭接D.铺挂的固定点间距：拱部宜为0.5～0.7m，侧墙宜为0.7～1.0m，在凹处适当加密固定点E.无纺布与防水板应分别铺挂，先铺挂防水板后铺挂无纺布【答案】ABD22、下列不属于进行试验路段的主要目的的是（）。A.确定松铺厚度B.确定土质情况C.确定压实工艺D.确定压路机型号E.确定弃土位置【答案】B23、绿色公路建设五大任务包括（）。A.统筹资源利用，实现集约节约B.加强环境保护，注重自然和谐C.着眼周期成本，强化建养并重D.实施创新驱动，实现工程高效E.完善标准规范，推动示范引领【答案】AC24、国家有关法律法规明确要求，在处理事故时必须坚持和实施“四不放过”原则包括（）。A.事故发生原因未查清不放过B.事故责任者和职工群众没有受到教育不放过C.安全隐患没有整改预防措施不放过D.事故责任者不处理不放过E.事故未上报不放过【答案】ABCD25、路基是公路的重要组成部分，它主要承受（）。A.雪荷载B.风荷载C.上部建筑的重量D.车辆的动力荷载E.水流冲击荷载【答案】CD26、工程费用监理的措施包括（）。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施E.管理措施【答案】ABCD27、依照民事诉讼法及相关司法解释，下列说法正确的是：A.人民法院通知支付人停止支付后，支付人拒不支付的，在对支付人采取强制措施后，支付人可以不承担支付义务B.终结公式催告程序的裁定书，应当由审判员、书记员署名，加盖人民法院印章C.利害关系人因正当理由不能在判决前向人民法院申报的，自知道或者应当知道判决公告之日起一年内，可以向作出判决的人民法院起诉，人民法院可以按照票据纠纷适用普通程序审理D.人民法院结束公示催告程序后，公示催告申请人或者申报人向人民法院提起诉讼的，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖【答案】ABCD28、桥梁基础工程施工中，浅基础一般可分为（）A.刚性扩大基础B.单独或联合基础C.条形基础D.片筏和箱形基础E.沉井基础【答案】ABCD29、监理工程师控制施工质量的主要手段有（）。A.监理指令文件B.旁站监理C.巡视检查D.平行检验和见证取样E.抽样检测【答案】ABCD30、根据《公路工程标准施工招标文件》(2018年版）通用合同条款的约定，反索赔可以分为（）。A.工程提前反索赔B.工程拖期反索赔C.施工缺陷反索赔D.施工事故反索赔E.其他损失反索赔【答案】BC31、合同约定计量的项目包括（）。A.清单外的工程细目B.清单中的工程细目C.合